Тендер - Поставка бытовой химии №287488903

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ИЗВЕЩЕНИЕ__Документация_2024.docx
• Инструкция_для_участника_закупки.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть03 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации Инструкция
для участника закупки малого объема

Ценовое предложение участника закупки малого объема, направляемое с использованием электронного ресурса о товаре (работе, услуге), предполагаемом(ой) к поставке (выполнению, оказанию), должно полностью соответствовать описанию объекта закупки.

По запросу заказчика на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть необходимо направить дополнительные документы и (или) информацию к ценовому предложению:

1) форму с указанием наименования товара, товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), конкретной модели (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезной модели (при наличии), промышленном образце (при наличии), наименовании производителя и страны происхождения товара;

2) функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки;

3) документы, подтверждающие соответствие требованиям установленным в документации о закупке(при наличии таких требований);

4) расчет цены товара (работы, услуги).

Наименование страны происхождения товаров рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в предложении, несет участник закупки.

Дополнительные документы и (или) информация к ценовому предложению участника закупки малого объема в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых (используемых) товаров.

Дополнительные документы и (или) информация к ценовому предложению участника закупки малого объема в отношении поставляемых товаров, товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг, с любыми товарными знаками не должно сопровождаться словами "или эквивалент".

Значения показателей, предоставляемых участником закупки малого объема, не должны допускать разночтений или иметь двусмысленное толкование.

Ценовое предложение и дополнительные документы и (или) информация к ценовому предложению участника закупки малого объема в отношении объекта закупки должно соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в описании объекта закупки.

УТВЕРЖДАЮ

Директора учреждения

ГБУ СО КК «Северский ПНИ»

_____________________Д.Е. Поливода

«___» декабря 2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении закупки у единственного поставщика

Способ закупки: закупка у единственного поставщика.

В закупке могут принимать участие только субъекты малого и среднего предпринимательства

Наименование Заказчика: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Северский психоневрологический интернат».

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, Северский район, станица Азовская, территория Северская-2

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, Северский район, станица Азовская, территория Северская-2

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактное лицо, телефон: Кер-Оглы Евгения Владимировна, тел. (861 66)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Предмет договора, начальная (максимальная) цена договора (лота):

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг: Краснодарский край, Северский район, станица Азовская, территория Северская-2

Заказчик принимает предложения от участников закупки с использованием функционала электронного магазина.

ОКПД2: 20.41.31.113 Мыло туалетное марки "Детское"

20.41.32.111 Средства для мытья посуды

20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое

20.41.32.113 Средства моющие для окон

22.19.60.110 Перчатки резиновые

20.42.19.120 Дезодоранты и антиперспиранты

20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях

20.42.19.110 Средства для бритья

УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения

ГБУ СО КК «Северский ПНИ»

_____________________Д.Е. Поливода

«____» декабря 2024 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

к извещению о закупке

Закупка у единственного поставщика (далее – закупка) осуществляется на основании Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами».

Заключение договора с единственным поставщиком производится на основании Положения о проведении закупок товаров, работ, услуг государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Северский психоневрологический интернат»

Установленные требования к качеству, техническим характеристикам товара, работам, услугам, их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям ГБУ СО КК «Северский ПНИ»

В соответствии с Описание объекта закупки (Приложение №1 к Документации)

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в размещении заказа:

В соответствии с инструкцией для участника закупки малого объема.

Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик.

В соответствии с Описание объекта закупки (Приложение №1 к Документации).

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: согласно условий проекта договора.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(восемьсот сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Порядок формирования цены договора (цены лота): В стоимость товара входит стоимость доставки товара до Заказчика, стоимость тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, в том числе таможенные, расходы на оформление всех необходимых сертификатов, другой технической и товаросопроводительной документации на товар. Товар, поставляемый по настоящему Договору на момент передачи Заказчику должна пройти полную таможенную очистку и быть свободной от прав и требований третьих лиц. Тара и упаковка возвращению не подлежат.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

Оплата по договору осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счёт Поставщика, несёт Поставщик.

Оплата поставленного товара производится не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке товара и представления Поставщиком документа на оплату.

Требования к участникам размещения заказа и перечень документов, представляемых участниками размещения заказа для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

Участником закупки может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, либо физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которые соответствуют требованиям установленным Учреждением в соответствии с Положением о закупке и настоящей документацией.

Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:

- участник закупки должен быть включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;

- отсутствие в течении двух лет, предшествующих дате размещения извещения о закупке, факта одностороннего отказа заказчика от исполнения заключенного с участником закупки договора, не оспоренного в судебном порядке, либо вступившего в законную силу решения суда о расторжении с участником закупки договора в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением участником закупки обязательств по договору.

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений Документации о размещении заказа:

Запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

Приложение №1 к Документации

о закупке у Единственного поставщика

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к доставке.

-Доставка товара производится Поставщиком.

- Товар должен поставляться Покупателю в укомплектованном виде, в специальной транспортной таре, с соблюдением условий по хранению и перевозке. Все затраты по доставке и страхованию Товара (на время хранения и доставки) возлагаются на Поставщика.

- Несоответствующий Товар вывозится за счет средств Поставщика.

Окончательная проверка осуществляется на территории заказчика в сроки, установленные в соответствии с условиями договора поставки. В соответствии с документами, которые Поставщик должен передать Заказчику с поставляемым товаром:

- товарная накладная (ТОРГ – 12) – 2 экз.;

- счет-фактура, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации - 1 экз.;

- сертификат качества на поставляемый товар.

Требования к качеству Товара.

- Поставляемый Товар по своим характеристикам должен соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ. На Товар должны быть сертификаты.

- Поставляемый Товар должен быть не ранее 2024 года выпуска.

Приложение №2 к Документации

о закупке у Единственного поставщика

ДОГОВОР №

на поставку товара

ст. Азовская «___» _________ 2024г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Северский психоневрологический интернат» (ГБУ СО КК «Северский ПНИ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Поливода Дениса Евгеньевича, действующего на основании, Устава с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и пп.1 (а) п.63.1 гл. 63 Положения о закупке товаров, работ, услуг ГБУ СО КК «Северский ПНИ» (далее - Положение»), утвержденном приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 06.12.2021 г. №1976 (размещено на сайте: http://www.zakupki.gov.ru), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По условиям настоящего договора Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве (объеме) и с характеристиками согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком товар в порядке и размере, установленном настоящим договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 настоящего договора товар свободен от прав третьих лиц.

1.3. Поставщик передает Заказчику товар, а также осуществляет следующие мероприятия, связанные с поставкой товара (далее – сопутствующие мероприятия):

осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в договоре;

выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий.

1.4. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях.

1.5. Моментом поставки является фактическая поставка товара, предусмотренного настоящим договором, осуществление сопутствующих мероприятий, указанных в пункте 1.3 настоящего договора, предоставление Поставщиком документов, подтверждающих поставку товара (документы на товар (товарная накладная, транспортная накладная и т.п.)), и документов для оплаты Заказчиком поставленного товара (счет на оплату).

2. Цена договора

2.1. Цена настоящего Договора, в соответствии со спецификацией (Приложение 1) составляет __________________________________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС ______________. (В случае если Поставщик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость, в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрено).

2.2. Цена договора, указанная в пункте 2.1 настоящего договора, является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена за единицу товара указана в спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью договора.

2.3. Цена договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

3. Сроки, условия поставки товара, порядок оплаты

3.1. Поставка товара осуществляется в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты, следующей за датой подписания договора.

3.2. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, поставляющим товар, составляющий предмет настоящего договора, Поставщик должен соответствовать таким требованиям.

3.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, Северский район, ст. Азовская, территория Северская-2.

3.4. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счёт Поставщика, несёт Поставщик.

3.5. Оплата поставленного товара производится в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара.

3.6. Оплата по договору производится за счет от приносящей доход деятельности.

3.7. Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными с даты списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Обязательства сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. К окончанию установленного пунктом 3.1 настоящего договора срока поставить Заказчику товар в объеме, предусмотренном настоящим договором.

К окончанию срока поставки представить Заказчику результат поставки товара.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставленного товара предъявляемым к ним требованиям, указанным в спецификации, а также требованиям законодательства Российской Федерации.

4.1.3. Устранить недостатки товара в течение 3-х дней с момента заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.

4.1.4. Гарантировать качество поставленного товара.

4.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию о товаре, а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

4.1.6. Предоставить Заказчику подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки Поставщика, ответственным за исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, службой технической поддержки производителя.

4.1.7. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, указанный в спецификации в соответствии с условиями договора и оказать сопутствующие услуги, указанные в пункте 1.3 настоящего договора.

4.1.8. Предоставить вместе с товаром документы необходимые для приемки и оплаты товара (счет на оплату, товарную накладную, акт приемки и т.п.).

4.1.9. Представлять Заказчику информацию и документы, необходимые для осуществления Заказчиком контроля за ходом исполнения Поставщиком условий исполнения договора.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате стоимости поставленного товара по настоящему договору.

4.2.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять товар в соответствии с разделом 8 настоящего договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, указанных в спецификации, подписать документ о приемке товара и передать Поставщику.

4.3.2. Оплатить стоимость товара, поставленного Поставщиком согласно условиям настоящего договора.

4.3.3. Осуществлять контроль за ходом исполнения условий договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

4.4.2. Отказать Поставщику в приемке поставленного товара, в случае ненадлежащего качества такого товара.

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе в связи с поставкой товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

4.5. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

4.6. Решение Сторон об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, принимается и реализуется в порядке и сроки, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.7. Стороны обязуются провести сверку взаимных расчетов в течение 5 рабочих дней после исполнения обязательств по договору. Поставщик оформляет и направляет Заказчику электронной связью акт сверки взаимных расчетов, Заказчик в течение 2 рабочих дней согласовывает полученный акт сверки и направляет его Поставщику электронной связью. Поставщик обязуется в течение трех рабочих дней со дня согласования направить оригинал подписанного акта сверки в адрес Заказчика.

5. Порядок приемки товара

5.1. Приёмка товара осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик осуществляет приемку товара не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком документа, подтверждающего исполнение обязательств, и документов на оплату путем подписания документов о приемке товара (товаров), в части их соответствия условиям договора.

5.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке товара в случае выявления несоответствия товара (товаров) условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара (товаров) и устранено (заменено) Поставщиком.

5.6. По итогам приемки товара при отсутствии претензий относительно качества товара (товаров) Заказчик подписывает соответствующий документ и иные документы, подписание которых требуется со стороны Заказчика, в 2 (двух) экземплярах и в течение 3 (трех) рабочих дней передает 1 (один) экземпляр Поставщику.

Сформированный документ о приемке товара, направляемый для подписания Заказчику, должен содержать необходимую информацию относительно фактического исполнения обязательств по условиям договора, позволяющую конкретизировать представленный к приемке объем исполнения.

5.7. При выявлении Заказчиком недостатков товара (товаров) составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) товара (товаров), согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

5.8. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение выявленных недостатков.

5.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, указанных в пункте 5.7 раздела 5 настоящего договора, Заказчиком взыскивается штраф в размере, указанном в пункте 6.3 раздела 6 настоящего договора.

5.10. Право собственности, а также все риски случайной гибели, порчи и утраты товара, и все возникшие в связи с этим расходы переходят от Поставщика к Заказчику с момента передачи товара Заказчику, что подтверждается подписанием документа о приемке Заказчиком.

6. Ответственность сторон

6.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, взыскивается штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, взыскивается штраф в размере 1000 рублей.

6.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.8. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7. Гарантии качества товара

7.1. Качество товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего договора, изложенным Спецификации.

7.2. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Гарантийный срок производителя на поставляемый товар указывается в гарантийном талоне либо документе его заменяющем.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, либо документа его заменяющего. Гарантийный срок Поставщика не может быть менее срока, установленного производителем.

7.3. Поставщик вместе с товаром передает Заказчику гарантийный талон либо документ, его заменяющий (к каждой единице товара), предоставляет подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки или иным структурным подразделением, в том числе производителя, ответственными за исполнение гарантийных обязательств, и обязуется в период гарантийного срока за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Срок устранения недостатков товара, выявленных в гарантийный период, не должен превышать 5 (пяти) дней с момента письменного заявления о них Заказчиком.

7.4. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством поставленного товара, в течение установленного гарантийного срока. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

7.5. При выявлении Заказчиком недостатков поставленного товара составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) поставленного товара, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

7.6. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого поставленный товар не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Заказчиком недостатков, возникших по вине Поставщика.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон.

8.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления (выданное лицом, уполномоченным выдавать такие документы).

9. Порядок разрешения споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, стороны будут стремиться разрешить в досудебном (претензионном) порядке.

9.2. Сторона, право которой нарушено, до обращения в Арбитражный суд Краснодарского края обязана предъявить другой стороне претензию с изложением своих требований.

Претензия направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения претензии считается день ее передачи по электронной почте. Срок для ответа на претензию устанавливается 5 (пять) рабочих дней со дня ее получения.

Ответ на претензию направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае если в указанный в претензии срок претензионные требования не будут удовлетворены (полностью или частично), сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд Краснодарского края.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по договору разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.

10. Условия соблюдения конфиденциальности и защиты персональных данных

10.1. Условия договора, документы, подписанные Сторонами на основании и во исполнение договора, а равно, любая иная информация, сообщенная Стороне в целях исполнения договора, являются конфиденциальными, и Стороны обязуются не разглашать их, как в течение срока действия договора, так и в последующие три года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 11.3 договора.

10.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе заключения, исполнения и прекращения договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, иначе как в целях реализации договора.

10.3. Не считается разглашением условий договора и иных конфиденциальных сведений сообщение их части государственным органам власти, органам местного самоуправления, а также иным органам и организациям, в соответствии с действующим законодательством.

10.4. Поставщик дает согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными в рамках исполнения настоящего договора.

11. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

11.1. Настоящий договор действует с момента заключения до 31 декабря 2024 г., а по обязательствам, возникшим в период действия настоящего договора, но не исполненным до окончания срока действия договора – до полного исполнения принятых сторонами обязательств. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, названия она обязана в течение двух дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. Заказчик, Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.5. Решение Сторон об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, направляется Стороной принявшей такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу другой Стороны, указанному в Договоре либо вручается лично другой Стороне под расписку.

Датой надлежащего уведомления Поставщика считается:

- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Договора;

- дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре.

Датой надлежащего уведомления Заказчика считается:

- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Договора;

- дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по его адресу, указанному в Договоре.

Договор будет считаться расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.6. Изменение и (или) расторжение Договора осуществляется в порядке, сроки, случаях и на условиях, установленных Положением о закупке и Договора:

1) увеличения по инициативе заказчика количества поставляемого товара, объема выполняемых работ (за исключением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия), оказываемых услуг, с соответствующим изменением цены договора в пределах тридцати процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги);

2) уменьшения по инициативе заказчика количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, с соответствующим изменением цены договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги);

3) увеличение объема и (или) изменение видов выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия не более чем на десять процентов цены договора. При этом допускается однократное увеличение (продление) срока исполнения договора на срок, не превышающий половину срока, предусмотренного при его заключении;

4) снижения цены договора, а также цены единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги, в случае осуществления закупки в соответствии с особенностями главы 17 Положения Заказчика, без изменения предусмотренных таким договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

5) уменьшение цены единицы товара, работы, услуги с возможностью изменения предусмотренных таким договором количества товара, объема работы или услуги. При этом не допускается ухудшения качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

6) возникновения необходимости изменения условий договора, обусловленной изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

7) изменения условий договора при возникновении обстоятельств непреодолимой силы;

8) изменения в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в ходе исполнения договора;

9) если исполнителем предложена поставка (использование при выполнении работ, услуг) товара с улучшенными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) без изменения всех прочих существенных условий договора;

10) увеличения (продления) срока исполнения договора (сроков исполнения обязательств) без изменения цены договора, цены единицы товара, работы, услуги, в случае осуществления закупки в соответствии с особенностями главы 17 Положения Заказчика;

11) однократного увеличения по инициативе заказчика цены договора в пределах тридцати процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги) и сроков исполнения договора (исполнения обязательств), в случае осуществления закупки в соответствии с особенностями главы 17 Положения Заказчика.

12) наличия причинно-следственной связи между обстоятельствами осуществления закупки для нужд заказчика и экономической ситуацией, характеризующейся недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. При этом количество товара, объем работы или услуги, являющихся предметом договора, не могут быть увеличены, за исключением случаев, обозначенных в подпунктах 1, 3 настоящего пункта. Заказчик обосновывает наличие указанной причинно-следственной связи и необходимость изменения существенных условий договора. Документы, подтверждающие причинно-следственную связь и необходимость соответствующих изменений, хранятся вместе с договором, в который вносятся такие изменения;

13) возникновения в ходе исполнения договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитального ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, независящих от сторон договора обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения. Изменение существенных условий договора допускается при соблюдении условий, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия».

12. Прочие положения

12.1. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.2. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по настоящему договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.3. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон.

12.4. Все перечисленные ниже приложения к договора являются его неотъемлемой частью:

приложение 1: спецификация.

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: