Тендер - Поставка бытовой химии №286790421

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть21  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Рахман Валерий Николаевич (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть737) Проект_ГК_бытовая_химия ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Мелеуз «___»__________2024 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан» (ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Башкортостан), именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», выступая от имени Российской Федерации, в лице _________________ действующего на основании Устава, с одной стороны,

и _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику бытовую химию для нужд учреждения (далее- товар), количество, характеристики согласно Приложения № 1 (Спецификация) к государственному контракту, являющееся его неотъемлемой частью.

1.2. Государственный заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленного товара.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.2. Обеспечить приемку товара, указанного в Приложение № 1 (Спецификации).

2.1.3. Осуществлять контроль качества товара, поставляемого по Контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов, условиям Контракта.

2.1.4. Провести экспертизу собственными силами. В случае необходимости привлекать экспертов, экспертные организации для проверки (экспертизы) в ходе приёмки товара показателей его качества и безопасности на соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

2.1.5. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

2.1.6. Взыскивать неустойку (пени, штраф) в соответствии с разделом 8 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.1.7. В случае расторжения контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком без замечаний документов приёма-передачи товара.

2.1.8. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий контракта.

2.1.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик вправе:

2.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.

2.2.3. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов товара в соответствии с условиями раздела 7 Контракта.

2.2.4. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом, отказаться от исполнения Контракта, а также возмещения ущерба, причинённого Поставщиком неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта.

2.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3. Поставщик обязан:

2.3.1. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства нормативных и технических документов, актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.2. Поставить товар, соответствующий по качеству и количеству требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, не обременённый правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.

2.3.3. Поставить товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 5 Контракта.

2.3.4. Поставить товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 5.3. Контракта.

2.3.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.3.6. Обеспечить осуществление Государственным заказчиком и контролирующим органом контроля за исполнением государственного контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

2.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком товара в соответствии с разделом 3 Контракта.

2.4.2. Требовать уплату неустойки (пеней, штрафа) в соответствии с разделом 8 Контракта.

2.4.3. Досрочно исполнить обязательства по Контракту по согласованию с Государственным заказчиком (при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате принятой продукции).

2.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3. Цена Контракта, порядок и срок расчетов

3.1. Цена Контракта ________________с НДС/без НДС в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.3. Цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту

3.4. Расчёты за поставленный товар производятся Государственным заказчиком в форме безналичного денежного расчета за счет средств федерального бюджета (дополнительный источник бюджетного финансирования, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), путем перечисления на расчётный счёт Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента поставки товара Государственному заказчику и подписания Государственным заказчиком документов о приемке товара, но не позднее, чем за один рабочий день до окончания текущего финансового года. После предоставления Поставщиком Государственному заказчику Комплекта сопроводительной документации, указанной в п. 5.3. Контракта.

3.5. Непредставление Поставщиком какого-либо из документов (одного или нескольких) или представление их с нарушением формы либо с неоговоренными исправлениями, является для Государственного заказчика основанием для задержки оплаты счета-фактуры и (или) других платежно-расчетных документов до устранения указанных недостатков. В этом случае Государственный заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

3.6. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.7. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 3 рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

4. Требования к таре (упаковке), маркировке и транспортировке товара

4.1. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

4.2. Товар должен быть упакован, маркирован в соответствии с требованием ГОСТ, ТУ действующего для данного вида товара.

4.3. Транспортировка Товара всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

4.4. Тара (упаковка) возврату не подлежит. Стоимость тары (упаковки) включается в цену товара.

5. Сроки и порядок поставки товара

5.1. Поставщик за свой счёт поставляет товар Государственному заказчику по качеству, цене, в количестве, предусмотренном Приложением № 1 (Спецификацией) и иными условиями Контракта.

5.2. Поставщик производит доставку товара единой партией на склад Государственного заказчика автомобильным транспортом, либо иным способом, согласованным сторонами дополнительно, за счет Поставщика по адресу: Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Ленина 1а, склад ФКУ ИК-7, в рабочие дни до 16.00 часов, с момента подписания контракта по 23.12.2024 года.

5.3. Вместе с товаром Поставщик передаёт Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:

а) товарные накладные, на товар с указанием наименования товара, указанием цены единицы и общей суммы, с отметкой Государственного заказчика о приеме товара в 2 (двух) экземплярах;

б) счет – фактуру и (или) другие платежно-расчетные документы;

в) документы подтверждающие качество и безопасность поставленного товара.

5.4. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с Государственным заказчиком.

5.5. Доставка товара осуществляется за счет средств Поставщика.

5.6. В случае если документы, указанные в пункте 5.3 Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

6. Качество и безопасность товара, порядок и срок приемки товара,

порядок и срок оформления результатов приемки

6.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, а также нормативно-технической документации на поставляемый товар.

6.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, технического регламента действующего на данный вид товара.

6.3. Приёмка товара по качеству (в том числе по качеству внутри тарных мест) производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утверждённой Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

6.4. Приёмка товара по количеству (в том числе по количеству внутри тарных мест) производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утверждённой Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

6.5. По факту приёма товара не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента её завершения, уполномоченные представители Поставщика и Государственного заказчика подписывают товарную накладную и (или) другие документы о приемке товара в 2 (двух) экземплярах – по одному для Государственного заказчика и Поставщика.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям законодательства и Контракта, приёмке не подлежит и считается не поставленным. При этом Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приёмки товара с указанием недостатков и сроков их устранения, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям, действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта. При этом в случае выявления несоответствия товара требованиям Контракта Государственный заказчик вправе не отказывать в приёмке товара, если выявленное несоответствие не препятствует его приёмке и устранено Поставщиком.

6.7. Поставщик гарантирует замену некачественного товара за счет собственных средств. Срок устранения недостатков или замены товара 10 дней с момента уведомления Поставщика об обнаруженных дефектах.

6.8. Приёмка товара осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов, исключая перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов (время MSK+2). Общий срок приёмки товара 1 (один) рабочий день.

6.9. Срок осуществления Государственным заказчиком приемки поставленного товара, в части соответствия их количества, объема требованиям, установленным государственным контрактом, а также о срок оформления результатов приемки составляет 1 рабочий день.

6.10. В целях проверки (оценки) соответствия качества и безопасности передаваемого Поставщиком товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта в соответствии с требованиями части 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ проводится экспертиза товара.

6.11. Экспертиза Товара проводиться на соответствие товара условиям Контракта, нормативной документации на Товар, на соответствие характеристикам, установленным Контрактом, проверка маркировки, соответствия тары и упаковки требованиям соответствующих требований ГОСТ, ТУ, технического регламента действующий на данный вид товара, а также приведенным в нормативной документации на Товар.

6.12. В случае выявления по результатам экспертизы несоответствия Товара условиям Контракта, не препятствующего приемке товара, в заключении указываются предложения об устранении данных нарушений и срок их устранения.

6.13. При установлении по результатам экспертизы соответствия Товара условиям Контракта уполномоченные представители Поставщика и Государственного заказчика приступают к его приему-передаче в соответствии с условиями Контракта.

6.14. В случае подтверждения экспертной организацией факта поставки некачественных Товаров Государственному заказчику, Поставщик возмещает Государственному заказчику причиненный ущерб и затраты по проведению независимой экспертизы. Размер ущерба и стоимость затрат по проведению независимой экспертизы должны быть реальными и документально подтвержденными.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Поставщик гарантирует:

7.1.1. Гарантию качества в соответствии с ГОСТ, ТУ, технического регламента, нормативными документами на данный вид товара.

7.1.2. Устранение за свой счёт недостатков и дефектов, выявленных при приёмке товара.

7.1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым, не снятый с длительного хранения, не восстановленный, не будет иметь дефектов, связанных с материалами или функционированием при использовании в соответствии с техническими требованиями и инструкцией по эксплуатации.

7.2. Срок устранения недостатков в пределах гарантийного срока составляет 10 дней с момента подписания браковочной ведомости. Устранение недостатков осуществляется за счет «Поставщика».

7.3. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества, оплачиваются за счет Поставщика.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом, включая Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N1042.

8.2. Невыполнение Поставщиком условий государственного контракта является основанием для обращения Государственного заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего государственного контракта или расторжения государственного контракта в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения государственного контракта.

8.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего государственного контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процента цены контракта (этапа).

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде суммы, определяемой в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.6. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде суммы: 1000 (одна тысяча) рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом, Государственный заказчик удерживает суммы в размере не исполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом, из суммы, подлежащей уплате Поставщику .

8.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта), и фактически исполненных Поставщиком.

8.9. В случае нарушения Государственным заказчиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства, и устанавливаются в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену государственного контракта.

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного государственным контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

8.13. Стороны обязуются выполнять обязательства по настоящему контракту в точном соответствии с его содержанием, в полном объеме и своевременно.

8.14. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно (в течение 1 суток) уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств и препятствий.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения

обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

9.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

10. Изменение, расторжение Контракта

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением снижения цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта.

10.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

10.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.

10.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

10.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

10.6. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

11.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики Башкортостан Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты ее получения.

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.3. Факсимильные копии настоящего Контракта и всех связанных с ним документов, полученных по факсу или электронной почте, имеют силу оригинала до момента получения Стороной оригинала настоящего Контракта. Стороны обязуются обменяться оригиналами настоящего Контракта в течение 30 дней с момента его подписания и обмена по факсу или электронной почте (при составлении контракта на бумажном носителе).

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.5. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 28 декабря 2024 года, а в части гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

14. Юридические адреса, банковские и отгрузочные

реквизиты Сторон на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту №_____

от «___» _____________ 2024 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

- Посмотреть таблицу с данными

Общая цена товара, подлежащего поставке составляет _______________________с НДС/без НДС.

- Посмотреть таблицу с даннымиБытовая_химия_90404р_ИП_Рахман