Тендер - поставка бытовой химии №316285880

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• обоснованиеНМЦД.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.127499_Раздел_5 - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Оренбургская облМесто поставки (адрес):ГАПОУ «Орский учебный центр МТиЗН Оренбургской области» по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина, 9а, 3 этаж, кабинет заместителя директора.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 24.10.2025 по 01.11.2025Место предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТС-ТЕНДЕР» (адрес в сети интернет: http://www.rts-tender.ru).Порядок предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТС-ТЕНДЕР» (адрес в сети интернет: http://www.rts-tender.ru).Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:Плата не взимается - Посмотреть таблицу с даннымиОписание_предмета_закупки

Описание предмета закупки

(техническое задание)

- Посмотреть таблицу с данными2025.127499_Документация_аукцион_СМП

Номер закупки № 2025.127499

«УТВЕРЖДАЮ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОРСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Аукцион в электронной форме

для субъектов малого и среднего предпринимательства

Объект закупки: поставка бытовой химии

Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», типовым положением о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и разработанным на его основе Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика (далее по тексту – Положение о закупке), а также иным законодательством, регулирующим закупочную деятельность. В части иных правоотношений, не урегулированных настоящей документацией, в том числе в части иных правил подготовки и проведения закупки, не указанных в настоящей документации, необходимо руководствоваться типовым положением о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и разработанным на его основе Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.

РАЗДЕЛ I.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

б) Для подтверждения страны происхождения тех товаров, по которым в извещении о закупке и (или) в разделе V настоящей документации установлено и применяется ОГРАНИЧЕНИЕ закупок товаров (в т.ч. поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, участник закупки представляет в составе заявки следующие информацию и (или) документы:

- Посмотреть таблицу с данными

в) в случае если в объект закупки включены товары, по которым в извещении о закупке и (или) в разделе V настоящей документации установлено преимущество товарам российского происхождения участник закупки в целях получения такого преимущества в отношении всех товаров, включенных в объект закупки представляет в составе заявки следующие информацию и (или) документы:

- для подтверждения происхождения в стране ЕАЭС товаров, не указанных в позициях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьприложения № 1, позициях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьприложения № 2 ПП РФ №1875, а также для подтверждения происхождения товара из иностранного государства (за исключением случаев, при которых предусмотрены иные информация и документы, подтверждающие происхождение товара из государств - членов Евразийского экономического союза) - наименование страны происхождения товара

- для подтверждения происхождения в стране ЕАЭС товаров, указанных в позициях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьприложения № 1, позициях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьприложения № 2 ПП РФ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдокументы, предусмотренные в пп. а) и б) настоящего пункта;

- для подтверждения происхождения вышеуказанных товаров из иностранного государства (за исключением случаев, при которых предусмотрены иные информация и документы, подтверждающие происхождение товара из государств - членов ЕАЭС) - наименование страны происхождения товара

В случае отсутствия в заявке на участие в закупке информации и документов, предусмотренных в настоящем пункте, такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

23

Дополнительные сведения

Не установлены.

РАЗДЕЛ II.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ прилагается.

РАЗДЕЛ III.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА ЛИБО ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О РАСХОДАХ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ прилагается.

РАЗДЕЛ IV.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА прилагается

РАЗДЕЛ V.

Сведения о запрете, ограничении закупок товаров, (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) ПРИЛАГАЕТСЯ

Приложение №1

Рекомендуемая форма заявки

Первая часть заявки

Представляем следующие сведения о конкретных характеристиках поставляемого товара, в т.ч. при выполнении работ, оказании услуг:*

- Посмотреть таблицу с данными

*таблица заполняется в случае поставки товара, а также в случае выполнения работ, оказания услуг при наличии в составе документации о закупке отдельного перечня товаров, поставляемых при выполнении работ, оказании услуг, по которым установлены требования к минимальным и (или) максимальным и (или) диапазонным значениям качественных, функциональных, эксплуатационных или технических характеристик товаров. Предоставление сведений о характеристиках товаров и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг (т.е. товаров которые не подлежат отдельной приемки заказчиком и отдельному бухгалтерскому учету с постановкой на баланс как отдельные объекты бухгалтерского учета) не требуется.

В случае если в закупке на выполнение работ, оказание услуг поставка товара не осуществляется, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе первой части заявки данный документ (форму первой части заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящей документации, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Если в «Техническом задании» и (или) иных документах. входящих в состав документации о закупке, в наименовании или описании товаров есть указания на товарные знаки и участник предлагает по всем таким товарам поставить товар с такими же товарными знаками, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе первой части заявки данный документ (форму первой части заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящей документации, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Инструкция по заполнению заявки:

ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ!

В случае выявления комиссией по осуществлению закупки явных противоречий в информации о товарном знаке и характеристиках товара, указанных в заявке в структурированном виде, формируемой с использованием электронной площадки, и в приложенном к заявке на участие в закупке документе (файле), такая заявка может быть признана комиссией по осуществлению закупки не соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки.

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

Участник закупки формирует заявку на основании данных и требований к качеству и техническим (функциональным) характеристикам товара, работы, услуги, указанным в Техническом задании» и (или) иных документах содержащих таковые требования.

Если в «Техническом задании» и (или) иных документах в наименовании или описании товаров есть указания на товарные знаки и участник предлагает по всем таким товарам поставить товар с такими же товарными знаками, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе заявки данный документ (форму заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящей документации о закупке, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Участник должен указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в «Техническом задании» и (или) иных документах содержащих таковые требования, и указание на товарный знак (при наличии) в случае отсутствия в перечисленных документах указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в «Техническом задании». Участник закупки вправе предоставить иную информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

Участник закупки несет ответственность за корректность предоставления данных. В случае выявления при рассмотрении заявок участников заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации заявка данного участника подлежит отклонению.

Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений. Значения, предлагаемые участником закупки, не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование.

В случае если страна происхождения предлагаемого к поставке товара, указанная в соответствии с п. 22.1 раздела I настоящей документации в структурированном виде заявки на участие в закупке, формируемой с использованием электронной площадки, отличается от страны происхождения предлагаемого к поставке товара, указанной в приложенном к заявке документе, то комиссия по осуществлению закупки при рассмотрении заявок в соответствии с ПП РФ № 1875 учитывает только страну происхождения предлагаемого товара, указанную в структурированном виде заявки на участие в закупке, формируемой с использованием электронной площадки.

Если объектом закупки является товар, то в случае предложения участником закупки в заявке меньшего количества товара, чем предусмотрено в Описании объекта закупки (Техническом задании), комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

Если объектом закупки является товар (и если в закупке установлены требования к сроку годности товара), то в случае указания в заявке остаточного срока годности предлагаемого к поставке товара не соответствующего требованиям к остаточному сроку годности товара, указанным в Описании объекта закупки, в том числе в проекте контракта, комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

В случае если в техническом задании заказчиком установлены конкретные требования к диапазонным величинам, участник закупки вправе предложить к поставке товар с иными значениями, включающими указанный диапазон в соответствии с технической документацией, поставляемого товара.

В случае осуществления закупок лекарственных средств и (или) медицинских изделий, при представлении участником закупки в составе заявки на участие в закупке регистрационного удостоверения в неактуальной редакции, в неполном объеме или без приложения, представление скан-копии регистрационного удостоверения в нечитаемом виде или при отсутствии (невозможности распознавания) определенных его реквизитов) и при наличии в соответствующем Государственном реестре сведений о регистрации лекарственного средства (медицинского изделия), указанного в представленном регистрационном удостоверении и соответствующего требованиям Технического задания, комиссия по осуществлению закупок вправе принять решение о соответствии/несоответствии на основании информации, содержащейся в государственном реестре.

В случае осуществления закупок лекарственных средств комиссия по осуществлению закупки вправе принять решение о соответствии лекарственной формы, указанной в заявке участника, требованиям, указанным в описании объекта закупки на основании информации о взаимозаменяемости, содержащейся в перечне взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения, размещенном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию лекарственных препаратов для медицинского применения, на своем официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с ч.8 ст.27.1 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

В случае закупки лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, каждая предлагаемая участником закупки к поставке лекарственная форма препарата должна быть отдельно утверждена в перечне ЖНВЛП для признания её эквивалентности другим формам этого же препарата.

В случае если в п.16.1 документации о закупке установлено требование предоставления лицензии или иного документа, подтверждающего соответствие участника закупки требованиям законодательства и лицензируемые виды деятельности не являются самостоятельным объектом закупки, а согласно условиям проекта контракта исполнитель (подрядчик) вправе привлечь к исполнению контракта иных лиц (соисполнителей, субподрядчиков), участник закупки, не имеющий указанного документа, но намеревающийся исполнять лицензируемый вид деятельности (иную деятельность, право на выполнение которых требуется подтвердить) с привлечением соисполнителей (субподрядчиков), должен предоставить в составе заявки указанный документ, выданный на имя соисполнителя (субподрядчика), с которым участник закупки заключил или намерен заключить договор соисполнительства (субподряда).

Документами, подтверждающими наличие у участника лицензии является либо выписка из реестра лицензий, либо копия акта лицензирующего органа о принятом решении либо иной документ, содержащий сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия соответствующей записи в реестре лицензий. При этом в указанном ином документе должны быть указаны в том числе номер реестровой записи в реестре лицензий и ссылка на официальный сайт в сети Интернет (или адрес сайта) лицензирующего органа, на котором размещен реестр выданных лицензий, в котором содержится соответствующая запись. В случае отсутствия данной информации в указанном документе и отсутствием в связи с этим у комиссии по осуществлению закупки возможности осуществления проверки наличия сведений об участники закупки в реестре лицензий, комиссия по осуществлению закупки вправе признать заявку такого участника несоответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки.

При осуществлении закупки медицинского изделия, участник закупки должен предоставить в составе заявки один из указанных ниже документов или сведений в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия (в случае если данный документ указан в п.16.2 настоящей документации о закупке):

-копию регистрационного удостоверения;

-выписку из Государственного реестра медицинских изделий, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2021 № 1650;

- сведения о номере регистрационного удостоверения;

- копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для МИ, указанных в ПП РФ №430).

-номер реестровой записи в Государственном реестре медицинских изделий.

При этом в случае закупки принадлежности к медицинскому изделию, участник закупки вправе представить в составе заявки регистрационное удостоверение на медицинское изделие, принадлежностью которого является объект закупки.

При несоблюдении указанных требований комиссия по осуществлению закупок отказывает участнику закупки в допуске участия в закупке и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

ПРОЕКТ_ДОГОВОРА

проект

ДОГОВОР № ___/___

ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ХИМИИ

- Посмотреть таблицу с данными

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Орский учебный центр министерства труда и занятости населения Оренбургской области» (ГАПОУ «Орский учебный центр МТиЗН Оренбургской области»), далее именуемое «Заказчик», в лице директора Рыжковой Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, далее именуемое «Поставщик», действующий на основании ___________________________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральногозакона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании п. ______ Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАПОУ «Орский учебный центр МТиЗН Оренбургской области»заключили по итогам проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (протокол от ____________) настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность Заказчику бытовую химию в соответствии со «Спецификацией товара» (Приложение № 1 к настоящему договору) (далее – товар), а Заказчик обязуется оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Наименование, характеристики, единица измерения, количество, страна происхождения товара, цена, указаны в «Спецификации товара» (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом спора, ареста, свободен от прав третьих лиц.

1.4. Поставщик обязан поставить товар в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

1.5. Документы на товар

1.5.1. Поставщик передает Заказчику одновременно с товаром следующие документы:

-счет, счет-фактуру(для плательщиков НДС),товарную накладную по форме ТОРГ- 12 или Универсальный передаточный документ - оригинал в 2 экземплярах;

-заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие качество поставляемого Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством для конкретного вида Товара (сертификат соответствия и (или) декларация о соответствии (согласно законодательству РФ)).

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ

2.1.Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативных документов и подтверждаться документом (сертификатом соответствия и (или) декларация о соответствии или иным документом) предусмотренными действующим законодательством РФ к данному виду товара.

2.2.Передаваемый по Договору товар не был в употреблении и недостатков не имеет. Поставщик гарантирует качество товара, как при хранении, так и при его использовании.

2.3. Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать требованиям установленным законодательством РФ. Срок годности Товара определяется периодом, исчисляемым со дня изготовления товара, в течение которого он пригоден к использованию или датой до наступления которой товар пригоден к использованию. Остаточный срок годности товара согласно завода изготовителя на дату поставки.

2.4. Передача товара ненадлежащего качества

2.4.1. Получив товар ненадлежащего качества, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного товара, без промедления не заменит поставленный товар товаром надлежащего качества.

2.4.2.- соразмерного уменьшения покупной цены;

- возмещения расходов на устранение недостатков товара.

2.4.3. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, либо выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий Договору.

2.5. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи товара Заказчику вследствие нарушения правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.

2.6.Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество товара либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественного товара или о доукомплектовании товара в установленный срок, Заказчик вправе приобрести непоставленный товар у других лиц с отнесением на счет Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. Исчисление расходов Заказчика на приобретение у других лиц товара в случаях их недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Заказчика об устранении недостатков товара либо доукомплектовании товара производится по правилам, предусмотренным п. 1 ст. 524 ГК РФ.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

3.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет __________ (_____________),С НДС/ без НДС (выбрать). Общая стоимость включает в себя доставку товара, страхование, налоги и другие обязательные платежи.

3.2.Товар поставляется по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

3.3. Заказчик вправе не выбирать весь объем товара. В случае не полной выборки товара Заказчиком, расчеты производятся по фактически поставленному товару без применения штрафных санкций.

3.4. Проценты на сумму отсрочки (кредита) оплаты товара не начисляются и не уплачиваются.

3.5.Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежным поручением. Срок оплаты: в течение 7 рабочих дней с даты приемки поставленного товара, на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон товарной накладной,(счета-фактурыдля плательщиков НДС) и/или счета, либо УПД.

3.6. Товар, проданный в кредит, поступает в свободное распоряжение Заказчика и не считается находящимся в залоге у Поставщика.

3.7. Заказчик вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо до их замены.

3.8. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.9. Источник финансирования: средства областного бюджета (субсидия на выполнение государственного задания), средства от приносящей доход деятельности учреждения.

3.10. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Срок поставки товара: периодически по заявке.

4.1.1. Период поставки товара: поставка должна осуществляться отдельными партиями в количестве, указанном в заявках Заказчика. Периодичность поставок: по мере необходимости, по заявке Заказчика в течение 3 рабочих дней с момента поступления заявки. Заявка подается в письменной форме посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсовой, электронной или иной связи, или устной форме. Заказчик вправе с согласия Поставщика, до дня исполнения заказа, внести изменения в представленную им заявку. Поставка осуществляется в рабочие дни Заказчика с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. до 16 – 00 ч., обед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. Досрочная поставка допускается. Заказчик вправе не выбирать весь объем товара по договору.

4.1.2. Место поставки товара: ГАПОУ «Орский учебный центр МТиЗН Оренбургской области» по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина, 9а, 3 этаж, кабинет заместителя директора. Доставка, разгрузка, осуществляется за счет Поставщика. Поставщик в письменном виде уведомляет Заказчика за 1 (рабочий) день до отгрузки о способе доставки и предполагаемой дате поставки.

4.1.3. Датой приёма товара от Поставщика считается дата подписи товарной накладной (или УПД) Заказчиком.

4.1.4. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена.

4.2. Тара (упаковка)

4.2.1. Поставляемый товар должен быть затарен (упакован) в обычно применяемую для него тару (упаковку). Упаковка должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения в необходимых условиях.

4.2.2. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

4.2.3. Стоимость тары (упаковки) товара входит в цену товара и отдельно не оплачивается.

4.3. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент передачи товара.

4.4. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику с момента вручения ему товара.

4.5. Адрес электронной почты Поставщика для принятия заявок: _____________. Контактное лицо для принятия заявок ______________________________ю

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приемка товара осуществляется Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня его доставки Поставщиком и предоставления документов, подтверждающих его качество и соответствие, указанные в п. 1.5.1. настоящего Договора.

В течение этого срока Заказчик производит экспертизу товара, по результатам которой обязан принять товар и подписать, заверить оттиском печати товарную накладную (или УПД) и направить один экземпляр подписанной товарной накладной (или УПД) Поставщику, либо подготовить мотивированный отказ от приемки товара, подписания товарной накладной (или УПД), направив его Поставщику.

5.2. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется согласно Спецификации товара (Приложение №1). Для участия в проведении экспертизы товара по настоящему Договору Заказчик вправе привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п.

5.3. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поставляемого товара требованиям стандартов, условиям настоящего договора, либо данным, указанным в сопроводительных документах и документах, удостоверяющих качество товара, Заказчик приостанавливает дальнейшую его приемку и в тот же день составляет акт, в котором указывается перечень и количество осмотренного товара, а также основания отказа в его приемке. Устранение выявленных недостатков производится Поставщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения акта Заказчика. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, товар подлежит замене в сроки, установленные Заказчиком. Все расходы, связанные с устранением препятствий для приемки товара, несет Поставщик.

5.4. Заказчик вправе отказать Поставщику в приёме товара в случае, если:

- товарно-сопроводительные документы не оформлены или оформлены ненадлежащим образом;

- товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объёме;

- поставка товара осуществлена с нарушением срока поставки, ассортимента, комплектности, количества и качества;

- несоответствие в представленных Поставщиком документов, указанных в п. 1.5.1. настоящего Договора.

5.5.Приём товара не производится до момента устранения причины отказа в приёме. Поставщик несёт все расходы, связанные с отказом в приемке. В случае невозможности устранить причину отказа в приёме товара на месте, Поставщик за свой счёт обеспечивает вывоз товара с территории (объекта) Заказчика и после устранения причины отказа, произведёт поставку в порядке, установленном настоящим договором.

5.6. Во всех случаях, когда приёмка товара приостанавливается или Заказчик по основаниям, предусмотренным настоящим договором, отказался от приёмки товара, бремя обеспечения его сохранности, а также риск возможного ухудшения его качества (потребительских свойств), относятся на Поставщика.

5.7. В случае соответствия товара условиям договора Заказчик в одностороннем порядке составляет, подписывает, утверждает Акт приемки товаров, работ, услуг по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, согласно действующего законодательства РФ. Стороны признают обязательную юридическую силу Акта приемки товаров, работ, услуг подписанного Заказчиком в одностороннем порядке.

В случае несоответствия товара условиям договора Заказчик составляет Акт приемки товаров, работ, услуг по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием выявленных недостатков в присутствие представителя Поставщика, который вызывается Заказчиком для составления Акта. В случае неприбытия представителя Поставщика, Заказчик составляет Акт в одностороннем порядке. Заказчик уведомляет Поставщика об утверждении в одностороннем порядке Акта приемки товаров, работ, услуг путем направления ему данного Акта. В данном случае Акт, составленный в отсутствии представителя Поставщика, имеет обязательную юридическую силу для обеих сторон.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Взыскание неустойки (штрафов, пеней).В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) до дня его исполнения включительно.

6.1.1.  В случае просрочки поставки товара Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пеней) в размере 0,1 % общей стоимости товара за каждый день просрочки.

В случае недопоставки товара Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пеней) в размере 0,1 % стоимости не переданного в срок товара.

6.1.2. В случае поставки некачественного и (или) некомплектного товара Заказчик вправе помимо требования о замене и доукомплектовании Товара, потребовать уплаты Поставщиком штрафа в размере 0,1 % (стоимости такого товара / общей стоимости товара) .

6.1.3. В случае просрочки предоставления документов Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком штрафа в размере 0,1% общей стоимости товара за каждый документ.

6.1.4. В случае просрочки оплаты поставленного товара Поставщик вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.2. Заказчик вправе потребовать возмещения Поставщиком убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).

6.3. Проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами

6.3.1. В случаях неправомерного удержания Поставщиком денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в уплате подлежат уплате проценты на сумму долга (ст. 395 ГК РФ).

6.3.2. Проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, взимаются по день уплаты суммы этих средств, если законом, иными правовыми актами не установлен более короткий срок.

6.4. Если в разумный срок после расторжения Договора вследствие нарушения обязательства Поставщиком Заказчик купил у другого лица по более высокой, но разумной цене товар взамен предусмотренного Договором, он может предъявить Поставщику требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной сделке.

6.5. Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ей убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

6.6. Форс-мажор

6.6.1. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей контрагентов стороны, не исполнившей или ненадлежащее исполнившей свои обязательства, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у стороны, не исполнившей или ненадлежащее исполнившей свои обязательства необходимых денежных средств.

6.6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.6.6.1. настоящего Договора, каждая сторона обязана немедленно известить о них другую сторону в письменном виде, не позднее чем через 10 дней с момента их начала.

6.6.3. В случае несоблюдения стороной сроков, предусмотренных п. 6.6.1., сторона не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по настоящему Договору.

6.7. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Положением о закупке товаров, работ, услуг ГАПОУ «Орский учебный центр МТиЗН Оренбургской области».

7.1.1.Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить:

1. количество товара по Договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на двадцать пять процентов цены Договора;

2. сроки исполнения обязательств по Договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана независящими от сторон Договора обстоятельствами, либо по вине Поставщика при наличии объективных причин невозможности исполнить Договор в установленные Договором сроки. При этом срок может быть однократно продлен на срок, не превышающий срок исполнения Договора, предусмотренный при его заключении, при полной оплате Поставщиком неустойки, начисленной Заказчиком (в случае наличия просрочки и (или) иного нарушения условий Договора Поставщиком за совершение которого Договором предусмотрена ответственность в виде уплаты неустойки);

3. цену Договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

4. требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в Договоре;

5. наименование страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг) при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг) не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг). При этом, в случае если при осуществлении закупки предоставлялся национальный режим, указанные в настоящем подпункте изменения допускаются с соблюдением требований статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ;

6. сведения Договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки;

7. существенные условия договора, если при исполнении такого договора возникли не зависящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии у Заказчика письменного обоснования необходимости такого изменения, согласованного с учредителем.

7.2.Все изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

7.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

7.4. По требованию одной из сторон Договор может быть расторгнут в следующих случаях:

- в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами;

7.5.Существенным признается то нарушение Договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора.

7.6.- поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- нарушения срока поставки товара;

- неисполнение либо ненадлежащее исполнение Поставщиком гарантийных обязательств и условий по настоящего Договору.

7.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения или исполнения договора по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

7.8.Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения или исполнения договора в следующих случаях:

1) в случае установления факта несоответствия Поставщика требованиям документации закупки или предоставления Поставщиком недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;

2) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

3) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения договора.

7.9.При одностороннем отказе от исполнения Договора он считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.10. Досрочное расторжение Договора не освобождает Стороны от обязательств, возникших в течение срока его действия.

7.11. В случае расторжения Договора взаимные расчеты Сторон производятся по фактически выполненным обязательствам.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и действует по 30.12.2025 г., а в части финансовых обязательств (оплаты) до полного исполнения сторонами своих обязательств. Окончание срока действия договора не влечет прекращение обязательств Поставщика по договору. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Поставщика от ответственности, возникшей в результате ненадлежащего исполнения обязательств, как в период действия Договора, так и выявленного после окончания срока действия Договора.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Претензионный порядок

9.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

9.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

9.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 15 календарных дней с момента получения претензии.

9.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в Арбитражный суд.

9.1.5. Споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Оренбургской области.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники, представители не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их аффилированные лица, работники, представители при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, а также иные действия, нарушающие требования законодательства о противодействии коррупции.

10.2. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение условий, предусмотренных пунктом 10.1. Договора, она обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по реквизитам, указанным в пункте 12 Договора. В письменном уведомлении Сторона обязана указать обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение.

Сторона, получившая уведомление, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в письменной форме по реквизитам, указанным в пункте 12 Договора в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты получения такого уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств, предусмотренных пунктом 10.1. Договора, и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошли, другая Сторона направляет обоснованные факты или предоставляет материалы в компетентные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4. Антикоррупционные условия, изложенные в настоящем разделе Договора, являются существенными условиями настоящего Договора в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

11.2. Стороны признают обязательную силу за перепиской по адресам e-mail, указанным в настоящем договоре, и пересылаемыми посредством нее документами (содержимое электронных писем). Простые распечатки (скриншоты) с почтовых ящиков подтверждают факт оказания услуг, выполнения работ, обмен документами, изменение ранее заключенного договора и другие юридически значимые действия.

11.3. Порядок обмена юридически значимыми сообщениями.

11.3.1.Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться сторонами любым из следующих способов:

-с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.;

- по электронной почте. Документы, отправленные электронной почтой, признаются подлинными до получения оригиналов документов по почте.

11.3.2.Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

11.3.3.Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

11.4. Стороны письменно уведомляют друг друга о любых изменениях своего правового статуса, включая изменения данных о государственной регистрации, наименовании, банковских реквизитах и адресах сторон, в течение 10 рабочих дней с даты изменения.

11.5. Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего договора, включая информацию о финансовом положении сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия настоящего договора, так и по окончании его действия в течение трех лет. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из сторон. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию. В случае разглашения конфиденциальной информации виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки в полном объеме.

11.6.Любые изменения, дополнения к настоящему договору действительны только после подписания уполномоченными сторонами Дополнительного соглашения.

11.7.Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.8.Настоящим Поставщик дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, серия и номер паспорта, удостоверяющего личность или его заменяющего, номер телефона, иные данные, связанные с заключением и исполнением настоящего договора в соответствии с действующим законодательством о защите персональных данных, без ограничения срока действия. *

11.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.10.Приложения к Договору:

Приложение № 1 Спецификация товара

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

* Для Поставщика индивидуального предпринимателя.

Приложение № 1

к договору от ______ _________ 20______ г. № ______

поставка бытовой химии

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными