Тендер - Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров №314026626

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымипроект_договора_быт_химия_и_хоз_товары

ДОГОВОР №

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное учреждение Новосибирский дом учёных, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Лозовой Галины Германовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _действующий на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с п.п. 54 п. 1 раздела 2 главы IV Положения о закупках, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирский Дом ученных (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору) и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Договора.

1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Технического задания (Приложение № 2 к Договору), требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора (далее – цена договора) составляет руб. ( ), включая НДС ..Цена договора включает в себя все возможные расходы, связанные с исполнением договора, в том числе: стоимость услуг; уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

2.2. Стоимость товара по конкретной заявке Заказчика определяется на основании цен, установленных «Поставщиком» на товары, и указанных в Приложении № 1 к Договору

2.3. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком за фактически поставленный Товар (партии Товара) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки Товара (партии Товара), подписания Сторонами товарной накладной/универсального передаточного документа и выставления Поставщиком Счета на оплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре.

2.4. В товаросопроводительных документах на поставленный Заказчику Товар, в соответствии с настоящим Договором, обязательно указывается номер и дата настоящего Договора.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

3. Срок, порядок поставки, сдача и прием Товара

3.1. Поставки товара осуществляются в период с момента заключения договора в течении 4 (четырех) рабочих дней.

Заявка может быть передана Заказчиком как в устной форме (по телефону ), так и в письменной (нарочным, по электронной почте )

3.2. Товар доставляется силами и средствами Поставщика и (или) с привлечением транспорта третьих лиц за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (время по месту поставки).

3.3. Место поставки: РФ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Морской, д. 23 .

3.4. Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время поставки Товара.

3.5. При отказе Поставщика от поставки Товара Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.

3.6. В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара.

Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

3.7. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке

3.8. Доставленный Заказчику товар должен быть им осмотрен в течение 3 (трех) рабочих дней.

3.9. Для проверки поставленного товара в части его соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза поставленного товара может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации). В случае привлечения к проведению экспертизы независимых экспертов (экспертных организаций) срок, указанный в п. 3.8. Договора, продлевается на период проведения экспертизы. О принятии решения о проведении экспертизы с привлечением независимых экспертов (экспертных организаций) Заказчик уведомляет Поставщика.

3.10. Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

3.11. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает товарную накладную.

3.12. В случае несоответствия поставленного Товара требованиям Договора и отказа Заказчика подписать товарную накладную, Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня предъявления Товара к приему-передаче составляет претензию с перечнем выявленных недостатков (дефектов) Товара и сроков их устранения.

3.13. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

3.14. Поставщик обязан безвозмездно заменить Товар ненадлежащего качества, не соответствующий условиям Договора, на Товар, соответствующий техническому заданию и иным условиям Договора в срок, установленный Заказчиком в претензии, но не более чем в 5-ти дневный срок.

3.15. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи Товара и подписания Сторонами документов, указанных в п. 2.3.2. Договора.

3.16. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договором, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.06.1965 № П-6;

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25.04.1966 № П-7.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 2.3 Договора.

4.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Договору принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре порядком.

4.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

4.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

4.1.7. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

4.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

4.2.9. Провести экспертизу для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения обязательства отступления от условий Договора или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Поставщику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Договору и согласования организационных вопросов.

4.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Договором, включая проведение экспертизы поставленного Товара, а также отдельных этапов исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.3. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

4.2.4. Представить Поставщику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Заказчика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

4.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи товара по Договору на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п. 2.3. Договора.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

4.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

4.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Договора.

4.3.5. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора.

4.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

4.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику документы, указанные в п. 2.3. Договора, по итогам исполнения Договора.

4.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан в течение срока действия Договора представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

4.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

4.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.

4.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества.

4.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

4.4.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

4.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

5. Качество Товара, гарантии

5.1. Качество и безопасность Товара должны соответствовать требованиям Технического задания (Приложение № 2 к Договору).

5.2. Тара и упаковка товара должны быть изготовлены из материалов допустимых к применению для упаковки продуктов питания, должны соответствовать требованиям нормативной документации, предотвращать повреждения или порчу товаров, обеспечивать их сохранность во время перевозки к конечному пункту, тара должна быть промаркирована и использоваться строго по назначению. На таре должна быть указана информация (маркировочные ярлыки или их копии) о производителе, составе, сроке годности, дате выработке и условия их хранения,

5.3. Каждая партия товара - сопровождается действующими сертификаты и/или декларация о соответствии, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, иными документами, предусмотренные действующим законодательством, определяющим качество и безопасность Товара.

5.4. Остаточный срок годности всех поставляемых продуктов питания должен быть не менее 80%.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств, в размере 0,1% от суммы не уплаченного Товара

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств, в размере 0,1% стоимости недопоставленного Товара.

6.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.4. В случае, указанном в п. 6.2 Договора, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Действия непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К событиям чрезвычайного характера относятся: наводнения, пожар, землетрясения и иные проявления сил природы, диверсии, военные действия, блокады, забастовки, эпидемии, принятие органами государственной власти нормативного акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней уведомить другую Сторону о характере, виде предполагаемой продолжительности действий непреодолимой силы, а также о том, выполнение каких обязанностей по Договору она препятствует, и предоставить доказательства наступления таких обстоятельств. В случае отсутствия уведомления Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, не может в дальнейшем ссылаться на действия непреодолимой силы, как на основание, освобождающее ее от ответственности.

7.3. Наличие непреодолимой силы продлевает срок выполнения Сторонами обязательств по Договору пропорционально сроку ее действия.

7.4. Если действие непреодолимой силы продлится более двух месяцев, то каждая из Сторон будет вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично, уведомив письменно об этом другую Сторону, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещение возможных убытков.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

8.2. Разглашение указанной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по взаимной договоренности (за исключением информации, распространение которой ограничено правительственными документами).

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры, которые возникают при исполнении настоящего Договора, Стороны будут решать путем переговоров.

9.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Новосибирской области.

9.3. До передачи спора на рассмотрения в судебном порядке Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение десяти дней направить другой Стороне, мотивированный ответ по существу претензии.

9.4. В случае если ответ по существу претензии не будет получен Стороной, направившей претензию, в течение тридцати дней со дня направления претензии другой Стороне, претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным.

10. Расторжение и изменение договора

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.

10.3. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения предложения о расторжении Договора.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 (Десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.7. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.9. Заказчик по согласованию с участником при исполнении договора вправе изменить (с учетом Положения о закупке):

предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 30% (тридцать процентов). При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

цену договора:
путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,
в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия,

иные условия исполнения договора, если такое изменение договора допускается законом.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30.11.2025 года. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от ответственности за нарушение условий Договора.

12. Заключительные условия

12.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.2. Приложения к Договору составляются в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеют одинаковую юридическую силу и являются его неотъемлемой частью.

12.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны обязуются соблюдать требования Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также иные нормы действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

12.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.7. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.8. К Договору прилагается:

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 – Техническое задание.

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №

от «» октября 2025года

Спецификация

На Поставку бытовой химии и хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

по коду ОКПД2 13.92.24.190, ОКПД2 13.92.29.110, ОКПД2 13.92.29.120, ОКПД2 14.12.30.150

- запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами - Установлено.

________________/ /

________________________/ Лозовая Г.Г/ М.П.

М.П.

Приложение № 2

к Договору №

от « »октября 2025года

Описание предмета закупки: техническое задание

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

Транспортная тара: ящики из гофрокартона или полимеров.

Тара и упаковочные материалы должны быть чистыми, сухими.

Маркировка: потребительской тары: включает художественное оформление, бумажная этикетка должна быть чистой, без подтеков, целой, аккуратно наклеенной на тару. Текст на этикетке или поверхности потребительской тары должен содержать: наименование изготовителя, его адрес, товарный знак, массу или объем , ГОСТ и др.

На транспортной таре: должна быть дополнительно нанесена маркировка, характеризующая продукцию.

Отгрузка: со склада поставщика - без нарушений требований технической документации. На момент отгрузки должны быть оформлены все необходимые разрешительные и сопроводительные документы. Поставка каждой партии товара должна сопровождаться документами, подтверждающими ее качество и безопасность согласно действующего законодательства РФ (сертификат соответствия, удостоверение качества и безопасности и т.д.)

Доставка: автотранспортом поставщика в соответствии с действующими правилами перевозок.

Условия поставки: в период действия договора отдельными партиями по заявкам Заказчика не позднее дня, следующего за днём получения заявки в рабочие дни с 8.00 до 17.00 час. Все погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться Поставщиком или за его счет. Если при приемке Товара Заказчиком выявлена недостача, некачественный или не соответствующий сопроводительным документам товар, отсутствие или ненадлежащим образом оформленные документы, Заказчик вправе отказаться от его приемки.

Поставщик обязан поставить недопоставленный товар в течение следующего рабочего дня с момента получения уведомления Заказчика о недостаче.

В случае выявления нарушений качества или упаковки, несоответствия условиям договора Поставщик устраняет их за свой счет в согласованные сроки с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

Место поставки: РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Морской, д. 23 помещение ресторана.

Сроки поставки: Поставки товара осуществляются в период с момента заключения договора в течении 7 рабочих дней.

Директор НДУ Директор

________________//

________________________/ Лозовая Г.Г/ М.П.

М.П.