Тендер - Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров №272445912

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Утверждаю:

Директор

____________ /Паплинский Н.Н./

«14» мая 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров

для нужд для МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»

1. Место, условия и сроки поставки Товара:

1.1. Товар поставляется в ассортименте и количестве согласно настоящему Техническому заданию по адресу Заказчика: РК, г. Сыктывкар, ул. Кирова, д.56.

1.2. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика одной партией в полном объеме в течении 10 рабочих дней с даты заключения договора.

1.3. Погрузо-разгрузочные работы по доставке Товара осуществляются силами и за счет средств Поставщика без дополнительной оплаты.

2. Требования к качеству и безопасности Товара;

2.1. Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в п. 4 настоящего технического задания, а также требованиям и нормам действующего законодательства Российской Федерации.

2.2. Товар должен быть новым, не бывшим в пользовании, предназначенным для страны Заказчика.

2.3. Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям законодательства, ГОСТов, ТУ, стандартов, сертификатам изготовителя.

3. Требования к упаковке Товара:

3.1. Товар должен быть упакован обычным для такого Товара способом, обеспечивающим сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировки.

4. Требования к количеству (объему), функциональным и техническим характеристикам Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Заведующая складом Денисенко С.А.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ заявки должна содержать информацию, а именно:

- конкретные показатели товара (наименование товара, характеристики товара, единица измерения, количество), соответствующие значениям, установленным настоящей документацией, и указание на товарный знак (при наличии).

Проект

ДОГОВОР №

г. Сыктывкар «___» ___________2024 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Сыктывкарский банно-прачечный трест», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Паплинского Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании _______ , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить и передать бытовую химию и хозяйственные товары (далее – товар) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный (переданный) товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора.

1.4. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего договора, его наименование, характеристики и количество (объем) определяются в Спецификации на поставку товара (приложение к договору).

1.5. Настоящий Договор заключен на основании закупки ЗМО № _____________ .

2. Общие условия договора

2.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара, соответствие требованиям Договора, технических регламентов, стандартов, санитарно-эпидемиологических правил и иных нормативов, являющихся обязательными в отношении данного вида товара, в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

2.2. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

2.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

2.3.1. Заказчик по своему усмотрению вправе потребовать от Поставщика:

- заменить дефектные товары на аналогичные в десятидневный срок;

- устранить выявленные в товарах недостатки в срок, определяемый Заказчиком;

- возместить расходы, понесенные Заказчиком, на устранение третьими лицами недостатков в товарах в срок, определяемый Заказчиком;

- допоставить недопоставленные товары в сроки, определяемые Заказчиком.

2.4. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки товара упаковка не требуется Заказчику и подлежит уборке и вывозу Поставщиком (п. 5.5 Договора).

2.5. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора составляет _________________(___), в том числе НДС (или НДС не облагается). Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

3.2. Цена включает в себя все следующие расходы Поставщика: все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и остается неизменной в течение всего срока действия договора.

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

3.3. В случае заключения договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

3.4. Оплата товара по договору производится Заказчиком по факту поставки товара в срок в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной на основании представленного Поставщиком счета-фактуры (счета).

Непредставление Поставщиком какого-либо из документов (одного или нескольких) или представление их с нарушением формы либо с неоговоренными исправлениями, является для Заказчика основанием для задержки оплаты счета (счета-фактуры) до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

3.5. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по договору, Заказчик перечисляет Поставщику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной договором пени за нарушения сроков исполнения обязательств.

3.6. Источник финансирования настоящего договора – собственные средства МУП «СБПТ».

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объемам (количеству), срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

4.1.2. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего договора Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного товара и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования, или потребовать уменьшения оплаты стоимости товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

4.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

4.2.2. Обеспечить своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.3. Обеспечить своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.

5. Права и обязанности Поставщика

5.1. Поставщик вправе:

5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о поставке Товара по договору либо подготовки мотивированного отказа от его подписания.

5.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с подписанным Сторонами документом о поставке Товара по Договору.

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в установленные настоящим Договором сроки, а также предоставить Заказчику четко, ясно и достоверно оформленные документы о поставке Товара и его качестве, счет-фактуру (счет).

5.2.2. За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

6. Порядок приема-передачи товара

6.1. Место доставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РК, г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 56.

Поставка Товара осуществляется силами Поставщика одной партией в полном объеме. Поставка товара осуществляется в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора.

6.2. Порядок приема - передачи товара: Прием товара на соответствие условиям договора производится Заказчиком путем его осмотра по месту поставки, указанному в договоре, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поставки товара.

6.3. При приеме-передаче товара Заказчиком от Поставщика, последний передает надлежаще оформленные:

- товарную накладную (товарно-транспортную накладную);

- счет (счет-фактуру).

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче указанных документов, Заказчик вправе отказаться от приема товара.

6.4. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента удостоверения факта поставки надлежащего товара в соответствии с условиями настоящего договора, а именно с даты (дня) подписания Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной. При этом в товарной (товарно-транспортной) накладной указывается дата фактической поставки товара.

6.5. Право собственности на товар прекращается у Поставщика с момента исполнения им обязательства, предусмотренного пунктом 6.4. настоящего договора.

6.6. Риск случайной гибели товара несет Поставщик до момента исполнения им обязательства, предусмотренного пунктом 6.4. настоящего договора.

6.7. В случае поставки Поставщиком товара, не отвечающего условиям договора, в том числе с нарушениями требований к его качеству, комплектности, количеству, Поставщик, получивший извещение (требование) (устное или письменное) Заказчика о недостатках товара, должен осуществить допоставку, замену или доукомплектацию товара за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения извещения (требования) Заказчика.

6.8. При отказе Заказчика от переданного Поставщиком товара, Поставщик обязуется вывезти товар в день получения уведомления от Заказчика.

6.9. Обоснованные расходы Заказчика, возникшие у него в связи с принятием товара на ответственное хранение и возвратом Поставщику, подлежат возмещению последним.

7. Ответственность сторон

7.1. Ответственность Заказчика: в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.1.2. Штрафы начисляются за каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном пунктом 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правил), и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей.

7.1.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.2. Ответственность Поставщика: в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Согласно п. 10 Правил, пеня устанавливается в размере в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа установлен в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке установленном пунктом 4 Правил и составляет 3 % от цены договора (этапа).

7.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.3. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

7.4. Заказчик вправе удерживать сумму неустойки в бесспорном порядке, без согласия Поставщика при окончательном расчете с Поставщиком.

7.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:

7.5.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы (форс-мажор) или по вине другой стороны. Для целей настоящего договора «Форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить Форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

7.5.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

7.5.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

7.5.4. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему договору.

7.5.5. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна, как можно скорее, уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через 1 день после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и так же, как можно скорее, сообщить о восстановлении нормальных условий.

7.5.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события Форс-мажора.

8. Обстоятельства неопределимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, а также война и военные действия, введение чрезвычайного положения, изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трех рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия, а также их влиянии на исполнение обязательств по договору.

С прекращением действия непреодолимой силы и восстановлением нормальных условий Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, извещает об этом таким же образом другую Сторону.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Споры и разногласия, которые возникли вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по договору и по которым не было достигнуто соглашения путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде Республики Коми.

9.2. Для разрешения споров, связанных с нарушением сторонами своих обязательств по договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы удостоверяющие полномочия представителя стороны – отправителя претензии.

9.3. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

9.4. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены сторонами друг другу заказным письмом с описью вложения по адресу места нахождения стороны;

10. Заключительные положения

10.1. Договор вступает в силу с даты подписания сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств. Договор является одноэтапным.

10.2. Следующее приложение является неотъемлемой частью настоящего договора: Приложение № 1 - Спецификация на поставку товара на ___ листе (ах).

10.3. Стороны обязуются в течение пяти рабочих дней письменно известить друг друга в случае изменения сведений. Риск отрицательных последствий, связанных с неисполнением данной обязанности, несет Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление.

10.4. В случаях, не предусмотренных договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Договор заключается сторонами в бумажной форме или в форме электронного документа на электронной площадке и подписывается сторонами договора усиленной электронной подписью.

11. Место нахождения и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору на

Поставку бытовой химии и хозяйственных товаров

№ __________от _________________ 2024 г.

Спецификация на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Итого на общую сумму (с учетом всех следующих расходов Поставщика ________________________________) - _______________ рублей ___ копеек. (в том числе НДС (или НДС не облагается).

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273724649 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ" объявляет тендер: Поставка средства дезинфицирующего.	Электронный аукцион #273724649	48 462	1 день 30.05.2024 07.06.2024
Тендер №273832351 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УСТЬ-КУЛОМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств для нужд ГБУЗ РК "Усть-Куломская ЦРБ" (перекись водорода)	Электронный аукцион #273832351	47 600 Обеспечение контракта: 5%	4 дня 31.05.2024 10.06.2024
Тендер №273842786 Поставка дезинфицирующих средств (салфеток) для паллиативного пациента на дому	Электронный аукцион #273842786	6 240 Обеспечение контракта: 5%	4 дня 31.05.2024 10.06.2024
Тендер №274017786 Поставка средств дезинфицирующих для обработки гибких эндоскопов в репроцессоре ENDOCLENS NSX	Электронный аукцион #274017786	3 288 788 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 32 888	8 дней 04.06.2024 14.06.2024
Тендер №274035558 Поставка дезинфицирующего средства	Малая закупка #274035558	11 336	5 часов 04.06.2024 06.06.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272445876 Р-СТРОЙ объявляет тендер: Поставка инвентаря для уборки и бытовой химии на АГПЗ	Не определен #272445876	См. док.	срок истек 13.05.2024 16.05.2024
Тендер №272445868 АО "ТРАНСНЕФТЬ - ВЕРХНЯЯ ВОЛГА" объявляет тендер: КРАСКА РЕЗИН. ДЛЯ КРОВЛИ, ЦОКОЛЯ, ФАСАДА, СИНИЙ КГ	Запрос предложений #272445868	См. док.	срок истек 13.05.2024 15.05.2024
Тендер №272445832 Поставка средств дезинфицирующих (2) (с результатом)	Запрос котировок #272445832	235 171	срок истек 13.05.2024 20.05.2024
Тендер №272445796 Поставка чистящих, моющих средств для нужд СПБ ГКУ «ПСО Калининского района» (с результатом)	Запрос котировок #272445796	27 081 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 13.05.2024 20.05.2024
Тендер №272445786 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" объявляет тендер: Поставка чистящих, моющих средств для нужд СПБ ГКУ «ПСО Калининского р...	Запрос котировок #272445786	27 081 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 13.05.2024 20.05.2024

Тендеры из региона Республика Коми

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272445752 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УДОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Лабораторные расходные материалы (11)	Электронный аукцион #272445752	516 798 Обеспечение контракта: 1%	срок истек 13.05.2024 21.05.2024
Тендер №272444449 Реализация народных инициатив в сфере дорожной деятельности (Ремонт проезда от ул. Пионерская до подъезда к м. Совхоз) (План график)	Не определен #272444449	14 898 500	207 дней 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №272444448 Выполнение комплекса работ по обеспечению безопасности дорожного движения на объектах улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского поселения «Емва" (План график)	Не определен #272444448	1 700 000	207 дней 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №272443283 ОАО "СЫКТЫВКАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ" объявляет тендер: Сода кальцинированная техническая (с результатом)	Электронный аукцион #272443283	6 216 408	срок истек 13.05.2024 29.05.2024
Тендер №272442556 «ИП «ЗЕЛЕНЕЦ объявляет тендер: Закупка сэндвич-панелей	Запрос цен #272442556	См. док.	срок истек 13.05.2024 03.06.2024