Тендер - Поставка бытовой химии и санитарно-гигиенических изделий №271899523

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_ЗК_СМСП.docx
• Обоснование_НМЦД.xls
• Описание_объекта_закупки.docx
• Проект_договора_.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть23 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 02.05.2024 по 13.05.2024Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ СО КК

«Апшеронский ПНИ»

____________С.А. Романенко

«_____»__________ 2024г.

РАЗДЕЛ 2 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ.

Поставка бытовой химии и санитарно-гигиенических изделий.

- Посмотреть таблицу с данными

Полотенца бумажные должны соответствовать ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 «Бумажные изделия бытового, гигиенического и санитарного назначения. Общие технические условия»

упак.

140

2

Бумага туалетная

17.22.11.110

- Посмотреть таблицу с данными

Туалетная бумага должна соответствовать требованиям ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5

шт.

1000

3

Мыло хозяйственное

20.41.31.121

- Посмотреть таблицу с данными

кг.

50

4

Шампунь «Веста» или эквивалент

20.42.16.110

Однородная жидкость в виде густого геля, без посторонних примесей, для всех типов волос. Должен подходить для частого применения. Шампунь должен содержать кондиционер и (или) бальзам для волос. Не должен содержать красителей. Фасовка: не менее 0,315 л.

л

75,6

5

Мыло туалетное нейтральное детское или эквивалент

20.41.31.190

Мыло туалетное детское для бережного ухода за кожей, масса одного бруска не менее 90 гр., в индивидуальной упаковке.

шт.

550

6

Моющее средство «Пальмира» или эквивалент

20.41.32.119

Чистящая паста. Объем не менее 420мл. Эффективное средство для стирки и замачивания изделий из хлопчатобумажных, льняных, искусственных и синтетических тканей. Пригодно для мытья стен, полов, кафеля и эмалированных изделий. Обладает абразивным действием. Должна соответствовать требованиям ТУ или ГОСТ.

кг

50,4

7

Зубная паста

20.42.18.111

Лечебно – профилактическая зубная паста с содержанием кальция и фтора, вес не менее 100мл.

шт.

150

8

Зубная щетка

32.91.12.110

Зубная щетка щетина из высококачественных синтетических полимеров, средней степени жёсткости, двухуровневая. Длина не менее 20 см. В индивидуальной упаковке каждая.

шт.

150

9

Мешок для мусора

22.22.11.190

- Посмотреть таблицу с данными

рул.

100

10

Мешок для мусора

22.22.11.190

- Посмотреть таблицу с данными

рул.

300

11

Крем для рук детский или эквивалент

20.42.15.141

Подходит для всех типов кожи, хорошо впитывается, не оставляет ощущения липкости и жирности, массой не менее 45мл. Должен соответствовать ГОСТу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

шт.

100

12

Мыло дегтярное

20.41.31.190

Дегтярное мыло – сильнейший антисептик. Представляет собой черный или тёмно-коричневый брусок мыла. Подходит для мытья рук, тела, а также лица. Должен состоять из натурального сырья. Должен соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 Фасовка - 1 кусок не менее 100 г, каждый в индивидуальной упаковке.

кг

50

13

Дезодорант женский

20.42.19.120

Дезодорант антиперспирант для женщин, объем не менее 150мл

шт.

100

14

Лента липкая от мух

20.20.11.000

• Липкая лента для безопасного уничтожения мух в помещениях объектов различных категорий, в том числе пищевых, детских, лечебных, бытовых - нетоксична, экологически безопасна, - обладает высокой эффективностью за счет содержания половых феромонов и натурального мёда в качестве привлекателей и высококачественного липкого слоя, срок защитного действия ленты - до 50 дней.

шт.

100

15

Ведро пластмассовое хозяйственное

22.29.23.120

Ведро пластмассовое без крышки, емкость - 10 литров. Корпус изготовлен из прочного пластика. Ведро снабжено прочной и надежно закрепленной ручкой.

шт.

60

16

Мыло туалетное жидкое

20.41.31.130

- Посмотреть таблицу с данными

л

75

Общие требования к этикетке товара: наименование и название продукции; наименование и адрес предприятия-изготовителя; состав продукции; указание технического документа (номер ТУ); срок годности; условия транспортирования и хранения; объем упаковки; номер партии; назначение и описание продукции; активность; меры предосторожности; область и способ применения в соответствии с инструкцией по применению.

Место поставки продукции:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, Апшеронский район, ст. Нефтяная, ул. Красная 1.

Требования к доставке: доставка товара производится Поставщиком в укомплектованном виде, в специальной транспортной таре, с соблюдением условий по хранению и перевозке. Все затраты по доставке и страхованию поставляемой продукции (на время хранения и доставки) возлагаются на Поставщика, разгрузка продукции производится за счет Поставщик. Окончательная проверка осуществляется на территории заказчика в сроки, установленные в соответствии с условиями договора поставки. В соответствии с документами, которые Поставщик должен передать Заказчику с поставляемым товаром – счет, товарная накладная, счет-фактура, сертификат соответствия на поставляемый товар, декларация о соответствии.

Требования к качеству товара.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества: безопасность, качество, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, упаковки должны соответствовать требованиям, установленным Заказчиком и предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым и обязательным к исполнению в соответствии законодательством РФ о стандартизации, единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Товар должен быть надлежащего качества, новым, на момент передачи Заказчику не обременённым какими-либо правами или требованиями третьих лиц. Товар поставляется без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковок, соответствующих стандартам и необходимых для обеспечения его сохранности во время его транспортировки и хранения, с предоставлением действующих сертификатов/деклараций соответствия на упаковку, если в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании упаковка подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Год выпуска на поставляемый товар должен быть не ранее 2024 г.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента приемки Товара на склад Заказчика.

Заведующий складом Бабичева Т.Ю.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ СО КК «Апшеронский ПНИ»

___________________ С.А. Романенко

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на поставку товаров бытовой химии и санитарно-гигиенических изделий

ст-ца Нефтяная _________ 2024 года

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Апшеронский психоневрологический интернат» (ГБУ СО КК «Апшеронский ПНИ»), в лице директора Романенко Светланы Александровны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________ (_________), в лице _______, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", п. 46 Положения о закупке Заказчика (далее – Положение о закупке), в соответствии с протоколом подведения итогов запроса котировок от __.__.2024г № ______, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары бытовой химии и санитарно-гигиенических изделий (далее — Товар) в количестве (объеме), ассортименте, по цене и с характеристиками согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком товар в порядке и размере, установленном настоящим Договором.

1.2.Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 настоящего Договора Товар свободен от прав третьих лиц.

1.3.Поставщик передает Заказчику Товар, а также оказывает следующие мероприятия, связанные с поставкой Товара (далее – сопутствующие мероприятия):

- осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в Договоре;

- выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий.

1.4.Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях.

1.5. Моментом поставки является фактическая поставка товара, предусмотренного настоящим Договором, осуществление сопутствующих мероприятий, указанных в пункте 1.3. настоящего Договора, предоставление Поставщиком документов, подтверждающих поставку товара (документы на товар (товарная накладная, транспортная накладная, сертификаты, декларации соответствия и т.п.)), и документов для оплаты Заказчиком поставленного товара.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет: ______ (________) рублей ___ копеек, с учетом НДС 20% - / НДС не облагается.

2.2. Цена Договора, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена за единицу Товара указана в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена настоящего Договора включает в себя все затраты, в том числе стоимость товара, расходы на упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, доставку, уплату всех необходимых налогов и сборов, а также иные затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Поставка товара осуществляется в течение 20 календарных дней, со дня заключения договора.

3.2. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, поставляющим Товар, составляющий предмет настоящего Договора (объект закупки), Поставщик должен соответствовать таким требованиям.

3.3. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Заказчика, расположенного по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, ст. Нефтяная, ул. Красная, 1

Поставщик обязуется осуществить доставку Товара с предоставлением полного пакета товаросопроводительных документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Спецификацией к настоящему Договору:

1) счет – 1 экземпляр;

2) счет-фактура (или письмо Поставщика о применении УСН) – 1 экземпляр;

3) товарная накладная – 2 экземпляра;

4) документы, подтверждающие качество Товара.

Поставщиком может быть предоставлен Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 (двух) экземплярах вместо счета-фактуры и товарной накладной.

В товарной накладной должна быть указана фирма-производитель Товара.

3.4. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной, предоставления счета (счета-фактуры) или универсального передаточного документа. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счёт Поставщика, несёт Поставщик.

3.5. Оплата по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации за счет средств от приносящей доход деятельности.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить товар Заказчику надлежащего качества в срок указанный в п.3.1. настоящего Договора.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставленного Товара предъявляемым к ним требованиям, указанным в спецификации, а также требованиям законодательства Российской Федерации.

4.1.3. Устранить недостатки Товара (в том числе выявленные при использовании Товара) в течение 3-х рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.

4.1.4. Гарантировать качество поставленного Товара.

4.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию о Товаре, а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.1.6. Телефонограммой и иными видами связи, согласованными Сторонами, уведомлять Покупателя о точном времени и дате поставки не позднее чем за 3 дня до поставки.

4.1.7. Предоставить Заказчику подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки Поставщика, ответственным за исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, службой технической поддержки производителя.

4.1.8. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, указанный в спецификации в соответствии с условиями Договора и оказать сопутствующие мероприятия, указанные в пункте 1.3 настоящего Договора.

4.1.9. Представлять Заказчику информацию и документы, необходимые для осуществления Заказчиком контроля за ходом исполнения Поставщиком условий исполнения Договора.

4.1.10. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик оплачивает или в последующем компенсирует расходы Заказчика на проведение экспертизы в случаях, когда ее проведение вызвано необходимостью проверки документально подтвержденных сведений о ненадлежащем качестве товара, полученных Заказчиком от государственных органов, общественных объединений по защите прав потребителей; выявленных при приемке Товаров, а также во всех иных случаях, когда заключением экспертизы подтверждается ненадлежащее качество товара.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате стоимости поставленного товара по настоящему Договору.

4.2.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять Товар в соответствии с разделом 5 настоящего Договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, указанных в спецификации, подписать документ о приемке Товара и передать Поставщику.

4.3.2. Оплатить стоимость Товара, поставленного Поставщиком согласно условиям настоящего Договора.

4.3.3. Осуществлять контроль за ходом исполнения условий Договора.

4.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1.Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных Договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.4.2. Отказать Поставщику в приемке поставленного товара в случае его ненадлежащего качества, а также в случае несоответствия сведений в сопроводительных документах на поставленный товар.

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, с предварительным уведомлением Поставщика, в следующих случаях:

- осуществление поставки товара ненадлежащего качества, если недостатки товара не были устранены в установленный Покупателем срок;

- невыполнение Поставщиком в требования Заказчика о доукомплектовании товара;

- при неоднократном нарушении срока поставки товара.

Уведомление о решении об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть направлено с помощью электронной почты, факсимильной и другой связи.

4.4.4. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приёмка результата исполнения Договора осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. При приемке результата исполнения Договора подлежат проверке количество и качество поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1). Поставщик обязан при исполнении Договора предъявить документ, подтверждающий страну происхождения Товара, документы, подтверждающие качество Товара (копия регистрационного удостоверения, сертификат соответствия, декларация соответствия и т.д.).

5.3. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара, поставленного в соответствии с Договором. Принятый Заказчиком Товар должен быть им осмотрен в срок не более одного рабочего дня. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней проверить качество принятого товара и о выявленных несоответствиях или недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

В случае получения поставленного товара от транспортной организации Заказчик обязан проверить соответствие товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

5.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов, технических регламентов, стандартов. Упаковка должна обеспечить сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных мероприятий к конечному месту поставки. Маркировка наносится на русском языке.

5.5. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы транспортных и сопроводительных документов, обязательных для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Приемка поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Договором, и оформляется документом о приемке (товарная накладная или Универсальный передаточный документ), который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии), либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от приемки товара.

5.7. При выявлении несоответствий или недостатков товаров, препятствующих их приемке в целом или отдельной партии (этапа), в том числе несоответствий по количественным, качественным характеристикам, документ о приемке не подписывается и составляется Акт-заключение о несоответствии товара (работ, услуг) условиям Договора, который сотрудниками Заказчика, в присутствии представителя Поставщика (в случае его отсутствия с отметкой об отсутствии), в 2-х экземплярах, и передается под подпись уполномоченному представителю Поставщика либо направляется по почте.

5.8. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.

5.9. Существенным нарушением Договора является:

- поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

В случае существенного нарушения требований к количеству и (или) качеству товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Договора.

5.10. В случае отказа Заказчика принять товар и невозможности его возврата в день поставки, Заказчик осуществляет мероприятия по ответственному хранению и действует согласно нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.11. После устранения выявленных несоответствий, в сроки, указанные Заказчиком, подписывается документ о приемке с указанием реальной даты события.

5.12. По итогам приемки товара при отсутствии претензий относительно количества и качества товара Заказчик подписывает документ о приемке товара (товарная накладная или Универсальный передаточный документ), транспортные и сопроводительные документы, подписание которых требуется со стороны Заказчика, в 2 (двух) экземплярах и в течение 3 (трех) рабочих дней передает 1 (один) экземпляр Поставщику.

5.13. Для проверки поставленного Товара, в части соответствия условиям Договора, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с требованиями законодательства о Договорной системе в сфере закупок Российской Федерации.

5.14. В целях проведения экспертизы силами Заказчика, привлекаются специалисты из числа сотрудников Заказчика, обладающие соответствующими знаниями, опытом, квалификацией для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора. В случае соответствия условиям Договора предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных Договором, на документе о приемке ставится штамп, о проведенной экспертизе с подписью эксперта и ее расшифровкой.

5.15. В случае проведения экспертизы поставленного товара экспертами, экспертными организациями Заказчик составляет документ об их приемке в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от эксперта, экспертной организации заключения о соответствии.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1.На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара, но не менее 12 месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке поставленного товара.

6.2. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством товара, в течение установленного гарантийного срока. Поставщик обязуется за свой счет производить необходимые мероприятия, в том числе замену товара, устранение недостатков в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации. Поставщик обязуется за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. Срок устранения недостатков товара, выявленных в гарантийный период, не должен превышать 5 календарных дней со дня письменного заявления о них Заказчиком.

6.3. При выявлении Заказчиком недостатков поставленного товара составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) поставленного товара, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

6.4. Течение гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков, возникших по вине Поставщика.

6.5. На каждой единице товара должна быть маркировка от производителя в соответствии с законодательством Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета поставленного товара. Маркировка должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке. Маркировка должна быть нанесена на упаковку товара в соответствии требованиями законодательством Российской Федерации.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Обеспечения исполнения Договора не предусмотрено Заказчиком.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, взыскивается штраф в размере 10% от цены договора.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора.

8.5. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

8.6. За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, взыскивается штраф в размере 1000 рублей.

8.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.8. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосре6дственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца Стороны праве расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон.

9.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления (выданное лицом, уполномоченным выдавать такие документы).

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2024 года. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Решение об одностороннем отказе от исполнения договора в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получения подтверждения о его вручении.

11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон Договора своих обязательств, другая Сторона Договора обязана направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты её получения.

11.5. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).

11.6. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений к нему и подписываются обеими Сторонами.

12.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

12.3. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый исполнитель является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. Настоящий Договор заключен в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Покупателя и Поставщика.

12.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Спецификация.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

от __.__.2024 г № ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку бытовой химии и санитарно-гигиенических изделий

- Посмотреть таблицу с данными

Общая сумма Договора составляет: ____________ рублей ____ копеек, НДС 20% / НДС не предусмотрен.

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

Директор ГБУ СО КК

«Апшеронский ПНИ»

_________________С.А. Романенко __________________

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБУ СО КК «Апшеронский ПНИ»

_______________ С.А. Романенко

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Настоящее приложение к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее также – запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, запрос котировок в электронной форме, запрос котировок), подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», (далее – Закон № 223-ФЗ) Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», положением о закупке товаров, услуг заказчика ГБУ СО КК «Апшеронский ПНИ».

Настоящее приложение к извещению состоит из разделов, указанных в нижеприведенной таблице.

- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Заказчик оформляет отдельным файлом

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Заказчик оформляет отдельным файлом

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ

Заказчик оформляет отдельным файлом

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, ТРЕБОВАНИЯ К ТАКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

5.1. Требование о необходимости предоставлении обеспечения заявки с указанием размера такого обеспечения устанавливается в пункте 6.1 раздела 1 «Информационная карта» настоящего приложения к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме и предъявляется ко всем участникам закупки в равной степени.

5.2. Обеспечение заявки может быть предоставлено участником закупки путем перечисления денежных средств или предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки.

Денежные средства

5.3. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в закупке, вносятся участником закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный распоряжением Правительства РФ от 13 июля 2018 г. № 1451-р.

5.4. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения соответствующей информации от банка.

5.5. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на участие в запросе котировок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае уклонения, в том числе непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных извещением о закупке, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении установлено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой закупки заключить договор, перечисляются на счет заказчика:

Получатель: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Апшеронский психоневрологический интернат»

Минфин КК (ГБУ СО КК «Апшеронский ПНИ», л/с 830.52.359.0)

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9

БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Южное ГУ Банка России //УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар

Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Код бюджетной классификации – 830.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.510

КОСГУ- 510

Тип средств 35.00.00

5.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, возвращаются:

всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки;

участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня заключения договора.

Независимая гарантия

• В случае если установлено требование к обеспечению заявок на участие в закупке, в качестве такого обеспечения принимаются независимые гарантии, соответствующие следующим требованиям.

5.8. Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе);

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

3) независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 1397):

документ, содержащий информацию о наступлении хотя бы одного из случаев, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ (протокол, составленный в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), или протокол, составленный по итогам конкурентной закупки, или иной предусмотренный положением о закупке заказчика (бенефициара) документ);

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара);

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

5.9. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

5.10. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, должна быть составлена по типовой форме согласно приложению № 1 Постановления № 1397 на условиях, определенных гражданским законодательством и Законом о закупках, и содержать следующие дополнительные требования:

а) условия о следующих правах заказчика (бенефициара):

предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии при наступлении случаев уклонения или отказа участника закупки, а также непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных Законом № 223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора) составленное по форме согласно приложению № 2 Постановления № 1397 требование об уплате денежной суммы по такой независимой гарантии в размере обеспечения заявки на участие в закупке, установленном в извещении об осуществлении закупки;

направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно. В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы указанных в пункте 8 Положения, утвержденного Постановлением № 1397, документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара). В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в пункте 8 Положения, утвержденного Постановлением № 1397, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара);

передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены заказчика при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;

б) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в пункте 8 Положения, утвержденного Постановлением № 1397;

в) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;

г) условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона о контрактной системе, фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;

д) условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;

е) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

5.11. Независимая гарантия не должна содержать условия:

а) предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнями, указанными в пунктах 8 и 9 Положения, утвержденного Постановлением № 1397;

б) о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или о расторжении договора;

в) допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика (бенефициара) платы за представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

5.12. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, ТРЕБОВАНИЯ К ТАКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

• Общие положения

6.1.1. Требование о необходимости предоставлении обеспечения договора с указанием размера такого обеспечения и его способов устанавливается в пункте 6.2 раздела 1 «Информационная карта» настоящего приложения к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме и предъявляется к победителю закупки или лицу, с которым заключается договор.

6.1.2. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено путем перечисления денежных средств или предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям, указанным в настоящем разделе. Выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется участником закупки.

6.1.3. Победитель обязан вместе с подписанным проектом договора в срок, установленный для заключения договора, представить документ, подтверждающий обеспечение исполнения договора.

6.1.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

6.1.5. В случае ненадлежащего исполнения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) порядок взыскания штрафных санкций из средств обеспечения исполнения договора определяется в соответствии с договором.

6.1.6. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, размер которого может быть уменьшен по согласованию с заказчиком пропорционально стоимости исполненных обязательств по договору.

Уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения договора в объеме выплаченного аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

6.1.7. При внесении изменений в договор поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит обеспечение исполнения договора, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения договора, и если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом:

обеспечение исполнения договора может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;

если при увеличении цены договора обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения денежных средств, поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя).

6.1.8. В случае уменьшения цены договора заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены договора.

6.2. Независимая гарантия

6.2.1. В случае если установлено требование к обеспечению исполнения договора, в качестве обеспечения исполнения договоров принимаются независимые гарантии, соответствующие следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе);

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

3) независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 1397):

расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара);

4) независимая гарантия должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке срока исполнения основного обязательства;

5) независимая гарантия не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

6.2.2. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

6.2.3. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть составлена по типовой форме согласно приложению № 3 к Постановлению № 1397 на условиях, определенных гражданским законодательством и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), и содержать следующие дополнительные требования:

а) условие о праве заказчика (бенефициара) предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспеченных ею обязательств составленное по форме согласно приложению № 4 к Постановлению № 1397 требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, которые предусмотрены договором и в отношении которых заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

б) условие о праве заказчика (бенефициара) направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно. В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы указанных в пункте 9 Положения, утвержденного Постановлением № 1397, документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заказчика (бенефициара), также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара). В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в пункте 9 Положения, утвержденного Постановлением № 1397, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара);

в) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в пункте 9 Положения, утвержденного Постановлением № 1397;

г) условия о правах заказчика (бенефициара) передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены заказчика при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;

д) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;

е) условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона о контрактной системе, фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;

ж) условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;

з) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

6.2.4. Независимая гарантия не должна содержать условия:

а) предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнями, указанными в пунктах 8 и 9 Положения, предусмотренного Постановлением № 1397;

б) о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или о расторжении договора;

в) допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика (бенефициара) платы за представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

6.2.5. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

• Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора

6.3.1 Участник закупки должен внести денежные средства в качестве обеспечения исполнения договора в размере, установленном в извещении о закупке, за исключением случаев предоставления независимой гарантии, на банковский счет:

Получатель: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Апшеронский психоневрологический интернат»

Минфин КК (ГБУ СО КК «Апшеронский ПНИ», л/с 830.52.359.0)

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9

БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Южное ГУ Банка России //УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар

Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Код бюджетной классификации – 830.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.510

КОСГУ- 510

Тип средств 35.00.00

• • Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в обеспечение исполнения договора, должно быть оформлено в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
  • Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение исполнения договора», «номер извещения (лота)», участник, с которым заключается договор, несет риски, связанные с не предоставлением обеспечения исполнения договора.
  • Денежные средства, перечисленные победителем закупки в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются:

1) в случае отказа заказчика от заключения договора – в течение десяти рабочих дней с момента принятия комиссией по осуществлению закупок решения об отказе в заключении договора;

2) в случае надлежащего исполнения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – в течение десяти рабочих дней с момента исполнения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

3) в случае расторжения договора по взаимному соглашению сторон без наличия вины поставщика (подрядчика, исполнителя) – в течение десяти рабочих дней с момента подписания соглашения о расторжении договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

• Общие положения

7.1.1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части, включающей предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги).

7.1.2. Заявки на участие в запросе котировок представляются согласно требованиям к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок, указанным в настоящем разделе.

• Содержание и состав заявки на участие в запросе котировок

7.2.1. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, если участником запроса котировок является юридическое лицо или фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником запроса котировок является индивидуальный предприниматель или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

2) учредительный документ, если участником запроса котировок является юридическое лицо;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника запроса котировок или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки. Копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки не требуется в случаях подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем или физическим лицом не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее – руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, указанных в пункте 8.2 раздела 1 «Информационная карта» настоящего приложения к извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, подтверждающих соответствие участника требованиям, в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении о проведении запроса котировок), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении о проведении запроса котировок) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в запросе котировок, если соответствующее требование предусмотрено извещением о проведении запроса котировок:

а) реквизиты специального банковского счета участника закупки, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке участником такой закупки предоставляется независимая гарантия;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя, или физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

г) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, или физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», – либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника закупки требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки.

В случае, если закупаемый товар включен в единый реестр радиоэлектронной продукции или в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных заявка на участие в закупке должна содержать указание на то, что предлагаемая продукция включена в единый реестр радиоэлектронной продукции или в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с одновременным указанием номера реестровой записи в указанных реестрах. Отсутствие в заявке участника закупки указания на то, что предлагаемая продукция включена в единый реестр радиоэлектронной продукции или в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и (или) отсутствие указания номера реестровой записи в означенных реестрах и (или) указание несуществующего номера реестровой записи в означенных реестрах, влечет за собой признание такой заявки, предлагающей товар, не включенный в соответствующие реестры.

11) копии документов, указанных в пункте 9.3 раздела 1 «Информационная карта» настоящего приложения к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Не требуется представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

13) предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги).

7.2.2. Заявка на участие в запросе котировок также может содержать любые иные сведения и документы (в том числе призванные уточнить и конкретизировать другие сведения и документы), предоставление которых не является обязательным в соответствии с требованиями извещения, при условии, что содержание таких документов и сведений не нарушает требований действующего законодательства Российской Федерации.

7.2.3. Наличие противоречий в отношении одних и тех же сведений в рамках документов одной заявки, а также в отношении сведений, заполняемых участником на электронной площадке, приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных сведений.

7.2.4. При выявлении факта несоответствия участника запроса котировок, а также при выявлении факта указания в поданной участником заявке недостоверных сведений такой участник отстраняется от дальнейшего участия в таком запросе котировок на любом этапе проведения закупки до заключения договора.

7.3. Требования к форме и оформлению заявки на участие в запросе котировок

Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ (подпунктом 9 пункта 7.2.1 настоящего раздела), представляется в составе заявки участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ (пункте 7.2.1 настоящего раздела) посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 18 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.

РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется на электронной площадке.

Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме подаются до окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении такого запроса котировок, посредством программных и технических средств электронной площадки согласно регламенту работы электронной площадки.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в отношении каждого предмета закупки. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок в электронной форме двух и более заявок на участие в такой закупке в отношении одного и того же лота, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок в электронной форме такого участника в отношении данного лота, не рассматриваются.

Участник запроса котировок в электронной форме вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в таком запросе котировок является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено до истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. Внесение изменений и отзыв заявки на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется посредством использования функционала электронной площадки, на которой проводится закупка, в соответствии с регламентом такой электронной площадки. Изменение или отзыв заявки после окончания срока подачи заявок не допускается.

РАЗДЕЛ 9. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ

Перечень документов и информации, которые должны содержаться в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, установлен в пункте 7.2.1 Раздела 7 «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок для субъектов малого и среднего предпринимательства» настоящего приложения к извещению.

Если законодательством Российской Федерации установлено требование к формам и содержанию документов, которые должны быть предоставлены участником запроса котировок в электронной форме в составе заявки, такие требования должны быть соблюдены.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме (предложение участника в отношении объекта закупки) должна содержать, конкретные показатели поставляемого (используемого при оказании услуг, выполнении работ) товара.

Следует учесть, что если участник предлагает к использованию товар, эквивалентный товару, в отношении которого в извещении о закупке установлен товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, помимо конкретных показателей такого товара участник обязан указать в заявке его товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

В случае если Разделом 2 «Описание предмета закупки» настоящего приложения к извещению о закупке в качестве объекта закупки предусмотрена поставка товара, являющегося в соответствии со статьей 134 Гражданского кодекса Российской Федерации сложной вещью, включающей в себя различные вещи, соединенные таким образом, который предполагает их использование по общему назначению, и такие вещи (товары) имеют разные товарные знаки, участнику закупки необходимо в подаваемой в заявке предоставить информацию о товарных знаках (при наличии) и о стране происхождения товара в отношении каждой вещи, входящей в состав сложной вещи.

Наименование страны происхождения товаров рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке, несет участник закупки.

В случае если предметом закупки являются изделия медицинского назначения, то участником закупки в первой части заявки на участие в закупки должны быть указаны наименования товаров, входящих в объект закупки, в соответствии с регистрационными удостоверениями на такие изделия.

Если при составлении описания объекта закупки заказчиком не использованы установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость в других показателях, требованиях, условных обозначениях и терминологии обусловлена потребностью заказчика.

При описании заказчиком закупаемых (используемых) товаров в извещении о закупке применяются характеризующие их показатели, имеющие точные или диапазонные значения, а также максимальные и (или) минимальные значения таких показателей.

Сходные объекты закупки могут иметь ряд одинаковых показателей, установленных в извещении о закупке, но каждый объект индивидуализируется единственным образом только ему присущими параметрами (значениями).

Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых (используемых) товаров.

В случае если значения показателей (функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик), устанавливающих требование заказчика к закупаемым товарам, определены как максимальные и (или) минимальные, предложение участника закупки в отношении объекта закупки по таким показателям подается в соответствии с установленными ниже правилами описания предлагаемого к поставке объекта закупки. Данные правила распространяются на заполнение заявки как в части описания товаров, поставка которых является предметом договора, так и на описание товаров, которые используются при выполнении работ, оказании услуг.

При исполнении договора заказчик осуществляет приемку и проверку товара на соответствие товарных знаков и функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, заявленных участником закупки в заявке. В случае несоответствия фактических сведений информации, предложенной в заявке участника закупки, заказчик обязан отказаться от приемки данного товара (в том числе в составе работ), а поставщик (подрядчик, исполнитель) будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение договора на основании соответствующих положений заключенного договора.

В подаваемом предложении в отношении товара участниками должны применяться наименования показателей и единицы измерения, соответствующие установленным в Разделе 2 «Описание предмета закупки» настоящего приложения к извещению о закупке.

Предложение участника в отношении поставляемых товаров, товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг, с любыми товарными знаками не должно сопровождаться словом «эквивалент».

Значения показателей, предоставляемых участником, не должны допускать разночтений или иметь двусмысленное толкование.

При закупке лекарственных средств предложение участника помимо требуемых показателей должно содержать торговые наименования предлагаемых к поставке лекарственных средств, их позволяющие идентифицировать.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно полностью соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в Разделе 2 «Описание предмета закупки» настоящего приложения к извещению о закупке.

Описание объекта закупки в графе «Показатель, ед. изм.» может содержать показатели, значения которых не могут быть определены однозначным образом (одним числовым значением), а фиксируются верхней или нижней границей, и могут изменяться в зависимости от различного рода факторов (изменение окружающей среды, воздействие иных внешних или внутренних параметров), а также в силу физической природы данных показателей. Показатели в таком случае устанавливаются в связке со словосочетаниями «не менее» или «не более», или иным аналогичным образом, и содержатся в графе «Показатель, ед. изм.», а в графе «Значение» указывается их предельная величина (максимальная или минимальная). Словосочетание «не менее» или «не более», или аналогичное ему из графы «Показатель, ед. изм.» не исключается. При этом «не менее» означает, что предельное значение, предлагаемое участником, должно быть равно или больше установленного, «не более» – равно или меньше. Пример:

- Посмотреть таблицу с данными

Исключение из показателя товара словосочетаний «не более» или «не менее» или аналогичных по смыслу («не хуже, «не ниже» и т.д.) с указанием его конкретного значения означает, что по рассматриваемой позиции каждая единица товара из всего поставляемого или используемого объема обладает только одним единственным значением, предложенным участником в одноименной графе. При рассмотрении заявки участника комиссия вправе проверять достоверность предоставленных сведений в отношении предлагаемого к поставке/используемого товара, а также его товарного знака (его словесного обозначения) (при наличии), знака обслуживания (при наличии), фирменного наименования (при наличии), патента (при наличии), полезной модели (при наличии), промышленного образца (при наличии), наименования страны происхождения товара.

К разряду показателей, которые не фиксируются однозначным образом, могут быть отнесены такие показатели, предельные значения которых устанавливаются отдельными производителями при выпуске определенного рода продукции как диапазонным значением, так и точным, как, например, кислотность (Ph), что указывается в описании объекта закупки следующим образом. Пример:

- Посмотреть таблицу с данными

Если в описании объекта закупки значение показателя установлено как верхний и/или нижний предел, сопровождаясь при этом в графе «Значение» соответственно фразами «не более» и/или «не менее» или аналогичными по смыслу («не хуже, «не ниже» и т.д.), участником в предложении устанавливается конкретное значение. Пример:

- Посмотреть таблицу с данными

Если в описании объекта закупки установлен диапазонный показатель (в графе «Показатель, ед. изм.» есть наличие слова «диапазон») и установлено его конкретное значение, его значение не должно изменяться участником в ту или иную сторону, и должен быть предложен именно диапазон и именно с такими же его предельными значениями. Пример:

- Посмотреть таблицу с данными

Если в описании объекта закупки в графе «Показатель, ед. изм.» устанавливается диапазонный показатель (содержится слово «диапазон»), значение которого В соответствии с Разделом 2 «Описание предмета закупки» в графе «Значение» сопровождается фразой «не менее», участником должно быть предложено значение диапазона, равного или поглощающего установленный, но без сопровождения фразой «не менее».

Если в описании объекта закупки в графе «Показатель, ед. изм.» устанавливается диапазонный показатель (содержится слово «диапазон»), значение которого в графе «Значение» сопровождается фразой «не более», участником должен быть предложен товар со значением диапазона, равного или входящего в установленный, но без сопровождения фразой «не более». Пример:

- Посмотреть таблицу с данными

При установлении в Разделе 2 «Описание предмета закупки» настоящего приложения к извещению о закупке значения, включающего союз «или», «либо», предложение участника должно содержать конкретное значение, исключая данный союз. Пример:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае, если участником предполагаются к поставке товары с разными параметрами, соответствующие характеристикам, установленным в настоящем приложении к извещению о закупке, такие товары отражаются в заявке разными позициями с указанием всех характеристик, предусмотренных извещением о закупке, и количества по каждой позиции. Например, извещением о закупке предусмотрено к поставке автомобили черного или серого цвета в количестве 5 штук и участником предполагается к поставке автомобиль одной марки и модели, но 3 автомобиля серого цвета и 2 – черного, в таком случае в заявке участником формируются две позиции товара с указанием помимо всех заявленных характеристик в одной из них по показателю «Цвет» значения «Серый» и количества 3 штуки, а в другой – по показателю «Цвет» значения «Черный» и количества 2.

При установлении в Разделе 2 «Описание предмета закупки» настоящего приложения к извещению о закупке значения, содержащего перечисление характеристик с использованием союза «и» или знаков препинания «,», «;», в предложении участника такое значение показателя должно включать все перечисленные характеристики. Пример:

- Посмотреть таблицу с данными

При установлении в Разделе 2 «Описание предмета закупки» настоящего приложения к извещению о закупке значения, включающего «и (или)», в предложении участника такое значение может содержать как несколько перечисленных характеристик с применением союза «и», так и одну конкретную без применения союзов.

При установлении значения, содержащего «/» (слеш), означающего свойство товара обладать показателем с альтернативной возможностью его применения (отличается от взаимоисключения значений), необходимо предлагать товар с таким же значением (напр., напряжение, В – 220/380).

Если в описании объекта закупки значение показателя в графе «Значение» сопровождается словами «от» и «до», то предлог «от» означает, что участник закупки должен предложить конкретный показатель более и равный установленному заказчиком, предлог «до» означает, что участник закупки должен предложить конкретный показатель менее или равный установленному заказчиком.

При подаче предложения в отношении отрицательных значений, сопровождающихся фразами «не более», «не менее», «не ниже», «не выше», следует учитывать специфику изменения таких величин в большую или меньшую стороны.

Если в графе «Значение» содержатся знаки ±, +/, устанавливающие рядом со значением показателя максимальные величины допусков, то такие знаки означают допустимые отклонения и могут не удаляться (оставляются в данной графе без изменения) или участником указывается точное значение показателя, соответствующее заявленному в описании объекта закупки, с учетом применяемых допусков.

При подготовке предложения о товарах, в том числе тех, которые будут использоваться участником при выполнении работ, оказании услуг, во избежание ошибок, связанных с неподачей предложения в отношении отдельных товарных единиц, за основу может быть взят Раздел 2 «Описание предмета закупки» настоящего приложения к извещению о закупке или необходимая таблица, которая в нем содержится.

Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и т.п. не допускается. Комиссией по осуществлению закупок рассматривается только информация, содержащаяся в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, не требующая открытия скрытых листов, скрытых столбцов и строк, изменения цвета текста на любой другой, обеспечивающий его читаемость и т.п.

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ ЗАЯВКАМ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ТАКИХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытие доступа к поданным на участие в запросе котировок с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется оператором электронной площадки, на которой проводится процедура. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства, установленного извещением об осуществлении запроса котировок, оператор электронной площадки направляет заказчику заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.

Победителем запроса котировок признается участник, подавший заявку, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие которого поступила ранее других заявок, в которых предложена такая же цена.

Комиссия по осуществлению закупок не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок в следующих случаях:

1) непредставления документов и информации, предусмотренных пунктом 7.2.1 Раздела 7 «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок для субъектов малого и среднего предпринимательства» настоящего приложения к извещению о проведения запроса котировок в электронной форме (за исключением случая непредставления информации о стране происхождения товара, указания на то, что предлагаемая продукция включена в единый реестр радиоэлектронной продукции или в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и (или) отсутствие указания номера реестровой записи в означенных реестрах и (или) указание несуществующего номера реестровой записи в означенных реестрах) или установления комиссией по осуществлению закупок факта предоставления недостоверной информации на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок;

2) несоответствия документов и информации, предусмотренных пунктом 7.2.1 Раздела 7 «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок для субъектов малого и среднего предпринимательства» настоящего приложения к извещению о проведения запроса котировок в электронной форме требованиям извещения о таком запросе котировок;

3) если предложение участника о цене договора превышает начальную (максимальную) цену договора, в случае осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения – начальную цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги, указанные в настоящем приложении к извещению о проведении запроса котировок;

4) если предложенная в таких заявках цена единицы товара, работы, услуги превышает цену единицы товара, работы, услуги, указанную в извещении о проведении запроса котировок, в случае если требование о таком непревышении предусмотрено извещением о проведении запроса котировок;

5) отсутствия информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или отсутствия информации об участнике закупки, являющемся физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, применяющем специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении участником такого налогового режима.

Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом, в котором содержатся информация, предусмотренная частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок не подано ни одной заявки, а также в случае, если комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении, запрос котировок признается несостоявшимся. В случае если извещением предусмотрено два и более лота, запрос котировок признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в таком запросе или не подано ни одной заявки.

В указанных случаях комиссия формирует протокол признания закупки несостоявшейся, в котором должна содержаться информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.

РАЗДЕЛ 11. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

При исполнении договора изменение существенных условий договора допускается в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и положения о закупке заказчика.

Изменение существенных условий договора при его заключении и исполнении допускается по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения в случаях:

1) увеличения по инициативе заказчика количества поставляемого товара, объема выполняемых работ (за исключением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия), оказываемых услуг, с соответствующим изменением цены договора в пределах тридцати процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги);

2) уменьшения по инициативе заказчика количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, с соответствующим изменением цены договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги);

3) увеличение объема и (или) изменение видов выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия не более чем на десять процентов цены договора. При этом допускается однократное увеличение (продление) срока исполнения договора на срок, не превышающий половину срока, предусмотренного при его заключении;

4) снижения цены договора, а также цены единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги, в случае осуществления закупки с неопределенным объемом, без изменения предусмотренных таким договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

5) уменьшение цены единицы товара, работы, услуги с возможностью изменения предусмотренных таким договором количества товара, объема работы или услуги. При этом не допускается ухудшения качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

6) возникновения необходимости изменения условий договора, обусловленной изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

7) изменения условий договора при возникновении обстоятельств непреодолимой силы;

8) изменения в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в ходе исполнения договора;

9) если исполнителем предложена поставка (использование при выполнении работ, услуг) товара с улучшенными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) без изменения всех прочих существенных условий договора;

10) увеличения (продления) срока исполнения договора (сроков исполнения обязательств) без изменения цены договора, цены единицы товара, работы, услуги в случае осуществления закупки с неопределенным объемом;

11) однократного увеличения по инициативе заказчика цены договора в пределах тридцати процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги) и сроков исполнения договора (исполнения обязательств) в случае осуществления закупки с неопределенным объемом;

12) наличия причинно-следственной связи между обстоятельствами осуществления закупки для нужд заказчика и экономической ситуацией, характеризующейся недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. При этом количество товара, объем работы или услуги, являющихся предметом договора, не могут быть увеличены, за исключением случаев, обозначенных в подпунктах 1, 3 настоящего пункта. Заказчик обосновывает наличие указанной причинно-следственной связи и необходимость изменения существенных условий договора. Документы, подтверждающие причинно-следственную связь и необходимость соответствующих изменений, хранятся вместе с договором, в который вносятся такие изменения;

13) возникновения в ходе исполнения договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитального ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, независящих от сторон договора обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения. Изменение существенных условий договора допускается при соблюдении условий, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия».

- Посмотреть таблицу с данными