Тендер - Поставка бытовой химии для детского оздоровительного лагеря «Звездный» (Мыло жидкое, Мыло жидкое с дозатором, Мыло хозяйственное, Освежитель воздуха, Средство для удаления накипи в стиральных машинах, Чистящий порошок). №272382611

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№_3_Требования_к_заявке

Приложение 3.

Требования к содержанию, составу

заявки на участие в электронном аукционе

в соответствии с Законом № 44-ФЗ

.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме на основании статьи 49 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44ФЗ) должна содержать:

1) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

2) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;

3) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 настоящего Федерального закона;

4) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

5) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

6) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 настоящей статьи;

7) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 настоящего Федерального закона (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:

Запрет на допуск: В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства» установлен запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд по перечню согласно приложению (далее - перечень).

В целях реализации постановления Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 616 (далее – постановление):

а) подтверждением производства продукции на территории Российской Федерации является наличие сведений о такой продукции в реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации (далее - реестр российской промышленной продукции), либо в едином реестре российской радиоэлектронной продукции, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";

б) подтверждением производства промышленной продукции на территории государства - члена Евразийского экономического союза является наличие сведений о такой продукции в евразийском реестре промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров);

в) подтверждением производства промышленной продукции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики является наличие сведений о такой продукции в реестре промышленной продукции, произведенной на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки.

В случае установления требований к значениям показателей характеристик товара в сопровождении слов, словосочетаний «свыше» (в сокращенном виде «св.»), «от», «до», «не выше», «выше», «не ниже», «ниже», «не хуже», «не более», «более», «не менее», «менее», «не ранее», «не позднее», «шире», «не шире», «уже», «не уже», «в пределах» указанных непосредственно перед значением, участник закупки указывает конкретное значение показателя характеристик товара, без использования данных слов, словосочетаний.

«от» - участник закупки предоставляет значение большее либо равное (крайнее значение входит);

«до» - участник закупки предоставляет значение меньшее либо равное (крайнее значение входит);

«более» - участник закупки предоставляет значение большее, крайнее значение не входит;

«свыше» - участник закупки предоставляет значение большее, крайнее значение не входит;

«менее» - участник закупки предоставляет значение меньшее, крайнее значение не входит;

«не более» - участник закупки предоставляет значение меньшее либо равное (крайнее значение входит);

«не менее» - участник закупки предоставляет значение большее, либо равное (крайнее значение входит);

«не выше» - участник закупки предоставляет значение меньшее либо равное (крайнее значение входит);

«выше» - участник закупки предоставляет значение большее, крайнее значение не входит;

«не ниже» - участник закупки предоставляет значение большее, либо равное (крайнее значение входит);

«ниже» - участник закупки предоставляет значение меньшее, крайнее значение не входит;

«шире» - участник закупки предоставляет интервальное значение большее, крайние значения не входят;

«не шире» - участник закупки предоставляет интервальное значение меньшее, крайние значения входят;

«уже» - участник закупки предоставляет интервальное значение меньшее, крайние значения не входят;

«не уже» - участник закупки предоставляет интервальное значение большее, крайние значения входят.

Союз «или» - означает выбор, участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений показателя, вариант исполнения, указанных через данный союз.

Союз «и/или» – означает, участник закупки предоставляет одно из указанных значений показателей, вариантов исполнения, либо участник закупки может предоставить несколько значений показателей, вариантов исполнения из перечисленных.

Правила чтения арифметических знаков и указания их участником в Заявке:

«≥» следует читать как больше либо равно, крайнее значение входит, участник закупки предоставляет значение большее либо равное (крайнее значение входит);

«≤» следует читать как меньше либо равно, крайнее значение входит, участник закупки предоставляет значение меньшее либо равное (крайнее значение входит);

«

«>» следует читать как более, крайнее значение не входит, участник закупки предоставляет значение большее, крайнее значение не входит;

«±» следует читать как предельные отклонения, участнику следует предоставить конкретные показатели с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

В случае если наименование показателя характеризуется несколькими значениями, то требование «свыше» (в сокращенном виде «св.»), «от», «до», «не более», «более», «не менее», «менее» распространяется на каждое отдельно взятое значение показателей (например: размер, мм - не более ДхШхВ (Д/Ш/В, Д*Ш*В и т.п.)).

В случае если значение показателя представлено в виде интервала, указанного через тире «–» или «-» означает, что участником закупки необходимо представить в подаваемом предложении диапазонное значение, включая крайние значения».

В случае если в значение показателя используются показатель «Да» или «Нет», «Наличие», то этот показатель остается неизменным.

По показателям типа «≥ x и

По показателям типа «>x и ≤y» участник закупки указывает одно конкретное значение показателя, большее «х» и меньшее или равное «у»;

По показателям типа «≥x и ≤y» участник закупки указывает одно конкретное значение показателя, большее или равное «х» и меньшее или равное «у».

В случае, если вследствие выбора участником закупки одного из вариантов исполнения товара, требуемый Заказчиком параметр/показатель/значение товара не нормируется нормативно-технической документацией, то по данному значению/значению показателей предлагаемого к поставке товара в Заявке следует ставить «-» либо указывать «не нормируется» (либо аналогичные формулировки)».

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 13.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000116

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, 1,2 км северо – западнее д. Ляпки, Кемеровский район, Кемеровская область - Кузбасс, (детский оздоровительный лагерь «Звездный»).

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 25668.56 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

4 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

256.69 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 № 44 - ФЗ. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок.

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Если участник закупки, с которым заключается контракт, предложил цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

- Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта. - Гарантийный срок на товар составляет не менее 2-х лет с даты упаковки, производства. - В течение гарантийного срока на товар Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Контракта. - Срок замены некачественного товара составляет не более 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара. - При замене товара гарантийный срок на него исчисляется заново со дня приемки товара Государственным заказчиком - Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока товара, оплачиваются за счет Поставщика.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Расчет Нмцк

Проект контракта

1 Приложение № 4 Проект контракта (3)

Описание объекта закупки

1 Приложение № 1 Описание (4) (4)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение № 3 Требования к заявке

Дополнительная информация и документы

1 Извещение мыло, освежитель

Приложение_№_1_Описание_(4)_(4)

Приложение 1.

Описание объекта закупки в

соответствии со статьей

33 Закона № 44-ФЗ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Поставка бытовой химии для детского оздоровительного лагеря «Звездный» (Мыло жидкое, Мыло жидкое с дозатором, Мыло хозяйственное, Освежитель воздуха, Средство для удаления накипи в стиральных машинах, Чистящий порошок).

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,56 (двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 56 копеек. Цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, транспортные расходы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.

3. Место поставки товаров: 1,2 км северо – западнее д. Ляпки, Кемеровский район, Кемеровская область - Кузбасс, (детский оздоровительный лагерь «Звездный»).

4. Срок поставки: поставка товара осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подачи заявки на почту поставщика.

5. Требования к упаковке: ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

6. Требования к условиям доставки товара:

- Поставляемый Поставщиком Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

- Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.

- Поставщик обязуется осуществить поставку Товара в установленные сроки.

- Поставщик заблаговременно оговаривает с Заказчиком дату и время доставки Товара на Объект.

- По требованию Заказчика информировать его о ходе поставки Товара.

- Поставка Товара осуществляется в количестве и ассортименте, указанным в заявке Заказчика.

- Поставка Товара осуществляется в сроки, указанные в документации и государственном контракте.

- Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту доставки.

- Право собственности на Товар, риск случайной гибели, порчи или утраты Товара до передачи его Заказчику принадлежит Поставщику.

- Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар свободным от требований третьих лиц, не являющийся предметом залога, не являющийся мерой обеспечения исковых требований третьих лиц к Поставщику.

По факту поставки товара Поставщик обязан предоставлять Государственному заказчику комплект документации, подтверждающую фактическую поставку товара:

- Счет-фактура (общая для всех учреждений Государственного заказчика);

- Товарную накладную;

- Акт приема-передачи товара;

- Сертификата соответствия Технического регламента Таможенного союза. Декларации о соответствии Технического регламента Таможенного союза.

7. Порядок сдачи и приемки товара:

- Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в момент его получения от Поставщика.

- Если предоставленные Поставщиком Заказчику Товары при приёмке вызывают сомнения относительно соответствия условиям о количестве, качестве составляется двусторонний акт с обязательным участием представителей Поставщика и Заказчика.

- Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику комплект документации.

8. Гарантийные обязательства:

- Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

- Гарантийный срок на товар составляет не менее 2-х лет с даты упаковки, производства.

- В течение гарантийного срока на товар Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Контракта.

- Срок замены некачественного товара составляет не более 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

- При замене товара гарантийный срок на него исчисляется заново со дня приемки товара Государственным заказчиком.

- Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока товара, оплачиваются за счет Поставщика.

9. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям. Количество поставляемого товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник ОИ и ХО

старший лейтенант внутренней службы В.А. Храпов

Извещение_мыло,_освежитель - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПОСТАВКУ БЫТОВОЙ ХИМИИ ДЛЯ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ЗВЕЗДНЫЙ» (МЫЛО ЖИДКОЕ, МЫЛО ЖИДКОЕ С ДОЗАТОРОМ, МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ, ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА, СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ В СТИРАЛЬНЫХ МАШИНАХ, ЧИСТЯЩИЙ ПОРОШОК)

Заместитель начальника

капитан внутренней службы О.П. Рынза

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного бухгалтера

майор внутренней службы Н.В. Карманова

Извещение о проведении электронного аукциона на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик

- Посмотреть таблицу с данными

Условия контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к участникам электронного аукциона

- Посмотреть таблицу с данными

Заявки на участие в электронном аукционе

- Посмотреть таблицу с данными

Информация об электронном аукционе

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение об электронном аукционе содержит следующие электронные документы:

Приложение 1. Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ.

Приложение 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта с указанием информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта.

Приложение 3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с Законом № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению.

Приложение 4. Проект контракта.

Начальник ОИиХО

старший лейтенант внутренней службы В.А. Храпов

Расчет_Нмцк - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_4_Проект_контракта_(3)

Проект

Государственный контракт №___

на поставку товара

г. Кемерово «___» ___________ 2024 г.

федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 29 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области - Кузбассу» (далее – ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем государственный заказчик, в лице начальника Кузьмина Юрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны
и _________________________"________" (далее – _________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии со ст. ____ Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола №_______________________ от _____________ электронного аукциона заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1 Поставщик обязуется передать Государственному заказчику товар, в количестве, по цене, адресу и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (приложение № 1) и отгрузочной разнарядкой (приложение № 2), а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Государственного контракта.

1.2 ИКЗ:

1.3 ОКПД 2: 20.41.31.130, 20.41.31.120, 20.41.41.000, 20.41.44.190, 20.41.44.120

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставок товара
в соответствии с Контрактом.

2.1.2. Обеспечить приемку Государственным заказчиком товара, указанного
в отгрузочной разнарядке (Приложение № 2), в соответствии с условиями раздела
8 Контракта.

2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

2.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

2.1.5. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком без замечаний актов приема-передачи товара, выполненных по разработанной Государственным заказчиком форме «Акт приема-передачи» (приложение № 3).

2.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.2. Привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности товара, установленных в нормативных и технических документах и настоящем Контракте, в ходе приемки товара.

2.2.3. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.

2.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством в случаях, предусмотренных пунктом 13.5 Контракта.

2.2.5. Взыскивать пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков
в соответствии с пунктами 11.3.-11.6. Контракта.

2.2.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.2.7. По факту исполнения договорных обязательств между Государственным заказчиком и Поставщиком, Стороны составляют акт приема результатов исполнения по Контракту (Приложение № 4), который подписывается уполномоченными представителями сторон в течение трех дней после полного исполнения Контракта.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. В письменной форме известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара в порядке, предусмотренном пунктом 7.3. Контракта.

2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 7 Контракта и в отгрузочной разнарядке (приложение № 2).

2.3.5. Передать Государственному заказчику товар в комплекте с относящейся
к нему документацией, перечисленной в пункте 7.4. Контракта.

2.3.6. Передать Государственному заказчику платежные и иные документы
в порядке и на условиях, установленных пунктом 7.4. Контракта.

2.3.7. Производить замену некачественного Товара, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 9 Контракта.

2.3.8. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара возместить убытки, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 8.7. Контракта.

2.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.

2.4.2. Требовать уплату пеней, а также возмещения убытков, согласно пунктов 11.2,11.3. Контракта.

3. Цена Контракта и порядок расчетов.

3.1. Сумма Контракта составляет __________ (____________) рублей ____ копейки, НДС (без НДС) и включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, транспортные расходы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.

В соответствие с п.2 ч.13 ст.34 № 44-ФЗ «уменьшение суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком».

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его условий
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона № 44-ФЗ.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

3.3. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежного поручения путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 18 Контракта за счет средств федерального бюджетного финансирования на 2024 год, по главе 320 подразделу 0305 целевой статье▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0049 вид расхода 244 по факту поставки товара в полном объеме
в течение 7-ми рабочих дней с момента размещения подписанного документа ЭЦП о приемке, размещенного на сайте ЕИС.

3.4. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными
в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение
1 (одного) дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3.6. Сумма настоящего контракта, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4. Расчет и обоснование цены Контракта

4.1. Цена Контракта определена исходя из наименьшей цены, предлагаемой поставщиками методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

5. Транспортировка

5.1. Транспортировка и хранение Товара должна осуществляться в соответствии
с требованиями ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 и правил перевозок грузов, действующих на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки на складе Государственного заказчика.

6. Порядок проведения экспертизы поставляемого товара

6.1. Поставщик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставить доставерную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а так же установленному сроку обязан предоставить Государственному заказчику результаты поставки товара, предусмотренные контрактом, при этом Государственный заказчик обязан обеспечить приемку поставленого товара, в соответствии с условиями контракта.

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Государственный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводится Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

6.2. Результат положительной экспертизы оформляется в виде отметки на акте приема-передачи в экземпляре Государственного заказчика представителем Государственного заказчика.

7. Сроки и порядок поставки товара

7.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику качественный товар, предусмотренный Предметом контракта, в количестве, по цене, адресу и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (приложение № 1) и в отгрузочной разнарядке (приложение № 2).

7.2. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с Государственным заказчиком.

7.3. Не позднее, чем за 3 (три) дня до планируемой даты поставки, Поставщик в письменной форме извещает Государственного заказчика по адресу, указанному в отгрузочной разнарядке (приложение № 2) о готовности товара к поставке и о дате поставки товара. Доставка товара осуществляется силами Поставщика.

7.4. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:

- счет – фактуру;

- товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах

(по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;

- товарно-транспортную накладную на каждую партию поставленного товара;

- акт приема – передачи, составленный по прилагаемой форме (приложение № 3), подписанный Поставщиком;

- сертификата соответствия Технического регламента Таможенного союза. Декларации о соответствии Технического регламента Таможенного союза.

- ветеринарная справка.

7.5. Поставщик в течение 3-х рабочих дней со дня поставки Товара в полном объеме, предусмотренных настоящим Контрактом, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Документ о приемке должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Государственного заказчика, наименование объекта закупки, место поставки Товаров, информацию о Поставщике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", единицу измерения поставленного Товара;

б) наименование поставленного Товара;

в) наименование страны происхождения поставленного Товара;

г) информацию о количестве поставленного Товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного Товара;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.6. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 7.5 настоящего Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Государственному заказчику. Датой поступления Государственному заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Государственный заказчик.

7.7. Государственный заказчик в срок, установленный контрактом, но не позднее 20-ти рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, в соответствии с п. 7.6. настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

7.8. По решению Государственного заказчика для приемки поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек.

7.9. В случае создания приемочной комиссии не позднее 20-ти рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке в соответствии с п. 7.6. настоящего Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Государственного заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с пп. "а" п. 7.9 настоящего Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Государственный заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с пп. "а" п. 7.9 настоящего Контракта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Государственный заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

7.10. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим Контрактом направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

7.11. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Государственному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

7.12. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком.

7.13. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком в соответствии с пунктом 7.12. Контракта.

8. Качество и безопасность товара, порядок приемки

8.1. Качество и безопасность поставляемого товара должно отвечать требованиям
ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

8.2. Приемка товара производится в соответствии с требованиями: ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

8.3. Приемка товара по количеству (в том числе по количеству внутри тарных мест) производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 с последующими изменениями и дополнениями в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

8.4. Приемка товара по качеству (в том числе по качеству внутри тарных мест) производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 с последующими изменениями и дополнениями, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

8.5. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке (передаче) товара считается дата подписания Государственным заказчиком без замечаний акта приема – передачи по форме, предусмотренной приложением № 3, по факту приемки товара.

8.6. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

8.7. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара Поставщик обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки (передачи) товара ненадлежащего качества. Требование Государственного заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

9.2. Гарантийный срок на товар составляет не менее 2-х лет с даты упаковки, производства.

9.3. В течение гарантийного срока на товар Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Контракта.

9.4. Срок замены некачественного товара составляет не более 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

9.5. При замене товара гарантийный срок на него исчисляется заново со дня приемки товара Государственным заказчиком

9.6. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока товара, оплачиваются за счет Поставщика.

10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Поставщик при заключении Контракта предоставляет Государственному заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5 % от цены Контракта, что составляет __________ рублей __________ копейки на расчетный счет, указанный в настоящем разделе Контракта или путем предоставления банковской гарантии, выданой банком и соотвтетствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных нужд». Контракт может быть заключен только после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения контракта. В случае непредоставления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта, Поставщик считается уклонившимся от заключения Контракта.

Если участник закупки, с которым заключается контракт, предложил цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Закона № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки

Реквизиты для внесения обеспечения исполнения контракта

ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу,
650068, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Стройгородок

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/ КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УФК по Кемеровской области – Кузбассу (ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20)

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области – Кузбассу
г. Кемерово

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

При формировании платежа следует указывать код 0002 цели в соответствии с Приказом Минфина России от 23 июня 2020 г. N 119н.

10.2. Срок возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, не должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

10.3. Обеспечение исполнения Контракта должно быть действительно в течение срока действия Контракта.

10.4. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, Поставщику не возвращается в случае нарушения им обязательства предоставить Государственному заказчику товар, обязательства о предоставлении вместе с товаром гарантии производителя и Поставщика на товар; обязательства о поставке товара в установленные Контрактом сроки; обязательства о поставке товара по качественным и техническим характеристикам, установленным в Контракте; обязательства о безвозмездном устранении недостатков товара (в том числе гарантийном ремонте) и замене товара ненадлежащего качества в установленные Контрактом сроки.

11. Ответственность Сторон

11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

11.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

11.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств), размер штрафа составляет:

- 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

11.4. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет:

- 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет:

- 1% процент от цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет _________ (____) рублей __ копеек.

11.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.10. Уплата штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств
по Контракту.

11.11. В случае начисления Государственным заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени), Государственный заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 10 (десяти) банковских дней со дня направления требования, по следующим реквизитам:

ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу,

650068, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Стройгородок

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/ КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УФК по Кемеровской области – Кузбассу (ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20)

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области – Кузбассу

г. Кемерово

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

11.12. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Государственным заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Государственный заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени). При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается наГосударственного заказчика.

11.13. Перечисление неустойки производится Государственным заказчиком в доход бюджета за счет средств данного контракта, высвободившихся от уменьшения размера оплаты в соответствии с п.11.12 Контракта.

11.14. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

12. Форс-мажорные обстоятельства

12.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

12.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные
о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

12.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления,
но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме.
В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

12.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

12.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

12.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

13. Изменение, расторжение Контракта

13.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении
не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в соответствии
с действующим законодательством статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ РФ.

13.3. Все изменения к Контракту, за исключением п. 13.4. Контракта, действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

13.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств

13.6. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части

14. Порядок разрешения споров

14.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров.

14.2. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Кемеровской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

14.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны - адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной - адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

14.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в течении 7 (семи) дней с даты получения претензии.

14.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т. д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

14.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

14.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

14.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

14.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Кемеровской области.

Антикоррупционная оговорка

15.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны,
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны,
их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 15.1. Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 15.1. Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

15.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 15.1. настоящего Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

16. Прочие условия.

16.1. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону, в форме информационного письма, заверенного печатью организации, в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Поставщик.

16.2. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 18 настоящего Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 18 настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 18 настоящего Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

16.3. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика,
за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика
по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

16.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся
к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

16.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

16.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.7. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – ведомость поставки;

Приложение № 2 – отгрузочная разнарядка;

Приложение № 3 – форма акта приема-передачи

Приложение № 4 – акт приема результатов исполнения (форма)

17. Срок действия Контракта

17.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до «31» декабря 2024 г., а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств –
до их полного исполнения.

18. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон на момент подписания Контракта

«Государственный Заказчик» «Поставщик»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ _______ от « ____» ___________ 2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ

Государственный заказчик – ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу, (650068, г. Кемерово, ул. Стройгородок)

Поставщик – ___________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

_________________ Ю.А. Кузьмин _________________

М.П. М.П.

Приложение № 2

к Государственному контракту

№ _______ от « ____» ___________ 2024 г.

ОТГРУЗОЧНАЯ РАЗНАРЯДКА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Государственному контракту

№ _______ от « ____» ___________ 2024 г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

по Государственному контракту от «____» ___________ 20__г. № ______

г. Кемерово «____» _______________ 20___ г.

Государственный заказчик от имени Российской Федерации: федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 29 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области - Кузбассу», в лице начальника Кузьмина Юрия Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», с другой стороны,
и _________________________ "________" (далее – ________), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице действующего на основании ________ именуемый в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями государственного контракта от _______20___ г. № ___, Поставщик поставил, а Государственный заказчик принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Сопроводительные документы:

_____________________________________________________________________________________________

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Государственным заказчиком в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику.

ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Государственному контракту

№ _______ от « ____» ___________ 2024 г.

АКТ ПРИЕМА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛНЕНИЯ (ФОРМА)

по Государственному контракту

от « ______ » ____________ 2024 г. № ________

г. Кемерово «___» __________ 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственного Заказчика, в лице начальника Кузьмина Юрия Александровича, с одной стороны и представитель Поставщика, в лице ___________ с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями контракта от _________. № ____, Поставщик поставил,
а Государственный Заказчик оплатил Товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящий Акт составлен и подписан Заказчиком и Поставщиком в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику.

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными