Тендер - Поставка борной кислоты №273001347

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование_начальной_(максимальной)_цены_контракта.xls
• Описание_объекта_закупки[18].docx
• Проект_контракта.DOCX

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть47 Просмотр сведений о закупке «Поставка борной кислоты» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0531

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка борной кислоты

Описание объекта закупки: Поставка борной кислоты

Полная стоимость закупки (руб.): 2 070.00

Дата размещения закупки: 21.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:04

Срок завершения подачи оферт: 23.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:04

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями контракта

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. ПФХД 1401, КВР 244, КОСГУ 341.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: в соответствии с условиями контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 37"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ. ГОРОХОВАЯ, Д.6/ЛИТЕР А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург г.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Санкт-Петербург г., Город Санкт-Петербург город федерального значения, ГОРОХОВАЯ, 6 ЛИТ. А, г. Санкт-Петербург, УЛИЦА ГОРОХОВАЯ, 6/ЛИТЕР А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2184

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Мартюкова

Имя Анна

Отчество Сергеевна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Описание объекта закупки

Поставщик обязуется осуществить поставку борной кислоты (далее - Товар) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, подъему на этаж, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

Общий срок поставки Товара: с момента заключения Контракта и по 02.12.2024г. включительно.

Период поставки Товара: если Сторонами дополнительно не согласовано иное, Товар поставляется отдельными партиями, на основании заявок Заказчика, в количестве, установленном заявкой. Заявки для исполнения направляются на электронную почту Поставщика и являются обязательными для исполнения Поставщиком.

Если Сторонами дополнительно не согласовано иное, то срок поставки не может превышать 5 дней с момента получения заявки от Заказчика.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства и подъемом на этаж по адресу Поликлинического отделения № 37: г. Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 18, лит. А.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).

- Посмотреть таблицу с данными

СОГЛАСОВАНО:

Старшая медицинская сестра ПО № 37________________________ Беккер Е.Г.

- Посмотреть таблицу с данными

Проект контракта

КОНТРАКТ N __________

реестровый номер закупки ___________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 37» (СПб ГБУЗ «Поликлиника № 37»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Кима Андрея Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________ [1] , именуемое
в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________ [2] , действующего на основании _________ [3] , с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется осуществить поставку борной кислоты (далее – Товар).

Поставщик обязуется поставлять Товар на основании Заявок о получении Товара (приложение № 3 к Контракту) в порядке, предусмотренном Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить заказанный Товар в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

• Номенклатура и общее количество Товара определяется Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), технические показатели – Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту), срок получения Товара и конкретное количество Товара необходимое Заказчику определяются Заявкой о получении Товара (приложение № 3 к Контракту), далее – Заявка.
• Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства и подъемом на этаж в соответствии с Заявкой силами и средствами Поставщика в сроки, определенные в Заявке по адресу Поликлинического отделения № 37: г. Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 18, лит. А (далее – Место доставки).

Если Сторонами дополнительно не согласовано иное, то срок поставки не может превышать 5 дней с момента получения Заявки от Заказчика, направленной на электронный адрес Поставщика - ____________.

Заявки являются обязательными для исполнения Поставщиком. Поставщик уведомлен, что при нарушении срока поставки Товара в соответствии с Заявкой, Заказчик утрачивает интерес к Контракту, и Поставщик вправе далее исполнять Контракт только с согласия Заказчика.

• Этапом поставки считается каждая партия поставки Товара по Контракту в соответствии с направленной Заказчиком Заявкой.
• Ответственное лицо за исполнение Контракта со стороны Заказчика: старшая медицинская сестра Беккер Екатерина Генриховна, телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта составляет ____ руб. (_____ руб. ____ коп.), включая НДС (____%) ____ руб. (____ руб. ___ коп). (если НДС не облагается, указать основание).

2.3. Суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.7 Контракта.

2.6. До 31.12.2024 цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на тридцать процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на тридцать процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на тридцать процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.7. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения, предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.8. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрена возможность изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, в случае уменьшения в соответствии с настоящим Кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся
к предмету Контракта;

3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих
при исполнении Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара, выявленные, в том числе, при приемке Товара;

3.1.5. в случае обнаружения товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества поставщик обязан заменить его на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в течение 5 календарных дней;

3.1.6. В случае принятия решения об одностороннем отказе, направить такое решение в порядке, установленном ч. 20.1 ст. 95 Закона о контрактной системе.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного по Заявке Товара в Месте доставки
в соответствии с условиями, предусмотренными Контрактом;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

3.2.4. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

3.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе);

3.2.6. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней)
в соответствии с разделом 11 Контракта.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. обеспечить контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.3.2. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе;

3.3.4. своевременно принять и оплатить поставленный и принятый Товар;

3.3.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закон о контрактной системе) и (или) поставляемому Товару;

б) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

3.3.6. В случае принятия решения об одностороннем отказе, направить такое решение в порядке, установленном ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе.

3.3.7. требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом
11 Контракта.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств
по Контракту;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта,
и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

3.4.8. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.9. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество поставляемого Товара, предусмотренного Контрактом, в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом о контрактной системе;

3.4.10. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

3.4.11. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования Товара.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: ____________________

Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер) __________

Заказчик (название): __________

Поставщик (название компании): __________

Получатель: __________

Пункт назначения: __________

Грузоотправитель: ____________

Ящик/контейнер № ____, всего ящиков/контейнеров _____

Размеры (высота, длина, ширина) __________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Контракта, с приложением документации на Товар должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в Технических требованиях (приложение № 2 к Контракту).

5. Поставка Товара

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в количестве и сроки, определенные Заявкой.

Начало поставки – с момента заключения Контракта.

Поставка последней партии не позднее 02.12.2024г.

5.2. Поставщик не менее чем за 2 дня до осуществления поставки Товара направляет Заказчику письменное уведомление о времени доставки Товара в Место доставки (способ передачи – факс, телефонограмма или электронная почта).

6. Приемка Товара

6.1. Приемка Товара осуществляется по адресу, указанному в п. 1.3 Контракта.

6.2. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (Приложение № 1 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных Контрактом;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверка наличия документов, удостоверяющих качество товара:

- свидетельство о государственной регистрации;

- сертификат соответствия или иной документ, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара.

К Акту приема-передачи Товара должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

а) счет на оплату поставленного Товара;

б) копия свидетельства о государственной регистрации на Товар, выданного уполномоченным органом;

в) копия документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) для товара, подлежащего декларированию или обязательной сертификации либо информационной письмо, что поставляемый товар не подлежит обязательному декларированию или обязательной сертификации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

6.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.4. Заказчик в срок не более 20 рабочих дней со дня поступления Акта приема-передачи Товара и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.3 Контракта, осуществляет одно из следующих действий: подписывает Акта приема-передачи Товара или направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания Акта приема-передачи Товара с указанием причин такого отказа, перечня недостатков и сроков их устранения Поставщиком.

Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в Акте приема-передачи Товара.

6.5. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-передачи Товара, Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.4 Контракта.

6.6. Со дня подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

6.7. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.

7. Гарантии

7.1. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара до дня подписания Акта приема-передачи Товара Заказчиком.

7.2. Поставщик гарантирует соответствие качества товара действующим государственным стандартам, техническим условиям и нормативам для данного вида товара.

7.3. Поставщик гарантирует, что условия хранения товара и условия доставки полностью соответствуют действующим нормативам и законодательным актам в отношении товара данного вида и установленному температурному режиму. Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации: не должен быть недоброкачественным, контрафактным, с истекшим сроком годности, фальсифицированным.

7.4. В случае обнаружения Заказчиком товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества до истечения срока годности товара Поставщик обязан заменить его на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в течение 5 календарных дней с момента поступления письма (претензии) от Заказчика.

7.5. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7.6. Поставляемый товар должен иметь инструкцию по применению на русском языке.

7.7. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

8. Качество Товара

8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что подтверждается свидетельством(ами) о государственной регистрации Товара(ов), выданным(ыми) уполномоченным органом.

8.2. Срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту).

9. Порядок расчетов

9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет внебюджетных средств, субсидии на госзадания и ПФХД 1401, ПФХД 1500, КВР 244, КОСГУ 341.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

9.3. Оплата по Контракту осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара по Контракту.

Окончательный расчет осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара по Контракту.

9.4. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после подписания Поставщиком и Заказчиком Акта приема-передачи Товара, к которому Поставщиком приложены дополнительные документы, поименованные в пункте 6.2 настоящего Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего Товара, предусмотренного Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту) на основании Заявки в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара, и на основании документов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Контракта.

9.6. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту, Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и настоящим Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

9.7. После оплаты Заказчиком всего поставленного Товара по Контракту Поставщик в течение 14 дней представляет Заказчику Акт сверки расчетов (Приложение № 4 к Контракту).

9.8. При задержке предоставления Поставщиком документов на поставленный Товар (счетов, счетов-фактур, документов качества на товар и прочих сопроводительных документов), предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в сопроводительных документах, а также в случаях обнаружения Заказчиком некачественного Товара либо недопоставленного Товара, Заказчик вправе не производить либо приостановить оплату поставленных Товаров до устранения Поставщиком допущенных нарушений.

10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Требование не установлено.

11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).

11.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

11.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренных пунктом 6.2 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 11.4 – 11.5 Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта.

11.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

11.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

11.15. Списание начисленных Поставщику сумм неустоек (штрафов, пени) осуществляется в соответствии с Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует 31.12.2024 года, а в части осуществления расчетов по Контракту и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 11 Контракта, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

12.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.4. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.5. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта по основанию, предусмотренному ч. 65.1 ст. 112 Закона о контрактной системе.

13. Исключительные права.

13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы.

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления.

15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в электронном виде по адресу электронной почты Стороны или на бумажном носителе по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Банковское сопровождение Контракта или

Казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, предоставление которых осуществляется с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления указанных средств (казначейское сопровождение).

16.1. Банковское и казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено.

17. Антикоррупционная оговорка

17.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

18. Заключительные положения.

18.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

18.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

18.3. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

18.4. В соответствии с действующим законодательством РФ каждая из сторон для выполнения обязательств по настоящему контракту вправе привлекать соисполнителей.

18.5. Сторона, привлекающая соисполнителя, должна уведомить другую Сторону об этом в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения соответствующего договора.

18.6. Сторона, привлекающая соисполнителя, несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту в порядке и на условиях настоящего контракта. В случае привлечения Поставщиком к исполнению настоящего контракта соисполнителя такой соисполнитель должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к поставщикам таких товаров.

18.7. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

18.8. Стороны обязуются заблаговременно уведомлять друг друга о смене любых своих реквизитов, указанных в настоящем Контракте, включая, сведения о платежных реквизитах. При отсутствии иной информации стороны руководствуются имеющимися у них реквизитами. Риск использования неактуальных реквизитов в этом случае возлагается на ту сторону Контракта, которая вовремя не уведомила другую сторону Контракта об изменениях.

18.9. При исполнении Контракта не допускается замена страны происхождения товаров, указанных в приложениях к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров будет являться государство - член Евразийского экономического союза (пункт 1.7 указанного приказа).

18.10. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

- Посмотреть таблицу с данными

19. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика

Приложение № 1

к Контракту

от «__» ______ 20__ г.

№ _____________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(заполняется в соответствии с предложением участника закупки, признанного победителем)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту

от «__» ______ 20__ г.

№ _____________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРОВ

(заполняется в соответствии с предложением участника закупки, признанного победителем)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Контракту

от «__» ______ 20__ г.

№ _____________________

ЗАЯВКА О ПОЛУЧЕНИИ ТОВАРА

(контракт от «__» ____ 20__ г. № ___)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская Поликлиника № 37», в лице ______ (должность, фамилия, имя, отчество), в соответствии с п.1.3 Контракта от «__» _______ ____ г. № ____ просит осуществить поставку Товара в следующем количестве:

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки Товара: 5 дней.

Дополнительные условия поставки/получения (выборки) Товара: ________ (указываются при наличии).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Контракту

от «__» ______ 20__ г.

№ _____________________

ОБРАЗЕЦ

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

за период: ____________________________________

между: __________________________________________________

по Контракту от «__» ____________ 20__ г. № ____)

Мы, нижеподписавшиеся, ____________, с одной стороны, и ____________, с другой стороны, составили данный акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

- Посмотреть таблицу с данными

Сальдо на ___________ ____________

(дата) (сумма)

В пользу ________________

Заказчик Поставщик

___________ ________________________ ____________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

___________ ________________________ ____________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Указывается полное наименование Поставщика (для юридического лица)/фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) ↑

Указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Контракт со стороны Поставщика ↑

Указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Контракта со стороны Поставщика ↑