Тендер - Поставка баллонов для технических газов (баллон кислородный) №271058655

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_договора_поставка_баллонов_2024

Договор поставки № __________

г. Хабаровск «___» __________ 2024 г.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника Хабаровской дистанции электроснабжения - структурного подразделения Дальневосточной дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» Лепихина Николая Александровича, действующего на основании доверенности от 09.09.2022 года №ТЭ-166/Д, с одной стороны, и ________________________ «_______________________»,

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________,

действующего на основании _________________________________________,

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить баллон для технических газов (баллон кислородный), именуемый в дальнейшем «Товар».

1.2. Наименование и количество Товара определяются в Спецификации (приложение № 1).

1.3. Срок поставки Товара определяется в Графике поставки (приложение № 2).

1.4. Наименование, количество и сроки поставки Товара могут быть пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, в том числе при корректировке Инвестиционной программы Покупателя.

1.5. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет средств Заказчика.

1.6. Поставка Товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу:______________________.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена одной единицы Товара с учетом всех расходов Поставщика определена в Спецификации.

2.2. Общая цена настоящего Договора составляет – _______ (________)

рублей ___ копеек без НДС.

Цена настоящего Договора увеличивается на НДС (20%) – ______ (_______) рублей __ копеек, и составляет всего с НДС – _______ (_______) рублей __ копеек.

Настоящим Поставщик подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия поставки Товара по настоящему Договору и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение общей цены настоящего Договора, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

В случае поставки Товара с нарушением сроков, установленных Графиком поставки, оплата Товара осуществляется по цене, действующей на момент, в котором должна была быть осуществлена поставка Товара в соответствии с Графиком поставки.

2.3. Оплата Товара осуществляется в срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней со дня подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12. Оплата осуществляется на основании подписанной Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12, счета, счета-фактуры [1] , документов, предусмотренных подпунктом 3.1.2 настоящего Договора путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 16 настоящего Договора. [2]

Оплата Товара осуществляется в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12. Оплата осуществляется на основании подписанной Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12, счета, счета-фактуры, документов, предусмотренных подпунктом 3.1.2 настоящего Договора путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 16 настоящего Договора. [3]

При совпадении последнего дня срока окончательного расчета с нерабочим и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

В случае исключения Поставщика из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, расчеты по настоящему Договору, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором произошло исключение Поставщика из указанного реестра, осуществляются в срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней со дня подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12. Оплата осуществляется на основании подписанной Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12, счета, счета-фактуры [4] , документов, предусмотренных подпунктом 3.1.2 настоящего Договора путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 16 настоящего Договора [5] .

2.4. Оплата Товара осуществляется в срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней со дня подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12. Оплата осуществляется на основании подписанной Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12, счета, счета-фактуры [6] , документов, предусмотренных подпунктом 3.1.2 настоящего Договора путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 16 настоящего Договора. [7]

Оплата Товара осуществляется в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12. Оплата осуществляется на основании подписанной Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12, счета, счета-фактуры, документов, предусмотренных подпунктом 3.1.2 настоящего Договора путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 16 настоящего Договора. [8]

При совпадении последнего дня срока окончательного расчета с нерабочим и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

В случае исключения Поставщика из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, расчеты по настоящему Договору, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором произошло исключение Поставщика из указанного реестра, осуществляются в срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней со дня подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12. Оплата осуществляется на основании подписанной Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12, счета, счета-фактуры [9] , документов, предусмотренных подпунктом 3.1.2 настоящего Договора путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 16 настоящего Договора [10] .

2.4. Поставщик предоставляет Покупателю счета-фактуры, оформленные в сроки и в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме того, Поставщик предоставляет Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право уполномоченных лиц Поставщика на подписание счетов-фактур.

В соответствие со статьями 168, 169 НК РФ и постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. №1137 (далее Постановление) Поставщиком при оказании услуг выставляются счета-фактуры Покупателю по форме и в порядке, предусмотренном Постановлением.

При этом дата счета-фактуры не может превышать 5 календарных дней и быть ранее даты указанной в актах поставленных товаров.

Дата счета-фактуры не может быть позднее последнего числа месяца, в котором оказаны услуги.

В строках счета-фактуры указываются следующие данные:

В строке 2 «Продавец» -______(полное или сокращенное наименование организации юридического лица или индивидуального предпринимателя, согласно учредительным документам);

В строке 2а «Адрес продавца»: - (местонахождение юридического лица согласно учредительным документам (указание почтового индекса, название города, улицы и других составляющих адреса обязательны);

В строке 2б «ИНН/КПП продавца»-_______(ИНН налогоплательщика продавца согласно Свидетельству о постановке на налоговый учет, выданному налоговым органом по месту нахождения юридического лица и КПП налогоплательщика-продавца, либо его филиала подразделения);

В строке 3 «грузоотправитель и его адрес»: «-» (проставляется прочерк);

В строке 4 «грузополучатель и его адрес»: «-» (проставляется прочерк);

В строке 6 «Покупатель»: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»;

В строке 6а «адрес»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр.1;

В строке 6б «ИНН/КПП покупателя»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть727/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

В строке 7 «Валюта: код 643 наименование российский рубль».

Подписание счетов-фактур:

Счета-фактуры, предъявляемые Поставщиком, должны быть подписаны уполномоченными на то лицами с расшифровкой их фамилий и инициалов, без указания должностей. При этом использование факсимильной подписи является не допустимым.

К первому выставленному счету-фактуре Поставщиком прилагаются копии документов (приказ, доверенность и т.д.), заверенные в установленном законодательством порядке и подтверждающие право лиц подписывать счета-фактуры за руководителя и главного бухгалтера, образцы их подписей, а при их изменении копии документов, изменяющий состав этих лиц.

При необходимости отражения в счетах-фактурах, выставляемых Поставщиком дополнительной информации, такая информация может быть указана только ниже подписей счета-фактуры в свободном месте нижней части счета-фактуры.

В целях идентификации подразделения ОАО «РЖД», фактически получающего товар, информация о его полном или сокращенное наименование, его почтовом адресе в соответствие с положением о соответствующем подразделении ОАО «РЖД», указывается ниже подписей в нижней части счета-фактуры.

При изменении стоимости поставленных Товаров в связи с изменениями их цены (тарифа) или уточнения объема Поставщик в соответствии с п.3 ст.168 НК РФ на сумму таких изменений должен предъявить Покупателю в лице Дальневосточной дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» корректировочный счет-фактуру по форме и в порядке, указанном в Постановлении, без внесения изменений в ранее предъявленный фактический счет-фактуру.

При этом дата корректировочного счета-фактуры не может превышать пяти календарных дней, с даты первичного документа, подтверждающего согласие Покупателя об изменении Поставщиком стоимости или объемов поставленных Товаров.

При необходимости внесения изменений в иные показатели счета-фактуры стороны руководствуются нормами НК РФ и Постановления.

Все счета-фактуры Поставщиком в лице «...» (указать наименование структурного подразделения Поставщика, являющиеся непосредственным исполнителем согласно договору) направляются непосредственно в адрес: Дальневосточной дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д.68,подъезд 2.

Акты поставленных Товаров, представленные Поставщиком, должны быть подписаны уполномоченным на то лицом с расшифровкой его фамилии и инициалов, без указания должности. При этом использование факсимильной подписи является не допустимым.

Поставщик обеспечивает предоставление первичных учетных документов и счетов – фактур за январь - ноябрь отчетного года - по 3число следующего месяца. Если указанная дата приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

При представлении первичных учетных документов и счетов-фактур за декабрь отчетного года - в течение 2 первых рабочих дней следующего года.

2.5. Датой оплаты по настоящему Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.6. В случае существенных изменений факторов, влияющих на формирование цены настоящего Договора (рост инфляции, изменение ставки рефинансирования, корректировка Инвестиционной программы Покупателя и т.п.), а также на сроки и порядок осуществления расчетов по настоящему Договору Покупатель вправе требовать не чаще, чем один раз в квартал, пересмотра условий расчетов за поставляемый по настоящему Договору Товар в части уменьшения размера цены, исчисления сроков и размеров платежей по настоящему Договору. Указанные изменения оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

2.7. Настоящим Стороны согласовали, что у Сторон не возникает права на получение с другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.8. Покупатель вправе требовать пересмотра условий расчетов по настоящему Договору в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и в нормативные документы Покупателя.

2.9. Стороны проводят обязательную сверку взаимных расчетов по состоянию на 30 июня и 31 декабря, и в случае прекращения (расторжения) Договора с составлением акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Покупателем в течение 10 календарных дней.

2.10. В случае нарушения Поставщиком срока предоставления комплекта документов, предусмотренного разделом 2 настоящего Договора, срок окончательного расчета увеличивается соразмерно сроку просрочки представления комплекта документов [11] .

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществлять поставку Товара в количестве и сроки, предусмотренные Спецификацией и Графиком поставки, и передать Покупателю Товар согласно условиям настоящего Договора.

3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации.

3.1.3. При обнаружении недостатков устранять за свой счет недостатки Товара, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара либо заменять Товар по выбору Покупателя.

3.1.4. Не разглашать информацию конфиденциального характера третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5. Предоставлять Покупателю информацию об изменениях в составе владельцев Поставщика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Поставщика не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты таких изменений с предоставлением подтверждающих документов.

3.1.6. Не нарушать прав третьих лиц, принять участие в урегулировании требований, предъявленных к Покупателю в связи с Товаром, поставляемым по настоящему Договору и возместить расходы Покупателя в связи с такими требованиями.

3.1.7. [12] Привлекать субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства к исполнению настоящего Договора в соответствии с планом привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, представленным в составе заявки на участие в процедуре закупки, на основании которой заключен настоящий Договор.

По согласованию с Покупателем Поставщик вправе осуществить замену субподрядчика (соисполнителя) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Поставщиком и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных Поставщиком в счет исполненных обязательств в случае, если договор субподряда был частично исполнен.

В течение 1 рабочего дня со дня заключения договора с субподрядчиком (соисполнителем) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Поставщик обязан представить Покупателю информацию о договорах, заключенных с субподрядчиками (соисполнителями) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика (соисполнителя), его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цену договора с субподрядчиками (соисполнителями).

В случае нарушения Поставщиком условий настоящего пункта Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 13.3 настоящего Договора.

3.1.8. (а) Поставщик не вправе привлекать к выполнению обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, третьих лиц без письменного согласования с Покупателем, за исключением: _________________.

3.1.8. (б) Поставщик вправе привлекать к выполнению обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, третьих лиц.

О привлечении третьих лиц Поставщик обязан известить Покупателя в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их привлечения. В извещении должны быть указаны наименования привлеченных третьих лиц, перечень и стоимость выполняемых ими обязанностей.

3.1.9. Предоставить срок гарантии нормального функционирования Товара в течение 18 (восемнадцати) месяцев с даты подписанной
Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12 [13] .

3.1.10. Ежегодно, не позднее срока уплаты первого в соответствующем году платежа, представлять Покупателю апостилированное свидетельство о постоянном местонахождении Поставщика, выданное уполномоченным органом соответствующего иностранного государства [14] .

Ежегодно, в течение срока действия настоящего Договора, но не позднее срока уплаты первого в соответствующем году платежа, представлять Покупателю подтверждение, что доход по настоящему Договору относится к постоянному представительству в Российской Федерации, и нотариально заверенную копию свидетельства о постановке Поставщика на учет в российских налоговых органах, оформленную не ранее чем в предшествующем году [15] .

3.1.11. Иметь лицензии и разрешения, необходимые для выполнения настоящего Договора.

3.1.12. Не переуступать права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия Покупателя.

При намерении осуществить уступку прав и/или обязанностей Поставщик направляет соответствующее уведомление Покупателю. В течение 10 дней с момента получения уведомления Покупатель представляет Поставщику перечень документов и информацию, необходимые для оформления согласия на уступку.

Уступка Поставщиком по настоящему Договору осуществляется в порядке и по основаниям, определенным законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами ОАО «РЖД» по письменному согласию Покупателя.

3.2. Поставщик имеет право по согласованию с Покупателем осуществлять досрочную поставку Товара.

3.3. Покупатель обязан:

3.3.1. Осуществлять проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь, ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем.

3.3.2. Предоставлять по запросу Поставщика информацию, необходимую для выполнения обязательств по настоящему Договору.

3.3.3. Оплатить принятый Товар.

3.4. Покупатель имеет право досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

4. Условия поставки

4.1. Поставщик заблаговременно (за 15 (пятнадцать) календарных дней
до предполагаемой даты поставки Товара) уведомляет Покупателя о дате осуществления приемки Товара. В любом случае определение даты направления уведомления и даты приемки Товара Поставщик должен произвести с учетом времени, необходимого на прохождение уведомления, не менее 5 (пяти) рабочих дней на оформление документов.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.2. Приемка Товара осуществляется представителями Сторон с подписанием товарной накладной формы ТОРГ-12 на территории Поставщика, указанной в пункте 1.6 настоящего Договора.

4.3. В случае выявления в ходе осуществления приемки Товара несоответствия Товара условиям настоящего Договора представителями Поставщика и Покупателя составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения за счет Поставщика.

4.4. Датой поставки Товара считается дата подписанной Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него в распоряжении на законном основании, свободен от каких-либо прав, не заложен и не находится под арестом;

поставляемый по настоящему Договору Товар соответствует современному уровню, российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;

при производстве Товара были применены качественные материалы и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

комплектность и качество Товара полностью отвечают условиям настоящего Договора и обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

5.2. В случае обязательной сертификации Товар должен поставляться с декларацией о соответствии или с сертификатом соответствия.

5.3. Гарантийный срок для Товара составляет 18 (восемнадцать) месяцев с даты подписанной Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

5.4. Если в течение гарантийного срока Товар или его отдельные части окажутся ненадлежащего качества или не будут соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнут обусловленных технических характеристик, либо утратят их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.5. Поставщик обязан провести гарантийный ремонт или замену Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления Покупателя.

Транспортные расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонта Товара или заменой Товара, Покупателем не возмещаются.

5.6. В случае устранения недостатков гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения до даты устранения недостатков.

На Товар или части Товара, переданные Поставщиком взамен Товара или его частей ненадлежащего качества, устанавливается тот же гарантийный срок, что и на замененный Товар.

5.7. Если недостатки Товара не могут быть устранены обеими Сторонами, или не устранены Поставщиком в установленные сроки, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора денежные суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

6. Упаковка и маркировка

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

7. Переход права собственности и рисков

Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты подписанной Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

8. Конфиденциальность

8.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Покупателя информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

8.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

8.3. Поставщик обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Покупателя в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Покупателя.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-65-66, электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Обращения заявителей о фактах коррупционных проявлений в ОАО "РЖД" также могут направляться почтовым отправлением с пометкой "в Центр по организации противодействия коррупции - структурное подразделение ОАО "РЖД" по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела: _________________.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 (тридцати) дней со дня их поступления.

В исключительных случаях, с целью проведения дополнительной проверки обстоятельств, изложенных в обращении, срок его рассмотрения может быть продлен, но не более чем на 30 дней, об этом должен быть проинформирован заявитель.

9.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 9.1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 9.2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в порядке, предусмотренном пунктом 13.3 настоящего Договора.

10. Налоговая оговорка

10.1. Поставщик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета - фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

10.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 10.1. настоящего раздела, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

10.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 10.2. настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

11. Ответственность Сторон

11.1. В случае задержки Покупателем оплаты Товара более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней Поставщик вправе требовать от Покупателя выплату неустойки из расчета 0,1% в день от неуплаченной денежной суммы.

11.2. В случае просрочки поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку из расчета 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

11.3. При просрочке поставки Товара Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

11.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки, вызванные таким отказом, возвратить все уплаченные Покупателем по настоящему Договору денежные суммы и уплатить Покупателю штраф в размере 10% от общей цены настоящего Договора.

11.5. В случае неустранения выявленных неисправностей или не осуществления замены Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Покупателя уведомления об устранении неисправностей Товара или о замене Товара, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере:

­­­0,05% от цены каждой неисправной единицы Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких неисправностей не позволяло эксплуатацию Товара;

0,01% от цены каждой неисправной единицы Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких неисправностей позволяло эксплуатацию Товара.

11.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Сторон товарной накладной формы ТОРГ-12, поставки некомплектного Товара Поставщик за свой счет обязуется по выбору Покупателя устранить недостатки Товара или заменить Товар в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара или подписанного акта с перечнем недостатков (если в акте не указан иной срок). Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара, подписать товарную накладную формы ТОРГ-12 с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену поставленного Товара на цену Товара с недостатками или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

11.7. Перечисленные в настоящем разделе санкции могут быть взысканы Покупателем путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют цену в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС (если Поставщик является плательщиком НДС).

11.8. Никакая уплата Поставщиком санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

11.9. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами. За несоблюдение Поставщиком обязанностей, предусмотренных пунктом 3.3. Поставщик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также возмещает в полном объеме расходы и убытки (в том числе суммы оплаченных штрафов, удовлетворенных претензий и т.д.), понесенные Покупателем, в том числе в случае предъявления к Покупателям третьими лицами требований в результате несоблюдения Поставщиком указанных обязанностей.

11.11. В случае уступки прав и/или обязанностей Поставщиком по настоящему Договору в нарушение требований пункта 3.1.8. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от суммы (стоимости) уступленного требования (обязательства).

11.12. В случае нарушения Поставщиком срока предоставления комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.3. настоящего Договора, уплачивает штраф в размере 2,3 % от стоимости поставленного Товара, подтвержденной документами, представленными в нарушение установленного настоящим Договором срока, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Покупателем требования в письменном виде».

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

12.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

12.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

13. Разрешение споров

13.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

13.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

13.3.(а) В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Хабаровского края.

13.3.(б – для ДЗО ОАО «РЖД») В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации либо в третейский суд в соответствии с арбитражным соглашением.

14. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

14.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

14.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом, Покупатель вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

14.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

15. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 24 августа 2024.

16. Прочие условия

16.1. При прекращении настоящего Договора Стороны подписывают акт приемки исполненных обязательств, составленный по форме приложения № 3 к настоящему Договору.

16.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

16.3. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 16 настоящего Договора, Стороны обязуются известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

16.4. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

16.5. Исполнение настоящего Договора со стороны Покупателя осуществляется Хабаровской дистанцией электроснабжения - структурным подразделением Дальневосточной дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД», со стороны Поставщика – ООО «Формуда-ДВ».

16.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

16.8. К настоящему Договору прилагаются:

16.8.1. Спецификация (приложение № 1);

16.8.2. График поставки (приложение № 2);

16.8.3. Акт приемки исполненных обязательств (приложение № 3).

17. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № __________

от «___» _________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № _____________

от «____»___________ 2024 г.

График поставки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору № _________

от «___»_________2024 г.

Акт приемки исполненных обязательств

(ФОРМА)

№ «____ » ___ 20______ г.

Покупатель: _____________________________________________________________

Поставщик: _____________________________________________________________

Основание: ______________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Обязательства исполнены в объеме, указанном в настоящем Акте. Стороны не имеют взаимных претензий в части исполненных обязательств.

Обязательства исполнены на сумму ________.

Дата последнего платежа _________.

Покупатель:___________________ Поставщик:______________________

- Посмотреть таблицу с данными

Если Поставщик является плательщиком НДС; здесь и далее. ↑

Абзац включается в договор в случае заключения договора с лицом, не имеющим статус малого и среднего предпринимательства. ↑

Абзац включается в договор в случае заключения договора с лицом, имеющим статус малого и среднего предпринимательства, а также с физическими лицами и индивидуальными частными предпринимателями. ↑

Если Поставщик является плательщиком НДС; здесь и далее. ↑

Абзац включается в договор в случае заключения договора с лицом, имеющим статус малого и среднего предпринимательства, а также с физическими лицами и индивидуальными частными предпринимателями. ↑

Если Поставщик является плательщиком НДС; здесь и далее. ↑

Абзац включается в договор в случае заключения договора с лицом, не имеющим статус малого и среднего предпринимательства. ↑

Абзац включается в договор в случае заключения договора с лицом, имеющим статус малого и среднего предпринимательства, а также с физическими лицами и индивидуальными частными предпринимателями. ↑

Если Поставщик является плательщиком НДС; здесь и далее. ↑

Абзац включается в договор в случае заключения договора с лицом, имеющим статус малого и среднего предпринимательства, а также с физическими лицами и индивидуальными частными предпринимателями. ↑

Абзац включается в договор в случае заключения договора с лицом, не имеющим статус малого и среднего предпринимательства. ↑

Пункт включается, если требование о привлечении субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено условиями процедуры закупки, на основании которой заключен Договор ↑

Пункт включается в случае предоставления гарантийного срока на Товар ↑

Если Поставщик является иностранной организацией, не признаваемой налоговым резидентом Российской Федерации и имеющей постоянное местонахождение в государстве, с которым Российская Федерация имеет соглашение об избежании двойного налогообложения ↑

Если Поставщик является постоянным представительством иностранной организации в Российской Федерации ↑

Тех.задание_баллоны_2024

Техническое задание

1. Наименование выполняемых работ, их количество (объем), цены за единицу работы и начальная (максимальная)

цена договора

Наименование работ

Ед.изм.

Количество (объем)

Цена без учета НДС

Поставка баллонов для технических газов (кислорошт

5,0

да газообразного технического)

шт

ВСЕГО

5,0

ИТОГО начальная (максимальная) цена договора

Порядок формирования начальной (максималь- Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы, свяной) цены договора

занные с поставкой Товара, в том числе стоимость расходных материалов, запас-

ных частей, гарантийного обслуживания, расходы на оплату труда работников,

транспортные расходы, все виды налогов и иные затраты, которые возникнут или

могут возникнуть в ходе поставки Товара.

Применяемая при расчете начальной (макси20%

мальной) цены ставка НДС

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБаллоны выполнены из стали, применяются для технических газов,

Технические и функциональные характеристики То- объемом газов на 19,6 МПа (200 кгс/см2). Окрашены должны быть в голубой цвет.

вара

Должна присутствовать надпись «кислород»

2. Требования к результатам

Поставщик обязан осуществить поставку Товара в количестве и сроки, предусмотренные Спецификацией и Графиком поставки, и

передать Покупателю Товар согласно условиям настоящего Договора. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт

с инструкцией по эксплуатации.

3. Место, условия и порядок выполнения работ

Место выполнения работ

Поставка Товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика.

Условия выполнения работ

Сроки выполнения работ

Согласно графика поставки

4. Форма, сроки и порядок оплаты

Форма оплаты

Авансирование

5. Срок и порядок оплаты

Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата Товара производится Покупателем после подписания Сторонами

товарной накладной формы ТОРГ-12 в течение 45 (сорока пяти) календарных

дней после получения Покупателем полного комплекта документов (товарной накладной формы ТОРГ-12, счета, счета-фактуры), путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 16

настоящего Договора.1

Оплата Товара осуществляется в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня

подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара по договору

(отдельному этапу договора), путем перечисления Покупателем денежных

средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 16 настоящего Договора.2

Оплата Товара осуществляется в срок не более 5 (пяти) календарных дней со

дня подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12. Оплата осуществляется на основании подписанной Сторонами товарной накладной формы

ТОРГ-12, счета, счета-фактуры, путем перечисления Покупателем денежных

средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 16 настоящего Договора.3

6. Иные требования

Участником ценового запроса может быть только субъект малого и

среднего предпринимательства, зарегистрированный в населенных пунктах,

расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали. Ценовые предложения лиц, не соответствующих указанным в настоящем пункте условиям, к

рассмотрению не принимаются и не оцениваются в рамках настоящего ценового запроса.

Абзац включается в договор в случае заключения договора с лицом, не имеющим статус малого и среднего предпринимательства.

Абзац включается в договор в случае заключения договора с лицом, имеющим статус малого и среднего предпринимательства.

3

Абзац включается в договор, заключаемый с физическими лицами и индивидуальными частными предпринимателями.

1

2