Тендер - Поставка азота жидкого ОСЧ, двуокиси углерода (углекислоты) №268012831

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ЗК_ЭФ.docx
• Приложение_№3_НМЦД_.xlsx
• Проект_договора.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть31 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):г . Екатеринбург, ул. Опалихинская,17, ул. 8 марта,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьАзот жидкий ОСЧ; г. Екатеринбург, ул. 8 марта - Двуокись углерода (Углекислота)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 07.03.2024 по 18.03.2024Место предоставления документации:Извещение о закупке находится в свободном доступе в ЕИС www.zakupki.gov.ru, ЭТП https://www.tektorg.ruПорядок предоставления документации:Извещение о закупке доступно для ознакомления в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Оператора электронной торговой площадки https://www.tektorg.ru с момента ее опубликования, без взимания платы.Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:07.03.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):18.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с извещением о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:620028, г. Екатеринбург, ул. Нагорная, 48, Отдел закупокДата подведения итогов:19.03.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с извещением о закупке - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предмет закупки:

«Поставка азота жидкого ОСЧ, двуокиси углерода (углекислоты)»

- Посмотреть таблицу с данными

Екатеринбург 2024 год

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИЗВЕЩЕНИЯ

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – извещение), подготовлено в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО «ДГКБ № 11» (далее – Положение о закупках ГАУЗ СО «ДГКБ № 11»), иных нормативных правовых актов, регулирующих закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

- Посмотреть таблицу с данными

Неотъемлемой частью извещения являются следующие приложения:

1. Приложение №1 к извещению «Форма заявки на участие в запросе котировок»;

2. Приложение №2 к извещению «Описание предмета закупки»;

3. Приложение №3 к извещению «Обоснование начальной (максимальной) цены договора

4. Приложение № 4 к извещению «Проект договора».

Приложение № 1

к извещению «Форма заявки на

участие в запросе котировок»

на бланке организации

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

номер извещения: _______________ от ___________ г.

(указать номер извещения из ЕИС (www.zakupki.gov.ru))

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора на (указывается наименование предмета закупки), _______________________ (указывается наименование участника закупки)________________ в лице, ___(указывается наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)____, на основании _________________(Устава, доверенности), сообщает о согласии исполнить условия извещения о проведении запроса котировок с указанием предлагаемых характеристик предмета закупки, конкретных показателей, установленных в извещении о проведении запроса котировок.

__(указывается наименование участника закупки)__ предлагает поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на общую сумму_________ (указать цифрами и прописью), в том числе ____(НДС или без НДС указать)_____, включая все иные расходы поставщика, которые могут у него возникнуть в связи с исполнением обязательств по договору, в том числе расходы на перевозку, включая доставку Товара до заказчика, упаковку, сборку и вывоз упаковочного материала с территории больницы, расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), технических и качественных характеристиках товара*:

- Посмотреть таблицу с данными

*заполняется в соответствии с характеристиками (приложение № 2 к извещению о закупке) и инструкцией по заполнению заявки на закупку.

Подавая настоящую заявку ____________________________________________(указывается наименование участника закупки) подтверждает, что соответствует следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации,

по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата

при исполнении договора;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Сведения об участнике

Таблица 1. Заполняется участниками закупки – юридическими лицами

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица 2. Заполняется участниками закупки – физическими лицами (в том числе индивидуальными предпринимателями):

- Посмотреть таблицу с данными

Участник запроса котировок в электронной форме _________________ _________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Инструкция по заполнению заявки на закупку:

1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны иметь четко читаемый текст, должны быть составлены на русском языке. Подача заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами России.

2. При подаче заявки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в приложении № 1 «Описание предмета закупки».

3. Сведения, которые включаются в заявку на участие в закупке, не должны допускать двусмысленных толкований или разночтений. Заявки, допускающие двусмысленные толкования, отклоняются Закупочной комиссией, как несоответствующие требованиям извещения о закупке.

4. Предлагаемые участником закупки конкретные показатели товара/выполняемой работы/ оказываемой услуги должны соответствовать значениям и не противоречить требованиям, установленным в приложении № 1 «Описание предмета закупки».

5. При заполнении заявки, в части представления участником закупки конкретных значений функциональных характеристик (потребительских свойств), технических и качественных характеристик товаров не допускается указание словосочетаний, слов и знаков: «не менее», «не ниже», «не хуже», «не более», «не выше», «менее», «ниже», «более», «лучше», «должен», «должно», «должны», «должен быть/иметь», «должна быть/иметь», «должны быть/иметь», «может», «или», «либо», «свыше», «не менее», «от», «до» «>», «

6. Участник закупки в составе заявки должен указать (продекларировать) страну происхождения поставляемых товаров.

7. В заявке на закупку наименование предлагаемого к поставке товара указывается в строгом соответствии с Регистрационным удостоверением (при наличии в извещении требования о предоставлении копии данного документа в составе заявки на закупку).

8. Участник закупки заполняет «Сведения об участнике закупки» согласно пункту 12.1 извещения.

В строке «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора

9. В случае требования заказчиком указать в заявке остаточный срок годности товара, участник может указывать не конкретное значение по остаточному сроку годности, а примерное или диапазонное значение, но в пределах установленного в извещении остаточного срока годности.

10. Заявка на участие, которая не содержит информацию и документы, предусмотренную в пп. 12.1 извещения «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок» и п.17 извещения, отклоняется.

При описании функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик (при необходимости), поставляемых товаров в столбце «Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики » Заказчиком используются следующие определения:

- Посмотреть таблицу с данными

Сокращения «ДхШхВ» означает «Длина х Ширина х Высота»,

«ДхШхГ» означает «Длина х Ширина х Глубина»,

«ШхГхВ» означает «Ширина х Глубина х Высота».

В случае указания значений показателей следующим образом, например: «ДхШхВ, не более (не менее) __х __ х__», то слова «не более» («не менее») относятся ко всем указанным после него значениям.

Приложение № 2

Описание предмета закупки

Таблица №1

Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара:

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} Приложение №4 к извещению Проект договора №____________________

на поставку азота жидкого ОСЧ, двуокиси углерода (углекислоты)

г. Екатеринбург «___»_________2024 г.

________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 11 город Екатеринбург» (ГАУЗ СО «ДГКБ № 11»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Соколовой Анны Сергеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола №___________от_____________, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках ГАУЗ СО «ДГКБ № 11» заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика товары, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, в указанные в настоящем Договоре сроки, а Заказчик обязуется принять указанные товары и своевременно производить их оплату на условиях настоящего Договора.
1.2. Предметом поставки являются: азот жидкий ОСЧ, двуокись углерода (углекислота), в дальнейшем именуемые «Товар», по наименованию, количеству, ассортименту и характеристикам согласно Спецификации (Приложение № 1).
1.3. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
1.4. Товар поставляется в упаковке (таре), отвечающую требованиям законодательства России (в том числе соответствующим стандартам, техническим условиям), пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах, хранении, а также исключающей возможность загрязнения, пропитывания посторонними запахами. Упаковка (тара) Товара возврату не подлежит. Маркировка упаковки (тары) и (или) Товара должна содержать: его наименование, наименование производителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательством Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (партии Товара).
Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации Заказчиком поставленного Товара.
1.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации. Все убытки, понесенные заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, поставленного в рамках настоящего договора, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются поставщиком.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям извещения, ГОСТа, ТУ, СанПиНа, декларациям соответствия качества, иным требованиям, установленным законодательством России для данного вида товаров.
2.2. Все Товары должны быть снабжены соответствующими сертификатами, декларациями соответствия качества (если товар подлежит обязательной сертификации, обязательному декларированию соответствия), действующих регистрационных удостоверений (в случае, если товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории Российской Федерации) на русском языке, выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающим качество и безопасность Товара.
Документы, относящиеся к товару, в том числе подтверждающие качество и безопасность товара, передаются Покупателю вместе с товаром
2.3. Товар должен передаваться в полной комплектации, со всеми принадлежностями в соответствии с договором, технической документации на товар.
2.4. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в течение установленного срока годности (срока службы).
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка товара осуществляется с даты заключения договора по 30.04.2025 г. включительно, в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты получения заявки Заказчика Поставщиком (в ассортименте и объеме, указанном заказчиком в заявке).
3.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Опалихинская,17; ул. 8 марта,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьАзот жидкий ОСЧ, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская,17- Двуокись углерода (Углекислота)
3.3. Поставка и разгрузка товаров на склад Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика с учетом графика рабочего времени материально-ответственных лиц Заказчика. При разгрузке товара Поставщик обязан соблюдать все меры безопасности, охраны труда.
Прием товара осуществляется строго в часы работы: с 9:00 ч. до 12.00 ч. включительно и с 13:00 до 16:00 ч. включительно (пн-пт) по местному времени Заказчика, за исключением выходных (праздничных) дней.
3.4. Заявка на поставку Товара осуществляется ответственным лицом Заказчика зав. хозяйством – Егоровой Марией Витальевной в письменном виде с электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть на адрес электронной почты Поставщика: ________________________________________. Поставщик обязан незамедлительно подтвердить получение заявки от Заказчика. В случае, если Поставщик не подтвердит факт получения заявки, заявка считается полученной Поставщиком на следующий рабочий день после отправки заявки Заказчиком.
3.5. Поставщик за 2 дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление на электронную почту, указанную в п. 3.4. настоящего Договора, о дате и времени доставки Товара в место доставки.
3.6. Поставщик с момента заключения договора назначает ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору___________________, телефон:_____________________, адрес электронной почты: _____________.
3.7. Право собственности на Товар и все связанные с ним риски, в том числе риск случайной гибели, повреждения товара, переходят к Заказчику с момента подписания сторонами договора оригинала товарной накладной (или «УПД») или с момента подписания указанных документов в системе электронного документооборота (ЭДО) «Диадок».
3.8. При осуществлении обязательств по договору Поставщик обязан соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
4. ПРИЕМКА ТОВАРА
4.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется лицом, уполномоченным Заказчиком. Поставщик обязан обеспечить участие своего представителя (с подтверждающими полномочия документами, с документом, удостоверяющим личность) при приемке-передаче товара. В ином случае Заказчик вправе не принимать товар, при этом Заказчик не несет ответственность за возникшие у Поставщика убытки, иные расходы, возникшие у Поставщика вследствие неисполнения, предусмотренного в настоящем пункте обязанности.
4.2. При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику оригиналы документов: два экземпляра товарных накладных (или «УПД»), счет (счет-фактуру) или предоставить указанные документы в системе электронного документооборота (ЭДО) «Диадок», а также документы, указанные в Разделах 2 договора.
4.3. Заказчик вправе для приемки поставленного Товара создать приемочную комиссию, которая состоит из не менее чем 3 (трех) человек.
Заказчик для приемки товара вправе также привлекать независимых экспертов.
4.4. В течение 5(пяти) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 4.2 договора, Заказчик обязан провести приемку поставленного Товара в части его соответствия требованиям по количеству, качеству, ассортименту, техническим и функциональным характеристикам, иным характеристикам, изложенным в договоре и Спецификации (Приложение № 1), и оформить результат приемки путем подписания товарных накладных (или ««УПД»), либо направить Поставщику в те же сроки мотивированный отказ от подписания указанных документов с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения.
4.5. Заказчик, приемочная комиссия (в случае ее создания) отказывают в приемке Товара по договору в случае несоответствия поставленного товара условиям договора (в том числе выявления несоответствий в наименовании поставленного товара, ассортимента, количества, комплектности, качества (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)), технических и функциональных характеристик (потребительских свойств), страны происхождения Товара, остаточного срока годности Товара, несоответствий в размере и упаковке Товара). В случае, если товар Заказчиком не будет принят по причине несоответствия условиям договора, замена товара, доукомплектовывание товара, иные действия, направленные на устранение выявленных нарушений, осуществляется силами и средствами поставщика.
Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае несущественного отклонения поставленного товара от требований договора, которые были устранены поставщиком договора в указанный заказчиком срок.
4.6. При выявлении Товара несоответствующего условиям настоящего договора (в том числе в Спецификации к договору), Заказчик обязан незамедлительно вызвать представителя Поставщика для составления акта о несоответствии товара. Вызов представителя поставщика для составления акта возможен путем направления письма на адрес электронной почты, указанный в реквизитах договора или в п.3.6 договора. Поставщик (уполномоченное лицо поставщика) обязан прибыть на место, в дату и время, указанное в письме (в уведомлении) Заказчика с подтверждающими полномочия документами, а также с документом, удостоверяющим личность. Подписанный Сторонами акт является основанием для замены товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий условиям договора, требованиям, установленным в извещении, или предъявления иных требований Заказчиком. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика для составления акта, Заказчик вправе подписать акт в одностороннем порядке, что будет являться основанием для предъявления требований к Поставщику.
4.7. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Заказчиком документов о приемке товара, приемка товара осуществляется вновь согласно настоящему разделу договора.
4.8. При необходимости для установления факта ненадлежащего качества Товара и причин его возникновения Заказчик вправе обратиться в специально уполномоченные государственные органы (организации). В данном случае при необходимости срок приемки товара может быть увеличен путем уведомления Заказчиком Поставщика на разумный обоснованный срок.
4.9. Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента приемки Товара и подписания оригинала товарной накладной (или «УПД») представителем Заказчика или с момента подписания указанных документов в системе электронного документооборота (ЭДО) «Диадок».
5. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ
5.1. Цена договора составляет: __________________ (________________) рублей __ копеек, в том числе НДС/НДС не предусмотрен. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все иные расходы поставщика, которые могут у него возникнуть в связи с исполнением обязательств по договору, в том числе расходы на перевозку, включая доставку Товара до заказчика, упаковку, сборку и вывоз упаковочного материала с территории больницы, расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
5.3. Источник финансирования: за счет средств автономного учреждения.
5.4. Заказчик оплачивает Товар (партию Товара) по договору по факту поставки Товара (партии Товара) Поставщиком путем перечисления денежных средств, на банковский счет Поставщика в срок не более 7 (семи) рабочих дней, со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного Товара по договору: оригинала товарной накладной (или «УПД»), на основании оригинала счета (счета-фактуры) или со дня подписания указанных документов в системе электронного документооборота (ЭДО) «Диадок», в соответствии с пунктом 10.11 настоящего договора.
5.5. Датой оплаты договора Стороны считают дату списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, а также в соответствии с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.
6.2. Гарантия Поставщика должна быть не менее гарантии, установленной производителем. Гарантийный срок на комплектующие к Товару (при наличии) равен гарантийному сроку на основной Товар.
6.3. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4.Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.
Размер штрафа определяется за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:
1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.5. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Штраф устанавливается в следующем размере, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:
10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
ИЛИ
Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Штраф устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей 1
7.8. 2 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
7.11. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.12. 3 Поставщик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.13. 4 За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства поставщик несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного договором.
7.14. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от поставщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:
- из денежных средств, перечисленных поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;
- из банковской гарантии;
- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);
- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).
7.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.
7.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.17. 5 Поставщик возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления поставщиком, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком по договору.
7.18. Уплата неустойки (штрафов, пеней) производится на основании письменного требования (письменной претензии).
7.19. Заказчик освобождается от ответственности за просрочку платежа в случае, если поставщик не уведомит (не своевременно уведомит) об изменении реквизитов или в случае неправильного указания платежных реквизитов Поставщиком.
7.20. При расторжении договора в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора по вине поставщика заказчик вправе потребовать от поставщика возмещения причиненных убытков.
7.21. В случае выявления уполномоченными органами поставляемого по настоящему договору товара несоответствующего качества, Поставщик обязан за свой счет в кратчайшие сроки или в иные установленные сроки принять меры по устранению выявленных нарушений или выполнению иных требований, содержащихся в письме уполномоченного органа и/или Заказчика, а также в сроки, установленные Заказчиком и/или уполномоченным органом предоставить ответ на соответствующее письмо.
В случае, если в результате ненадлежащего качества товара, поставляемого по договору, Заказчику причинены убытки и (или) вред жизни, здоровью или имуществу гражданина, Поставщик обязуется возместить такие убытки/вред.
8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.
9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расторжение договора допускается: по соглашению сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским и иным законодательством Российской Федерации.
9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок; неоднократного (два и более раза) нарушения сроков поставки товаров.
9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что:

поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требований, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 62 Положения о закупках ГАУЗ СО «ДГКБ №11» (в случае установления таких требований)) и (или) поставляемому товару;

при определении поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в подпункте 1 настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

9.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в договоре, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Дополнительно возможно направление уведомления посредством факсимильной связи либо по адресу электронной почты. Выполнение заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления либо дата, следующая после истечения 5 (пяти) рабочих дней с даты доставки уведомления в соответствующее местонахождению адресата почтовое отделение/отделение экспресс-почты, либо дата получения отправителем информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в договоре.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора, если иные сроки не указаны Заказчиком в уведомлении.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и действует до 30.06.2025, а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

10.2. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в предусмотренных в настоящем договоре случаях.

По соглашению сторон допускается изменить следующие существенные условия договора:

10.2.1 предусмотренный договором объем закупаемых товаров (объем оказываемых услуг, выполняемых работ, за исключением работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30 % объема продукции по соответствующей позиции лота;

10.2.2 предусмотренный договором объем и(или) вид выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия не более чем на 30 % цены договора;

10.2.3 сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков;

10.2.4 срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договоров в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении;

10.2.5 цену договора, цену единицы товара, работы, услуги, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

10.2.6 цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

10.2.7 цену единицы товара, работы, услуги путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора;

10.3. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, выполнение работы или оказание услуги, функциональные характеристики (потребительские свойства), технические, качественные и эксплуатационные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с такими характеристиками, указанными в договоре.

Вносимые в соответствии с настоящим пунктом в договор изменения должны соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами, принятыми в развитие пункта 1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, в случае их применения.

При этом при исполнении Договора, заключенного с поставщиком, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 925 от 16.09.2016 г, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре.

10.4. Допускается изменение существенных условий договора путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий договора, а также при соблюдении иных условий, предусмотренных пунктом 49.1 Положения о закупках ГАУЗ СО «ДГКБ №11», если при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

10.5. Заказчик вправе в связи с изменившейся потребностью осуществить неполную выборку товара по настоящему договору, что стороны считают нормальным предпринимательским риском.

10.6. В случае возникновения споров, вытекающих из договора, стороны принимают меры по досудебному урегулированию спора. Срок рассмотрения претензий 10 (десять) рабочих дней, с момента получения претензии.

10.7. При невозможности урегулирования споров сторон в досудебном порядке, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае, если спор подведомственен Арбитражному суду, то рассматривается Арбитражным судом Свердловской области.

10.8. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.

10.9. Договор подписан электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон.

10.10. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

10.11. При исполнении обязательств по договору Стороны установили возможность обмена электронными документами с применением системы электронного документооборота (ЭДО) «Диадок», ЗАО «ПФ «СКБ Контур» через оператора электронного документооборота, обеспечивающего обмен документами в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (далее - Оператор электронного документооборота). При этом дублирование документов (направление одного и того же документа и в электронном виде с применением системы электронного документооборота (ЭДО) «Диадок», ЗАО «ПФ «СКБ Контур» через оператора электронного документооборота и на бумажном носителе) не допускается.

Стороны договорились, что по настоящему договору электронному документообороту подлежат следующие документы: акт выполненных работ (услуг); товарная накладная; универсальный передаточный документ (УПД); счет, счет-фактура; акты сверки взаиморасчетов; иные документы, которые должны быть составлены в электронном виде согласно законодательству Российской Федерации.

Документы представляются в форматах -xml и -pdf, за исключением случаев, когда для отдельных видов документов, предусмотрен специальный формат передачи (в частности, для счетов-фактур) (в таком случае документы передаются в утвержденных законодательством России форматах). Каждый документ передается отдельным файлом.

Электронные документы, обмен которыми происходит с применением системы электронного документооборота (ЭДО) «Диадок» (ЗАО «ПФ «СКБ Контур») через Оператора электронного документооборота, подписываются электронной подписью. Документы, подписание которых предусмотрено законодательством России определенной электронной подписью, подписываются с применением такой подписи (в частности, подписание счетов-фактур производится усиленной квалифи2ированной электронной подписью).

10.14. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

- Приложение №1 – Спецификация

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

11.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 11.1 и (или) 11.2 Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 11.1 и (или) 11.2 Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ______________ от «___» ___________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора составляет: ______________________________

- Посмотреть таблицу с данными

^ Данный пункт применяется в случае заключения договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства при осуществлении закупки в соответствии с особенностями участия, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

^ Данный пункт применяется, если в договоре содержатся обязательства, не имеющие стоимостного выражения.

^ Данный пункт применяется в случае реализации заказчиком права (условия) о привлечении соисполнителей, с указанием объема привлечения.

^ Данный пункт применяется в случае, если в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке и договоре установлено условие о привлечении к исполнению договора соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

^ Данный пункт применяется в случае, если исполнение заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных договором, осуществляется за счет целевых средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.