Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
обоснование начальных цен единиц товара, работы, услуги
В соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, содержащихся в коммерческих предложениях потенциальных поставщиков:
Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: валютой, используемой для формирования цены контрактаи расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), является российский рубль в связи с чем порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации,установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта, в настоящей закупке не установлен.
Государственный заказчик – Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми (УФНС России по Республике Коми), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.
Предмет Контракта
Поставщик по условиям настоящего Контракта принимает на себя обязательство осуществить поставку активной пены для бесконтактной мойки автомобилей согласно наименованию и характеристикам, установленным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту) (далее – Товар).
Заказчик по условиям настоящего Контракта принимает на себя обязательство обеспечить приемку Товара и оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта.
Поставка включает в себя доставку Товара.
Если условия, изложенные в техническом задании, отличаются от условий, изложенных в договоре, применяются условия спецификации (приложение 1 к Контракту).
Комплектность и документы на товар
Комплектность товара.
Комплектность Товара должна позволять использовать его в соответствии с его функциональным назначением в обычных условиях.
Документы на товар:
В ходе исполнения настоящего контракта Стороны оформляют документы, предусмотренные действующим законодательством и условиями настоящего контракта.
Обязательным документом, служащим основанием для оплаты поставленного Товара, является счет-фактура (счет на оплату), подлежащая оформлению в соответствии с требованиями налогового законодательства. В случаях, предусмотренных налоговым законодательством Поставщик вправе вместо счета-фактуры (счета на оплату) оформить универсальный передаточный документ, отвечающий требованиям действующего законодательства.
Все оформляемые в процессе исполнения настоящего контракта документы должны содержать достоверную информацию и должны быть заверены собственноручной подписью законного (уполномоченного) представителя Поставщика и печатью (при ее наличии). В случае подписания документов уполномоченным лицом Поставщика к ним прилагается документ, удостоверяющий полномочия такого лица на подписание документов.
В случаях, предусмотренных Контрактом и (или) действующим законодательством, допускается оформление указанных в настоящем разделе документов в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью законного (уполномоченного) представителя Поставщика.
В передаваемых документах на Товар должна быть отражена следующая информация и содержание: - Полное наименование Заказчика и его реквизиты, - Информация о поставленном Товаре, соответствующая приложению № 1 к настоящему Контракту. - Указание «Поставка по государственному контракту от «___»_______ 2025 г. № ___».
Условиями Контракта может быть предусмотрена обязанность Поставщика по составлению (представлению) иных документов, относящихся к предмету контракта и не предусмотренных настоящим разделом. Отсутствие наименований таких документов в настоящем разделе не влияет на обязанность Поставщика по их составлению (представлении) в порядке, установленном Контрактом.
Порядок представления документов на товар:
При исполнении Контракта Поставщик представляет (передает) Заказчику подписанные со своей стороны по 2 (два) экземпляра следующих документов: - счет на оплату (счет-фактуру); - товарную накладную в 2 (двух) экземплярах: по одному экземпляру Поставщику и Заказчику.
Товарная накладная (универсальный передаточный документ) и другие документы на Товар передаются Заказчику одновременно с Товаром.
Счет-фактура передается Заказчику одновременно с Товаром либо в течение 1 (одного) дня после фактической передачи (доставки) Товара Заказчику.
При передаче Товара без документов, указанных в настоящем разделе, а также с документами, оформленными ненадлежащим образом, Товар приемке и оплате не подлежит.
Права и обязанности Сторон
Поставщик обязан:
Поставить Товар надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Контракта, с доставкой его по адресу Заказчика, включая операции по погрузке и разгрузке Товара.
Известить Заказчика о дате и времени готовности Товара с использованием средств электронной почты, факсимильной связи или иными общепринятыми способами.
Передать Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре, не являющийся предметом залога, ареста или иного обременения.
Передать Товар в целостной (ненарушенной) упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность при транспортировке.
Подготовить и передать Заказчику документы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям настоящего Контракта, осуществить в срок, предусмотренный настоящим Контрактом, действие, требуемое Заказчиком, в том числе:
- заменить ненадлежащий Товар на Товар надлежащего качества;
- безвозмездно устранить недостатки товара в разумный срок;
3.1.7. В случае невозможности исполнения условия о сроке поставки Товара незамедлительно информировать об этом Заказчика с представлением соответствующих обоснований.
3.1.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
Поставщик вправе:
Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.
По согласованию с Заказчиком осуществить поставку Товара досрочно.
По согласованию с Заказчиком поставить Товар с улучшенными качественными, функциональными характеристиками по сравнению с характеристиками, установленными настоящим Контрактом.
Заказчик обязан:
Обеспечить приемку Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
Осуществить оплату поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
Предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств по настоящему Контракту информацию.
Заказчик вправе:
Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.
Отказаться полностью или частично от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и/или настоящего Контракта.
В случае отступления Поставщиком от условий настоящего Контракта назначить срок для приведения результата исполнения Контракта в соответствие с указанными условиями.
Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим Контрактом.
Привлечь экспертов (экспертные организации) для осуществления экспертизы поставленного Товара и определения его соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и/или настоящего Контракта.
В случае поставки Товара ненадлежащего качества, в установленный Заказчиком срок потребовать по выбору Заказчика: - заменить ненадлежащий Товар на Товар надлежащего качества; - произвести соразмерное уменьшение покупной цены; - безвозмездно устранить недостатки товара в разумный срок;
Осуществлять иные права, предусмотренные законом, относящиеся к предмету настоящего контракта.
Качество и безопасность товара. Гарантия качества
4.1. Качество товара:
Передаваемый по Контракту Товар является новым (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств), изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, и недостатков не имеет.
Поставленный товар при его эксплуатации должен обеспечивать заявляемую функциональность для данного вида продукции.
Товар не должен иметь признаков контрафактности, а именно несанкционированного использования или нанесения торговых марок без официального одобрения владельцев торговых марок.
Товар должен иметь маркировку с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.
Поставщик отвечает за недостатки товара, на который он предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи Заказчику товара вследствие нарушения правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.
Поставщик несет ответственность за качество и безопасность товара, которые повлекли за собой неблагоприятные последствия для жизни и здоровья третьих лиц. Обязанность доказывания возлагается на Поставщика. Расходы, связанные с проведением соответствующих экспертиз возмещаются Поставщиком в полном объеме, если будет доказано, что товар был поставлен ненадлежащего качества.
Недопустимые дефекты товара:
4.2.1. В товаре не допускаются дефекты, приводящие к потере товарного вида (механические повреждения, в том числе царапины, вмятины, сколы, нарушение целостности упаковки, признаки вскрытия канистры и т.д.).
4.2.2. Наличие перечисленных в настоящем пункте дефектов, а также поставка товара, не соответствующего требованиям технического задания, признается Заказчиком поставкой товаров ненадлежащего качества и дает Заказчику право потребовать замены поставленного товара на новый товар надлежащего качества.
4.3. Гарантия качества:
4.3.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и свободен от дефектов материалов и изготовления;
4.3.2. Поставщик несет ответственность также перед третьими лицами, которые предъявили претензии Заказчику, в связи с возникновением неблагоприятных последствий для жизни и здоровья из-за поставки товара ненадлежащего качества.
Цена Контракта и порядок расчетов
Принятие Заказчиком денежных обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта и обеспечение их оплаты за счет средств федерального бюджета осуществляется в пределах утвержденных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджетов Российской Федерации, установленными федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.
Цена поставляемого Товара по условиям настоящего Контракта и Протокола согласования контрактной цены (Приложение № 2 к настоящему Контракту) (цена Контракта), составляет ______ (________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ___ % - ______ (_________) рублей ____ копеек (в случаях освобождения Исполнителя от уплаты НДС указывается «НДС не облагается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»).
Цена Контракта не соотносится с фактическими расходами Поставщика, и включает в себя стоимость тары (упаковки), расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, на перевозку (доставку), а также компенсацию всех издержек Поставщика и причитающееся ему вознаграждение.
Цена Контракта является твердой в соответствии с разделом «Протокол согласования контрактной цены» Приложения №2 к настоящему Контракту и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных законом.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта.
При исполнении Контракта в случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику лимитов бюджетных обязательств по соглашению сторон могут быть изменены размер и (или) сроки оплаты и (или) количество товара.
Заказчик обязуется единовременно оплатить товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком без возражений и замечаний товарной накладной (универсального передаточного документа), предусмотренных настоящим Контрактом. В случае просрочки предоставления любого из документов, товар не считается поставленным.
Расчеты по Контракту осуществляются в российских рублях в безналичной форме платежными поручениями на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. Выплата аванса не предусмотрена.
Датой платежа является дата проведения операции по списанию соответствующей суммы со счета Заказчика для ее зачисления на счет Поставщика. Дата платежа определяется по банковской отметке на соответствующем платежном поручении Заказчика.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
При проведении расчетов по Контракту Заказчик вправе произвести удержание сумм неустойки (штрафов, пеней) исчисленных в соответствии с разделом 8 Контракта.
Срок и условия поставки
Срок поставки:
Поставка Заказчику товара должна быть осуществлена в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты заключения контракта.
При нарушении срока поставки товара Заказчик утрачивает интерес к Контракту. Поставщик вправе исполнить Контракт после истечения определенного в нем срока поставки только с согласия Заказчика.
Поставка товара осуществляется путем его доставки Заказчику по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 5/2, 1 этаж. Поставка товара осуществляется по указанному адресу в рабочие дни (время работы Заказчика понедельник – четверг с 08:45 по 18:00, пятница с 08:45 по 16:45, перерыв на обед с 13:00 по 14:00) и в период времени, указанный в извещении Поставщика о времени доставки товара. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком за свой счет.
Поставщик обязан известить Заказчика с использованием средств электронной почты, факсимильной связи или иными общедоступным способом о готовности осуществить передачу Товара.
Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику. При этом товар должен быть доставлен транспортом, обеспечивающим сохранность товара от загрязнения, пропитывания товара посторонними запахами, сохранность от влияния низких и высоких температур, влажности, обеспечивающих его дальнейшее качественное и безопасное применение.
Доставка товара осуществляется за счет Поставщика и отдельной оплате не подлежит.
Момент вручения (передачи) товара Заказчику определяется по дате подписания Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем без замечаний документов, указанных в разделе 2 контракта.
Поставщик считается полностью исполнившим обязательство по передаче Товара с момента подписания уполномоченными лицами Поставщика и Заказчика без замечаний документов, указанных в разделе 2 контракта.
Тара (упаковка)
Поставляемый товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для данного товара способом.
Тара (упаковка) должна обеспечивать сохранность товара от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта (при необходимости иметь светонепроницаемую защиту и упаковку, которая предохраняет от различного рода повреждений, попадания света, проникновения в нее избыточной влажности и т.д., и т.п.). При транспортировке должны соблюдаться температурные условия хранения и доставки товара.
Упаковка должна обеспечивать безопасность транспортировки товара и его сохранность;
Тара (упаковка) является одноразовой и возврату не подлежит.
Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества.
Права третьих лиц
Поставщик обязан передать товар свободным от любых прав третьих лиц.
Неисполнение Поставщиком обязанности передать товар свободным от любых прав третьих лиц дает Заказчику право требовать уменьшения цены товара либо расторжения Контракта.
При изъятии товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Контракта, Поставщик обязан возместить Заказчику понесенные им убытки, если не докажет, что Заказчик знал или должен был знать о наличии этих оснований.
При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Приемка товара
Приемка товара по количеству, качеству производится в точном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и сопроводительными документами.
Товар, не соответствующий требованиям, установленным настоящим Контрактом считается непоставленным.
Право собственности на товар переходит к Заказчику после его приемки по количеству и качеству и подписания им соответствующих документов. При этом риск случайной гибели товара и (или) порчи Товара до его приемки, в том числе в случае браковки товара лежит на Поставщике.
Факт передачи Товара оформляется путем подписания уполномоченными лицами Заказчика и Поставщика товаросопроводительных документах.
Вместе с передачей Товара Поставщик обязан передать получающему лицу документы, согласно разделу 2 Контракта.
По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
Заказчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня передачи ему Поставщиком товара и всех документов, указанных в разделе 2 настоящего Контракта осуществляет проверку поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
Для проверки поставленного товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза может проводиться указанными лицами своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Результаты экспертизы учитываются при подписании Заказчиком товарной накладной. В случае проведения экспертизы срок приемки товара, установленный в п. 7.7 продлевается соразмерно сроку проведения экспертизы.
По итогам приемки товара при наличии сопроводительных документов и при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик товара и сопутствующих работ, Заказчик в установленный п. 7.7 настоящего Контракта срок подписывает товаросопроводительные документы.
При обнаружении несоответствия качества поступившего Товара, тары или упаковки или несоответствия иным требованиям настоящего Контракта, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку товара и направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от подписания документов с указанием недостатков и сроков их устранения. Моментом обнаружения будет считаться акт об обнаружении недостатков, составленный Заказчиком в одностороннем порядке.
Поставщик обязан устранить (заменить), указанные в мотивированном отказе от приемки Товара недостатки в установленные Заказчиком сроки и передать Акт по устранению недостатков, а также повторно передать Заказчику документы, указанные в разделе 2 настоящего Контракта.
Выполнение обязательств Поставщиком по поставке товара будет считаться исполненным только по получении Заказчиком Товара надлежащего качества и документов, предусмотренных настоящим Контрактом.
При передаче Товара без документов, указанных в разделе 2 настоящего Контракта, а также с документами, оформленными ненадлежащим образом, Товар приемке и оплате не подлежит.
Оплата производится Заказчиком в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Ответственность Заказчика.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается на основании п. 9 «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в редакции, действующей на момент заключения настоящего Контракта и с учетом не превышения цены контракта 3 млн. руб. включительно составит▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
Нарушение Поставщиком срока представления документов либо иных обязательств, влекущих просрочку Заказчиком взятых на себя обязательств, исключает применение к Заказчику мер ответственности, установленных настоящим разделом.
Ответственность Поставщика.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации не установлен иной порядок начисления пени.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом в порядке установленном пунктами 3, 5 и 6 «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в редакции, действующей на момент заключения настоящего Контракта, с учетом того, что цена контракта (в том числе начальная максимальная цена контракта) не превышает 3 млн. руб. включительно в следующих размерах: А) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта (этапа) и составит ____ руб. Б) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Заказчик при оплате поставленного по настоящему Контракту товара вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени), начисленную на дату подписания товарной накладной, с суммы, предназначенной для оплаты поставленного товара. Сумма неустойки (штрафа, пени) засчитывается в счет исполнения обязательств Заказчика по оплате Поставщику суммы поставленного товара. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в установленном порядке в федеральный бюджет возлагается на Заказчика.
Основанием для удержания неустойки является направленная в адрес Поставщика письменная претензия (требование) Заказчика, содержащая сведения о фактах нарушения Поставщиком обязательств по Контракту.
В случае, если по какой-либо причине Заказчик не удержит сумму неустойки (штрафа, пени) при оплате поставленного товара по настоящему Контракту, Поставщик обязан оплатить в установленном порядке сумму неустойки (штрафа, пени) в федеральный бюджет по первому требованию Заказчика.
Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе требовать от Поставщика возмещения причиненных убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, без зачета неустойки (штрафа, пени)
Удержание неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта не лишает права Заказчика требовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, выявленные после даты подписания товарной накладной.
Убытки, причиненные стороне в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта, возмещаются другой стороной согласно действующему законодательству.
Уплата штрафа, пени и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.
Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую тайны определяется законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения субподрядчиков, соисполнителей для исполнения настоящего Контракта Поставщик несет ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков, соисполнителей, повлекшие за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту.
Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Правила применения настоящего раздела могут быть изменены в случаях изменения органом государственной власти Российской Федерации правил исчисления размера штрафов и (или) порядка их применения, в том числе в связи с реализацией полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В указанных случаях применение настоящего раздела осуществляется с учетом внесенных органом государственной власти изменений с даты вступления в силу соответствующего нормативного акта и не требует от сторон заключения дополнительного соглашения к контракту.
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Срок исполнения предусмотренных Контрактом обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнения, пожары, за исключением тех, которые могут быть созданы или искусственно вызваны Сторонами, землетрясения, иные явления природы, а также военные действия, техногенные катастрофы, террористические акты, эпидемии, действий правительств и администраций. Перечень перечисленных обстоятельств не является исчерпывающим и в случае не указания конкретной причины не лишает Сторону права ссылаться на такое обстоятельство, если оно подтверждено соответствующими документами или признано судом форс-мажорным как общеизвестное обстоятельство.
Принятие органом государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления решений, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в том числе по введению на территории Российской Федерации и (или) территории отдельного субъекта (нескольких субъектов) Российской Федерации и (или) отдельного муниципального образования (нескольких муниципальных образований) режима повышенной готовности, а также иных предусмотренных указанным законом режимов признается обстоятельством непреодолимой силы и подтверждается соответствующим нормативным актом.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств незамедлительно уведомить о них другую Сторону посредством любого доступного средства связи, а также в течение в течение 5 (пяти) дней после возникновения данных обстоятельств, направить Стороне письменное уведомление. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 9.3 настоящего Контракта, препятствующих исполнению любой из Сторон взятых на себя обязательств, такая Сторона обязана незамедлительно, но не позднее 48 часов с момента возникновения указанных обстоятельств, письменно уведомить другую Сторону в письменном виде о невозможности исполнения взятых на себя обязательств, мерах, направленных на устранение таких обстоятельств и планируемых сроках исполнения обязательств.
Обязанность доказывания невозможности исполнения обязательств ложится на Сторону, которая не выполнила свои обязательства по настоящему Контракту, в связи с наступлением случаев, указанных в настоящем разделе, за исключением случаев, упомянутых, упомянутых в п. 9.3 Контракта. В случаях указанных в п. 9.3 Контракта Стороне, со ссылкой на соответствующие нормативные акты, необходимо указать конкретные обстоятельства, препятствующие исполнению обязательств надлежащим образом в установленные контрактом сроки.
Документ, выданный уполномоченным государственным органом, органом местного самоуправления или соответствующей организацией, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы, за исключением случаев, упомянутых в п. 9.3 Контракта. Для случаев, упомянутых в п. 9.3 контракта таким документом может служить заключение Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или Торгово-промышленной палаты соответствующего субъекта Российской Федерации о невозможности исполнения обязательств, выданное в порядке, установленном Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. В случае отсутствия такого заключения документом, подтверждающим невозможность исполнения взятых на себя обязательств могут служить иные документы, представленные Поставщиком Заказчику и подтверждающие факты принятия Поставщиком мер к надлежащему исполнению обязательств. На данные документы режим коммерческой и (или) иной охраняемой законом тайны по соглашению сторон контракта не распространяется.
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, а в случаях, упомянутых в п. 9.3 Контракта – более 90 (девяноста) календарных дней, то любая из Сторон вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
Порядок разрешения споров
Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, решаются в претензионном порядке в рамках их досудебного урегулирования.
Претензионный порядок разрешения споров
До предъявления иска, вытекающего из Контракта, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Контракта. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения претензии.
Отсутствие в установленный Контрактом срок ответа на претензию, направленную в соответствии с п. 8.5 Контракта, считается признанием начисленной неустойки и дает Заказчику право на удержание сумм неустойки в одностороннем порядке.
В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
Вся переписка между Сторонами ведется путем направления претензионных писем (претензий) по адресам, указанным в настоящем Контракте.
В случае не достижения согласия при досудебном порядке урегулирования спора, все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат рассмотрению Арбитражного суда Республики Коми или, если Исполнитель является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, в ином компетентном суде по месту нахождения Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества Товара, качества Товара и иных условий настоящего Контракта, а также в иных случаях, направленных на развитие и уточнение положений настоящего Контракта и не противоречащих действующему законодательству.
Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Досрочное расторжение настоящего Контракта может иметь место по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) предусмотренным настоящим Контрактом.
Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по соглашению Сторон должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другой Стороне в течение 1 (одного) дня, следующего за датой принятия указанного решения.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе, но не исключительно, в случаях:
Отказа Поставщика передать Заказчику Товар;
Существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;
Невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о замене товара;
Нарушение Поставщиком сроков поставки товара признается сторонами существенным нарушением условий контракта при нарушении срока поставки более чем на 2 календарных дня.
Данные случаи фиксируются Заказчиком документально посредством составления в одностороннем порядке соответствующего акта и уведомления Поставщика любым доступным способом связи, позволяющем контролировать получение информации с последующим предоставлением почтовой связью указанного акта и претензионного письма о нарушении Поставщиком своих обязательств.
Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в случаях необоснованного и неоднократного уклонения от приемки Товара и осуществления оплаты.
Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Взаимодействие сторон
Все взаимодействия между Сторонами по настоящему Контракту производятся путем обмена документами (их копиями) посредством почтовой, телеграфной, курьерской, электронной (связь посредством использования глобальной сети Интернет) связи, при условии возможности достоверно и однозначно установить, содержание документа (его копии), а также, что документ исходит от Стороны по настоящему Контракту. В случае предоставления копии документа последующее предоставление его оригинала обязательно и осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней.
Направление всех иных сообщений, особо не оговоренных в настоящем разделе должно осуществляется только по адресам (телефонам, электронной почте) указанным в настоящем Контракте (раздел 16). Направление (передача) сообщений на иной адрес (телефон, адрес электронной почты, мессенджер и т.д.), не согласованный сторонами (не указанный (не внесенный) в разделе 16 настоящего контракта) признается ненадлежащим уведомлением, не влекущим правовых последствий, не изменяет условия настоящего контракта и не подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Контрактом.
Доставка всех документов (уведомлений) должна подтверждается способами, позволяющими однозначно подтвердить дату его получения другой Стороной. Сторона, получившая документ и (или) его копию, в том числе в электронном виде (в виде электронного документа) не вправе ссылаться на его неполучение при наличии доказательств его доставки по адресу (в том числе электронному) указанному в настоящем Контракте.
Срок действия Контракта
Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания сторонами в том числе в случае подписания средствами электронной подписи и действует по 31.05.2025, а в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Срок действия контракта может быть продлен по соглашению сторон в случае наступления обстоятельств, установленных разделом 9 Контракта.
Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае нарушения одной Стороной обязательств, воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.
Дополнительные условия
В необходимых случаях в развитие и уточнение настоящего Контракта Стороны заключают дополнительные соглашения в порядке и на условиях, установленных законодательными, нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Соглашения о расторжении, изменении и дополнении настоящего Контракта считаются действительными в том случае, когда они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Контрактом.
При изменении реквизитов или любой другой информации, необходимой для исполнения настоящего Контракта, оформления документации, корректного взаимодействия между Сторонами, Сторона, в отношении которой изменилась та или иная информация, обязана уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не уведомившая другую Сторону о соответствующих изменениях, несет риск последствий неисполнения данной обязанности.
Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством в сфере государственных закупок.
Настоящий Контракт заключен в соответствии с положениями законов и иных правовых актов, действующих на момент его заключения. В случае принятия после заключения настоящего Контракта законов и (или) правовых актов, применяемых к настоящему Контракту и устанавливающих иные правила обязательные для Сторон, то установленные такими документами новые нормы подлежат применению по настоящему Контракту с момента их вступления в силу, если законом и (или) правовым актом не установлен иной срок.
Все сроки, указанные в настоящем Контракте исчисляются в календарных днях, если иное прямо не указано в тексте Контракта.
Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Сторон, а также по соглашению Сторон в 2 (двух) экземплярах на бумажных носителях, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – Поставщику, один экземпляр – Заказчику.
Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
