Тендер - Поставка автомобильных моторных масел и технических жидкостей для автомобилей ГАЗ, УАЗ, ГУРАН №268928148

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть48 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Иркутская облМесто поставки (адрес):664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, стр. 1а
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Извещение_к_запросу_котировок_№_10-ЗК-223_24_авто_масла ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения

Российской академии наук

(ИГХ СО РАН)

Утверждаю:

Директор ИГХ СО РАН

_____________ Перепелов А.Б.

«___» _______________ 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

на право заключить договор

«Поставка автомобильных моторных масел и технических жидкостей для автомобилей ГАЗ, УАЗ, ГУРАН»

№ 10-ЗК-223/24

Согласовано:

Зам. директора по ОВ Л.М. Емельянов

Зам. директора по ПВ И.Б. Хуснутдинов

Главный бухгалтер И.В. Ладыгина

Иркутск

2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

НМЦД включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошли, налогов и других обязательных платежей.

Приложение № 2 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к запросу котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключить договор на «Поставка автомобильных моторных масел и технических жидкостей для автомобилей ГАЗ, УАЗ, ГУРАН»

- Посмотреть таблицу с данными

2. Дата изготовления поставляемого товара – не ранее 2023года.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки.

Упаковка товара должна быть целой, без повреждений, должна иметь неповрежденные маркировку и этикетки. Товар не должен иметь видимых дефектов и повреждений.

3. Требования к сроку и объему гарантии: Поставщик предоставляет гарантии на Товар не менее срока, установленного заводом-изготовителем. Гарантия исчисляется со дня приемки товара. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока Товар выйдет из строя, то замену товара ненадлежащего качества осуществляет Поставщик своими силами и средствами на основаниях представленной гарантии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты составления акта, фиксирующего дефекты.

4. Условия поставки: поставка осуществляется единовременно и в полном объеме в соответствии с техническим заданием. Поставщик осуществляет поставку товара Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет по месту нахождения (до склада) Заказчика.

5. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Иркутск, ул. Фаворского, стр. 1а.

6. Срок поставки товара: не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора.

Приложение № 3 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Рекомендуемая форма

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На бланке организации.

Дата, исх. Номер

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор на «Поставка автомобильных моторных масел и технических жидкостей для автомобилей ГАЗ, УАЗ, ГУРАН»

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № 10-ЗК-223/24 (в том числе проект договора) на право заключить вышеупомянутый договор, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативные правовые акты ___________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки, ИНН)

в лице _____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________________

(наименование документа)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Настоящей заявкой декларируем, что против ______________________________________

(наименование участника закупки)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании

- Посмотреть таблицу с данными

(наименование участника закупки)

банкротом и об открытии конкурсного производства, не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3.Между ______________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

и Заказчиком отсутствует конфликт интересов.

4. Сообщаем об отсутствии судимости у физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица ___________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

5. В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями наших предложений.

6. В случае если нашей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и условиями наших предложений.

7. В случае передачи нам договора при несостоявшемся запросе котировок в электронной форме мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями наших предложений.

8. Мы извещены о включении сведений ____________________________________

(наименование участника закупки)

об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме - юридического лица в реестр недобросовестных поставщиков предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в случае уклонения нами от заключения договора.

9. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты подведения итогов запроса котировок в электронной форме и до подписания договора, настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора на условиях наших предложений.

10. К настоящей заявке прилагаем:

Приложение № 1 «Анкета участника запроса котировок в электронной форме».

Приложение № 2 «Описание поставляемого товара».

Прочие документы

………………………………….

………………………………….

………………………………….

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки _____________ _______________________

(подпись) (Ф. И. О.)

Приложение № 1 к форме заявки на участие

в запросе котировок в электронной форме

Рекомендуемая форма

Форма Анкеты участника запроса котировок в электронной форме

На бланке организации.

Дата, исх. Номер

Анкета

участника запроса котировок в электронной форме

(для юридических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

(для физических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к форме заявки на участие

в запросе котировок в электронной форме

Рекомендуемая форма

Форма Описания поставляемого товара

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВКИ ТОВАРА

1. Мы, _____________________________________________________________________________,

(наименование Участника закупки)

в лице _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

сообщаем, что готовы оказать услуги по предмету договора на условиях извещения о проведении запроса котировок в электронной форме в полном объеме:

Объём услуг:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Дата изготовления поставляемого товара – не ранее 2023 года.

3. Место поставки товара: г. Иркутск, ул. Фаворского, стр. 1а

4. Срок поставки товара: не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора.

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки _____________ _______________________

(подпись) (Ф. И. О.)

(МП)

* Качественные и количественные значения показателей товара должны указываться участником закупки без слов/символов «не ниже», «не менее», «менее», «не более», «более», «или», «>», «≥», «

Приложение № 4 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Рекомендуемая форма

Форма Ценового предложения

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Мы, _____________________________________________________________________________,

(наименование Участника закупки)

в лице _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

согласны оказать услуги, являющийся предметом закупки, по цене: __________________________________________________________________________________

(прописать цифрами и прописью)

в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

Предлагаемая цена включает в себя все наши расходы, связанные с оказанием услуг по договору в том числе:

- расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

- НДС в размере _______________ рублей. (указывается в том случае, если Исполнитель является плательщиком НДС)

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки _____________ _______________________

(подпись) (Ф. И. О.)

(МП)

запроса котировок в электронной форме

Договор № 10-ЗК-223/24 (проект)

на поставку автомобильных моторных масел и технических жидкостей для автомобилей ГАЗ, УАЗ, ГУРАН

г. Иркутск «___» _______ 2024 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН) в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Перепелова Александра Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании _____________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждое по отдельности «Сторона», руководствуясь Протоколом комиссии по осуществлению закупок для нужд ИГХ СО РАН № _____________ от _________ (Извещение о закупке размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.zakupki.gov.ru номер извещения ____________; https://www.rts-tender.ru/ номер извещения _______________), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик по настоящему Договору обязуется поставить Заказчику автомобильные моторные масла и технические жидкости для автомобилей ГАЗ, УАЗ, ГУРАН (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, установленных Договором.

1.2. Количество, наименование, функциональные, технические и качественные характеристики, общая стоимость Товара, указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Договор вступает в силу с даты его подписания.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена на поставляемый по настоящему Договору Товар устанавливается в рублях. В цену включены затраты на поставку Товара по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Цена Договора составляет _______ руб. (________), включая НДС __ %, что составляет ____ руб. (или НДС не облагается).

2.3. Оплата за Товар, поставляемый по Договору, производится Заказчиком в рублях РФ.

2.4. Оплата по настоящему Договору производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.5. Расчет производится в течение 7 (Семь) рабочих дней по факту поставки Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) на основании представленных и надлежаще оформленных документов (товарной накладной или универсального передаточного акта) Поставщиком.

2.6. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.7. Финансирование по договору осуществляется за счет внебюджетных средств.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям Договора, нормативно-технической документации завода-изготовителя, нормативным актам, действующим на территории РФ.

3.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3.3. Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.4. Товар упаковывается и маркируется в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией производителя.

Упаковка товара должна обеспечивать целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта, с обозначением всех необходимых предупредительных надписей и возврату Поставщику не подлежит.

Год изготовления поставляемого товара – _______________ год.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Гарантийные обязательства Поставщика распространяются на весь Товар, поставленный по Договору.

4.2. Гарантийный срок на товар быть не менее срока гарантии, введенного изготовителем. Гарантия исчисляется со дня приемки товара.

4.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за Товар в пределах гарантийного срока.

4.4. При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие недостатков поставляемого товара в течение гарантийного срока на товар, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Поставщик осуществляет поставку товара не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора. Поставка осуществляется единовременно и в полном объеме в соответствии со Спецификацией (Приложение №1). Поставщик обязан предоставить Заказчику первичные учетные документы (товарную накладную или универсальный передаточный документ, оформленные в соответствии с действующим законодательством), документы, подтверждающие качество товара (сертификаты соответствия, если такие требования к данной категории товара предусмотрены законодательством РФ).

5.2. Датой поставки товара считается дата подписания товаросопроводительных документов Заказчиком (товарной накладной или универсального передаточного документа, оформленных в соответствии с действующим законодательством).

6. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка представленных результатов исполнения договора осуществляется Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара. При приемке Товара Заказчик вправе провести экспертизу.

Экспертиза результатов исполнения договора может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации.

6.2. По решению Заказчика для приемки результатов исполнения договора может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 членов. Председателем приемочной комиссии является руководитель структурного подразделения Заказчика, или уполномоченный им работник.

6.3. Стороны Договора определили следующий порядок осуществления приемки Товара:

6.3.1. Товар считается поставленным после принятия Товара Заказчиком и подписания им товаросопроводительных документов (товарной накладной или универсального передаточного акта, оформленных в соответствии с действующим законодательством), если Заказчиком не выявлено несоответствия или недостатков Товара и не направлено уведомление Поставщику о выявленных несоответствиях или недостатках Товара либо об отказе от подписания товаросопроводительных документов поставленного Товара.

6.3.2. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара, в случае выявления несоответствия условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого результата и устранено поставщиком.

6.3.3. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов исполнения договора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением если недостатки товара, работы, услуги устранены поставщиком в срок не более 5 календарных дней с даты мотивированного отказа в приемке.

6.4. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен содержать техническую документацию на русском языке (паспорт изготовителя, сертификаты, инструкции по эксплуатации, содержащие требования фирмы-производителя или Поставщика к условиям эксплуатации Товара, и другие документы, подтверждающие надлежащее качество Товара) передается Поставщиком Заказчику одновременно с поставляемым Товаром.

6.5. Упаковка (тара) и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ Поставщик гарантирует, что Товар является новым, а также качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

6.6. Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Поставщик обязан:

7.1.1. произвести поставку Товара в порядке, объеме, сроки и на условиях, предусмотренных Договором и Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору);

7.1.2. своевременно предоставлять (посредством телефонной, факсимильной связи или электронной почты) достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

7.1.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором.

7.2. Поставщик имеет право:

7.2.1. требовать оплаты поставленного Товара в размере и порядке, предусмотренных Договором;

7.2.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.3. Заказчик обязан:

7.3.1. своевременно и в полном объеме производить платежи по Договору в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора;

7.3.2. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором.

7.4. Заказчик имеет право:

7.4.1. на получение полной и достоверной информации от Поставщика о ходе исполнения Договора;

7.4.2.расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, а также в случае, если в ходе исполнения договора будет установлено, что поставщик и поставляемый товар не соответствуют установленным извещением и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

Размер штрафа устанавливается в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем, о внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления правительства российской федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:

- 10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договором таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).

8.9. Пеня начисляется Заказчику за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем, о внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления правительства российской федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042

8.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.13. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении и исполнении Договора вправе изменить:

9.1.1. Предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 30% (тридцать процентов). При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

9.1.2. сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

9.1.3. цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных п. 9.1 1. настоящего подпункта;

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия.

9.1.4 иные условия исполнения договора, если такое изменение договора допускается законом.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, а также в случае, если в ходе исполнения договора будет установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар (выполняемые работ, оказываемые услуги) не соответствуют установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме требованиям к участникам закупки и (или) товару (работе, услуги) или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии товара (работы, услуги) таким требованиям, что позволило ему стать победителем запроса котировок в электронной форме.

9.4. Расторжение и изменение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также путем одностороннего отказа Сторон настоящего Договора от исполнения настоящего договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.5. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции при осуществлении хозяйственной деятельности (далее – антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при исполнении Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения Договора. Для целей определения ответственности Сторон по Договору нарушение антикоррупционных требований указанными лицами признается их нарушением, совершенным Стороной.

10.2. Сторона, которой стало известно о фактах неправомерного (с нарушением антикоррупционных требований) получения работниками или представителями другой Стороны (лично или через посредников) доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) в связи с заключением и исполнением Договора (далее – получение доходов с нарушением антикоррупционных требований), обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 2 (Двух) рабочих дней.

10.3. Сторона, у которой появились обоснованные подозрения в получении доходов с нарушением антикоррупционных требований, может направить другой Стороне запрос о представлении документов и информации, необходимых для проверки таких подозрений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами. Сторона, получившая указанный запрос, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные Федеральным законом основания для отказа в их представлении) в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.

10.4. При наличии доказательств получения доходов с нарушением антикоррупционных требований, а также при наличии обоснованных подозрений в этом и неисполнении другой Стороной обязанности представить запрашиваемые документы и информацию Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке. Если при этом имеются доказательства совершения уголовного преступления или административного правонарушения коррупционной направленности либо в результате нарушения антикоррупционных требований Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

10.5. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Заказчиком и Поставщиком в ходе исполнения Контракта, Стороны решают в Арбитражном суде Иркутской области.

11.2. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по Договору, если невыполнение обязательств было связано с обстоятельствами форс-мажора, а именно: стихийные бедствия, экстремальные погодные условия, военные действия, блокады, эмбарго, гражданские беспорядки, срок выполнения обязательств по настоящему Договору продлевается автоматически на период действия таких обстоятельств, при этом не выполняющая обязательства сторона должна объявить о форс-мажоре и по окончанию такового предоставить подтверждение о сроке действия обстоятельств из торгово-промышленной палаты страны, на территории которой действовали такие обстоятельства.

11.3. Данный Договор составлен в форме электронного документа и заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, подписан электронными подписями в соответствии с условиями функционирования электронных площадок Сторон.

11.4. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью следующее приложение:

- Приложение № 1 – Спецификация.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

01

Приложение № 1

к Договору № 10-ЗК-223/24 на поставку автомобильных моторных масел и технических жидкостей для автомобилей ГАЗ, УАЗ, ГУРАН

от «___» ___________ 2024г.

Спецификация

на поставку автомобильных моторных масел и технических жидкостей для автомобилей ГАЗ, УАЗ, ГУРАН

- Посмотреть таблицу с данными