Тендер - Поставка автомобильных масел, смазочных материалов №267871712

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Требования_к_содержанию_и_составу_заявки_на_участие_в_аукционеxx

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

и инструкция по ее заполнению

Раздел 1. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке.

- Посмотреть таблицу с данными

Понятия и определения, используемые в техническом задании при описании объекта закупки, утвержденные заказчиком, содержатся в Приложении № 5 к извещению о проведении электронного аукциона – «Понятия и определения, используемые заказчиком в техническом задании».

2. Согласно части 5 статьи 43 Закона № 44-ФЗ подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

3. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.05. 2022 № 252

«О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» установлено требование о запрете совершать сделки с юридическими лицами, физическими лицами и находящимися под их контролем организациями, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

Примечание: согласно пункту 2 части 6 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, информация и документы, предусмотренные подпунктом «ж» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такая информация и документы направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой

i - для участников закупки, являющихся юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации

Понятия_и_определения__используемые_заказчиком_в_техническом_заданииxx - Посмотреть таблицу с данными

* - за исключением случаев использования союза «Или» в понятиях «Больше или равно» и «Меньше или равно»

** - за исключением случаев использования союза «И» с понятиями «>», «≥», « Основная_часть_извещенияxx - Посмотреть таблицу с данными

Настоящее приложение является неотъемлемой

частью извещения о проведении электронного аукциона

Основная часть

извещения о проведении электронного аукциона

- Посмотреть таблицу с данными

36

Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство»:

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Ленина, 15

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Ленина, 15

Телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9115

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТА (МБУ «Благоустройство», л/сч 20356Ш05060)

КС (расчетный счет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД//УФК по Калининградской области г. Калининград БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЕКС (Корсчет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

37

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 Закона № 44-ФЗ

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство»:

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Ленина, 15

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Ленина, 15

Телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9115

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТА (МБУ «Благоустройство», л/сч 20356Ш05060)

КС (расчетный счет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД//УФК по Калининградской области г. Калининград БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЕКС (Корсчет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

38

Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению (если требование обеспечения исполнения контракта, установлено в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ)

Размер обеспечения исполнения контракта по закупке:

5,00 % от цены контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ. При этом в случае заключения контракта жизненного цикла контракт заключается после предоставления таким участником закупки обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 1 части 1.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ.

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

Положения Закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

39

Размер обеспечения гарантийных обязательств, Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к такому обеспечению

Размер обеспечения гарантийных обязательств:

не предусмотрено

Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. ст. 45, 96 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется участником закупки самостоятельно.

Обеспечение гарантийных обязательств необходимо предоставить до оформления итогового документа о приемке товара (работ, услуг).

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

40

Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Закона № 44-ФЗ, информация о казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение не требуется

41

Информация об утвержденных типовых условиях контрактов, размещенных в единой информационной системе

Типовые условия.

Постановление Правительства РФ от 08.04.2023 № 572

"Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений"

42

Перечень документов (электронных документов), содержащихся в извещении

1.Описание объекта закупки (техническое задание)

2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

3.Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению

4. Проект контракта

5.Понятия и определения, используемые заказчиком в техническом задании

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 06.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000032

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Калининградская обл, В соответствии с документами "Проект контракта" и Описание объекта закупки(техническое задание)

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

11066.73 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

В соответствии с документом "Основная часть извещения"

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20356Ш05060

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Отделение Калининград//УФК по Калининградской области, г. Калининград

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии с документом "Основная часть извещения"

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20356Ш05060

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Отделение Калининград//УФК по Калининградской области, г. Калининград

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Единица измерения Цена за единицу Стоимость позиции Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Масло трансмиссионное

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из характеристик, которым должен отвечать товар 19.20.29.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Литр; кубический дециметр 617.50 30875.00 Сезон эксплуатации Всесезонное Значение характеристики не может изменяться участником закупки Состав Противозадирные присадки высокой эффективности и многофункционального действия Значение характеристики не может изменяться участником закупки Температура застывания (по методу NFT 60105) ≤ 50 Градус Цельсия Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Дата изготовления ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьгг. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Тип ATF Значение характеристики не может изменяться участником закупки Соответствует требованиям DEXRON III H Значение характеристики не может изменяться участником закупки Цвет Красный Значение характеристики не может изменяться участником закупки Срок годности с даты изготовления(лет) ≥ 5 Год Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Индекс вязкости (по методу испытаний NFT 60136) ≥ 180 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Температура вспышки (по методу NFT 60118) ≥ 210 Градус Цельсия Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Емкость тары ≥ 5 и ≤ 20 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Смазка пластичная

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из характеристик, которым должен отвечать товар 19.20.29.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 460.00 27600.00 Группа Антифрикционная Значение характеристики не может изменяться участником закупки Внешний вид Смазка без комков от светло-желтого до темно-коричневого цвета Значение характеристики не может изменяться участником закупки Температура каплепадения ≥ 185 Градус Цельсия Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Срок годности с даты изготовления(лет) ≥ 5 Год Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Емкость тары ≥ 10 и ≤ 20 Килограмм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Дата изготовления ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьгг. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Масло моторное

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из характеристик, которым должен отвечать товар 19.20.29.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Литр; кубический дециметр 307.08 552744.00 Классификация по API SL Значение характеристики не может изменяться участником закупки Класс вязкости по SAE 10W Значение характеристики не может изменяться участником закупки Тип Полусинтетическое Значение характеристики не может изменяться участником закупки Класс Всесезонное Значение характеристики не может изменяться участником закупки Область применения Универсальное Значение характеристики не может изменяться участником закупки Cjjndtcndetn nht,jdfybzv Cummins CES 20076/77/78 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Дата изготовления ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьгг. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Емкость тары ≥ 200 и ≤ 210 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Щелочное число, КОН (по методу испытаний ASTM D 2896) ≥ 11.2 Грамм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Температура застывания (по методу испытаний ASNV D 97) ≤ 38 Градус Цельсия Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Соответствует требованиям MB-Apporoval 228.3 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Срок годности с даты изготовления (лет) ≥ 5 Год Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Характеристика вязкости при высоких температурах по SAE 40 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Индекс вязкости (по методу испытаний ASTM D 2270) ≥ 160 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Жидкость охлаждающая

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из характеристик, которым должен отвечать товар 20.59.43.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Литр; кубический дециметр 178.08 142464.00 Температура начала кристаллизации, °С Не выше -35 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Концентрат Нет Значение характеристики не может изменяться участником закупки Запас щёлочности ≥ 13 Кубический сантиметр;^миллилитр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Дата изготовления ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьгг. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Цвет Зеленый Значение характеристики не может изменяться участником закупки Срок годности с даты изготовления(лет) ≥ 5 Год Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Соответствует требованиям ASTM D3306, ASTMD 6210 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Емкость тары ≥ 200 и ≤ 210 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Масло гидравлическое

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из характеристик, которым должен отвечать товар 19.20.29.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Литр; кубический дециметр 198.79 318064.00 Функциональные присадки Антикоррозионные Значение характеристики не может изменяться участником закупки Соответствие DIN, ISO DIN▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьPart 2, ISO 11158 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Состав гидравлических масел группа В Значение характеристики не может изменяться участником закупки Класс вязкости по ISO ISO VG46 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Область применения Гидравлические системы подвижной наземной техники Значение характеристики не может изменяться участником закупки Дата изготовления 2023г-2024г Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Плотность при 20 градусах по Цельсию(по методу испытаний ASTM D4052) ≥ 870 и ≤ 880 Килограмм на кубический метр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Ёмкость тары ≥ 200 и ≤ 210 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Срок годности с даты изготовления не менее 5 лет Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Жидкость охлаждающая

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из характеристик, которым должен отвечать товар 20.59.43.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Литр; кубический дециметр 174.63 34926.00 Температура начала кристаллизации, °С Не выше -35 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Концентрат Нет Значение характеристики не может изменяться участником закупки Запас щелочности ≥ 13 Кубический сантиметр;^миллилитр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Дата изготовления ≥ 2023 Год Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Цвет Красный Значение характеристики не может изменяться участником закупки Срок годности с даты изготовления(лет) ≥ 5 Год Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Соответствует требованиям ASTM D3306 ASTMD 6210 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Емкость тары ≥ 200 и ≤ 210 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки(техническое задание)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе

Дополнительная информация и документы

1 Основная часть извещения

2 Понятия и определения_ используемые заказчиком в техническом задании

Проект_контрактаxx

Часть IV. Проект контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт №

Поставка автомобильных масел, смазочных материалов для нужд МБУ «Благоустройство»

ИКЗ ______________________________

г. Гурьевск, Калининградская обл. « » _______ 202_ года

МБУ «Благоустройство», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Андрея Ивановича Черемнова, действующего на основании Устава, с одной стороны, (полное и сокращенное название организации-исполнителя), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий контракт, именуемый в дальнейшем Контракт, о нижеследующем:

Основание заключения Контракта

Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол подведения итогов электронного аукциона (протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе) Аукционной комиссии администрации Гурьевского муниципального округа от «_____» _______________ 202_ года № _________________________, согласно которому Поставщик признан победителем (единственным участником) электронного аукциона на поставку автомобильных масел, смазочных материалов для нужд МБУ «Благоустройство»

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик, обязуется поставить Товары в срок, установленный разделом 2 настоящего Контракта, в соответствии с техническим заданием (Приложение).

1.2. Заказчик производит оплату по настоящему Контракту в пределах его суммы, при условии соответствия поставленных товаров требованиям Контракта.

2. Сроки

2.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует сроком до 30 мая 2024 года.

2.2. Срок поставки: в течение 30 дней со дня заключения контракта

2.3. Даты и сроки, указанные в пункте 2.2. настоящего Контракта, являются исходными для взыскания неустойки в случаях нарушения сроков поставки.

3. Стоимость Контракта и порядок расчетов

3.1. Стоимость поставки составляет ________________ руб. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, расходы, связанные с поставкой товара, расходы на погрузку, разгрузку товара, иные расходы, которые Поставщик, может понести при исполнении Контракта, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и другие обязательные платежи.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества Товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого Товара.

3.2. Заказчик обязуется производить оплату путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами Документа о приемке. Сумма, подлежащая уплате, уменьшается на размер налогов, сборов, иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством такие платежи подлежат уплате Заказчиком.

3.3. При нарушении Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту окончательный расчет с Поставщиком производится после вычета неустойки из суммы окончательного расчета.

4. Условия поставки и приемки Товаров

4.1. Место поставки Товаров: Калининградская область, Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. Гранитная.

4.2. Товар принимается по акту сдачи-приемки с приложением к нему документов, необходимых для эксплуатации Товара (паспортов качества, сертификатов). Качество поставляемых Товаров должно быть подтверждено сертификатами.

4.3. При приемке Товара Заказчиком, Товар должен быть осмотрен на предмет соответствия его количества и качества условиям настоящего Контракта.

4.4. Транспортировка, погрузка, разгрузка, доставка до места поставки осуществляется за счет Поставщика.

4.5. Поставщик в день поставки товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

К документу о приемке прилагаются документы, необходимые для эксплуатации Товара (паспорта качества, сертификаты).

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.6. При доставке товара Поставщиком к месту поставки товара Заказчик проверяет соответствие товара по количеству. Счет (счет-фактура) (при наличии), товарная накладная (при наличии) и/или товарно-транспортная накладна (при наличии) я и/или универсальный передаточный документ (при наличии) подписываются в день поставки товара, при этом подписание Заказчиком указанных документов свидетельствует только о принятии указанного количества товара и не означает приемку товара по качеству.

4.7. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке или же формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Права и обязанности Поставщика:

5.1.1. Осуществить поставку Товара надлежащего качества в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

5.1.2. Передать Товар, отвечающий требованиям по количеству, качеству в ассортименте, установленном Техническим заданием (Приложение), свободный от прав третьих лиц, не бывший ранее в употреблении.

5.1.3. В любое время по запросу Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения настоящего Контракта.

5.1.4. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику соответствующую документацию на него.

5.1.5. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, а также при недопоставке, поставке некачественного Товара по настоящему Контракту, осуществить сверку расчетов с участием всех Сторон настоящего Контракта. По результатам проверки подписать итоговый акт сверки расчетов. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, а так же, произвести замену Товара ненадлежащего качества.

5.1.6. Сотрудничать с Заказчиком по всем вопросам, связанным с исполнением настоящего Контракта.

5.2. Права и обязанности Заказчика:

5.2.1. Предъявлять требования по настоящему Контракту, связанные с ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком.

5.2.2. Отказаться от приемки Товара, не соответствующего требованиям Контракта и техническому заданию.

5.2.3. Провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта на предмет его качества в соответствии с техническими условиями.

5.2.4. Произвести оплату Товара в соответствии с разделом 3 настоящего контракта.

5.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует требованиям установленным документацией об аукционе в электронной форме требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным, что позволило ему стать участником аукциона в электронной форме.

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (Поставщиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление 1042).

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, Заказчик вправе получить удовлетворение требований (возмещение убытков, уплата пеней, штрафов) во внесудебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за счет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта или банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта.

6.3. Уплата неустойки, штрафа и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановлением 1042).

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

Размер штрафа составляет _________________ (___________)рублей.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком (Поставщиком, исполнителем).

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящих Правил):

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленным Постановлением 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, (в т.ч. за представление документов, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков), которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

Размер штрафа составляет_________________ (_______________________________ ______________________________________________) рублей.

6.13. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

6.14. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф в размере, предусмотренном п. 6.12. Контракта.

6.15. Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за предоставление недостоверных сведений в документах, представляемых для обеспечения исполнения Контракта.

6.16. Начисление неустойки (пени) и штрафов осуществляется Заказчиком по каждому факту выявления нарушений, несоответствий действий/бездействий Поставщика по Контракту.

6.17. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Поставщика.

6.18. В случае, если Заказчик будет подвергнут наказанию (в том числе денежному штрафу) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, в том числе, по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком требований нормативных актов (нормативно-технических и иных документов), требования которых Поставщик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Поставщик обязуется в полном объёме возместить соответствующие денежные средства, в том числе убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера наказания.

6.19. Отсутствие письменных возражений по выданному предписанию, распоряжению, претензии, адресованных Поставщику Заказчиком означает, что указанные нарушения признаны Поставщиком в полном объеме.

6.20. Имущественные санкции (пени/штрафы) удерживаются Заказчиком при окончательном расчете по контракту.

6.21. Поставщик несет самостоятельную гражданско-правовую, административную и иную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий Контракта, а также ущерб, причиненный по вине работников Поставщика (субпоставщика), в том числе за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине Поставщика на участке выполнения Работ (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

7. Расторжение Контракта

7.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в следующих случаях:

- если задержка в сроках поставки составляет более 5 дней.

7.2. При неисполнении, несвоевременном либо некачественном исполнении Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик после установления факта неисполнения, несвоевременного либо некачественного исполнения условий настоящего Контракта направляет в адрес Поставщика претензию, содержащую расчет неустойки, подлежащей оплате Поставщиком, для последующего расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон в досудебном порядке.

7.3. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии от Заказчика принимает меры по оплате неустойки и погашению задолженности, образовавшейся в результате неисполнения, некачественного либо несвоевременного исполнения условий настоящего Контракта.

7.4. Стороны признают, что изложенный в пунктах 7.2. – 7.3. настоящего Контракта порядок, является досудебным. При этом, неполучение от Поставщика ответа на направленную претензию в течение пяти рабочих дней с даты ее получения либо удовлетворение Поставщиком претензии не в полном объеме трактуется, как соблюдение досудебного порядка расторжения настоящего Контракта, что позволяет Заказчику обратится в Арбитражный суд Калининградской области и ссылаться на факт соблюдения досудебного порядка.

7.5. В случае если спор не будет урегулирован Сторонами, то такой спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной в пункте 6. настоящего Контракта, если невозможность выполнения обязательств наступила в силу возникновения непредвиденных (форс-мажорных) обстоятельств, в том числе войны, стихийных бедствий, забастовок, неожиданных постановлений Правительства, указов Президента и других органов власти и управления.

8.2. В случае непредвиденных и независящих от Поставщика обстоятельств непреодолимой силы форс-мажора (пожар, наводнение, забастовка, война, запретительные акты государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего контракта) срок поставки Товара соразмерно отодвигается на время этих обстоятельств лишь, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Поставщик обязан в течение 3 рабочих дней известить в письменной форме Заказчика о начале и окончании действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению настоящего Контракта.

8.4. В случае если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в исполнении Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту составит более одного месяца, Стороны вправе отказаться от настоящего Контракта или части его.

9. Обеспечение исполнения обязательств

9. Обеспечение исполнения обязательств

9.1. Настоящий Контракт заключен после предоставления Поставщиком документа, подтверждающего обеспечение исполнение обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % от цены Контракта.

9.3. Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения настоящего Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается настоящий Контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.4. В случае если в качестве обеспечения исполнения настоящему Контракта, выбрано предоставление независимой гарантии, Поставщик обязан предоставить Заказчику независимую гарантию до подписания настоящего Контракта. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

9.5. В случае если в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта Заказчику были перечислены денежные средства, удовлетворение требований Заказчика, осуществляется за счет перечисленных денежных средств без обращения в суд. Если перечисленных денежных средств недостаточно для покрытия требований Заказчика в полном объеме, взыскание денежных сумм, необходимых для удовлетворения оставшейся части требований Заказчика, производится в общем порядке.

9.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствии с положениями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возвращаются Заказчиком Поставщику в течение 15 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.7. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена Контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения настоящего Контракта, указанном в документации о закупке.

9.8. Поставщик обязан, в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены положениями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.9. В ходе исполнения настоящего Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения настоящего Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены положениями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.10. Участник закупки, с которым заключается настоящий Контракт по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

10. Дополнительные условия

10.1. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и законным интересам Сторон оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.

10.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается нарочным, почтой или электронной почтой с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения его оригинала Стороной, в адрес которой оно направлено.

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Калининградской области.

10.4. Контракт заключается в форме электронного документа, подписывается электронной подписью.

10.5. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

Приложение: Техническое задание.

11. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к контракту

№ _________________от 202_ года

Техническое задание

Поставка автомобильных масел, смазочных материалов для нужд МБУ «Благоустройство»

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калининградская область, Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. Гранитная, база МБУ «Благоустройство».

Срок (период) поставки товара: в течение 30 дней со дня заключения контракта.

Условия поставки товара:

Поставщик обязан поставить товар своими силами за счет средств, включенных в стоимость договора, по адресу Заказчика.

Внешняя упаковка должна быть заводской, обеспечивать сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта (при необходимости иметь светонепроницаемую защиту и упакованы в тару, которая предохраняет от раз-личного рода повреждений, попадания света, проникновения в неё избыточной влажности и т.д., и т.п.).

- Посмотреть таблицу с данными

Включение дополнительных характеристик продукции обосновано отсутствием в КТРУ обязательных к применению характеристик объекта закупки, а также в связи с необходимостью соблюдения требований ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, заказчиком определены значимые для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки.

При исполнении контракта по согласованию Покупателя с Поставщиком допускается поставка товара, качества, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.

Поставляемый товар должен быть новым, соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством РФ. Качество товара должно быть в полном соответствии с ГОСТ 17479.3-85, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 действующими на момент поставки, и подтверждается надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность продукции: сертификаты соответствия, сертификаты качества.

Требования к безопасности товара:

- безопасность окружающих при использовании:

Товар должен быть безопасным и разрешенным для применения на территории РФ, то есть при нормальных или обоснованно ожидаемых условиях использования не должны причинять вред имуществу, жизни и здоровью работников Покупателя.

Порядок сдачи и приемки товара: Приемка осуществляется по факту поставки товара с представлением товарных накладных, счетов-фактур, сертификата соответствия.

- Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки(техническое_задание) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор муниципального

бюджетного учреждения «Благоустройство»

____________________ А. И. Черемнов

«_____» _________ 2024 г.

Техническое задание

Поставка автомобильных масел, смазочных материалов для нужд МБУ «Благоустройство»

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калининградская область, Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. Гранитная, база МБУ «Благоустройство».

Срок (период) поставки товара: в течение 30 дней со дня заключения контракта.

Условия поставки товара:

Поставщик обязан поставить товар своими силами за счет средств, включенных в стоимость договора, по адресу Заказчика.

Внешняя упаковка должна быть заводской, обеспечивать сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта (при необходимости иметь светонепроницаемую защиту и упакованы в тару, которая предохраняет от различного рода повреждений, попадания света, проникновения в неё избыточной влажности и т.д., и т.п.).

- Посмотреть таблицу с данными

* Согласно пунктам 5 и 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства от 08.02.2017 № 145, заказчик вправе указать в плане закупок, плане-графике закупок, формах обоснования закупок, извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Включение дополнительных характеристик продукции обосновано отсутствием в КТРУ обязательных к применению характеристик объекта закупки, а также в связи с необходимостью соблюдения требований ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, заказчиком определены значимые для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки. Указанные характеристики необходимы для улучшения качества содержания специализированной техники и транспортных средств МБУ «Благоустройство».

При исполнении контракта по согласованию Покупателя с Поставщиком допускается поставка товара, качества, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.

Поставляемый товар должен быть новым, соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством РФ. Качество товара должно быть в полном соответствии с ГОСТ 17479.3-85, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, ГОСТ 17479.1-2015, ГОСТ 17479.2-85 действующими на момент поставки, и подтверждается надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность продукции: сертификаты соответствия, сертификаты качества.

Требования к безопасности товара:

- безопасность окружающих при использовании:

Товар должен быть безопасным и разрешенным для применения на территории РФ, то есть при нормальных или обоснованно ожидаемых условиях использования не должны причинять вред имуществу, жизни и здоровью работников Покупателя.

Порядок сдачи и приемки товара: Приемка осуществляется по факту поставки товара с представлением товарных накладных, счетов-фактур, сертификата соответствия.

Исполнитель: С.В. Ерохов

Обоснование_начальной_(максимальной)_цены_контракта