Тендер - Поставка автокосметики, автохимии, моечных средств и автоаксессуаров №316536794

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Копия_Расчет_цены_(для_проверки_МГ)_-_незамерзайка - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_№484_от_09.10.2025_с_Прочие_ОМТ__Договор_поставки_автохимии_(v1)_(1)

ДОГОВОР № 484

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификатор:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0I2

Автономная некоммерческая организация «Московская дирекция транспортного обслуживания» (сокращенное наименование – АНО «МДТО»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Коваленко Виктора Васильевича, действующего на основании доверенности № 65 от 28.03.2025, с одной стороны, и ____________________________, именуемое (-ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего (-ей) на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности – «Сторона на основании п. 25.1.7. Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО «МДТО по результатам котировочной сессии № _____________ с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иного законодательства Российской Федерации заключили настоящий договор (далее также - Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить автокосметику, автохимию, моечные средства и автоаксессуары для нужд АНО «МДТО» (далее – Товар), в объеме, установленном в Техническом задании (Приложении № 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание) и Спецификации (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется. Срок выпуска Товара не ранее 2025 год.

Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в порядке, предусмотренном Договором.

Моментом поставки Товара является доставка Поставщиком Товара Заказчику по адресу, указанному в Техническом задании, и подписание Сторонами товарных накладных (ТОРГ-12)/универсального передаточного документа (далее - УПД), моментом надлежащей поставки Товара является подписание Сторонами Акта сдачи-приёмки поставленного товара в 2 (двух) экземплярах.

Поставщиком оказываются следующие сопутствующие услуги: доставка Товара, погрузочно-разгрузочные работы (в том числе подъем на этаж), вывоз мусора.

Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями Технического задания.

1.7. Место поставки Товара: г. Москва. Точный адрес поставки Товара сообщается Заказчиком по официальному запросу Поставщика не позднее 1 (одного) календарного дня до срока поставки Товара.

Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _____ рублей ___ копеек, в т.ч. НДС ___% / НДС не облагается в связи с _________ (далее – Цена Договора).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком физическому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.5. Цена Договора /единицы Товара является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупках товаров, работ, услуг Заказчика.

2.6. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

2.6.1. Заказчик оплачивает товары по факту поставки всего объема Товара/партии Товара, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству, качеству и объёму поставленного Товара, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки поставленного товара (Приложение № 3 к настоящему Договору, далее – Акт), путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, указанный в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта.

2.7. Поставщик обязуется организовать направление Акта и счёта на оплату заказной почтой с уведомлением о вручении, курьером или иным способом (в том числе при помощи электронного документооборота), обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику оригиналов документов.

2.8. Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленного Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

Сроки поставки Товара

3.1. Сроки поставки Товара по Договору: не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора (точная дата и время поставки товара предварительно согласовываются с Заказчиком).

3.2. Поставщик вправе досрочно поставить Товар по предварительному письменному согласованию с Заказчиком либо поставить его отдельными партиями.

Порядок сдачи-приемки поставленного Товара

4.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки Товара/партии товара. Поставщик не менее чем за 3 (три) календарных дня до осуществления поставки Товара/партии товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и точной дате доставки Товара/партии товара в место поставки. Товар должен быть поставлен Заказчику в период исполнения договора в рабочие часы Заказчика в строгом соответствии с Техническим заданием.

4.2. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами.

4.3. При поставке товара и оказании сопутствующих услуг Поставщик должен обеспечить присутствие своего представителя, уполномоченного подписывать документы от лица Поставщика. Поставщик осуществляет постоянное администрирование всех вопросов, связанных с организацией поставки, сборки, установки Товара, обеспечивает оперативное реагирование и решение вопросов, возникающих при оказании сопутствующих услуг.

4.4. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, действующих государственных, международных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8. Поставщик осуществляет поставку Товара/партии товара (оказание сопутствующих услуг) Заказчику в место поставки, указанное в пункте 1.2. Технического задания. В день поставки Товара/партии товара Поставщик предоставляет:

- Товарную накладную (по форме ТОРГ-12) или УПД в 2 (двух) экземплярах, подписанных Поставщиком;

– Акт в 2 (двух) экземплярах, подписанных Поставщиком, а также одновременно направить Акт в электронном виде и редактируемом формате на электронную почту: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

• сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида Товара (и сопутствующих услуг);
• иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– счет на оплату;

– счет-фактуру (при наличии).

4.9. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в п. 4.7. Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных Товаров (и сопутствующих услуг) на предмет соответствия их количеству, качеству, техническим и функциональным характеристикам и иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Техническом задании, и направляет заказной почтой с уведомлением о вручении, курьером с уведомлением о вручении или по средствам электронного документооборота подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно поставленных Товаров (и сопутствующих услуг), либо мотивированный отказ от принятия поставленных Товаров (и сопутствующих услуг), или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия поставленных Товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков, Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленным и направленным Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.10. Для проверки поставленных Поставщиком Товаров, в части их соответствия условиям Договора, а также в части стоимости Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.11. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно поставленных Товаров (и сопутствующих услуг), либо мотивированного отказа от принятия поставленных Товаров (и сопутствующих услуг), или акта с перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставляемых Товаров (и сопутствующих услуг) или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторно подписанный Поставщиком Акт в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком поставленных Товаров.

4.12. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в отношении поставленных Товаров, Заказчик принимает поставленные Товары (и сопутствующие услуги) и подписывает Акт, который направляет Поставщику в порядке, предусмотренном в п. 4.8. Договора.

4.13. После подписания Сторонами Акта Товар считается переданным Поставщиком Заказчику. Риск гибели и/или порчи Товара переходит к Заказчику, с даты подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12)/ УПД.

4.14. При обнаружении недостатков на любом из этапов приемки Заказчик вправе не принимать Товар и потребовать у Поставщика забрать Товар у Заказчика. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика вывезти Товар.

4.15. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. При этом возврат Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Все расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара, его хранением и возвратом, подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

4.16. Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт и предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату стоимости поставленных Товаров (сопутствующих услуг), являются основанием для оплаты Поставщику поставленных Товаров (сопутствующих услуг).

4.17. Претензии к качеству Товара, в том числе касающиеся скрытых дефектов, могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока, указанного в разделе 6 Договора.

Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, оказания сопутствующих услуг.

5.1.4. Письменно запрашивать информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Договору. На данный запрос Поставщик предоставляет ответ в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней.

5.1.5. Ссылаться на недостатки Товара (также выявленные после окончания срока действия Договора), в том числе в части количества, ассортимента, комплектности этих Товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования денежных средств.

5.1.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных Товаров условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленного Товаров.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом, поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки Товара.

5.2.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии со статьей 4 Договора Заказчиком Акта сдачи-приёмки поставленных товаров по настоящему Договору, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 4 Договора и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по настоящему Договору.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями Договора.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему Договору.

5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен договор, на другого субпоставщика.

5.3.5. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно поставки Товара в рамках настоящего Договора.

5.3.6. За свой счет устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заявления о них с несением всех расходов, связанных с выполнением данного обязательства.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора и выполнить сопутствующие работы, услуги в соответствии с требованиями Технического задания.

5.4.2 Указывать Идентификатор настоящего Договора▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0I2 в первичных документах (Акт, товарная накладная (ТОРГ-12)/УПД, счет на оплату, счет-фактура (при наличии)).

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в п. 5.1.4 Договора, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке поставленного Товара и в течение гарантийного срока на Товар, за свой счет.

5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.6. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в сети «Интернет»), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного, коммерческого, финансового, личного характера, информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.

Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения настоящего Договора.

Поставщик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Договора, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

5.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

5.4.8. Поставщик обязан соответствовать установленным требованиям к Поставщику (Приложение № 4 к Договору), и предоставлять достоверную информацию о своем соответствии таким требованиям.

5.4.9. В течение 2 (двух) календарных дней после поставки Товара направить на Объект своих специалистов для выполнения сопутствующих работ (услуг), предусмотренных Техническим заданием, по месту использования и обеспечить вывоз с Объекта использованной упаковки (тары).

Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с требованиями, указанными в Договоре и Техническом задании, а также действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. Гарантийный срок Товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.3. Поставщик обязан поставить Товар в полном объеме. Качество Товара должно соответствовать параметрам, предусмотренным Техническим заданием, стандартам и техническим характеристикам фирмы-изготовителя, а также законодательству Российской Федерации.

6.4. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленном Товаре, Поставщик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков.

При отказе Поставщика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов), по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.5. Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков, о поставке другого Товара не освобождает Поставщика от ответственности в форме неустойки за нарушение срока поставки Товара.

6.6. В случае обнаружения в период гарантийного срока Заказчиком недостатков Товара и предъявления требования о его замене Поставщик обязан заменить такой Товар. Поставщик вправе при условии письменного согласия Заказчика вместо замены Товара возвратить Заказчику цену соответствующего Товара, указанную в Спецификации (Приложение № 2 к Договору).

6.8 Если иное не предусмотрено Договором, гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие изделия и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

На Товар (составные части, комплектующие изделия), переданный Поставщиком взамен Товара (составных частей, комплектующих изделий), в котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не предусмотрено Договором.

6.9 Поставщик гарантирует, что Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации является безопасным для жизни, здоровья Заказчика и иных лиц, окружающей среды, а также исключает причинение вреда имуществу Заказчика и иных лиц.

6.10. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Поставщиком безопасности Товара / результата сопутствующих услуг подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.11. Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом Товара, подлежат возмещению Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

6.12. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом ареста, свободен от любых прав третьих лиц.

6.13. В случае, если заводом-изготовителем не предусмотрены паспорта на отдельные виды поставляемого Товара и/или Товар (отдельные позиции Товара) не подлежит обязательной сертификации, Поставщик официальным письмом информирует об этом Заказчика и не обязан предоставлять копии соответствующих паспортов и сертификатов соответствия на такие позиции Товара.

6.14. В случае непредоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной информации о Товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки Товара, возникшие после его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.15. Поставщик отвечает за недостатки Товара, на который не установлен гарантийный срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи Товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

6.16. В случае прекращения Договора по любому основанию гарантийные обязательства Поставщика в отношении поставленного Товара сохраняют свою силу в течение сроков, установленных Договором.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг и иным законодательством Российской Федерации.

Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены Договора.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

10 процентов Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) превышает 10 млрд. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если Цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если Цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если Цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора превышает 100 млн. рублей.

За нарушение сроков поставки Товара (оказанию сопутствующих услуг), предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, этапов исполнения Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Выплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

Все штрафные санкции по Договору применяются Сторонами и считаются полагающимися к уплате в случае их письменного требования. Сторона обязана произвести оплату штрафных санкций в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования.

В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки Товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

Порядок расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

• по соглашению Сторон;
• в судебном порядке;
• в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.1.1. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Заказчика:

8.1.1.1. Поставка Товара ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2. Осуществление поставки некомплектных Товаров, если Поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании Товаров или не заменил их комплектными Товарами.

8.1.1.3. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и (или) объемов поставки Товаров и оказания сопутствующих услуг, предусмотренных Договором.

8.1.1.4. Просрочка по поставке Товара составит более 1 (одного) месяца.

8.1.1.5. Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар.

8.1.1.6. В случае, если по результатам экспертизы поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

8.1.1.7. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует требованиям, установленным для Поставщика, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям.

8.1.2. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Поставщика:

8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки поставленного Товара. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки поставленного товара в срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок, не превышающий 7 (семи) календарных дней с даты его получения.

8.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований Положения о закупках товаров, работу, услуг.

8.4. В случаях одностороннего отказа Заказчика от Договора Договор считается прекращенным со дня, следующего за днем получения Поставщиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора).

8.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.6. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному указанный в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора.

Антикоррупционная оговорка

9.1. Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

9.2. Стороны Договора обязуются при исполнении Договора не совершать действий и принимать все зависящие от них меры к их аффилированным лицам, работникам и посредникам, направленных на несовершение прямо или косвенно действий, указанных в пунктах 9.1, 9.2 и 9.3 Договора.

9.3. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники и/или посредники не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

9.4. Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их интересах работ (услуг) и другими способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика (Поставщика, Исполнителя) и Заказчика).

9.5. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством Российской Федерации как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные коррупционные правонарушения.

9.6. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 9.1, 9.2 и 9.3 Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками и/или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений 9.1, 9.2 и 9.3 Договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-29-29, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть или иным доступным способом.

Каналы уведомления Подрядчика (Поставщика, Исполнителя) о нарушениях каких-либо положений пунктов 9.1, 9.2 и 9.3. Договора:______ или иным доступным способом.

9.7. В случае нарушения одной Стороной настоящей оговорки и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив другой Стороне соответствующее письменное уведомление. Сторона, по чьей инициативе расторгнут Договор в соответствии с положениями пункта, вправе требовать возмещения ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. Если, по мнению Сторон, поставка Товара может быть продолжена в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 7 (семи) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Срок действия, порядок изменения Договора

12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Стороны в соответствии с пунктом 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации признают юридическую силу Договора, других документов, в том числе отчетных, подписанных аналогом собственноручной подписи – квалифицированной электронной подписью. Подписание Договора, других документов и юридически значимый обмен электронными документами в таком случае осуществляются посредством доверенного оператора электронного документооборота. Стороны могут обмениваться всеми документами, в том числе актами, счетами, Товарными накладными, универсальными передаточными документами (УПД) или счет-фактурами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью, в электронном виде через доверенного оператора электронного документооборота без их дублирования на бумажном носителе.

12.2. Приемка товаров и сопутствующих услуг по истечении предусмотренного Договором срока исполнения обязательств Поставщика допускается в рамках проведения претензионной работы, инициированной Заказчиком.

12.3. Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств по Договору (за исключением гарантийных обязательств и обязательств Заказчика по оплате работ, надлежащим образом выполненных в течение срока действия Договора)

12.4. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном или электронном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12.5. Стороны обязуются письменно информировать друг друга об изменении своих реквизитов.

Заверения об обстоятельствах

13.1. Руководствуясь статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Поставщик (его работники), взаимозависимые, аффилированные, юридически, экономически и иным образом подконтрольные лица и лица, входящие с ним в одну группу лиц, а также контрагенты Поставщика, не являются лицами взаимозависимыми, аффилированными с Заказчиком (его работники), юридически, экономически и иным образом подконтрольными Заказчику (его работники) и лицами, входящими с Заказчиком (его работники) в одну группу лиц, и не имеют конфликта интересов с Заказчиком (его работники), Заказчик (его работники) не имеют возможности влиять, не влияют и не будут влиять на условия и результат экономической деятельности Поставщика и его контрагентов, манипулировать условиями, сроками и порядком осуществления расчетов по сделкам (операциям), искусственно создавать условия для использования налоговых преференций.

13.2. Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения настоящего Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности, в том числе, но не ограничиваясь этим, путем создания схемы «дробления бизнеса», направленной на неправомерное применение специальных режимов налогообложения; совершения действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения; создания схемы, направленной на неправомерное применение норм международных соглашений об избежании двойного налогообложения; нереальности исполнения сделки (операции) сторонами (отсутствие факта ее совершения), не отражения дохода (выручки) от реализации Товаров (работ, услуг, имущественных прав), в том числе в связи с вовлечением в предпринимательскую деятельность подконтрольных лиц, а также отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения.

13.3. Основной целью совершения сделок (операций) по настоящему Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

13.4. Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по Договору или закону.

13.5. Внутренние документы, правила и нормы хозяйственной деятельности Поставщика исключают подписание первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным лицом, нарушение контрагентом Поставщика законодательства о налогах и сборах, наличие возможности получения того же результата экономической деятельности при совершении иных не запрещенных законодательством сделок (операций).

13.6. Стороны определили, что вышеизложенные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Заказчика, и Заказчик при исполнении Договора будет полагаться на данные заверения об обстоятельствах.

13.7. При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщиком требований действующего налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Поставщик обязан в полном объеме возместить Заказчику причиненные убытки и расходы, в том числе возникшие в результате отказа Заказчику в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов.

13.8. Вышеизложенные положения также применяются в отношении сборов и страховых взносов и распространяются на плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны пришли к соглашению считать, что вся информация о Заказчике и его деятельности, инфраструктуре, оборудовании и пр., полученная Поставщиком при исполнении настоящего Договора, является конфиденциальной.

14.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации как в течение срока действия Договора, так и после его прекращения по любой причине могут осуществляться только с письменного согласия Заказчика с особенностями, указанными в п. 14.3 Договора.

14.3. Поставщик обязуется сохранять конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации Поставщика. Поставщик обязуется не передавать конфиденциальную информацию никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика, кроме случаев раскрытия конфиденциальной информации в силу требований законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда либо законных требований компетентных органов государственной власти, при условии, что в случае любого такого раскрытия:

14.3.1. Поставщик незамедлительно уведомит Заказчика о наступлении соответствующего события (получении требования и пр.), с которым связана необходимость раскрытия конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия;

14.3.2. Поставщик раскроет только ту часть конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов либо законных требований компетентных органов государственной власти.

14.4. Обязательство Сторон о сохранении конфиденциальности и порядке использования информации не распространяются на общедоступную информацию, а также на сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну (ст.5 Федерального закона «О коммерческой тайне»).

14.5. Правила пунктов 14.1-14.4 настоящего Договора распространяются также на иных специалистов и работников Поставщика, привлеченных к исполнению Договора.

14.6. Поставщик обязуется возместить Заказчику убытки, вызванные разглашением конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего раздела Договора.

Прочие условия

15.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному указанный в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

15.2. Поставщик, заключая настоящий Договор, дает согласие на осуществление Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения Заказчиком и Поставщиком условий, целей и порядка предоставления субсидии, являющейся источником оплат по Договору.

15.3. Выполнение обязательств, предусмотренных Договором, Заказчиком и Поставщиком в полном объеме является основанием для регистрации сведений об исполнении Договора.

15.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:

15.5.1. Приложение № 1 – Техническое задание;

15.5.2. Приложение № 2 – Спецификация;

15.5.3. Приложение № 3 – Форма Акта сдачи-приемки поставленного товара;

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № 484

от «__» ______ 202__ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автокосметики, автохимии, моечных средств и автоаксессуаров

Общая информация об объекте поставки.

Поставка автокосметики, автохимии, моечных средств и автоаксессуаров для нужд АНО «МДТО».

Место поставки Товара: Российская Федерация, г. Москва. Точный адрес поставки Товара сообщается Заказчиком по официальному запросу Поставщика не позднее 1 (одного) календарного дня до срока поставки Товара.

Источник финансирования: бюджет города Москвы.

Срок поставки Товара/оказание сопутствующих услуг: не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора (точная дата и время поставки Товара предварительно согласовывается с Заказчиком).

Сопутствующие услуги — это услуги, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по поставке Товара по адресу (месту) поставки Товара. К сопутствующим услугам в рамках настоящего Технического задания и Договора относятся выполняемые Поставщиком услуги по доставке Товара, погрузочно-разгрузочные работы (в том числе подъем на этаж), вывоз мусора. Поставщик обязан выполнить все требуемые услуги согласно требованиям настоящего Технического задания.

Оказание сопутствующих услуг осуществляется силами Поставщика или с привлечением третьих лиц.

• Перечень приложений к техническому заданию:

- Спецификация поставляемого Товара.

Стандарт Товара.

Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо, выделить телефонную линию службы поддержки, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика по адресу электронной почты, указанному в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений. Поставщик обязан организовать круглосуточную работу телефонной линии службы поддержки.

Товар должен быть оригинальным, в соответствии со Спецификацией поставляемого товара.

Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется. Срок выпуска Товара не ранее 2025 год.

Товар должен соответствовать следующим требованиям:

• действующим государственным и международным стандартам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов;
• техническим и качественным характеристикам, установленным Спецификацией, и определенным производителем Товара;
• действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, с документальным подтверждением при исполнении Договора.
• Товар, поставляемый в комплекте (наборе), должен обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Не допускается поставка выставочных образцов.
• Товар должен быть без наружных повреждений, соответствовать по качеству и комплектации, техническим условиям и технической документации изготовителя, техническому паспорту, не обременённый правами третьих лиц (не находится под арестом, в залоге, аренде, безвозмездном пользовании, иных видах обременения).
• Не допускается поставка Товара, имеющего повреждения и (или) условия хранения которого были нарушены.
• В случае поставки Товара иностранного происхождения указанный Товар к дате его передачи Заказчику должен пройти таможенное оформление и быть выпущен в свободное обращение на территории

Российской Федерации, и в отношении Товара должны быть уплачены все необходимые таможенные платежи.

• Если законодательством Российской Федерации или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству Товара, то Поставщик обязан поставить Заказчику Товар, соответствующий этим обязательным требованиям.
• Поставщик обязан обеспечить комплектацию Товара в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и эксплуатационной документации, техническим паспортом на Товар (при наличии), инструкцией (руководством) по сборке Товара, гарантийным талоном (сервисной книжкой) с указанием заводских (серийных) номеров Товара (при наличии) и гарантийного периода на каждый из видов поставляемого Товара на бумажном носителе.
• Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями для осуществления сборки и применения Товара по назначению.

Поставляемый товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации (памятки, руководство пользователя, руководство администратора), в том числе техническим паспортом на товар, в случае если данная документация предусмотрена производителем товара. Комплектация документацией в виде копий не допускается.

• Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.
• Если по Договору поставляется Товар, являющийся оборудованием связи, то он не должен содержать компонентов, способных предоставить третьим лицам доступ либо возможность доступа к управлению сетью связи Заказчика и/или возможность доступа к информации, передаваемой по сети связи Заказчика, без согласия Заказчика.

Порядок сдачи-приемки Товара.

Товар должен быть поставлен Заказчику в период исполнения Договора в рабочие часы Заказчика в строгом соответствии с Техническим заданием, в порядке, установленном Договором.

При поставке Товара и оказании сопутствующих услуг Поставщик должен обеспечить присутствие своего представителя, уполномоченного подписывать документы от лица Поставщика. Поставщик осуществляет постоянное администрирование всех вопросов, связанных с организацией поставки, сборки, установки Товара, обеспечивает оперативное реагирование и решение вопросов, возникающих при оказании сопутствующих услуг.

В случае наличия контрольно-пропускного режима по адресу (месту) поставки Товара Поставщик поставляет Товар в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки Товара.

Приемка Товара осуществляется Заказчиком после выполнения Поставщиком сопутствующих услуг.

Оказание сопутствующих услуг должно осуществляться Поставщиком с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, техники безопасности, правил пожарной безопасности, внутренних положений и инструкций Заказчика. Оказание сопутствующих поставке Товара услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе или представлять угрозу для жизни человека.

В случае, если Товар требует особого обращения при транспортировке и/или хранении, Поставщик обязан письменно проинформировать Заказчика о свойствах Товара и порядке обращения с ним.

Объем и сроки гарантий качества.

Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки поставленного товара. Если производителем установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем.

Условия о гарантии распространяется на все составные части и комплектующие Товара.

В течение срока, указанного в п. 4.1. Технического здания, Поставщик гарантирует соответствие качества Товара требованиям Договора и документов, относящихся к Товару, возможность эксплуатации (использования) Товара в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные недостатки (несоответствия, дефекты и пр.) Товара, если не докажет, что такие недостатки явились следствием существенного нарушения Заказчиком требований по использованию Товара, установленных в инструкциях и иных документах, переданных Заказчику.

Срок ремонта/замены некачественного Товара Поставщиком - 10 (десять) рабочих дней с сопа поступления претензии от Заказчика.

Поставщик самостоятельно несет все расходы на выполнение гарантийных обязательств в соответствии с настоящим Договором, в том числе расходы, связанные с транспортировкой Товара от Заказчика и обратно.

Требования к безопасности Товара.

В случае, если Товар подлежит обязательному подтверждению соответствия, качество и безопасность Товара должны быть подтверждены сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии, действующими на территории Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать экологическим требованиям к качеству и техническим характеристикам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар при использовании, хранении и транспортировке должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды.

Транспортирование и хранение Товара (в том числе узлов и деталей) должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. В случае если для безопасности использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила, то в сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом они должны быть указаны.

Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении в соответствии с требованиями, установленными в разделе 7 настоящего Технического задания.

В сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.

Требования к используемым материалам и оборудованию.

Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна быть прочной, целой, без посторонних запахов, а также должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации без механических повреждений и следов воздействия влаги.

К каждой упаковке с Товаром должна быть приложена опись с наименованием и количеством содержащегося в упаковке Товара.

Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

Упаковка (тара) Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на Товар, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также соответствующим требованиям согласно нормативным правовым актам и стандартам. Тара входит в стоимость Товара и возврату не подлежит.

Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

Маркировка Товара должна быть читаемой (четкой) и содержать:

• наименование Товара;
• фирменное наименование (при наличии);
• наименование страны производителя (при наличии);
• штриховой код Товара (при наличии);
• товарный знак производителя (при наличии);
• наименование фирмы -изготовителя;
• дату выпуска Товара (при наличии);
• знак соответствия или знак обращения на рынке (для сертифицированной продукции).
• Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. При этом маркировка упаковки должна быть осуществлена таким образом, чтобы можно было определить тип, наименование и принадлежность к конкретному товарному знаку и производителю Товара.
• Маркировка Товара должна соответствовать требованиям нормативных правовых и нормативно технических актов, предъявляемых к маркировке данной продукции.
• Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов.

Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».

Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6).

Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7).

ГОСТ 8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.10.2019 N 922-ст).

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения (введен в действие Приказом Росстандарта от 02.10.2020 N 737-ст).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № 484

от «__» ______ 202__ года

Спецификация поставляемого Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость Товаров составляет _____ рублей ___ копеек, в т.ч. НДС 20% / НДС не облагается в связи с _________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору № 484

от «__» ______ 202__ года

ФОРМА АКТА

АКТ № __ [1]

сдачи – приемки поставленного товара

- Посмотреть таблицу с данными

Автономная некоммерческая организация «Московская дирекция транспортного обслуживания» (сокращенное наименование – АНО «МДТО»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего (-ей) на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего (-ей) на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт сдачи-приёмки поставленного товара о том, что Поставщик поставил, а Заказчик принял следующие товары (далее – Товар), поставленные по Договору № ___ от «___» _________ 202__ года (далее – Договор):

- Посмотреть таблицу с данными

Товар поставлен в надлежащем (ненадлежащем) качестве, комплектности и количестве, в установленный срок (с нарушением срока) и в соответствии с требованиями (с нарушением требований) Договора.

Дата фактической поставки Товара: ______.

Вариант 1

Поставщику начислена неустойка:

• назначен штраф в соответствии с п.__ Договора.
• пени в соответствии с п.__ Договора.

Вариант 2

Неустойка Поставщику не начисляется.

Общая стоимость поставленного Товаров составила: _____________________________ рублей ___ копеек, в т.ч. НДС ____% / НДС не облагается в связи с _________.

Дополнительные сведения (при необходимости): _____________________________.

- Посмотреть таблицу с данными

Форму акта утверждаем:

- Посмотреть таблицу с данными

Акт в электронном виде и редактируемом формате необходимо направить на электронную почту: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ↑