Тендер - Поставка ароматизатора №271542265

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№2_Расчет_НМЦК_ароматизатор - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№3_Требования_к_содержанию,_составу_заявки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в закупке должна содержать:

1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки (требуется, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой).

2.Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ,
(не требуются)

3. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (требуется).

4.Реквизиты счёта участника закупки, на который в соответствии
с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта (требуются,
за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счёт открывается после заключения контракта).

5.Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака) (требуются с учётом положений пункта 5, 8 Инструкции по заполнению заявки).

6. Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учётом положений пункта 5 Инструкции по заполнению заявки (требуется).

7. Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
(не требуются). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.

8. Иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертёж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара (предоставляются по решению участника закупки). При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

9. Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ (не требуется). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Приложение_№1_ТЗ_ароматизатор

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

по поставку ароматизатора

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование объекта закупки: Поставка ароматизатора

КТРУ: 20.41.41.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть*

1.2. Описание поставляемого товара (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА

2.1 Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), соответствовать требованиям, установленным Контрактом. На товаре не должно быть механических повреждений. Товар должен соответствовать стандартам и нормам, действующим на территории РФ.

2.2. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемых Товаров.

2.2. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке

* Обоснование включения дополнительных характеристик: Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге (в соответствии с п.6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»): по тем позициям, в которых характеристики товаров, работ, услуг отсутствуют в КТРУ, Заказчиком приведены характеристики товара, работ, услуг, которые позволяют определить соответствие услуг потребности Заказчика.

Извещение_о_закупке_ароматизатор

«УТВЕРЖДЕНО»

Руководитель контрактной службы

Заместитель директора по экономике,

финансам и административно-правовым вопросам

_______________ П.А. Гераськина

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме

среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Общая информация

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик

- Посмотреть таблицу с данными

Условия контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Преимущества и требования к участникам открытого аукциона в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение об открытом аукционе в электронной форме содержит следующие электронные документы:

Перечень прикрепленных документов:

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Проект контракта.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 24.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000038

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 32, корп. А, складское помещение

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 5808.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

в соответствии с 44-ФЗ

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

В соответствии с извещением

Требования к гарантии производителя товара

В соответствии с извещением

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

не менее 12 месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке Товара. Во время гарантийного периода Поставщик на основании заявок (претензий) Заказчика самостоятельно или через сервисную организацию должен устранять все обнаруженные неисправности Товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение №2 Расчет НМЦК ароматизатор

Проект контракта

1 Приложение №4 ПК ароматизатор

Описание объекта закупки

1 Приложение №1 ТЗ ароматизатор

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение №3 Требования к содержанию, составу заявки

Дополнительная информация и документы

1 Извещение о закупке ароматизатор

Приложение_№4_ПК_ароматизатор

ПРОЕКТ

Контракт № ____

на поставку ароматизатора

г. Москва «____» __________ 2024 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России» (ФГБУ «РФИ Минприроды России»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ________________, с одной стороны, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», по итогам определения Поставщика путем проведения открытого аукциона в электронной форме (Протокол от «___» ________ 2024 г. №_________), с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта.

1.1. Поставщик обязуется поставить ароматизатор (далее - Товар), указанный в Спецификации (Приложение № 2 к Контракту), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), в порядке и на условиях, определенных Контрактом, а Заказчик обязуется принять Товар и обеспечить его оплату.

1.2. Наименование, цена и количество поставляемого по Контракту Товара определяются в Спецификации (Приложение № 2 к Контракту).

1.3. Требования, предъявляемые к Товару, определяются в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

1.4. Срок поставки Товара: Товар должен быть поставлен в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

1.5. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным, серийно выпускаемым, иметь заводскую сборку и обладать официальной гарантией от производителя, комплектным в соответствии с технической документацией производителя Товара.

1.6. Поставляемый Товар приобретается Заказчиком в целях обеспечения деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

1.7. Контракт заключен при проведении открытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

1.8. Идентификационный код закупки – ________________________________.

2. Цена и порядок расчетов.

2.1. Цена Контракта составляет ____________ (__________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС % - ______________ (_________________) рублей ____ копеек (в случае, если Поставщик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не является плательщиком налога на добавленную стоимость, в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрено).

2.1.1. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, такие налоги, сборы и иные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.

В случае если в ходе исполнения Контракта уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Поставщиком НДС, последний не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.

Цена Контракта включает стоимость Товара, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями Контракта или на иных основаниях.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.3. Оплата производится в рублях.

2.4. Источник финансирования – средства бюджетных учреждений.

2.5. Расчеты между Сторонами производятся в безналичной форме на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке Товара и получения от Поставщика надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 3.1.2, статье 6 Контракта.

2.6. Платежи по Контракту осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

2.7. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом.

2.8. Датой платежа считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее движение денежных средств Заказчик ответственности не несет. Датой получения денежных средств считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

2.9. В случае изменения адреса и банковских реквизитов Поставщик обязан в течение двух рабочих дней с момента изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых адреса и банковских реквизитов, что будет являться неотъемлемой частью Контракта. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.10. Неустойка оплачивается Стороной Контракта отдельно на основании выставленной ей претензии либо удерживается Заказчиком из суммы обеспечения исполнения Контракта и перечисляется им в доход Заказчика, если Поставщик не произвел оплату неустойки в установленный Контрактом срок. В случае предоставления Поставщиком независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта оплата неустойки осуществляется лицом, предоставившим независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, на основании требования Заказчика.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществить доставку Товара за свой счет, одной партией в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации, с последующей расстановкой (размещением) Товара в месте поставки.

3.1.2. Предоставить Заказчику с сопроводительным письмом, оформленным на бланке Поставщика, всю необходимую документацию на поставляемый Товар на русском языке, в том числе сертификат соответствия или декларацию о соответствии (в случаях, если данный Товар подлежит обязательной сертификации или декларированию соответствия на территории Российской Федерации), иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством, счёт на оплату (с указанием в нем, в том числе даты и номера Контракта, наименования Поставщика и Заказчика), счёт-фактуру (для организаций, являющихся плательщиками НДС), оформленные надлежащим образом, гарантийный талон (сертификат).

3.1.3. Гарантировать, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой его части в Российской Федерации.

3.1.4. Назначить ответственного представителя по Контракту (далее – представитель Поставщика). Предоставить Заказчику в письменном виде сведения о представителе Поставщика.

3.1.5. В срок не позднее 5 дней с момента возникновения оснований для возврата части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, направить Заказчику заявление о возврате соответствующего обеспечения.

3.1.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара.

3.1.7. Предоставлять письменные ответы с копиями подтверждающих документов на запросы и иные письменные обращения Заказчика в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты их получения Поставщиком, если иной срок не предусмотрен Контрактом.

3.1.8. Устранять недостатки Товара в течение 3 (трех) дней с даты заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара, несет Поставщик.

3.1.9. Поставщик обязуется при поставке Товара учитывать и соблюдать требования внутриобъектового режима, действующего в адресе места доставки.

3.1.10. За 1 (один) рабочий день до дня прибытия сотрудников Поставщика в место поставки Товара, Поставщик обязуется передать Заказчику в письменном виде сведения, необходимые для оформления пропуска на въезд транспортного средства, осуществляющего перевозку Товара (марка ТС, государственный номер ТС, Ф.И.О. собственника ТС, Ф.И.О. водителя ТС, номер телефона водителя ТС, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность водителя ТС), а также необходимые для оформления пропуска на вход в здание и выход из него работникам Поставщика сведения (Ф.И.О., должность, место работы, номер телефона, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность). При передаче сведений Поставщик обязан обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Неисполнение Поставщиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Контракта, либо частичное исполнение (непредоставление всех необходимых сведений) является отказом Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара, предусмотренных Контрактом.

3.1.11. Одновременно с Товаром передать принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные Контрактом и действующим законодательством.

3.1.12. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время осуществления поставки Товара, включая погрузочно-разгрузочные и такелажные работы.

3.1.13. Нести полную ответственность за имущество Заказчика, находящееся в пределах территории, на которую поставляется Товар, а именно, в случае причинения ущерба, утраты, порчи имущества Заказчика по вине Поставщика, Поставщик обязан за свой счет, своими силами и средствами возместить Заказчику убытки в размере суммы соответствующего требования Заказчика, указанного в претензии, к которой прилагается калькуляция убытков, составленная Заказчиком. Поставщик обязан рассмотреть претензию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня её получения и в этот же срок в случае признания обоснованности претензии выплатить Заказчику сумму возмещения убытков либо в случае непризнания претензии направить Заказчику мотивированные письменные возражения Поставщика с документами, опровергающими сведения, изложенные в претензии и калькуляции убытков. Отказ Поставщика от возмещения убытков без документального обоснования своих возражений не допускается. При несогласии Поставщика с размером суммы причинённых убытков он обязан в качестве обоснования своих возражений предоставить Заказчику отчёт (заключение) независимой экспертизы по оценке причинённого ущерба (убытков).

3.1.14. Самостоятельно осуществлять все расчеты с субпоставщиками (в случае их привлечения) и отвечать за их действия как за свои собственные, в том числе нести перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту субпоставщиками в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.15. Вывезти за свой счёт поставленный Товар не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письма Заказчика о необходимости замены Товара или об отказе в приемке Товара, несоответствующего требованиям Контракта.

3.1.16. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных пунктом 3.1.15 настоящего Контракта, оплатить Заказчику стоимость хранения Товара из расчета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Десять тысяч) рублей 00 копеек за каждый день хранения Товара (неполный день округляется до полного дня).

3.1.17. Нести материальную ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу работников и посетителей Заказчика, если этот вред причинен в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, в том числе персоналом Поставщика, а также в случае поставки Товара ненадлежащего качества (не соответствующего требованиям Контракта).

3.1.18. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Контракту Товаров, не нарушающих исключительных прав других лиц.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать оплаты за поставленный Товар надлежащего качества, количества.

3.2.2. Самостоятельно определять способы доставки Товара.

3.2.3. Направлять Заказчику в установленный Контрактом срок письменные возражения на акты и претензии Заказчика при наличии (с приложением подтверждающих документов) неоспоримых доказательств, опровергающих сведения, изложенные в актах, и доводы Заказчика, изложенные в претензии.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Совершить необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии с Контрактом.

3.3.2. Оплатить Товар согласно требованиям статьи 2 Контракта.

3.3.3. Провести экспертизу для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, своими силами или, при необходимости, привлечь к ее проведению экспертов, экспертные организации.

3.3.4. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику об обнаруженных недостатках Товара.

3.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту, в том числе о ходе и состоянии поставки Товара, а также любые документы, подтверждающие выполнение Поставщиком обязанностей, предусмотренных разделом 3.1 Контракта, и иных обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.4.3. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

3.4.4. Требовать от Поставщика устранения недостатков Товара, в том числе замены, на стадии приемки Товара, а также в течение гарантийного срока.

3.4.5. Отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, законодательству Российской Федерации и потребовать безвозмездного устранения недостатков.

3.4.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

3.4.7. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом исполнения Поставщиком обязательств (или) лиц, участвующих в приемке исполненных обязательств по Контракту.

3.4.8. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

3.4.9. Проверять качество поставляемого Поставщиком Товара.

3.4.10. Не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

3.4.11. Не принимать Товар в нарушенной упаковке и (или) не соответствующий товарному виду.

3.4.12. Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества.

3.4.13. Не согласиться с возражениями Поставщика, представленными Поставщиком в соответствии с подпунктом 6.22.2 Контракта, если они не подтверждены документами, опровергающими сведения, изложенные в Акте. При этом направление ответа Заказчика на возражения Поставщика не производится.

3.4.14. Согласиться с возражениями Поставщика, представленными Поставщиком в соответствии с подпунктом 6.22.2 Контракта, если они подтверждены документами, опровергающими сведения, изложенные в Акте. В этом случае Заказчик направляет Поставщику письмо о признании его возражений обоснованными. После направления указанного письма претензия Заказчика, возражения на которую признаны Заказчиком обоснованными, считается урегулированной и взыскание неустойки по ней не производится.

3.4.15. Принять решение о списании денежных средств в доход Заказчика в счет оплаты неустойки по претензии Заказчика со счета, на котором размещены денежные средства Поставщика в качестве обеспечения Контракта, и произвести на его основании в безакцептном порядке списание денежных средств с указанного счета в доход Заказчика по истечению срока, предусмотренного пунктом 6.22 Контракта, если Поставщиком не уплачена неустойка (включая случаи направления письменных возражений Поставщика) и обязательства Поставщика по Контракту обеспечены денежными средствами.

3.4.16. Направить в банк требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии за счет средств обеспечения по Контракту по истечению срока, предусмотренного пунктом 6.22 Контракта, если Поставщиком не уплачена неустойка (включая случаи направления письменных возражений Поставщика) и обязательства Поставщика по Контракту обеспечены банковской гарантией.

3.4.17. Направить в Центральный банк Российской Федерации требование о безакцептном списании денежных средств со счета банка, выдавшего Поставщику банковскую гарантию в качестве обеспечения по Контракту (далее – Гарант), в счет оплаты неустойки по претензии Заказчика, если в установленный банковской гарантией срок Гарант не произвел выплату по требованию, указанному в пункте 3.14.17 Контракта (включая случаи отказа гаранта в выплате денежных средств).

3.5. Стороны осуществляют иные права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

Под невыполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту понимаются нарушение любых пунктов и статей, устанавливающих обязанности Сторон.

4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом Поставщиком уплачивается штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила). Размер штрафа составляет 10% от цены Контракта и устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

4.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщиком уплачивается штраф, размер которого составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

4.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек и устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

4.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

4.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

4.10. Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту. При длящемся нарушении обязательств, предусмотренных Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф начисляется за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

4.11. Пени и штрафы уплачиваются Поставщиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм, по указанным Заказчиком в требовании реквизитам. Поставщик представляет Заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа.

4.12. Заказчик вправе зачесть сумму пени и штрафов, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Поставщику по Контракту. В этом случае Заказчик направляет Поставщику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки.

4.13. В случае если обеспечение исполнения Контракта представлено внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, при осуществлении возврата суммы обеспечения исполнения Контракта Заказчик вправе удержать из указанной суммы неустойку (штраф, пени), рассчитанные в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.14. Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Заказчика права на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком своих обязательств.

4.15. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

4.16. Поставщик обязан компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки, связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств по Контракту или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.

4.17. Сторона освобождается от уплаты штрафа (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

4.18. Под ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту понимается поставка Товара, не соответствующих требованиям к качеству и объему (количеству) Товара, установленным настоящим Контрактом, неисполнение (нарушение) гарантийных обязательств, а также с нарушением сроков поставки Товара.

4.19. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком таких обязательств, Заказчик обязан направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.20. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

4.21. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

4.22. Уплата Поставщиком неустойки или наступление иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.23. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за убытки, которые возникли у Заказчика в результате ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязанностей по настоящему Контракту, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

4.24. Сторона Контракта не освобождается от обязанности по уплате неустойки в случае, если последствия нарушения обязательств, предусмотренных Контрактом, устранены Стороной, нарушившей условия Контракта. Данное правило распространяется и на те случаи, когда Товар поставлен по истечению срока, установленного Контрактом.

4.25. В случае неуплаты Поставщиком неустойки в срок, предусмотренный пунктом 6.22 настоящего Контракта, обязательство Поставщика по уплате неустойки становится денежным обязательством, на сумму которого за период пользования денежными средствами в соответствии с частью 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат начислению проценты в размере 1% процента от суммы задолженности по уплате неустойки за каждый день пользования денежными средствами.

4.26. Поставщик не освобождается от обязанности уплаты неустойки по нарушениям обязательств, предусмотренных Контрактом, за совершение которых Поставщик был привлечен компетентными органами к административной или уголовной ответственности.

4.27. Обстоятельства нарушения обязательств по Контракту Поставщиком, изложенные в акте, предусмотренном пунктом 6.22 Контракта, и в претензии Заказчика, признаются Сторонами установленными, пока обратное не доказано Поставщиком в арбитражном суде.

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

5.1. Поставка Товара осуществляется в сроки, установленные Контрактом, путем доставки Товара транспортом Поставщика или иного уполномоченного им лица по адресу, указанному в пункте 5.4 Контракта.

5.2. Датой приемки поставленного Товара, считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком, при наличии документов, указанных в п. 3.1.2 Контракта.

5.3. Поставка осуществляется одномоментно силами Поставщика за счет собственных средств.

5.4. Место поставки: Россия, г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 32, корп. А, складское помещение.

5.5. Доставка Товара осуществляется в рабочие дни (понедельник – четверг), с 09:00 до 18:00 ч., пятница с 09:00 до 16:45 ч. Доставка в иные дни и время по согласованию с Заказчиком.

5.6. Поставка Товара осуществляется одной Товарной партией, частичная поставка Товара не допускается.

5.7. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей защиту Товара от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

5.8. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком по качеству и количеству, если Стороны подписали документ о приемке Товара в порядке и способом, предусмотренном разделом 6 Контракта. При этом собственноручное подписание работником или иным уполномоченным лицом Заказчика товарных накладных и/или товарно-транспортных накладных не является фактом принятия Заказчиком Товара и/или выполненных работ по их качеству и количеству.

5.9. Право собственности на Товар, полученный на условиях Контракта, переходит к Заказчику в день приемки им поставленного Товара. Риск случайной порчи или гибели Товара возлагается на Поставщика до принятия Заказчиком Товара.

5.10. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами или их уполномоченными представителями товарной накладной в порядке и способами, предусмотренными контрактом.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

6.1. При приемке Товара подлежат проверке количество, комплектность, объем и качество поставленного Товара.

6.2. Поставка Товара включает в себя упаковку, маркировку, погрузку, доставку, подъем Товара (независимо от этажа и наличия или отсутствия лифтов) и разгрузку Товара по адресу: Россия,
г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 32, корп. А.

6.3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и в случае необходимости гарантийный срок службы.

6.4. Весь поставляемый Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его порчу или уничтожение во время поставки. На упаковке должна быть надпись на русском языке, содержащая сведения о наименованиях и адресах производителя и Поставщика Товара, наименовании и количестве находящегося в упаковке Товара, особенностях складирования и условиях хранения.

6.5. Приемка Товара осуществляется Заказчиком на основании документа о приемке Товара. Заказчик устанавливает соответствие наименования, количества и качества - наличие видимых дефектов и повреждений Товара сведениям, содержащимся в надписи на упаковке, документе о приемке Товара и условиям Контракта. Результаты проверки Заказчиком документируются.

6.6. В случае установления несоответствия количества и качества поставляемого Товара сведениям, содержащимся в надписи на упаковке, документа о приемке Товара и Спецификации, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара и потребовать замены и (или) доукомплектования (в случае недопоставки) Товара.

6.7. Заказчик предъявляет претензии по допоставке (замене Товара, несоответствующего наименованию и качеству сведениям, содержащимся в надписи на упаковке, документе о приемке Товара и Спецификации) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня выявления недостатков.

6.8. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии от Заказчика заменить Товар, несоответствующий наименованию и качеству сведениям, содержащимся в надписи на упаковке, документе о приемке Товара и Спецификации.

6.9. В случае недопоставки Товара Поставщик обязан произвести допоставку в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии по допоставке от Заказчика.

6.10. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В случае создания приемочной комиссии не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с п. 6.11. Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке Товара с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке Товара, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке Товара, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке Товара или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Товара Заказчик подписывает документ о приемке Товара или мотивированный отказ от подписания документа о приемке Товара усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

6.11. По завершении поставки всего количества Товара и при отсутствии претензий относительно качества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, предусмотренного Контрактом, Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке Товара в срок два рабочих дня с момента поставки Товара по Контракту, который должен содержать:

1) идентификационный код закупки;

2) наименование, место нахождения Заказчика;

3) наименование объекта закупки;

4) место поставки Товара;

5) информацию о Поставщике:

- полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

- адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

- идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

6) единицу измерения поставленного Товара;

7) наименование поставленного Товара;

8) информацию об объеме поставленного Товара;

9) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного Товара;

10) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №44-ФЗ.

Документ о приемке Товара, подписанный электронной подписью в единой информационной системе, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно владельцем сертификата и обуславливает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае истребования документа о приемке, сформированного в единой информационной системе в электронной форме он предоставляется в налоговый орган в порядке, определенном ФНС России в соответствии с п. 4 ст. 31, ст. 93 и ст. 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

6.12. К документу о приемке, предусмотренному п. 6.11 Контракта, Поставщик прилагает документы, подтверждающие страну происхождения Товара.

6.13. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 6.11 Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

6.14. В течении 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 6.13 Контракта, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с п.6.10 Контракта) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.15. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами «а» и «б» п.6.14 Контракта или подпунктом «б» п. 6.10 Контракта направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документов о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

6.16. В случае получения в соответствии с п. 6.15 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей статьей Контракта.

6.17. Внесение исправлений в документ о приемке Товара, оформленную в соответствии с настоящей статьей Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке Товара.

6.18. Если Поставщик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и предъявить Поставщику требование о возмещении понесенных убытков.

6.19. Обязанность Поставщика предоставить после приемки документы в установленный п. 6.11 Контрактом срок не имеет стоимостного выражения. За каждый факт непредоставления документов о приемке размер штрафа устанавливается в порядке согласно п. 4.5 Контракта.

6.20. Поставщик несет риск случайной гибели или повреждения Товара до принятия его Заказчиком.

6.21. При выявлении факта поставки Товара, не соответствующего требованиям Контракта, препятствующих приемке Товара, оформляется Акт в порядке, предусмотренном пунктом 6.22 Контракта.

6.22. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям Контракта, нарушением сроков поставки Товара, а также при нарушении Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик в одностороннем порядке составляет об этом соответствующий Акт в произвольной форме, который подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает его в единой информационной системе в срок, предусмотренный подпунктом 5 пункта 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ. Акт, подписанный Заказчиком, является документом, подтверждающим факты, изложенные в нём. Претензия (письмо) и Акт рассматриваются Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения и в этот же срок:

6.22.1. В случае признания обоснованности претензии Поставщиком выплачивается неустойка Заказчику в соответствии с разделом 4 Контракта.

6.22.2. В случае непризнания претензии Поставщик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, мотивированные письменные возражения Поставщика с приложением копий документов, опровергающих сведения, изложенные в Акте, и размещает указанные документы в единой информационной системе не позднее дня их подписания.

6.23. Документы, указанные в пункте 6.22.2 Контракта, не позднее одного часа с момента их размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Заказчику.

6.24. Датой поступления Заказчику документов, предусмотренных пунктом 6.22.2 Контракта, считается дата их размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик. Датой поступления Поставщику документов, предусмотренных пунктом 6.22 Контракта, считается дата их размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

6.25. В случае неразмещения Поставщиком в единой информационной системе письменных мотивированных возражений с документами, опровергающими сведения, изложенными в Акте, в установленный пунктом 6.22 Контракта срок претензия Заказчика считается признанной Поставщиком обоснованной, и Поставщик обязан уплатить неустойку в соответствии с разделом 4 Контракта.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Качество Товара, поставляемого по Контракту, должно соответствовать условиям и требованиям Контракта и приложений к нему.

7.2. Поставщик предоставляет гарантию Производителя на Товар. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с Товаром. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с условиями Контракта и действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (сертификация аккредитованным органом по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия), включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)Таможенного союза или декларированием соответствия на основании собственных доказательств и (или) полученных с участием органа по сертификации или аккредитованной испытательной лаборатории (центра), включенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза);

сертификат (паспорт) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Все документы должны быть на русском языке и заверены надлежащим образом.

7.4. Гарантийный срок Товара: не менее 12 месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке Товара. Во время гарантийного периода Поставщик на основании заявок (претензий) Заказчика самостоятельно или через сервисную организацию должен устранять все обнаруженные неисправности Товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

7.5. В период действия гарантийного срока замена Товара или ремонт любой неисправной части Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если неисправность не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.

7.6. Все запасные части, устанавливаемые на Товар в течение гарантийного обслуживания должны быть сертифицированы на совместимость с этим Товаром производителем основного Товара.

7.7. В случае обнаружения в ходе гарантийного ремонта Товара неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков Поставщик обязан произвести замену такого Товара.

7.8. Замена Товара ненадлежащего качества осуществляется в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения одного из недостатков, указанных в пункте 7.7 Контракта, с учетом доставки Товара надлежащего качества Заказчику.

7.9. В случае нарушения сроков, указанных в п. 7.8 Контракта, Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями Контракта.

7.10. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену Товара, на такую замененную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.

7.11. Гарантийный срок продлевается на время, на протяжении которого использование Товара было невозможным из-за выявленных недостатков.

7.12. Все расходы, связанные с гарантийной заменой Товара, несет Поставщик.

7.13. Контактный телефон, по которому Заказчик может связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для консультации __________________. Контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 09.00 до 18.00 часов по московскому времени.

7.14. Гарантийное обслуживание включает в себя комплекс работ, связанных
с реализацией гарантийных обязательств Производителя и Поставщика, направленных на обеспечение полной работоспособности Товара в гарантийный период эксплуатации. Гарантийное обслуживание включает в себя гарантийный ремонт и замену Товара (в случае невозможности или нецелесообразности ремонта), а также определение причин возникновения неисправности и объёмов необходимых ремонтных работ. Расходы на гарантийное обслуживание Товара в гарантийный срок несет Поставщик, включая расходы на проведение независимой экспертизы. Под нецелесообразностью ремонта понимается ремонт, при котором расходы Поставщика на его осуществление превышают 80% от стоимости Товара по Контракту (устанавливается исключительно на основании заключения независимой экспертизы). Под невозможностью ремонта понимается отсутствие необходимых запасных частей ввиду прекращения их выпуска производителем, техническая невозможность восстановления Товара либо восстановление Товара, при котором невозможно приведение его в первоначальное состояние по всем параметрам, включая товарный (внешний) вид.

7.15. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, т.е. не соответствующего требованиям Контракта, Заказчик вправе потребовать от Поставщика замены Товара без доплаты или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта с возвратом Товара Поставщику.

7.16. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение срока годности (срока полезного использования) Товара.

7.17. Устранение неисправностей в Товаре, возникших в период действия
их гарантийного срока, осуществляется Поставщиком с выездом на место поставки Товара в течение 5 рабочих дней с даты поступления заявки Заказчика Поставщику, которая направляется по электронной почте на адрес, указанный в пункте 14.11 Контракта. На время ремонта Заказчику предоставляется Поставщиком функционально аналогичный исправный Товар (подменный Товар) не позднее 5 рабочих дней с даты поступления заявки Заказчика, если ремонт Товара невозможно осуществить на месте его постоянного нахождения у Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

8.1. Условием заключения Контракта является предоставление Поставщиком обеспечения исполнения Контракта. Исполнение Контракта может обеспечиваться независимой гарантией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами.

8.1.1. Размер обеспечения исполнения Контракта 10% от цены Контракта, что составляет ___________________ (______________________________) рубля __ копейки.

8.1.2. В случае применения антидемпинговых мер размер обеспечения исполнения Контракта изменяется в порядке, установленном действующим законодательством.

8.1.3. Поставщик, с которым заключается Контракт по результатам определения Поставщика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона №44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Федерального закона №44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

8.2. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются Поставщиком, с которым заключается Контракт самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

8.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в установленном размере по реквизитам:

Получатель: УФК по г. Москве (ФГБУ «РФИ Минприроды России», л/с 20736Ч04050) ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Счет для перечисления суммы обеспечения исполнения Контракта: Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьбанк Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу//УФК по г. Москве г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва) Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения Контракта (извещение № ____________)».

8.3.1. денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Контракта возвращаются Поставщику, с которым заключен Контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты подписания сторонами документа о приемке Товара;

8.3.2. по заявлению Поставщика ему возвращаются части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения Контракта в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты подписания документа о приемке Товара.

8.4. Требования к обеспечению исполнения Контракта в форме независимой гарантии устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации, условиям документации о закупке и Контрактом.

Независимая гарантия, обеспечивающая исполнение Контракта, должна обеспечивать обязательства Поставщика перед Заказчиком по Контракту, в том числе:

- обязательства оплатить суммы неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом;

- обязательства уплатить суммы убытков (за исключением упущенной выгоды), в том числе в случае расторжения Контракта по причине его неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком;

- обязательства по возврату аванса, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по возврату аванса (если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса).

Независимая гарантия не должна содержать условия о том, что:

- ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии ограничивается суммой, на которую выдана гарантия;

- требование по гарантии должно быть получено до истечения срока гарантии.

В независимую гарантию, обеспечивающую исполнение Контракта должно включаться условие:

- об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

- никакие изменения и дополнения, вносимые в Контракт, не освобождают гаранта от исполнения обязательств.

8.5. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению Контракта в установленные сроки, срок действия независимой гарантии продлевается на срок действия таких обстоятельств.

8.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта лицензии на осуществление банковских операций или в случае прекращения деятельности организаций, выдавших независимую гарантию, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта (не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение).

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 4.7 Контракта.

8.7. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта. Поставщик вправе уменьшить размер обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику.

8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Поставщик.

8.11. В случае если Поставщик избрал в качестве обеспечения исполнения Контракта независимую гарантию, Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета Банка, выдавшего независимую гарантию, если Гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по «30» июня 2024 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение взаимных обязательств Сторон по Контракту, за исключением обязательств по оплате Товара, неустоек, возникших в период действия Контракта, и возмещения ущерба и иной ответственности за его нарушение, которые действуют до полного их исполнения, а также до полного исполнения гарантийных обязательств.

9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара при уменьшении, предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара;

- в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ.

9.3. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

9.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

9.5. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ и (или) поставляемому Товару;

б) при определении Поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в пп. «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.7. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик в ЕИС формирует, подписывает и размещает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ. Решение не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически направляется Поставщику. Дата поступления Поставщику решения дата его размещения в ЕИС.

Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.9.1. В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик направляет Поставщику уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

9.10. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных Поставщиков.

9.11. В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Поставщик в ЕИС формирует , подписывает и размещает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ. Решение не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически направляется Заказчику. Дата поступления Заказчику решения дата его размещения в ЕИС.

Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.15. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем поставленного Поставщиком и оплаченного Заказчиком Товара.

9.16. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

9.17. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуется действующим законодательством.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов (за исключением случаев, если их подготовка и проведение осуществлялись по вине Поставщика в связи с нарушением им установленных требований по пропускному и внутриобъектовому режимами, других документов, регламентирующих безопасность объекта), гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, за исключением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые явились следствием нарушения Поставщиком природоохранного законодательства Российской Федерации, неисполнения проектной документации, а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.

10.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) календарных дней после их наступления в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.

Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны вправе провести переговоры с целью принятия решения о расторжении Контракта.

11. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Условия Контракта являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 11.5 Контракта.

11.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного доступа, полученной друг от друга в рамках Контракта, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. Под информацией ограниченного доступа понимается: любые сведения (сообщения, данные), в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, представленные Сторонами друг другу в письменном или ином виде при условии, что любая из Сторон укажет на конфиденциальность названных сведений (сообщений, данных) письменно или путем проставления на носителе информации соответствующего грифа конфиденциальности.

11.3. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Контракта. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонам фактах разглашения, либо угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации ограниченного доступа третьими лицами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах. В случае разглашения информации ограниченного доступа одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты информации ограниченного доступа, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме.

11.4. В течение срока выполнения работ или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения условий конфиденциальности. обязуется возместить все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.

11.5. Не считается разглашением условий Контракта сообщение части его условий надзорным органам Российской Федерации. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного самоуправления может быть передана указанным органам только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

11.6. При исполнении своих обязательств, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракт законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.7. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 11.6 Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 11.6 контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.8. После получения уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет в письменной форме подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет.

11.9. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет

11.10. В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 11.6 Контракта действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ

12.1. Если Поставщиком с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанном в пункте 8.1.1 Контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого Поставщика участника в соответствии с настоящим пунктом Контракта, с одновременным предоставлением таким Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения согласно подпункту 8.1.1 Контракта.

К информации, подтверждающей добросовестность Поставщика, относится информация, содержащаяся в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающая исполнение таким Поставщиком в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому Поставщику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких Контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

12.2. Обеспечение, указанное в пункте 12.3 Контракта, предоставляется Поставщиком, с которым заключается Контракт, до его заключения. Поставщик, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта.

12.3. В случае применения антидемпинговых мер, размер обеспечения Контракта составляет
___________________ (________________________) рублей _ копеек.

12.4. Если Контрактом предусмотрена выплата аванса и Контракт заключен в соответствии с пунктом 12.1 Контракта, выплата аванса не производится.

13. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

13.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, электронной почте, обмена факсимильными сообщениями и телеграммами.

13.2. Стороны при осуществлении юридически значимых действий обязаны осуществлять деловую переписку, направляя друг другу письма или иные документы (далее – документ(ы)) в письменном виде, за исключением отправки документов и информации письмами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью.

Документы должны направляться по почте заказными почтовыми отправлениями (с уведомлением о вручении или без такового на усмотрение отправителя), либо посредством курьерской доставки, нарочным или по электронной почте письмом, подписанным усиленной квалифицированной электронной подписью.

Документы, направленные электронными заказными письмами, приравниваются к письменным документам, направленным заказными почтовыми отправлениями.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ, документы могут направляться через Единую информационную систему и иными способами, предусмотренными указанным законом.

Дополнительно документы могут направляться способами, перечисленными
в пункте 13.1 Контракта.

13.3. При отправке документа по электронной почте в теме электронного письма указывается наименование документа, наименование Стороны, от которой исходит документ, номер и дата документа. В электронном письме перечисляются документы, направляемые файлами во вложении с указанием наименования файлов, их формата и размера. Отправка электронного образа документа в формате PDF (далее – скан документа) по электронной почте или через систему электронного документооборота электронным письмом, подписанным усиленной квалифицированной электронной подписью контактного лица Стороны, указанного в Контракте, приравнивается к передаче оригинала документа Стороне-адресату. Датой вручения документа, отправленного по электронной почте, является дата выполнения доставки электронного письма на электронный адрес Стороны, указанный в Контракте, которая подтверждается распечаткой уведомительного электронного письма, поступившего на электронную почту отправителя электронного письма в автоматическом режиме с почтового сервера.

Датой вручения документа Стороне, отправленного заказным почтовым отправлением, является дата вручения почтового отправления Стороне-адресату, указанная в уведомлении о вручении (ф. 119), либо дата получения почтового отправления Стороной-получателем, указанная в распечатке отчета об отслеживании отправления с почтовым идентификатором, сформированного на официальном сайте АО «Почта России» в отношении заказного почтового отправления, которым был отправлен документ.

Датой вручения документа Стороне, доставленного посредством курьерской доставки или нарочным, является дата получения документа Стороной-получателем, указанная на первом листе документа работником Стороны-получателя.

При отправке документа несколькими способами, предусмотренными пунктом 13.1 Контракта, датой вручения документа Стороне является самая ранняя дата вручения документа любым из способов вручения, указанным в пункте 13.1 Контракта при условии соблюдения требования об отправке оригинала документа одним из способов, предусмотренных пунктом 13.2 Контракта.

13.4. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии или иного документа составляет 5 (пять) рабочих дней с даты получения претензии или иного документа по случаям, в отношении которых настоящим Контрактом не предусмотрен иной срок рассмотрения претензии или иного документа.

13.5. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Московской области.

13.6. Стороны вправе заключать мировые соглашения по спорам, рассматриваемым или рассмотренным арбитражным судом, на любых согласованных ими условиях, а также дополнительные соглашения к мировым соглашения, утверждаемым Арбитражным судом Московской области в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для утверждения мировых соглашений.

13.7. При судебных спорах Сторона перед направлением ею любого процессуально значимого документа в арбитражный суд (исковое заявление, отзыв на исковое заявление, апелляционную или кассационную жалобу, возражения на отзыв на исковое заявление, апелляционную или кассационную жалобу, ходатайство, заявление об обеспечении иска, письменные объяснения, апелляционная жалоба, кассационная жалоба, иные документы, адресованные суду) обязано направить копию указанного документа другой Стороне Контракта в порядке, указанном пунктами 13.2, 13.3 Контракта. Неисполнение данной обязанности признаётся Сторонами как злоупотребление правом Стороной, ненаправившей копию процессуально значимого документа другой Стороне (ч. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

14.3. Если при осуществлении поставки обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению Контракта, каждая из сторон обязана известить об этом другую сторону Контракта и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

14.4. По всем иным вопросам, не урегулированным в Контракте, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

14.5. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика, и размещаются в единой информационной системе.

14.6. В случае внесения изменения в законодательство Российской Федерации и подзаконные нормативные акты (далее – изменения), регулирующие сферу закупок, положения настоящего Контракта, вступающие в противоречие с принятыми изменениями, применяются в редакции принятых изменений, за исключением изменений, действие которых не распространяется на ранее заключенные Контракты.

14.7. При наличии в Контракте технических ошибок, допущенных при указании чисел в цифровом обозначении либо в письменном (словесном) обозначении, приведшим к несовпадению цифрового обозначения числа с его расшифровкой в словесном обозначении, приоритет отдаётся тому значению числа, которое является арифметически правильным. Правильность значения числа определяется арифметическими действиями с числами, являющимися составляющими искомого числа. При невозможности установления правильности числа стороны подписывают дополнительное соглашение об исправлении технической ошибки (описки).

14.8. Все документы, исходящие от Стороны по Контракту и отправляемые в рамках исполнения Контракта, должны быть подписаны уполномоченным лицом Стороны - отправителя.

14.9. Все достигнутые договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.

14.10. Уполномоченное лицо Заказчика – _______________, тел.: ____________, электронная почта: _________________.

14.11. Уполномоченное лицо Поставщика – ________________ тел.: _______________, электронная почта: _________________.

14.12. При подписании дополнительных соглашений к Контракту, Товарных накладных и товарно-транспортных накладных в виде документов на бумажных носителях Заказчик и Поставщик проставляют круглые печати своих организаций в месте подписания документа, а также круглая печать проставляется на письменной доверенности Стороны (дополнительное требование в соответствии с частью 1 ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации). Без печатей обеих Сторон (для доверенности – без печати доверителя) такие документы являются недействительными, за исключением случаев, когда такие документы оформлены в электронном виде и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченными лицами либо одна из Сторон или обе Стороны отказались от применения печатей в своей хозяйственной деятельности, о чём Сторона, принявшая соответствующее решение, обязана уведомить вторую Сторону в письменном виде не позднее 7 рабочих дней со дня принятия такого решения.

14.13. Приложения к Контракту:

- приложение № 1 – Техническое задание;

- приложение № 2 – Спецификация;

15. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

15.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара.

15.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

16. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Контракту № _______

от «__» _________ 2024 г.

Описание объекта закупки

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

(заполняется в соответствии с Приложением № 1 к Извещению и предложением победителя закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Контракту № _______

от «__» _________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными