Тендер - Поставка аргона и азота №286274136

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть36 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Иркутская облМесто поставки (адрес): г. Ангарск, 96 квартал, д.9 Обоснование_ЦД_

УТВЕРЖДАЮ:

от имени Заказчика

Директор Института, член-корр.РАН

_____________________/ Д.П. Гладкочуб/

«_____» ______ 2024 г.

Обоснование цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

- Посмотреть таблицу с данными

Код ОКПД 2*

20.11.11.122
20.11.11.140

Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)

с даты заключения Договора по 20 декабря 2025 года, включительно. Товар поставляется Поставщиком отдельными партиями на основании заявок Заказчика в срок, не более 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком.

Используемый метод определения НМЦД

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с частью 6.1 раздела 3 главы 2 Положения о закупке ИЗК СО РАН

Информация об источниках, используемых при обосновании НМЦД

- Предложение 1 (КП б/н от 02.12.2024 г – ООО «МАЯК» г. Грозный)

- Посмотреть таблицу с данными

- Предложение 2 (КП № 20 от 30.11.2024 г – ООО «ПГ «Протон»)

- Посмотреть таблицу с данными

- Предложение 3 (КП б/н от 30.11.2024 г – ООО «Промгаз»)

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет НМЦД

Заключить договор с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предложившим наиболее низкую цену и согласившимся со всеми условиями поставки товара ООО «МАЯК» г. Грозный

Итого НМЦД

Общая максимальная цена по Договору на период его действия составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(четыреста тысяч) рублей 00 копеек

Дата подготовки обоснования НМЦД: 10.12.2024 г

• Приложения:

Источники ценовых предложений, используемых при обосновании НМЦД

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_40-ЕП-2024

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ЗЕМНОЙ КОРЫ

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

(ИЗК СО РАН)

«УТВЕРЖДАЮ:

Директор Института член-корр.РАН

_____________________/ Д.П. Гладкочуб

«_____» ____________________ 2024 г.

Извещение об осуществлении закупки

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - смсп

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, 96 квартал, д.9

Сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

с даты заключения Договора по 20 декабря 2025 года, включительно. Товар поставляется Поставщиком отдельными партиями на основании заявок Заказчика в срок, не более 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком

Сведения о цене договора

Общая максимальная цена по Договору на период его действия составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(четыреста тысяч) рублей 00 копеек

Порядок формирования цены

Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, производимые им в процессе исполнения Договора, в том числе:

- стоимость товара

-стоимость упаковки товара;

-расходы на исполнение обязательств по замене товара с недостатками;

- расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

- НДС (в том случае, если Поставщик является плательщиком НДС).

Порядок подведения итогов

Итоги закупки не подводятся

Место и порядок предоставления документации

Извещение об осуществлении закупки в свободном доступе на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, доступно с момента опубликования извещения об осуществлении закупки. Извещение об осуществлении закупки на бумажном носителе не предоставляется.

К настоящему извещению прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1. Проект договора.

- Приложение № 2. Обоснование ЦД

Исполнитель:

Ведущий контрактный управляющий Леванова И.А

Согласовано:

Начальник ПЭО Харитонова Н.И.

Договор_№_40-ЕП-2024

ДОГОВОР № 40-ЕП-2024

на поставку аргона и азота

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земной коры Сибирского отделения Российской академии наук (ИЗК СО РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гладкочуба Дмитрия Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «МАЯК» (ООО «МАЯК»), являющийся субъектом малого предпринимательства, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Апарина Валерия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», руководствуясь нормами Федерального закона от «18» июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее № 223-ФЗ), подпунктами 4, 30 пункта 1 раздела 2 главы 4 Положения о закупке ИЗК СО РАН, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору, Поставщик обязуется поставить аргон жидкий и азот жидкий (далее – товар в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Место поставки товара: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, 96 квартал, д.9

1.3. Количество, наименование, функциональные, технические и качественные характеристики, общая стоимость Товара, указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена на поставляемый по настоящему Договору Товар устанавливается в рублях.

2.2. Общая максимальная цена по Договору на период его действия составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(четыреста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

2.3. Указанная в пункте 2.2 цена Договора является ориентировочной. Окончательная цена Договора определяется по окончании срока окончания поставки путем суммирования стоимости фактически поставленного товара по всем заявкам, исполненным по Договору, исходя из стоимости единичных расценок, указанных в Приложении № 1 и не может быть более общей максимальной цены Договора. Общая максимальная цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, производимые им в процессе исполнения Договора, в том числе:

- стоимость товара

-стоимость упаковки товара;

-расходы на исполнение обязательств по замене товара с недостатками;

- расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

- НДС (в том случае, если Поставщик является плательщиком НДС).

2.4. Оплата по настоящему Договору производится в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа по факту поставки товара по спецификации, на основании выставленного Поставщиком и полученного Заказчиком оригинала счета на оплату.

Форма оплаты – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Источник финансирования: внебюджетные средства, в том числе Заказчик осуществляет оплату по договору в соответствии с Соглашением №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть96 от 15 мая 2023 года между Российским научным фондом, руководителем проекта и организацией о предоставлении гранта на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований.

3. Срок действия Договора

3.1. Договор подписан Сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до «31» декабря 2025 года. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе обязательств Поставщика, связанных с поставкой некачественного товара.

3.2. Срок поставки по договору – с даты заключения Договора по 20 декабря 2025 года, включительно. Товар поставляется Поставщиком отдельными партиями на основании заявок Заказчика в срок, не более 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком

4. Обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Принять товар, указанный в п. 1.1 настоящего Договора в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Договора.

4.1.2. Оплатить товар в порядке и срок, установленные п. 2.3 настоящего Договора.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.2.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Договора и подтверждающих исполнение обязательств по настоящему Договору.

4.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

4.2.4. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

4.2.5. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Договора в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2.6. Осуществить оплату по настоящему Договору только после уплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора

4.2.7. Осуществить выплату Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора

4.2.8. Пользоваться иными правами, установленными настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. Поставить товар надлежащего качества и количества, ассортимента согласно п. 1.1 настоящего Договора, Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Договора.

4.3.2. В случае обнаружения недостатков товара в процессе приемки товара устранить такие недостатки в порядке и в сроки, указанные в акте, составленном в порядке п.п. 5.7, 5.8 настоящего Договора.

4.3. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом различных вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, ответственных представителей, о назначении которых уведомить друг друга не позднее дня, следующего за днем подписания настоящего Договора Сторонами.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов о приемки товара, учитывая пункт 5.3 настоящего Договора

4.4.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с
условиями настоящего Договора.

4.4.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (в том числе просрочки исполнения) Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4.5. Поставщик гарантирует:

• • • что в отношении него не проводится процедура ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании Поставщика несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
    • что в отношении него не проводится процедура приостановления деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату заключения Контракта;
    • что он не был привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
    • отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
    • отсутствие у физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, являющейся предметом настоящего Договора, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, которые владеют напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо владеют напрямую или косвенно долей, которая превышает 10% в уставном капитале

- отсутствие в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц»

- не является иностранным агентом согласно Федеральному закону от 14.07.2022 № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием"

5. Порядок доставки, приемки товара.

5.1. Поставка Товара осуществляется партиями по заявке Заказчика, в соответствии с условиями, согласованными Сторонами в спецификации.

5.2. Заказчик направляет Поставщику Заявку на поставку очередной партии Товара, соответствующую требованиям, установленным пунктом 5.3 настоящего Договора.

5.3. Заявка должна содержать следующие сведения:
– наименование Товара;
– ассортимент и количество Товара каждого вида, комплектность;
– цену Товара, общую стоимость поставляемого Товара, включающую сумму НДС;
– сроки поставки Товара;
– иные условия по усмотрению Сторон.

5.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: документы (или надлежащим образом заверенные копии документов), подтверждающий соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, товарную/товарно-транспортную накладную или универсальный передаточный документ., счет, счет-фактуру (в случае, если Поставщик обязан выставить счет-фактуру в соответствии с требованиями действующего законодательства), гарантийный талон либо иной документ по гарантии

В случае отсутствия выше названных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

Поставка товара по настоящему Договору оформляется товарной накладной или универсальным передаточным документом.

5.5 Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям, а также подтверждено соответствующим сертификатом, заверенным производителем товара.

5.6. Приемка по качеству и количеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 от 15.06.65 г. и по качеству № П-7 от 25.04.66 г.

5.7.В случае обнаружения несоответствия по качеству или количеству вызов представителя Поставщика обязателен.

5.8 Количество недопоставленной или некачественной продукции (товара) подлежит восполнению и поставке Поставщиком в течение трех рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

5.9. При отгрузке товара в многооборотной таре, цистернах (вагонах), принадлежащих грузоотправителю, они подлежат возврату в сроки, указанные в сертификатах.

5.10. Поставка товара Поставщиком производится только в обменные баллоны по фактическому наличию пустых баллонов. По соглашению сторон возможна заправка техническим газом баллонов, либо иных емкостей Заказчика, пригодных для хранения и транспортировки технических газов.

5.11. При предоставлении Заказчиком обменных баллонов, Поставщик производит технический осмотр и приемку баллонов от Заказчика в его присутствии, в соответствии с ГОСТом▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Баллоны стальные бесшовные». Баллоны с истекшим сроком освидетельствования подлежат возврату Заказчику, или ремонту, по согласованию сторон.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в т.ч. гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней Ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в т.ч. гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в виде фиксированной суммы в размере 1% (одного процента) цены Договора, но не менее 1 тыс.руб и не более 5 тыс.руб.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такие пени устанавливаются в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней Ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в виде фиксированной суммы в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одной тысячи) рублей.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, предусмотренных Договором, которые не имеют стоимостного выражения, виновная Сторона выплачивает другой Стороне штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одной тысячи) рублей.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.7. В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик также имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Договора.

6.8. Обеспечение исполнения настоящего Договора не предусмотрено.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Претензионный порядок рассмотрения споров по Договору является для Сторон обязательным.

7.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату, по месту нахождения Сторон, указанному в разделе 13 настоящего Договора либо по адресу электронной почты, указанному в пунктах 11.4, 11.5 договора и в разделе 13 договора, с последующим направлением оригинала претензии заказным почтовым отправлением.

7.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указанных в пункте 7.2 настоящего Договора, не допускается.

7.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со дня его получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок, означает признание требований претензии.

7.5. Споры, по которым не было достигнуто соглашение при соблюдении претензионного порядка, подлежат передаче в Арбитражный суд Иркутской области.

8. Порядок расторжения и изменения Договора

8.1. Расторжение и изменение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации. Договор может быть так же расторгнут путем одностороннего отказа Сторон Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях: в случае просрочки поставки товара Поставщиком более чем на 30 дней, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем договоре, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем договоре. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора вступает в силу и договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.

В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем поставленного Поставщиком товара.

8.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить:

8.3.1. сроки исполнения обязательств по Договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору;

8.3.2. иные условия исполнения Договора, если такое изменение договора допускается законом.

8.4. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

9. Действие непреодолимой силы

9.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

9.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с начала их действия.

9.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление названных обстоятельств.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции при осуществлении хозяйственной деятельности (далее – антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при исполнении Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения Договора. Для целей определения ответственности Сторон по Договору нарушение антикоррупционных требований указанными лицами признается их нарушением, совершенным Стороной.

10.2. Сторона, которой стало известно о фактах неправомерного (с нарушением антикоррупционных требований) получения работниками или представителями другой Стороны (лично или через посредников) доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) в связи с заключением и исполнением Договора (далее – получение доходов с нарушением антикоррупционных требований), обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 2 (Двух) рабочих дней.

10.3. Сторона, у которой появились обоснованные подозрения в получении доходов с нарушением антикоррупционных требований, может направить другой Стороне запрос о представлении документов и информации, необходимых для проверки таких подозрений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами. Сторона, получившая указанный запрос, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные Федеральным законом основания для отказа в их представлении) в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.

10.4. При наличии доказательств получения доходов с нарушением антикоррупционных требований, а также при наличии обоснованных подозрений в этом и неисполнении другой Стороной обязанности представить запрашиваемые документы и информацию Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке. Если при этом имеются доказательства совершения уголовного преступления или административного правонарушения коррупционной направленности либо в результате нарушения антикоррупционных требований Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

10.5. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11. Заключительные положения

11.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Риск повреждения или случайной гибели товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

11.3. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их осуществления письменно сообщать друг другу о таких изменениях.

11.4 Лицом, ответственным за текущий контроль исполнения Договора от имени Заказчика (контактным лицом) является:

- Посмотреть таблицу с данными

11.5. При ведении документооборота по Договору, за исключением предоставления оригиналов документов, предусмотренных Договором, Стороны признают переписку, в том числе, полученную с электронных адресов (Е-mail), указанных в разделах 11.4, 13 Договора достоверной

11.6. Скан-копии документов по Договору, полученных с/на электронные почты, указанные в реквизитах Договора (раздел 13), а также в п. 11.4. Договора, обладают полной юридической силой, до момента получения оригиналов документов.

Сообщение, направленное по электронной почте, считается полученным в момент его доставки, если сообщение доставлено в будний день в течение рабочего дня Стороны. В случае доставки сообщения по электронной почте в выходной или нерабочий день, данное сообщение считается полученным в первый рабочий день, следующий за днем его отправки.

11.7. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью

Приложение № 1 Спецификация

12. Порядок получения отчетных документов. Электронный документооборот

12.1. При наличии принятого приглашения в системе ЭДО, а также по взаимному согласию, Стороны вправе осуществлять обмен электронными документами по телекоммуникационным каналам связи (далее – электронный документооборот, ЭДО), подписанными квалифицированной электронной подписью (далее – КЭП), во исполнение своих обязательств по договору.

ИЗК СО РАН для ЭДО ID 2AEB809E610-79C6-4A53-81ED-296DCFE6C1A9

12.2. Стороны соглашаются признавать полученные (направленные), удостоверенные КЭП электронные первичные учетные документы (счета-фактуры, акты сдачи-приемки оказанных услуг и т.п. документы, подтверждающие оказание услуг) равнозначными аналогичным документам на бумажных носителях, подписанным собственноручно.

12.3. Вследствие причин технического или/и иного характера, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Стороны вправе осуществлять обмен документами с их подписанием собственноручной подписью на бумажном носителе уполномоченными лицами.

12.4. При обмене документами на бумажном носителе Стороны руководствуются положениями соответствующего договора.

12.5. Стороны не несут ответственность за возможные временные задержки исполнения и/или искажения содержания электронных документов, возникающие по вине лиц, предоставляющих услуги связи.

12.6. Датой получения документа в системе от направляющей Стороны, считается дата, указанная в подтверждении от Оператора ЭДО получающей Стороны. Документ, поступивший и подтвержденный Оператором, считается полученным Стороной. Приемка оказанных услуг осуществляется в сроки и в порядке, установленном в настоящем договоре.

12.7. В случае передачи Стороне электронного документа с ошибкой, Сторона, которая выявила ошибку направляет уведомление другой Стороне о необходимости исправить документ. Сторона, допустившая ошибку, предоставляет другой Стороне исправленный документ в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения уведомления.

12.8. Взаимодействие через электронный документооборот не отменяет взаимодействие через иные способы обмена документами между Сторонами в рамках исполнения обязательств по договору.

12.9. Электронные документы признаются равнозначным аналогичному подписанному собственноручно документу на бумажном носителе и порождают для Сторон юридические

последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей при одновременном соблюдении следующих условий:

- подтверждена действительность квалифицированного сертификата КЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ на дату подписания документа;

- получен положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата КЭП, с помощью которой подписан электронный документ;

- подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания;

- КЭП, с помощью которой подписан документ, используется с учетом ограничений, содержащихся в сертификате КЭП.

12.10. Обмен электронными документами происходит в незашифрованном виде. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. В каждом случае получения подписанного электронного документа получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах, имеющихся у него полномочий.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к Договору № 40-ЕП-2024

от___________________

Спецификация

Наименование и количество поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству товара

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не был выставочным экземпляром) и соответствует требованиям, установленным Договором. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов, технических условий, установленных для данного вида товара действующим законодательством Российской Федерации.

В случае если товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством, его качество должно подтверждаться соответствующими сертификатами, иными документами о качестве, установленными для данного вида товара.

• Товар при поставке должен сопровождаться следующими документами: сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта России на поставляемый товар (в случае если товар подлежит обязательной сертификации); соответствующие санитарно-эпидемиологические заключения государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации на русском языке (при наличии). Сведения о документе, удостоверяющем соответствие установленным требованиям (сертификата соответствия или декларации о соответствии) указывается в товарной накладной или в приложении к ней. Копии документов, подтверждающих соответствие поставляемого товара установленным требованиям, прилагаются к товару.

- Посмотреть таблицу с данными