Тендер - Поставка аргона газообразного высокой чистоты №315091344

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Контракт.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть44  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиРасчет_НМЦК_(1) - Посмотреть таблицу с данными

Контракт № __________

на поставку аргона газообразного

ИКЗ

г. Кемерово «__» октября 2025 г.

«Поставщик», действующий на основании регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский государственный аграрный университет имени В.Н. Полецкова» (Кузбасский ГАУ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице врио ректора Кулинчик Ирины Геннадьевны, действующего на основании Приказа № 155-кр от 02.06.2025, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Поставщик по настоящему Контракту обязуется поставить аргон газообразный (далее – Товар) в количестве и ассортименте указанных в «Спецификации» (Приложение № 1), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

Стоимость контракта и порядок расчетов

Цена Контракта составляет руб, НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения.

Цена Контракта включает в себя стоимость товара, доставку товара, а также все расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, все виды налогов, сборов и другие обязательные платежи, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

Оплата за поставленный товар производится Заказчиком российскими рублями безналично, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за каждую партию товара, в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД) и предоставления Поставщиком счёта и (или) счета-фактуры.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Контрактом.

Источники финансирования: средства бюджетного учреждения.

Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить количество всех предусмотренных Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества поставляемого товара, и иных условий Контракта.

Качество и упаковка товара

Качество товара должно соответствовать требованиям Контракта, техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Контрактом, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

В случае поставки товара ненадлежащего качества или с остаточным сроком годности менее установленного пунктом 2.6. настоящего Контракта Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить товар в течение 5 дней с момента уведомления Заказчиком.

При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с указанными в Контракте.

Порядок и срок поставки, приемка товара

4.1. Срок поставки Товара – в течение 1 календарного дня с даты заключения настоящего Контракта.

4.2. Адрес поставки: Кемеровская область, г. Кемерово, г. Кемерово, ул. Марковцева, 5.

4.3. Поставка, погрузочно-разгрузочные работы, доставка осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Вместе с товаром Заказчику должны быть переданы все относящиеся к товару сопроводительные документы, подтверждающие его качество, безопасность и происхождение.

4.4. Товар должен поставляться в соответствии с Приложением № 1. Целостность упаковки не должна быть нарушена. Упаковка должна соответствовать характеру поставляемого товара и способу транспортировки, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

4.5.Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны оригиналы товарной накладной, счета и(или) счета-фактуры с обязательной ссылкой на номер Контракта (или УПД), а также копии документов, подтверждающие качество товара, сертификаты соответствия товара, копии сертификатов качества, копии регистрационного удостоверения, документы, подтверждающие страну происхождения товара, предусмотренные действующим законодательством и иные документы, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.6. Приемка товара (партии товара) и оформление результатов приемки осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства. Расходы по приемке товара в случае привлечения сторонних организаций для оценки его качества несет Поставщик. В случае выявления несоответствий при приемке поставленного Товара условиям настоящего контракта, стороны обязаны составить акт с перечнем недостатков и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 10 календарных дней со дня приемки Товара.

4.7. При приемке товара Заказчик проверят соответствие его количества, качества и иных характеристик товара требованиям, установленным в Контракте.

4.8. Срок исправления ненадлежащего исполнения Контракта Поставщиком составляет 10 календарных дней.

4.9. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего спецификации или иным требованиям, указанным в настоящем Контракте либо несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.

4.10. Датой исполнения Поставщиком обязательств по Контракту считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.

4.11. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания товарных накладных Заказчиком.

Права и обязанности Сторон

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Контракте, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.

Требовать возмещение расходов при проведении экспертизы в случае, если по результатам экспертизы товар оказался ненадлежащего качества, не соответствует требованиям, установленным Контрактом.

Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

Заказчик обязан:

Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Своевременно оплатить товар, поставленный в соответствии с условиями Контракта.

Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

Поставщик вправе:

Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Контракта.

Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

Поставщик обязан:

Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями Контракта.

Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

Предоставлять одновременно с товаром копию лицензии, в случае если поставка товара подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством, а также данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.

Сообщать Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме об изменении своего расчетного счета с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

Представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения.

Исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность Заказчика:

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Ответственность Поставщика:

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (пеню). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) составляет 0,5% от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф). Размер штрафа составляет 10% от цены Контракта за неисполнение и каждый случай ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пени, штрафа).

Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Поставщиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика.

В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Поставщиком в пятидневный срок со дня получения требования, Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты за товар на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки (пени, штрафов).

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством.

После того, как решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта принято, Заказчик на следующий день обязан направить уведомление Поставщику одним из следующих способов:

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты;

- с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательстве Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжение Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Порядок разрешения споров, претензий Сторон

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с формированием совместного протокола урегулирования споров.

8.2. Все достигнутые соглашения Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда, Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

8.4. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

8.5. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

8.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Кемеровской области.

9. Прочие условия Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.10.2025г., а в части расчетов до полного исполнения обязательств.

9.2. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Контракту.

• Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении контракта вправе изменить условия контракта в следующих случаях:
• Увеличения количества поставляемого по контракту товара с соответствующим изменением цены контракта в пределах 10 (десяти) процентов от первоначальных условий контракта при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара.
• Снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.
• Изменения в ходе исполнения контракта тарифов на товары установленных органами, уполномоченными в области государственного регулирования тарифов.
• Изменения условий контракта, обусловленных изменениями действующего законодательства РФ или предписанием контрольного и/или надзорного органа.
• Поставки товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. При исполнении контракта, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в контракте.
• При невозможности по не зависящим от воли сторон контракта обстоятельствам (в том числе при введении новых технических требований к продукции и/или процессам ее производства) исполнить контракт в соответствии с указанными в нем условиями.

9.3. Расторжение Контракта допускается:

- по соглашению сторон;

- по инициативе Заказчика в соответствии с п. 9.2. Контракта,

- по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.4. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, путем уведомления Поставщика за 10 дней до даты предполагаемого расторжения в следующих случаях:

– неоднократного срыва поставки товара (отсутствие поставки или поставка осуществлена с задержкой более 2 часов);

– неоднократной поставки некачественного или некомплектного товара;

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе проведения закупки, указанного в преамбуле Контракта.

9.5. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, который подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

9.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.8. В части, неурегулированной настоящим Контрактом, отношения Сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.

9.9. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. Приложение является неотъемлемой частью настоящего контракта:

– Приложение №1 – Спецификация

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

- Посмотреть таблицу с данными

__________________ /_________/

М.П.

Приложение № 1

к Контракту поставки

№ _____ от «___» октября 2025г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными