Тендер - Поставка антивспенивающих очищающих таблеток №271513136

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть36 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Волгоградская облМесто поставки (адрес):400075, Волгоградская область, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, Д.13
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков ЗК_СП_№_8_т. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с даннымиИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на поставку антивспенивающих очищающих таблеток

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Приложение № 2 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование предмета закупки: поставка антивспенивающих очищающих таблеток

Количество и характеристики поставляемого товара:

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

3. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, ул. Республиканская, 13.

4. Срок поставки товара: с даты заключения договора до 30.11.2024, по заявке Заказчика, в течение 5-ти рабочих дней с момента получения от Заказчика заявки в будние дни с 09.00 до 16.00 (время местное). Заявка может направляться с помощью электронного документа (факсимильно или по электронной почте) или сообщаться устно по телефону.

5. Общие требования к качеству товара: качество и комплектность товара должны соответствовать международным/государственным стандартам, установленным для данного вида товара, иным нормативным актам, технической документации, условиям Договора и Технического задания.

Поставляемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению в установленном порядке. Обязательно наличие действующего сертификата соответствия (декларации соответствия) и регистрационного удостоверения, выданных в соответствии с законодательством РФ.

Товар должен полностью и надлежащим образом пройти таможенное оформление для свободного перемещения в пределах территории РФ, все налоги, сборы и платежи, связанные с таможенным оформлением товара, должны быть полностью уплачены в соответствии с таможенным законодательством.

6. Требования к безопасности товара: товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, охраны окружающей среды в течение установленного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки.

7. Требования к функциональным характеристикам товара: поставляемый товар должен быть пригодным для целей его использования в условиях лечебно-профилактического учреждения, в соответствии с назначением и свойствами такого товара, и должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для данного вида товара.

8. Требования к условиям поставки товара: погрузку, транспортировку, разгрузку поставленного товара Поставщик осуществляет собственными силами или с привлечением третьих лиц за свой счет, гарантирующий качество товара.

9. Требования к упаковке товара: Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, отвечающую требованиям ГОСТам, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить повреждение и (или) порчу товара во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

10. Порядок сдачи и приемки товара: входной контроль товара по качеству, количеству и остаточному сроку годности, осуществляется в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 (ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997) и от 25.04.1966 № П-7 (ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

11. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемого товара: в соответствии с законодательством Российской Федерации

Приложение № 3 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ФОРМА ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,

ПОДАВАЕМОЙ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

на ___________________________________

Изготавливается на бланке

(при наличии)

- Посмотреть таблицу с данными

(далее именуется – участник запроса котировок) представляет заявку на участие в запросе котировок на_________________________________________________________________

(указывается предмет запроса котировок)

(далее именуется – запрос котировок) и предлагает следующее:

Предложение о цене договора________________________________________________.

В случае признания нас победителем в настоящем запросе котировок и заключения с нами договора мы согласны исполнить условия договора, установленные извещением о проведении запроса котировок, а также указываем наименование и характеристики поставляемого товара (в случае осуществления поставки товара).

- Посмотреть таблицу с данными

Мы несем ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанных в настоящей заявке на участие в запросе котировок.

Участник запроса котировок (уполномоченное лицо)

Должность, Ф.И.О. _______________________________________

(подпись) м.п.

Приложение № 4 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ___

на поставку антивспенивающих очищающих таблеток

г. Волгоград «___» ________2024 года

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 8», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Гаценко Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании________________ с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №8», и на основании результатов запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить антивспенивающие очищающие таблетки (далее – товар) согласно спецификации (приложение № 1), являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора для нужд Заказчика, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его.

1.2. Поставка Товара осуществляется Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Волгоград, ул. Республиканская, 13.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора в соответствии с протоколом подведения итогов запроса котировок в электронной форме от «___»________№ _____ составляет ______(прописью), в т.ч. НДС________(прописью) (если НДС не облагается, указать основание. В случае если Договор будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора).

2.2. Заказчик обеспечивает оплату товара в установленном настоящим договором порядке, форме и размере за счет средств от приносящей доход деятельности.

2.3. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком по безналичному расчету путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента поставки Товара и предоставления Поставщиком надлежаще оформленных финансовых документов, подтверждающих исполнение принятых на себя Поставщиком обязательств.

2.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.5. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: стоимость Товара, с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на транспортировку, доставку и разгрузку, а также другие затраты, связанные с исполнением настоящего договора.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика с даты заключения договора до 30.11.2024, по заявкам Заказчика, в течение 5-ти рабочих дней с момента получения от Заказчика заявки в будние дни с 09.00 до 16.00 (время местное).

Заявка (Приложение №2) может направляться с помощью электронного документа (факсимильно или по электронной почте) или сообщаться устно по телефону.

3.2. Погрузку, транспортировку, разгрузку, ввод в эксплуатацию поставленного Товара Поставщик осуществляет собственными силами или с привлечением третьих лиц за свой счет, гарантирующий качество Товара, в том числе соблюдение температурного режима.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику полный комплект документов (или копии таких документов, заверенных надлежащим образом) подтверждающих страну происхождения Товара и соответствие качества Товара требованиям законодательства РФ:

- регистрационные удостоверения;

- сертификаты или декларации о соответствии Товара;

- счет на оплату, счет-фактуры (при наличии);

- товарная накладная в 2-х экземплярах.

Все документы должны быть заверены печатью Поставщика.

4.2. Поставщик гарантирует, что Товар:

- соответствует обязательным требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, предъявляемые действующим законодательством РФ,

- свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.

4.3. Товар должен быть полностью и надлежащим образом пройти таможенное оформление для свободного перемещения в пределах территории РФ, все налоги, сборы и платежи, связанные с таможенным оформлением Товара, должны быть полностью уплачены в соответствии с таможенным законодательством.

4.4. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара: остаточный срок годности поставляемого Товара не менее 12 месяцев от срока, указанного на упаковке, на момент поставки Товара.

4.5. В случае выявления в течение всего остаточного срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству, Поставщик обязан заменить ненадлежащего качества товаром надлежащего качества.

4.6. Поставщик обязан за свой счет заменить Товар, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара.

4.7. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.

4.8. Тара (упаковка) Товара должна обеспечивать его сохранность, предохранять от утраты товарного вида и всякого рода повреждений при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Материалы, используемые для упаковки, а также нетоксичные чернила или клей, используемые для нанесения текста или наклеивания этикеток, должны быть разрешены к применению для указанных целей.

4.9. Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть на русском языке, четкой, легко читаемой и содержать информацию согласно требованиям стандартов РФ применительно к такому типу Товара, установленным действующей нормативной документацией.

4.10. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, если он доставлен с нарушением вышеуказанных условий.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям Договора.

5.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, предусмотренные пунктом 4.1.

5.3. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.4. Приемка Товара по количеству, и качеству осуществляется Заказчиком в момент разгрузки Товара в месте поставки в соответствии с Заявкой. По завершении приемки подписывается товарная накладная.

5.4.1. При поступлении Товара в неисправной таре (упаковке) составляется акт о состоянии и недостатках тары (упаковки).

5.4.2. Осмотр Товара, поступившего в неисправной упаковке, производится при вскрытии упаковки. Вскрытие упаковки может производиться в присутствии уполномоченного представителя Поставщика и Заказчика.

5.4.3. При обнаружении в ходе приемки недостачи и Стороны составляют и подписывают двусторонний акт о недостаче. Поставщик обязуется поставить недостающее количество Товара соответствующим условиям Заявки, в течение 3-х рабочих дней с момента подписания такого акта.

5.4.4. При обнаружении недостатков Товара в ходе его приемки Заказчик обязан уведомить Поставщика в течение 2-х рабочих дней после их обнаружения с приложением мотивированного отказа от подписания товарной накладной с указанием перечня выявленных недостатков Товара, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы товара предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.

5.4.5. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 3-х рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков Товара.

Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.

5.4.6. Товар, не соответствующий по качеству условиям Договора, считается непоставленным.

5.5. Обязанность Поставщика по поставке Товара Заказчику считается исполненной в момент подписания Заказчиком товарной накладной.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств.

6.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

6.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приемке Товара.

6.1.4. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям Договора, Заявки.

6.1.5. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

6.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.

6.1.7. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

6.1.8. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Произвести приемку и оплату Товара в соответствии с условиями Договора.

6.2.2. Оказывать содействие Поставщику в виде информационной и иной организационной помощи, необходимой для эффективного исполнения обязательств по Договору.

6.2.3. В течение 2-х дней с момента поставки проверить соответствие Товара по количеству и качеству и передать Поставщику письменную претензию в случае такого несоответствия.

6.2.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать оплаты Товара в соответствии с разделом 2.

6.3.2. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

6.3.3. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. Осуществить поставку Товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

6.4.2. Предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

6.4.3. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные Договором.

6.4.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного Товара.

6.4.5. Указать в разделе 13 свою электронную почту, телефон, факс на которые Заказчик будет направлять заявки, уведомления, в том числе акты, претензии, требования об уплате неустоек (пени, штрафов) в соответствии с условиями Договора.

6.4.6. Указывать номер Договора на товарных накладных, счетах, счет-фактурах (при наличии).

6.4.7. В случае поставки Товара, несоответствующего условиям Договора ненадлежащего качества, заменить Товар в течение 3-х рабочих дней со дня оповещения Заказчиком о выявленных расхождениях при поставке Товара.

6.4.8. Назначить представителя для осуществления контактов с Заказчиком от имени Поставщика по всем вопросам, возникающим при исполнении Договора, сообщить сведения о таком лице (ФИО, должность, номер рабочего телефона) Заказчику в течение 2-х дней со дня заключения Договора.

6.4.9. Принимать участие в сверке расчётов по требованию Заказчика, предоставлять необходимые документы для сверки с бухгалтерией Заказчика.

6.5. Поставщик, в отношении Товаров которого постановлением Правительства РФ предоставлен приоритет Товаров российского происхождения по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, не вправе заменить страну происхождения Товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных Товаров поставляются российские Товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких Товаров не уступают качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товаров, указанных в настоящем Договоре.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего договора, будут длиться более одного календарного месяца с даты соответствующего уведомления, Стороны подписывают соглашение о расторжении договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Неустойка (штрафы, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Неустойка (штрафы, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 действующей на дату уплаты неустойки (штрафов, пени) ключевой ставки ЦБ РФ от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.6. Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного Товара ненадлежащего качества, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.

8.7. Выплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств или устранения нарушений.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Волгоградской области.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(семь тысяч семьсот семьдесят два) рубля 92 копейки в форме независимой гарантии, выданной гарантом, или внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщик самостоятельно.

10.2. Независимая гарантия должна отвечать обязательным требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

10.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора стало недействительным или стало ненадлежащим, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Договора.

10.4. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

10.5. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

10.6. Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами окончательного документа по приемке товара. Денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны в настоящем договоре.

10.7. В случае если Поставщиком в ходе исполнения Договора были нарушены обязательства, предусмотренные настоящим Договором, Заказчик возвращает обеспечение в установленный п. 10.8. настоящего Договора срок за вычетом суммы штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

11. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

При возникновении необходимости у Заказчика и по соглашению Сторон допускается изменение условий Договора в случаях:

- при изменении количества поставляемого Товара, но не более чем на 20 %, при этом цена Договора должна быть изменена пропорционально изменению количества Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара;

- при изменении сроков исполнения обязательств по Договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору;

- при изменении цены Договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора.

11.2. Все изменения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемыми частями.

11.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

11.4. Каждая из Сторон вправе поставить вопрос о расторжении Договора в случаях существенного нарушения условий Договора другой Стороной.

11.5. Заказчик вправе потребовать расторжения Договора в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора Поставщиком, в том числе:

- нарушения Поставщиком срока поставки Товара более чем на 10 дней;

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в согласованный Сторонами срок;

- непредставление документации на Товар, требуемой согласно условиям Договора.

До принятия решения о расторжении Договора Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Заказчик отправляет письменное уведомление Поставщику о досрочном расторжении Договора в одностороннем порядке за 10 дней до планируемого расторжения Договора.

11.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением о закупке, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

11.8. По решению суда Договор может быть расторгнут в случае нарушений условий поставки Товара Поставщиком по Договору, а именно:

- поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- нарушения сроков поставки Товара.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий договор действует с момента подписания его сторонами по «31» декабря 2024 г., а по расчетам – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.2. Стороны признают, что документы и уведомления, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, считаются направленными надлежащим образом в случае направления документов в письменной форме по почтовому адресу или в форме электронного документа на адрес электронной почты (с последующим предоставлением оригинала), указанным в разделе 13 настоящего договора. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом, настоящим договором или самим уведомлением.

12.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, адреса, банковских и иных реквизитов, контактных телефонов, она обязана в течении 3-х дней письменно известить об этом другую Сторону, путём направления уведомления по реквизитам Стороны, указанным в разделе 13.

12.4. Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой недействительность других условий или всего Договора в целом.

12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.6. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.7. Приложения к настоящему договору:

- Приложение № 1 - Спецификация;

- Приложение № 2 - Заявка.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ________ от "___" ____________2024 г

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № _____

от «____»___________ 2024 г.

ЗАЯВКА

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №8» просит ________________________ (указывается наименование Поставщика) отгрузить товар в количестве и качестве, указанным в таблице по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, ул. Республиканская, 13.

Таблица:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого сумма товара составляет ____ рублей ____ копеек, в том числе НДС (__%). (Без НДС).

Руководитель (уполномоченное лицо) Заказчика ________________________ ________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

МП