Тендер - Поставка антигололёдных реагентов №267477333

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• проект_договора_антигололедные_реагенты_ЭМ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть33 Просмотр сведений о закупке «Поставка антигололёдных реагентов для нужд СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №114" в 2024 году» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5761

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка антигололёдных реагентов для нужд СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №114" в 2024 году

Описание объекта закупки: Поставка антигололёдных реагентов для нужд СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №114" в 2024 году

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 29.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:51

Срок завершения подачи оферт: 01.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:51

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Поставка товара осуществляется со дня подписания Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения заявки от Заказчика с указанием наименования и количества товара

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: - Детское поликлиническое отделение № 16 – г. Санкт-Петербург, Школьная ул., д. 114, корп. 1 - Детское поликлиническое отделение № 50 – г. Санкт-Петербург, Лыжный пер., д.5 - Детское поликлиническое отделение № 70 – г. Санкт-Петербург, Камышовая ул., д.48, корп. 2 - Детское поликлиническое отделение № 75 – г. Санкт-Петербург, Шаврова ул., д.21, корп.2 - Городская поликлиника №114 – г. Санкт-Петербург, Школьная ул., д. 116, корп. 1 - Поликлиническое отделение для взрослых № 115 – г. Санкт-Петербург, Шаврова ул., д.19, корп.1 - Поликлиническое отделение № 121 – г. Санкт-Петербург, Камышовая ул., д.50, корп.1 - Центр травматологии и реабилитации – г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева, д.7а - Стоматологическое поликлиническое отделение №7 - г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д.9, корп.1 - Отделения скорой медицинской помощи №1, №2 – г. Санкт-Петербург, Дибуновская ул., д. 28

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: При поставке товара Поставщик представляет следующую документацию: а) документы (копии документов, заверенные печатью Поставщика), установленные для данного вида Товара, разрешающие применение поставляемого Товара на территории Российской Федерации и подтверждающие качество и соответствие данной продукции всем требованиям Заказчика, на каждую партию товара: - декларации о соответствии / сертификат о соответствии выданные уполномоченными органами (организациями); б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара на русском языке; в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке; г) акт приема-передачи Товара в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика); д) счет, счет - фактуру на оплату поставленного Товара.

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Приемка товара по качеству, комплектности и ассортименту производится в момент получения товара ответственным лицом Заказчика (или лицом, его замещающим) в присутствии уполномоченного лица Поставщика и подтверждается подписанием акта сдачи-приемки товара и товарно-транспортной накладной. Датой поставки Товара признается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки.

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Товарная накладная, акт приемки передачи, счет

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями Договора

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 114"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.116/К.1

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 116 корп.1

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1470

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Осипова

Имя Ирина

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № _________

г. Санкт-Петербург «___» _________ 2024 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №114» (СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Анисимовой Светланы Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________ (__________), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. «Поставщик» обязуется в течение срока действия настоящего Договора выполнить поставку антигололёдных реагентов для нужд СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №114" в 2024 году (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение N 1 к Договору) и Техническими требованиями (приложение N 2 к Договору).

2. Условия поставки

2.1.Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресам:

- Детское поликлиническое отделение № 16 – г. Санкт-Петербург, Школьная ул., д. 114, корп. 1

- Детское поликлиническое отделение № 50 – г. Санкт-Петербург, Лыжный пер., д.5

- Детское поликлиническое отделение № 70 – г. Санкт-Петербург, Камышовая ул., д.48, корп. 2

- Детское поликлиническое отделение № 75 – г. Санкт-Петербург, Шаврова ул., д.21, корп.2

- Городская поликлиника №114 – г. Санкт-Петербург, Школьная ул., д. 116, корп. 1

- Поликлиническое отделение для взрослых № 115 – г. Санкт-Петербург, Шаврова ул., д.19, корп.1

- Поликлиническое отделение № 121 – г. Санкт-Петербург, Камышовая ул., д.50, корп.1

- Центр травматологии и реабилитации – г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева, д.7а

- Администрация СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №114" – г. Санкт-Петербург, ул. Новосибирская, д.7

- Отделения скорой медицинской помощи №1, №2 – г. Санкт-Петербург, Дибуновская ул., д. 28

2.2. Сроки и условия поставки товара: Поставка товара осуществляется со дня подписания Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения заявки от Заказчика с указанием наименования и количества товара.

Поставщик должен уведомить Заказчика о готовности товара к поставке (отгрузке) и согласовать с Заказчиком точные дату, время поставки (отгрузки) товара.

Доставка товара до места складирования товара (в соответствующее помещение, определяемое Заказчиком, включая подъем товара на требуемый этаж), в том числе погрузо-разгрузочные осуществляются силами и за счет Поставщика, без дополнительной оплаты.

2.3. Поставка товара должна сопровождаться действующими документами, подтверждающими его качество в соответствии с действующим законодательством (требования ГОСТ, ТУ, сертификат соответствия / декларация о соответствии).

3. Порядок приема-передачи товара

3.1.По факту приемки Заказчик и Поставщик подписывают акт сдачи – приемки товара и товарно-транспортную накладную, предоставленные Поставщиком.

3.2. Передача (приемка-сдача) товара осуществляется в месте поставки товара по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов.

3.3. Приемка товара по качеству, комплектности и ассортименту производится в момент получения товара ответственным лицом Заказчика (или лицом, его замещающим) в присутствии уполномоченного лица Поставщика и подтверждается подписанием акта сдачи-приемки товара и товарно-транспортной накладной. Датой поставки Товара признается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки.

3.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки товара ненадлежащего качества или его недопоставки составляется акт, в котором фиксируется перечень некачественного и/или недопоставленного товара и сроки его замены и допоставки Поставщиком своими силами и за свой счет. При отказе (уклонении) Поставщика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьим лицом по выбору Заказчика.

3.5. Заказчик вправе отказаться от приёмки товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают его применение и не могут быть устранены Поставщиком в приемлемые для Заказчика сроки или являются существенными и (или) неустранимыми.

3.6. Заказчик вправе провести независимую экспертизу товара. В случае если независимая экспертиза подтверждает поставку некачественного Товара, расходы по проведению экспертизы несет Поставщик. Заказчик вправе взыскать сумму расходов с обеспечения исполнения Договора.

3.7. При поставке товара Поставщик представляет следующую документацию:

а) документы (копии документов, заверенные печатью Поставщика), установленные для данного вида Товара, разрешающие применение поставляемого Товара на территории Российской Федерации и подтверждающие качество и соответствие данной продукции всем требованиям Заказчика, на каждую партию товара:

- декларации о соответствии / сертификат о соответствии выданные уполномоченными органами (организациями);

б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара на русском языке;

в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;

г) акт приема-передачи Товара в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

д) счет, счет - фактуру на оплату поставленного Товара.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Цена Договора составляет ____ руб. (____ рублей ___ копеек), в том числе НДС20% в сумме ____ руб. / НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Цена Договора включает: стоимость товара; транспортировку согласно пункту 2.1. Договора; погрузо-разгрузочные, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен уплатить в соответствии с законодательством РФ при поставке товара.

4.2. Цена за единицу товара, цена Договора, остаются фиксированными до конца срока действия Договора.

4.3. Заказчик производит оплату после поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком документов, являющихся основанием для оплаты в соответствии с пунктом 4.5. Договора.

4.4. Финансирование по настоящему Договору: за счет внебюджетных средств учреждения на 2024 год.

4.5. Основанием для оплаты является подписанные Сторонами документы на оплату, подтверждающие факт и цену поставленного товара (товарно-транспортная накладная, акт сдачи-приемки товара, счет, счет-фактура).

4.6. Авансирование не предусмотрено.

4.7. Товар ненадлежащего качества, несоответствующий условиям настоящего Договора, не подлежит оплате до его замены Поставщиком.

4.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком по Договору Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств по Договору в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафа, пеней), не уменьшая при этом цены Договора.

5. Права и обязанности сторон

5.1. «Поставщик» обязуется:

5.1.1. Произвести доставку товара в ассортименте и комплектности, предусмотренными в Приложении № 1, по месту складирования товара (в соответствующее помещение, определяемое Заказчиком, включая подъем товара на требуемый этаж), в том числе погрузо-разгрузочные работы по адресу, указанному в пункте 2.1. Договора.

5.1.2. Одновременно с поставкой товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные финансовые документы и документы, подтверждающие качество товара: счет, счет-фактура, товарно-транспортную накладную, акт сдачи-приемки товара, декларации о соответствии / сертификат о соответствии выданные уполномоченными органами (организациями).

5.1.3. Поставить товар, соответствующий обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.4. Поставить товар в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке.

5.1.5. Заменить некачественный товар, признанный таковым в момент приемки на такой же товар в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания двустороннего акта, составляемого по факту обнаружения некачественного товара.

5.1.6. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.1.7. При поставке товара, передать необходимую документацию согласно рекомендациям изготовителя.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Договору от Заказчика.

5.2.2. Требовать оплаты по Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

5.3. «Заказчик» обязуется:

5.3.1. Принять поставленный товар, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

5.3.2. Оплатить поставку товара в порядке, указанном в настоящем Договоре.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.

5.4.2. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором.

5.4.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору.

5.4.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность поставщика.

5.4.5. Отказаться от принятия и оплаты товаров, не соответствующих требованиям Договора.

5.4.6. Заказчик имеет право оплатить Поставщику стоимость поставленного товара за вычетом суммы неустойки из средств, подлежащих оплате, на основании акта о приемке Товара.

6. Качество товара

6.1. Качество товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, действующих на территории Российской Федерации для данного вида товаров.

6.2. Качество товара должно подтверждаться документами на русском языке: сертификатом соответствия (декларация) и/или другими документами, подтверждающими качество и безопасность товара.

6.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства товара).

6.4. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара в соответствии Техническими требованиями (Приложение N 2 к Договору), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара.

6.5. Товар поставляется с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев от срока годности, установленного производителем, на момент поставки товара.

6.6. Претензии по качеству товара (в том числе в случае обнаружения скрытых недостатков) Заказчик вправе предъявить в течение его срока годности. В период срока годности Поставщик обязан заменить некачественный товар в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления от Заказчика. Замена производится за счет Поставщика. Дефектный товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.

7.Тара и упаковка товара

7.1. Товар должен отгружаться в упаковке, предусмотренной для данного вида товара, предохраняющей его от загрязнений, порчи, попадания влаги, деформации, разрывов, как внешнего материала товара, так и его содержимого и обеспечивающей его безопасную перевозку.

7.2. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья человека и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара. Упаковка не должна иметь следов вскрытия, механических повреждений.

7.3. Каждая упаковка должна содержать инструкцию по применению на русском языке.

7.4. Риски порчи товара при транспортировке несет Поставщик.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 и статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

8.3. Ответственность Заказчика.

8.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3.3 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере: 1000,00 рублей.

8.3.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

8.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.4. Ответственность Поставщика.

8.4.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10% цены Договора.

8.4.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Договоре таких обязательств), Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 рублей.

8.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору оплата может быть по выбору Заказчика осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени).

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Споры, возникающие между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения договора

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует до 31.12.2024 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами обязательств.

10.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в случае если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренные Договором объем товара не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора.

10.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме.

10.4. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.5. В одностороннем порядке Договор расторгается в случаях:

в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,

в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, регулирующими правоотношения сторон; в соответствии с частью 2 статьи 450 Гражданского кодекса РФ.

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно:

- Поставщик нарушил условия настоящего Договора, в частности, задержка Поставщиком поставки товара;

- Поставщик неоднократно поставил товар (2 раза и более) ненадлежащего качества;

- Отступление от условий Договора или иные недостатки в установленный Заказчиком срок не были устранены Поставщиком, либо являются существенными и неустранимыми;

- Поставщик нарушил условия настоящего Договора 2 и более раза;

- Поставщик не устранил выявленные Заказчиком нарушения в ходе исполнения Договора.

10.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

11.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств, уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

11.4. Если обстоятельства, указанные в п. 11.1 настоящего Договора, будут длиться более 15 календарных дней с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

12. Прочие условия

12.1. К настоящему Договору применяются правила, установленные Федеральным законом 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.2. Договор подписывается усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика.

12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа.

12.4. К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой частью:

- Приложение №1: СПЕЦИФИКАЦИЯ.

- Приложение №2: ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

13. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору № ______

от «____» __________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого Цена договора составляет ___ руб. (_______ рублей __ копеек), НДС __% в сумме ____ / НДС не облагается в связи с применением поставщиком упрощенной системы налогообложения.

В сумму договора входит стоимость по доставке товара, погрузо-разгрузочные работы

В том числе по подразделениям:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение N 2 к Договору

от «____» __________ 2024 г. N 2/24-ПС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными