Тендер - Поставка алюминия сульфата технического №270803203

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ДОКУМЕНТАЦИЯ.docx
• Обоснование_начальной__максимальной_цены_договора.xls
• Проект_договора.doc
• ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть03 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 15.04.2024 по 02.05.2024Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:15.04.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):02.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Согласно закупочной документации
Подведение итоговМесто подведения итогов:Согласно закупочной документацииДата подведения итогов:06.05.2024Порядок подведения итогов:Согласно закупочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПОСТАВКУ АЛЮМИНИЯ СУЛЬФАТА ТЕХНИЧЕСКОГО

г. Саратов

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Посмотреть таблицу с даннымиТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс) - форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

Заказчик – МУПП «Саратовводоканал», для обеспечения нужд которого осуществляется закупка.

Положение о закупке товаров, работ, услуг МУПП «Саратовводоканал» - внутренний документ, который регламентирует деятельность заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедуры закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Закупочная комиссия (Комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком, для контроля и координации закупочной деятельности, проведения процедур закупки и решения иных вопросов, связанных с закупочной деятельностью Заказчика.

Продукция – товары, работы или услуги.

Документация по проведению конкурса – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения конкурса, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником конкурса, правилах выбора поставщика, а также проект заключаемого по результатам конкурса договора (далее – Документация).

Заявка на участие в закупке (заявка) - комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направляемый Организатору закупки в форме электронного документа, в том числе с использованием функционала электронной площадки по форме и в порядке, которые установлены документацией о закупке.

Участник процедуры закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (далее – Федеральный закон № 255 – ФЗ), либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ.

Участник конкурса – юридическое или физическое лицо, подавшее Предложение, на участие в процедуре закупки в соответствии с требованиями документации.

Победитель конкурса – участник процедуры конкурса, допущенный к участию в процедуре закупки и предложивший лучшие условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в документации по проведению конкурса, определенный победителем Комиссией по осуществлению закупок.

Лот – часть закупаемых товаров (работ, услуг), выделенная по определенным критериям, на которую в соответствии с Извещением и Документацией о закупке допускается подача отдельной заявки на участие в конкурентной закупке и заключение отдельного договора по итогам конкурентной закупки. Лот может быть делимым и не делимым.

Начальная (максимальная) цена договора (далее - НМЦД (лота), НМЦ единицы товара, работы, услуги и т.д.) – предельно допустимая цена договора, цена единицы товара, работы, услуги, определяемая Заказчиком в Документации процедуры закупки.

Переторжка – процедура, проводимая в ходе закупки, направленная на добровольное снижение участниками закупки своих первоначальных ценовых предложений в целях повышения их предпочтительности для Заказчика. Процедура переторжки может проводиться только в случае, если информация о возможности ее проведения предусмотрена в Извещении и Документации о закупке.

Электронная площадка (ЭП) – сайт в сети Интернет, на котором проводятся открытые процедуры закупки в электронной форме.

Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) – совокупность информации и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также её предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Официальный сайт единой информационной системы – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Конкурс в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг МУПП «Саратовводоканал», регламентом работы электронной площадки (Общество с ограниченной ответственностью «ЭТП ГПБ») (далее – ЭП) в процессе проведения закупок товаров, работ, услуг, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

1.2. Предметом конкурса в электронной форме является право на заключение договора на поставку Алюминия Сульфата технического (далее – Договор). Информация о предмете Договора содержится в Информационной карте настоящей документации.

1.3. В настоящем конкурсе может принять участие любое лицо, своевременно заключившее договор информационно-технического обеспечения и прошедшее аккредитацию в порядке, установленном Регламентом работы электронной площадки (Общество с ограниченной ответственностью «ЭТП ГПБ») в процессе проведения закупок товаров, работ, услуг и своевременно подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету конкурса (далее – Предложение) и документы согласно размещенной на сайте документации.

1.4. Заказчик имеет право отменить конкурс только до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке, при этом решение об отмене должно размещаться в ЕИС в день принятия этого решения и на Сайте ЭП.

1.5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию по проведению конкурса в любой день до даты окончания срока подачи Предложений, с возможностью продления срока таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок.

1.5.1. Любое изменение документации по проведению конкурса является неотъемлемой ее частью.

1.5.2. Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или) в конкурсную документацию. Изменения, вносимые в извещение и (или) в конкурсную документацию, а также измененная редакция извещения и (или) конкурсной документации размещаются в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении таких изменений, предоставления указанных разъяснений, участники самостоятельно отслеживают такие изменения.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ

2.1. Устанавливаются следующие требования к Участникам закупки:

2.1.1.Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным настоящей Документации.

2.1.2. Члены объединений, являющихся коллективными Участниками закупок, должны иметь соглашение между собой (или иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлен общий представитель коллективного Участника. В соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующем исполнением договора.

2.1.3. Участник закупки должен подготовить заявку по форме, установленной в Документации о закупке. Из текста заявки должно следовать, что ее подача является офертой, в том числе согласием исполнять обязанности Участника.

3.К Участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

3.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

3.2. непроведение ликвидации - юридического лица - и отсутствие возбужденного в отношении Участника закупки дела о банкротстве;

3.3. неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3.4. отсутствие решения суда/постановления административного органа о наложении ареста на имущество и/или о приостановлении деятельности;

3.5. отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;

3.6. обладание гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

3.7. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, а также Федеральным законом № 44 - ФЗ;

3.8. соответствие дополнительным требованиям к Участникам закупки, указанным в Документации о закупке, с предоставлением в составе заявки подтверждающих документов, предусмотренных Документацией о закупке;

3.9. имущество Участника закупки, необходимое для исполнения договорных обязательств, не должно находиться под арестом, наложенным по решению суда;

3.10. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 159, 160, 198, 199, 199.1, 199.2, 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

4. Дополнительные требования:

4.1. Поставка товара осуществляется в строгом соответствии с заявками Покупателя.

4.2. Не допускается предъявлять к участникам закупки требования, которые не указаны в Документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.

4.3. Иные (не указанные в настоящем Положении) требования устанавливаются Документацией о закупке. Требования к участникам не должны накладывать на конкурентную борьбу излишних (необоснованных) ограничений, в том числе ограничений допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к участникам закупки.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

3.1. Форма Предложения на участие в конкурсе.

3.1.1. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, который является предметом закупки в соответствии с требованиями настоящей Документации. Подается в форме электронного документа в порядке, предусмотренном правилами (регламентом) ЭП, соответствующей установленной Заказчиком форме. При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике конкурса и о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в настоящей Документации. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать сведения о данном участнике конкурса, информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям, об окончательном предложении участника о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и об иных условиях исполнения договора. Подается в форме электронного документа в порядке, предусмотренном правилами (регламентом) ЭП, соответствующей установленной Заказчиком форме.

В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме сведений об участнике и (или) о ценовом предложении либо содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. Заявка заполняется по всем пунктам и подается в электронной форме на электронно-торговую площадку по электронному адресу: https://etp.gpb.ru/ (ООО «ЭТП ГПБ») с соблюдением правил этой электронной площадки.

Каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в закупке, поступившая в срок, указанный в документации о закупке, регистрируется электронной площадкой. При этом конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам обеспечивается оператором электронной площадки.

В случае, если Заказчиком принято решение об отмене конкурса в электронной форме в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», оператор электронной площадки не вправе направлять Заказчику заявки участников этой закупки.

3.2. Требования к оформлению Предложения на участие в конкурсе.

3.2.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой Предложения и участием в конкурсе в электронной форме. Заказчик не несет ответственности или обязательств, в связи с такими расходами, независимо от того, как проводится и чем завершается процесс проведения конкурса.

3.2.2. Сведения, которые содержатся в Предложениях Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.2.3. Участники закупки формируют Предложение на участие в конкурсе в форме электронного документа в соответствии с требованиями электронной площадки.

3.2.4 Электронное Предложение на участие в конкурсе должно содержать документы и сведения, указанные в п. 3.3 настоящей документации.

3.2.5. Электронное Предложение на участие в конкурсе в электронной форме направляются оператору электронной площадки в форме электронных копий документов, подписанных с помощью ЭЦП.

3.2.6. Участник закупки имеет право изменить (отозвать) поданное Предложение до наступления времени окончания подачи Предложений.

После отзыва Предложения Участник закупки имеет возможность повторно сформировать и подать Предложение до наступления времени окончания подачи Предложений.

3.3. Требования к содержанию и составу Предложения.

Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения.

Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями настоящей Документации. При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике конкурса и о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в настоящей Документации (Приложение № 1 к Документации конкурса в электронной форме первая часть-Техническое задание).

Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать (Приложение № 2 к Документации в конкурсе):

Формы:

1. Опись документов.

2. Заявку на участии в конкурсе по форме и в соответствии с требованиями Документации.

3. Анкету Участника закупки.

4. Справка о соответствии Участника закупки обязательным требованиям, установленным Документацией.

5. Заполненный проект договора в формате PDF, Word;

6. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки, а также участников являющихся коллективными участниками закупочных процедур:

- копия решения или приказа о назначении или избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника закупки без доверенности.

- в случае если от имени Участника закупки действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанная руководителем Участника.

7. Копии учредительных документов Участника: свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, устав (для юридических лиц), копию паспорта гражданина Российской Федерации на директора и учредителей организации.

8. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении конкурса оригинал или копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

9. Иностранные Участники закупки предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

10. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника.

11. Копии налоговых деклараций по НДС и налогу на прибыль за последний отчетный период или копию налоговой декларации по налогу в связи с применением УСН за последний финансовый год;

12.Копии документов, подтверждающих соответствие Участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений в электронной форме, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов);

13. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе для Участника закупки невозможно, Участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения Договора.

В случае если для данного Участника исполнение обязательств, являющихся предметом Договора, не являются крупной сделкой, Участник закупки представляет соответствующее письмо на фирменном бланке.

14. Копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представления Участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения.

15. Справку на фирменном бланке участника об отсутствии вступивших в законную силу судебных решений не в пользу участника процедуры закупки в качестве ответчика, связанных с поставкой товаров, (выполнением работ, оказанием услуг) за▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг.

16. Платежное поручение (квитанция) с отметкой банка, подтверждающее внесение денежных средств либо скан-копию банковской (независимой) гарантии в качестве обеспечения подачи заявки (в случае если данное требование установлено документацией).

17. Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

18. Участники закупки могут привлекать субподрядчиков/ субпоставщиков/ соисполнителей.

Сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), предприятий - изготовителей требованиям, установленным в документации в соответствии со статьей 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг МУПП «Саратовводоканал» или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики), выполняющие более 5% объема поставок, работ, услуг Участником привлекаться не будут.

В случае, если участник не планирует привлекать субподрядчиков и не предоставляет соглашение между объединениями лиц, а также сведения и документы на каждого субподрядчика согласно пункту 18, участник должен предоставить справку согласно пункту 18.

В случае если заявка подается Коллективным участником, указанные требования предъявляются к каждому партнеру коллективного участника, но в соответствии с распределением обязанностей в рамках предполагаемых объемов работ между партнерами коллективного участника, указанных в соответствующем соглашении.

19. Участники процедуры закупки, представляющие объединение лиц, заключают между собой соглашение, соответствующее нормам гражданского законодательства Российской Федерации, и отвечающее следующим требованиям:

- в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в процедуре, так и в рамках исполнения Договора;

- в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов, стоимости и сроков выполнения поставок, работ, услуг между членами объединения;

- в соглашении должен быть определен один Участник процедуры закупки, который в дальнейшем представляет интересы каждого члена объединения во взаимоотношениях с Заказчиком;

- в соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность каждого лица объединения по обязательствам, связанным с участием в процедуре, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение Договора;

- срок действия соглашения должен быть не менее чем срок действия Договора;

- в соглашении должны быть оговорено, что оно может быть изменено только с разрешения Заказчика.

3.4. Официальный язык конкурса

3.4.1. Предложение, подготовленное участником конкурса, а также вся корреспонденция и документация, связанная с конкурсом, которыми обмениваются участники конкурса и заказчик, должны быть составлены на русском языке.

3.4.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

Использование других языков для подготовки Предложения, может быть расценено Комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией.

3.5. Валюта Предложения

3.5.1. Все суммы денежных средств в Предложении, должны быть выражены в национальной валюте Российской Федерации – российском рубле.

3.5.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российский рубль исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

Выражение денежных сумм в других валютах, может быть расценено Комиссией как несоответствие Предложения требованиям, установленным настоящей документацией.

4.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Получение документации по проведению конкурса

Настоящая Документация размещена и доступна для ознакомления на Официальном (ЕИС) http://www.zakupki.gov.ru, на сайте (ЭП) согласно регламента.

4.2. Разъяснение положений документации по проведению конкурса.

4.2.1. Любой участник процедуры закупки вправе направить заказчику запрос на разъяснение положений документации, в пределах сроков, установленных п. 6.11. раздел 6 «Информационная карта конкурса», следующими способами:

- посредством функционала ЭП в конкретной процедуре закупки в форме электронного документа, подписанного с помощью ЭЦП;

- путем подачи официального письменного запроса за подписью уполномоченного лица участника процедуры закупки о разъяснении положений документации по проведению конкурса, по контактным реквизитам заказчика для соответствующего вида корреспонденции (в том числе электронной почтой), указанным в документации о проведении конкурса.

4.2.2. Заказчик направляет в письменной форме разъяснение на запрос, сделанный в порядке, определенном пунктом 4.2.1. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений документации по проведению конкурса, заказчик осуществляет разъяснение положений документации и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил запрос.

4.2.3. Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по проведению конкурса, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.2., а также оформленные ненадлежащим образом.

4.2.4. Участник конкурса не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.

4.3. Обеспечение заявки о подаче Предложения:

4.3.1. Информация о размере обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, срок и порядок его предоставления участником конкурса и возврата заказчиком указаны в п.п. 6.16. раздела 6. «Информационная карта конкурса».

4.4. Открытие доступа к поданным заявкам с Предложениями:

В день и час, указанный в Документации конкурса, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

4.5. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок:

Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет Заказчику:

- первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в настоящей Документации;

- вторые части заявок на участие в конкурсе - в сроки, установленные настоящей Документацией. Указанные сроки не могут быть ранее срока размещения Заказчиком в Единой информационной системе протокола рассмотрения первых частей заявок участников конкурса в электронной форме.

По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, Заказчик направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения первых частей заявок участников конкурса в электронной форме. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в Единой информационной системе.

Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

4) причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае ее признания таковым.

Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в Единой информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений, направляет Заказчику результаты осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях, каждого участника конкурса в электронной форме.

Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения Закупочной комиссии о соответствии таких заявок требованиям Документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок;

5) причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае ее признания таковым.

4.6. Подведение итогов.

В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации, указанной в абзаце выше и вторых частей заявок участников закупки Закупочная комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в котором содержатся лучшие условия исполнения договора присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.Закупочная комиссия составляет итоговый протокол и размещает его на электронной площадке и в Единой информационной системе.

Итоговый протокол должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) окончательные предложения участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;

4) результаты оценки заявок на участие в закупке;

При рассмотрении заявок на участие в закупочной процедуре Участник закупки не допускается к участию в случае:

• непредставления обязательных документов, которые были установлены в Документации о закупке, в том числе наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), в случае их наличия в заявке Участника, если требования к предоставлению документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в Документации о закупке;
• несоответствия Участника закупки требованиям, установленным в соответствии со статьей 9 настоящего Положения и/или Документацией о закупке, а также такое несоответствие соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), если таковые указаны в заявке участника, а требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в Документации о закупке;

- несоответствия заявки на участие требованиям Документации о закупке, несоответствия ценового предложения требованиям Документации о закупке, в том числе наличие в таких документах предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы Товара, работ, услуг;

- несоответствия предложенных товаров, работ, услуг требованиям и условиям, установленным в документации о закупке (извещении), и (или) требованиям к заполнению форм, определенных закупочной Документацией;

- наличия в представленных документах Участником закупке противоречий, несоответствия информации, сведений о Товарах, работах, услугах требованиям, установленным в Документации о закупке;

• непредставления обязательных документов, определенных требованиями документации о закупке товара, работ, услуг в том числе: наличия в таких документах сведений, не соответствующих указанным требованиям в документации;
• наличия сведений об Участнике закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», если такое требование установлено в Документации процедуры закупки, а также Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- отсутствия документа или копии документа, подтверждающего внесение на расчетный счет Заказчика денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или не поступления на расчетный счет Заказчика денежных средств на дату и время окончания подачи заявок, указанные в Документации о закупке (в случае установления требования в Документации о внесении денежных средств на расчетный счет); отсутствия или несоответствия требованиям, установленным Документацией закупки независимой гарантии или ее копии (в случае установления требования в Документации о предоставлении обеспечения посредством независимой гарантии или выбора такого способа участником закупки с участием только СМСП);

- отсутствия реквизитов специального банковского счета участника закупки если обеспечение заявки предоставляется путем внесения денежных средств на участие в закупке с участием только СМСП;

- предоставления Участником закупки заведомо ложных или недостоверных сведений, содержащихся в представленных им документах;

- наличие сведений об отсутствии Участника закупки по адресу (месту нахождения), указанному в ЕГРЮЛ (официальный сайт ФНС России www.nalog.ru);

- отсутствие информации о государственной регистрации Участника закупки либо наличие негативной информации в указанном реестре;

- наличие информации о том, что в отношении Участника закупки или лица, которое будет подписывать договор, возбуждено исполнительное производство, либо наличие на официальных ресурсах (Федеральной службы судебных приставов и т.д.) информации о вынесенных решениях о взыскании с Участника закупки или лица, которое будет подписывать договор, сумм, размер которых может повлиять на исполнение обязательств при заключении договора, в т.ч. наличие информации о неоднократном неисполнение или недобросовестном исполнение обязательств по заключенным договорам;

- отсутствия на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении Участником закупки, соисполнителем (субподрядчиком, субпоставщиком) если таковые указаны в заявке Участника, а требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в Документации о закупке, специального налогового режима "Налог на профессиональный доход";

- не предоставление запрашиваемых образцов товара, предоставление не в полном объеме образцов товара, несоответствие предложенных образцов товара требованиям и условиям, установленным в Документации о закупке;

- отсутствия наименования страны происхождения поставляемых товаров, в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг;

- отсутствия информации об Участнике закупки, соисполнителе (субподрядчике, субпоставщике) если таковые указаны в заявке Участника, а требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в Документации о закупке, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;

- несоответствия сведений об Участнике закупки или привлекаемом Участником закупки соисполнителе (субподрядчике, субпоставщике) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства если таковые указаны в заявке Участника, а требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в Документации о закупке, критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

4.7. Протокол рассмотрения частей заявок и итоговый протокол будут размещены на сайте электронной торговой площадки ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/) и в Единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) в течение 3 дней с даты их подписания. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной заявки, или если по результатам рассмотрения заявок к участию в закупке допущен только один участник, закупка признается несостоявшейся, с участником, подавшим такую заявку, заключается договор.

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Общие положения.

5.1.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом норм Положения о закупках.

5.1.2. В случае отказа либо уклонения Победителя (Участника) конкурса от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных таким отказом или уклонением, либо заключить договор с Участником конкурса, занявшим при проведении конкурса второе место. При этом заключение Договора для указанного Участника конкурса является обязательным. В случае отказа или уклонения указанного Участника конкурса от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных таким отказом или уклонением, либо заключить Договор на поставку товаров с Единственным поставщиком.

5.1.3. Перед заключением Договора Заказчик вправе провести переговоры, с Победителем конкурса или с иным участником Конкурса, с которым заключается Договор, направленные на оптимизацию условий Договора в пользу Заказчика, в том числе по снижению цены.

5.1.4. В случае если в срок подачи Предложений подано только одно Электронное Предложение, соответствующее требованиям настоящей документации, с Участником, подавшим такое Предложение, может быть заключен договор.

5.1.5. Стороны подписывают договор, в электронной форме цифровой подписью, с подписанием копии договора в бумажной форме.

5.2. Обеспечение исполнения договора.

5.2.1. В случае если указано в пункте 6.17. раздела 6 «Информационная карта конкурса», победитель конкурса или участник, с которым заключается договор, должен предоставить обеспечение исполнения договора перед его заключением.

5.2.2. Обеспечение исполнения договора, его вид и размеры, устанавливается в договоре в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом РФ или в форме, установленной Соглашением о гарантийном обеспечении, применяемом на электронной площадке.

5.2.3. Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком в документации по проведению конкурса, путем предоставления банковской гарантии, независимой гарантии (при участии СМСП).

5.2.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются в сроки, установленные документацией о закупке, договором.

5.2.5. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения договора, должна соответствовать требованиям, указанным в документации по проведению конкурса. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, должен превышать срок действия договора не менее чем на три месяца.

5.2.6. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна, как минимум содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии;

6) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленной до окончания срока действия банковской гарантии;

7) иные требования к банковской гарантии могут быть установлены в документации.

5.2.7. Обязательные требования к независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки при участии СМСП:

- независимая гарантия должна соответствовать требованиям действующего законодательства.

5.2.8. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору, Заказчик имеет право удовлетворить свои требования за счёт внесённой поставщиком (подрядчиком, исполнителем) залоговой суммы без обращения в суд.

5.2.9. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору, заказчик имеет право получить удовлетворение за счёт заложенной суммы в том объёме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в том числе возмещение убытков, причинённых просрочкой исполнения договора, неустойки за ненадлежащее исполнение обязательства, и иные штрафные санкции, предусмотренные договором, а также возмещение расходов по их взысканию и иные понесённые заказчиком убытки в связи с неисполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.3. Порядок заключения договора.

5.3.1. После размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Предложений участников конкурса, Заказчик, заполняет проект договора, размещенный на официальном сайте вместе с документацией о закупке, в соответствии с условиями победившей заявки и направляет победителю (участнику), указанному в протоколе. Победитель (участник), в течении 10 (десяти) календарных дней подписывает Договор и направляет его Заказчику. В случае если документацией предусмотрено внесение обеспечения Победитель (участник) вносит такое обеспечение перед заключением договора.

5.3.2. В случае наличия разногласий по проекту договора победитель (участник) направляет Заказчику протокол разногласий. В случае, если разногласия признаны необоснованными, Заказчик уведомляет об этом победителя (участника) и повторно направляет договор, сформированный в соответствии с условиями победившей заявки. В случае, если разногласия признаны обоснованными, Заказчик вносит изменения в соответствии с протоколом разногласий в договор и направляет его победителю (участнику).

5.3.3. В случае, если договор представлен Заказчику позднее 10 (десяти) календарных дней со дня направления заполненного проекта договора победителю (участнику) такой победитель (участник) считается уклонившимся от заключения договора.

5.3.4. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

5.4. Исполнение договора.

5.4.1. Заказчик вправе изменить или расторгнуть договор в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным договором и законодательством Российской Федерации.

5.4.2. Заказчик по согласованию с контрагентом (а в случаях, предусмотренных законом – в одностороннем порядке) в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, в порядке и случаях, установленных настоящим Положением.

5.4.3. При заключении или исполнении договора не допускается изменение его условий, по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящей статьей.

5.4.4. После определения Участника, с которым в соответствии с настоящим Положением должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отстранить победителя Закупки в случае установления относительно него следующих фактов:

- несоответствия Участника закупки требованиям, установленным в пункте 4 статьи 9 и пункте 5 статьи 18 Положения о закупке товаров, работ, услуг МУПП «Саратовводоканал»;

- предоставления Участником закупки заведомо ложных или недостоверных сведений, содержащихся в представленных им документах, выявление которых Комиссией на стадии рассмотрения, оценки и сопоставления заявок не предоставлялось возможным;

-прекращение или приостановление действия полностью или частично лицензии, сертификатов, прекращение, аннулирование или приостановление членства в СРО, иных разрешений, необходимых Участнику для исполнения договора.

5.4.5. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным договором и законодательством Российской Федерации.

5.4.6. В случае если победитель закупочной процедуры признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с Участником, заявке которого присвоен второй номер.

5.4.7. При уклонении победителя от заключения договора и принятии Заказчиком решения о заключении договора с Участником закупки, с которым заключается договор при уклонении победителя, срок заключения такого договора начинает исчисляться с момента истечения срока на заключение договора с победителем закупки или с момента получения от победителя закупки отказа от заключения договора.

В случае уклонения Участника, занявшего второе место от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском с требованием о понуждении такого Участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

5.5. Приоритет товаров российского происхождения.

5.5.1. Условием для предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российским лицами при осуществлении закупок товаров, работ, услуг за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, является включение в документацию о закупке следующий сведений:

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке наименования страны происхождения поставляемых товаров;

2) положение об ответственности участника закупки за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке;

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

4) условие о том, что отсутствие в заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора, заключаемого по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

6) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющий личность (для физических лиц);

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке, представленной участником, с которым заключается договор;

8) положение о заключении договора с участником, который предложил такие же, как и победитель, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем, который признан уклонившемся от заключения договора;

9) условие о том, что при условии исполнения договора, заключенного с участником, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техническим и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

5.6. Антидемпинговые меры.

5.6.1. Условиями закупки могут быть установлены антидемпинговые меры при предложении участником закупки цены договора (цены лота), которая ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на размер, указанный в документации о закупке (далее — демпинговая цена договора).

5.6.2. Заказчиком могут применяться следующие антидемпинговые меры:

5.6.3. Если при участии в закупке участником закупки, с которым заключается договор, предложена демпинговая цена договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

Обеспечение исполнения договора в соответствии с настоящим подпунктом предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора;

5.6.4. Величина значимости критериев оценки и сопоставления заявок может устанавливаться различной для случаев подачи участником закупки предложения о демпинговой цене договора (цене лота).

При подаче участником закупки предложения о демпинговой цене договора (цене лота) сумма величин значимости всех критериев, предусмотренных документацией о закупке, и применяемых к заявке такого участника, может не составлять сто процентов. Величины значимости иных критериев, кроме критерия цены договора (цены лота), предусмотренных документацией о закупке, могут быть одинаковыми для оценки заявки участника закупки с предложением о демпинговой цене договора (цене лота);

5.6.5. Требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение о демпинговой цене договора (цене лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить обоснование пред­лагаемой цены договора (цены лота), которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы расчёты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене;

5.6.6. В случае осуществления закупки работ (услуг) требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение о демпинговой цене договора (цене лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить расчёт предлагаемой цены договора (цены лота) и её обоснование.

Обоснование, расчёты, заключения, указанные в настоящем подпункте, представляются:

а) участником закупки, предложившим демпинговую цену договора в составе заявки на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений. В случае не­выполнения таким участником данного требования или признания комиссией по осуществлению закупок предложенной цены договора необоснованной заявка на участие в закупке такого участника отклоняется. Указанное решение комиссии по осуществлению закупок фиксируется в протоколе, составляемом по итогам закупки;

б) участником закупки, предложившим демпинговую цену договора, с которым заключается договор, при направлении заказчику подписанного проекта договора при проведении конкурса, в том числе в электронной форме. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения договора. При признании комиссией по осуществлению закупок предложен­ной цены договора (цены лога) необоснованной, договор с таким участником не заключается и право заключения договора переходит к участнику конкурса, кото­рый предложил такую же, как и победитель конкурса, цену договора или предложе­ние о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене дого­вора (цене лота), следующие после условий, предложенных победителем конкурса.

5.6.7. Комиссия по осуществлению закупок также отклоняет заявку участника с предложением о демпинговой цене договора (цене лота), если по итогам проведённого анализа представленных в составе заявки обоснования, расчёта, заключе­ния, указанных в настоящем разделе Положения, комиссия пришла к выводу о том, что снижение цены договора (цены лота) достигается за счёт сокращения налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режи­мами, в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

5.6.8. Комиссия по осуществлению закупок при обнаружении предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 25 процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений — отклонить заявку участника.

5.6.9. В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора на участника закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор, распространяются требования настоящего раздела в полном объёме.

6.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

- Посмотреть таблицу с данными

7.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Поставка алюминия сульфата технического

1. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в настоящем Приложении.

В настоящем Приложении применяются следующие термины:

«оценка» - процесс выявления лучших условий исполнения договора, указанных в заявках участников конкурса, которые не были отклонены, по критериям оценки и в порядке, установленном в настоящем Приложении;

«коэффициент значимости критерия» - вес критерия оценки в баллах в совокупности критериев оценки, установленных в настоящем Приложении;

«рейтинг заявки по критерию оценки» - оценка в баллах, получаемая участником конкурса по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия.

Сумма величин коэффициентов значимости критерия (Кз) должна составлять 100 баллов.

Сумма величин коэффициентов значимости показателя критерия (КЗп) (в случае установления) должна составлять 100 баллов.

В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается контракт жизненного цикла, для оценки заявок (предложений) заказчик вправе в документации о закупке устанавливать вместо стоимостных критериев критерий оценки «стоимость жизненного цикла».

Дробное значение показателя округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

На основании результатов оценки заявок на участие в закупке закупочная комиссия присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.

Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Победителем признается участник конкурса, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника конкурса присваивается первый порядковый номер.

При равных суммарных баллах нескольких заявок победившей считается ранее поданная заявка.

2. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется с использованием следующих критериев оценки:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Оценка заявок по стоимостным критериям оценки

Оценка критерия «Цена договора» производится путем оценки финансового предложения каждого участника конкурса.

Рейтинг, присуждаемый каждой заявке по критерию «Цена договора», определяется:

ЦБ1 = K3 * (Цmin/Цi)

где:

Цi - предложение участника, заявка которого оценивается;

Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками.

Kз - коэффициент значимости критерия, баллы.

4.Оценка заявок по нестоимостным критериям оценки

• Оценка заявок на участие в закупке по критерию «Документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с документацией о закупке».

Предметом оценки по показателю «Документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с документацией о закупке» является предоставление таких документов, подтверждающих соответствие информации, указанной в Предложении в отношении предмета закупки (Форма 1), качественные, количественные, характеристики предлагаемого товара, соответствие стандартам.

В качестве документов участник предоставляет:

- информацию по Форме 4. к Приложению № 3 документации о закупке;

- Образцы документов, указанные в п. 10 технического задания.

Участник закупки предоставляет копии документов со всеми приложениями к ним, в том числе если они являются неотъемлемыми частями документа.

Оценке не подлежат документы, предоставленные без соответствующих приложений к ним, либо в случае несоответствия информации и сведений, указанных в документах и Предложении в отношении предмета закупки (Форма 1).

Заказчик вправе проверить достоверность предоставленных сведений, в том числе запросить у соответствующих организаций информацию о подлинности документа. В случае выявления несоответствия данных, полученных заказчиком от соответствующих организаций, с данными, имеющимися в документе, либо выявления информации о недостоверности предоставленного документа, такой документ не принимается к оценке.

- Посмотреть таблицу с данными

Рейтинг, присужденный i–й заявке по показателю «Документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с документацией о закупке» (ЦБ2) определяется по формуле:

ЦБ2= КЗпi /100 * Kз,

где

КЗпi – сумма коэффициентов значимости показателя, присвоенных участнику.

Kз - коэффициент значимости критерия.

• Итоговый рейтинг i–й заявки определяется по формуле:

ЦБi = ЦБ1 + ЦБ2

Образцы форм и документов, представляемых для участия

в конкурсе в электронной форме

1. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме

(Форма 1)

- Посмотреть таблицу с данными

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении конкурса № ________, опубликованное на сайте Электронно-торговой площадки «ГПБ» и Документацию об проведении конкурса в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия конкурса в электронной форме, в том числе все условия Договора, включенного в Документацию конкурса в электронной форме,

_______________________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес Участника конкурса в электронной форме)

предлагает заключить Договор:

________________________________________________________________________ (наименование предмета конкурса в электронной форме)

на условиях Документации конкурса в электронной форме и в соответствии с коммерческим и техническим предложениями, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Заявку на участие в конкурсе в электронной форме:

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: _____________________________________ (___________________________), в том числе НДС 20% ___________________________ (____________________________).

Настоящая Заявка на участие в конкурсе в электронной форме имеет правовой статус оферты и действует до «_____» __________ года (указывается окончание срока действия Заявки).

Настоящей заявкой подтверждаем, что к _________________________ (наименование Участника) не применяются и не применялись на протяжении одного года до даты окончания приема Заявок на участие конкурсе в электронной форме какие-либо процедуры банкротства, а также, что на его имущество не наложен арест (в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-Ф3).

Настоящая Заявка на участие в конкурсе в электронной форме дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель организации /_______________(ФИО)

м.п. Дата / /

2. Предложение Участника (Форма 2).

Приложение 1 к Заявке на участие в конкурсе в электронной форме № _________________.

Закупка № ________________ (номер и наименование лота, если предмет конкурса в электронной форме поделен на лоты)

Цена Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с документацией о закупке ________________.

Руководитель организации /_______________(ФИО)

м.п. Дата / /

3. Анкета Участника (Форма 3)

Приложение 2 к Заявке на участие в конкурсе в электронной форме № _________________.

Лот ___________________ (номер и наименование лота, если предмет конкурса в электронной форме поделен на лоты)

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель организации /_______________(ФИО)

м.п. Дата / /

4. Опись документов, содержащихся в Заявке на участие

в конкурсе в электронной форме (Форма 4)

Приложение 3 к Заявке на участие в конкурсе в электронной форме № _________________

Лот ___________________ (номер и наименование лота, если предмет конкурса в электронной форме поделен на лоты)

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект

Договор № _______________

г. Саратов «___» _________ 2024 г.

МУПП «Саратовводоканал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Зайцева П. В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________ действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. и Положением о закупке товаров, работ, услуг МУПП «Саратовводоканал», по результатам конкурса в электронной форме (извещение № ________) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю на условиях, определенных настоящим Договором и в срок, установленный настоящим Договором товар Алюминия сульфат технический ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс изм. 1,2, согласно Спецификации (Приложение № 1) являющейся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
Иные изменения в составе, технических характеристиках Товара не допускаются.
1.2. Поставляемый Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и до момента подписания Договора никому не продан, не заложен, под запрещением (арестом) не состоит, судебного спора о нем не имеется.

ЦЕНА ДОГОВОРА и порядок расчетов

Цена настоящего Договора составляет_____________________ (_______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС, (если не предусмотрен, то указать); итого _________________ (_________________________) рублей ____ копеек с НДС или НДС не облагается (указать ст. НК РФ).

2.2. Цена единицы Товара, указанная в Спецификации (Приложение № 1), включает в себя непосредственно стоимость Товара, цену упаковки, необходимой маркировки, стоимость доставки Товара до склада ПОКУПАТЕЛЯ, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иные необходимые для исполнения настоящего Договора расходы ПОСТАВЩИКА и определяется в рублях.

2.3. Оплата по Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента поставки Товара в полном объеме по заявке ПОКУПАТЕЛЯ и подписания ПОКУПАТЕЛЕМ универсального передаточного документа и/или товарно-транспортной накладной.

2.4. Стоимость Товара, подлежащая оплате, определяется исходя из цены Товара, указанной в Спецификации (Приложении № 1), и количества Товара, полученного ПОКУПАТЕЛЕМ в собственность согласно его Заявке.

2.5. По соглашению Сторон расчеты могут производиться любыми другими, не запрещенными законом способами.

2.6. ПОСТАВЩИК не вправе требовать уплаты ПОКУПАТЕЛЕМ процентов по денежному обязательству, предусмотренных ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГК

3.КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс изм. 1,2, СанПиН 2.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и иным требованиям к качеству товара, предъявляемым в соответствии с действующим законодательством РФ, Таможенного союза (или Евразийского экономического союза), техническим условиям завода-изготовителя и техническим характеристикам, указанным в договоре.

Поставляемый Товар должен быть экологически безопасным и не должен наносить вред окружающей среде, жизни и здоровью работников Покупателя, его имуществу при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.2.В подтверждение качества поставляемого Товара Поставщик одновременно с Товаром предоставляет Покупателю следующие документы:

- заверенную Поставщиком копию экспертного заключения на соответствие Товара Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с указанием в области применения о возможности использования Товара при очистке бытовой и промышленной воды, действительного в течение срока действия Договора;

• заверенную Поставщиком копию паспорта безопасности химической продукции, выданного в соответствии с действующим законодательством, действительного в течение срока действия Договора;
• паспорт качества завода-изготовителя с обязательным указанием наименования завода-изготовителя и его адреса, наименования Товара, номера партии и даты выпуска, массы нетто;
• сертификат соответствия и иные документы, подтверждающие качество Товара, предусмотренные действующим законодательством РФ и Таможенного союза (или Евразийского экономического союза).

Все документы должны быть выполнены на русском языке.

3.3. Предоставление указанных в п. 3.2. настоящего Договора документов не освобождает Поставщика от ответственности за поставку Товара ненадлежащего качества.

4.Сроки и условия поставки тОВАРА

4.1. Спецификацией (Приложение №1) определено максимальное количество Товара, которое ПОКУПАТЕЛЬ может приобрести у ПОСТАВЩИКА в собственность по настоящему Договору.

ПОКУПАТЕЛЬ вправе выбрать Товар в количестве меньшем, чем указано в Спецификации (Приложение №1), что не является невыборкой Товара.

4.2. Количество поставляемого и подлежащего оплате Товара определяется заявками Покупателя.

4.3. ПОКУПАТЕЛЬ передает заявку ПОСТАВЩИКУ нарочно, либо почтовым отправлением, либо путем факсимильной связи тел./факс ПОСТАВЩИКА: _______________________, либо на электронный адрес ПОСТАВЩИКА: ___________________.

4.4. Поставка Товара осуществляется в строгом соответствии с заявками Покупателя в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения соответствующей заявки.

4.5. Доставка Товара до складов Покупателя, расположенных на территории города Саратова осуществляется автотранспортом Поставщика. Адреса доставки Покупатель указывает в заявке. Разгрузка Товара осуществляется силами Покупателя.

4.6. Поставщик осуществляет взвешивание Товара на весах Покупателя по адресам указанным в заявке Покупателя.

4.7. Оформление приемки-передачи Товара осуществляется путем подписания уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя товарно-транспортной накладной. Переход права собственности на Товар происходит в момент подписания Покупателем товарно-транспортной накладной.

4.8. Каждая партия Товара сопровождается документами, подтверждающими качество Товара, в соответствии с п. 2.3. Договора.

4.9. Товар должен отгружаться в таре, соответствующей требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, «Грузы опасные. Упаковка» (с Изменением N 1), обеспечивающей полную сохранность Товара и предохраняющей его от повреждений при доставке транспортом, соответствующим требованиям транспортировки на данный вид Товара, а именно в специализированных мягких контейнерах типа МКР-1,0С, МКР-1,0М и МКО-1,0С, вместимостью до 1000кг. Мешки прошивают машинным способом.

4.10. Поставщик обязан предоставить Покупателю счет, товарно-транспортную накладную, а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством и условиями настоящего Договора, в день поставки Товара, а счет-фактуру - в срок, установленный налоговым законодательством РФ.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем по количеству, с проверкой соблюдения Поставщиком требований действующего законодательства и настоящего Договора к таре и упаковке Товара.

При обнаружении несоответствия Товара, его количества, тары и упаковки условиям настоящего Договора, Покупатель вправе прекратить его приемку и вызвать уведомлением представителя Поставщика для составления двухстороннего акта о ненадлежащей поставке Товара.

Если представитель Поставщика в срок, указанный в уведомлении, не явился к Покупателю либо отказался от оформления двухстороннего акта, данный акт составляется Покупателем в одностороннем порядке.

5.2. Проверка Товара по качеству осуществляется Покупателем после приемки Товара путем проведения лабораторных исследований (испытаний) и измерений привлеченной Покупателем лабораторией, аккредитованной на проведение исследований Товара.

Протоколы лабораторных исследований (испытаний) и измерений, указанные в настоящем пункте, являются доказательством поставки Товара надлежащего/ненадлежащего качества.

При обнаружении Товара ненадлежащего качества Покупатель направляет Поставщику копию протокола(ов), указанного(ых) в настоящем пункте.

5.3. В случае несогласия Поставщика с результатами лабораторных исследований Покупателя, Поставщик вправе в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Покупателя указанных результатов, провести с участием Покупателя дополнительное исследование образцов Товара, поставленного Покупателю, в другой лаборатории, аккредитованной на проведение исследований Товара. Образцы Товара для дополнительного исследования отбираются привлеченной лабораторией с участием Поставщика и Покупателя. Расходы по проведению дополнительных лабораторных исследований несет Поставщик.

В случае непроведения Поставщиком дополнительного лабораторного исследования в срок и порядке, установленные настоящим Договором, Поставщик не вправе заявлять возражения относительно поставки Товара ненадлежащего качества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик

а) обязан поставить Товар и предоставить все документы, относящиеся к Товару, в соответствии с условиями Договора;

б) обязан информировать Покупателя обо всех известных сборах и обременениях, связанных с владением и пользованием данным Товаром.

6.2. Покупатель:

а) в соответствии с условиями Договора;

б) обязан принять Товар, соответствующий условиям Договора по ассортименту, количеству и качеству;

в) в случае выявления несоответствия поставляемого Товара условиям Договора обязан вызвать телефонограммой представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в указанный в телефонограмме срок Покупатель составляет односторонний акт, являющийся основанием для предъявления Покупателем Поставщику требований, связных с поставкой некачественного Товара.

6.3. Стороны обязаны в десятидневный срок сообщить контрагенту об изменении своих почтовых и банковских реквизитов.

В случае не уведомления об изменении реквизитов в указанные в Договоре сроки, Поставщик не вправе начислять Покупателю пени за несвоевременную оплату по Договору.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За просрочку поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки.

8.2. За просрочку предоставления документов, предусмотренных разделом 3, п. 4.10. настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 0,1 % от стоимости Товара, представление документов по которому просрочено. Данная неустойка является незачетной с убытками.

8.3. При поставке Товара ненадлежащего качества, в том числе Товара со скрытыми недостатками, которые были выявлены после применения Товара, Покупатель вправе по своему выбору требовать от Поставщика возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара, безвозмездного устранения недостатков Товара или замены Товара ненадлежащего качества в указанный Покупателем срок либо соразмерного уменьшения покупной цены.

В случае невыполнения Поставщиком указанных в настоящем пункте требований, Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора (полностью или частично), а Поставщик обязан уплатить Покупателю штрафную неустойку в размере 10% от суммы Договора и возвратить Покупателю уплаченную им стоимость Товара (полностью или в части которого, Покупатель отказался от исполнения Договора) в указанный Покупателем срок.

Поставщик возмещает Покупателю убытки, причиненные поставкой Товара ненадлежащего качества и (или) неисполнением требований Покупателя, предъявленных в соответствии с настоящим пунктом.

8.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), нарушения сроков поставки Товаров Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора (полностью или частично). В случае нарушений, указанных в настоящем пункте Договора, ПОСТАВЩИК обязан уплатить ПОКУПАТЕЛЮ штрафную неустойку в размере 10% от суммы Договора и возвратить ПОКУПАТЕЛЮ уплаченную им стоимость Товара (полностью или в части которого, ПОКУПАТЕЛЬ отказался от исполнения Договора) в указанный ПОКУПАТЕЛЕМ срок.

8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязанности по согласованию с Покупателем раскрываемой информации в соответствии с пунктом 12.1 Договора, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятьсот тысяч) рублей за каждый факт несанкционированного Покупателем раскрытия информации.

8.6. За просрочку оплаты поставленного Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Товара, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки.

9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и неотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные природные бедствия, а также издание актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

9.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы на протяжении трех последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, решаются путем направления претензий второй стороне, срок рассмотрения которой составляет 20 (Двадцать) дней с момента её направления.

10.2. При неисполнении претензии или неполучении ответа на неё, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Саратовской области.

11. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ПОТЕРЬ

11.1. Руководствуясь статьями 406.1, 431.2. Гражданского кодекса РФ, а также налоговым законодательством Российской Федерации, Поставщик заверяет Покупателя и гарантирует Покупателю, что:

11.1.1. Поставщик является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом.

11.1.2. Исполнительный орган Поставщика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица.

11.1.3. Для заключения и исполнения настоящего Договора Поставщик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами.

11.1.4. Поставщик имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный Договором (имеет надлежащий ОКВЭД).

11.1.5. Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Поставщику или ограничивающих его право заключать и исполнять настоящий Договор.

11.1.6. Лицо, подписывающее Договор от имени Поставщика, имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле Договора.

11.1.7. Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.1.8. Все операции Поставщика, связанные с исполнением Договора, полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика.

11.1.9. Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены Договора.

11.1.10. Поставщик в сроки, установленные Договором и действующим законодательством РФ, предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы по Договору (включая, но не ограничиваясь: счета-фактуры, акты приема-передачи и т.д.).

11.2. Поставщик подтверждает, что ему известно о том, что заверения и гарантии Поставщика, указанные в настоящем разделе, имеют существенное значение для Покупателя, и Покупатель полагался на них при заключении настоящего Договора.

11.3. Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя и/или налоговых органов (в т.ч. при встречной налоговой проверке) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к Договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в Договоре, в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя и/или налогового органа.

11.4. Поставщик обязуется возместить Покупателю все убытки, причиненные Покупателю недостоверностью заверений и гарантий, указанных в Договоре, и/или допущенных Поставщиком нарушений (в т.ч. налогового законодательства).

11.5. Помимо возмещения убытков, Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери, возникшие в связи с предъявлением к Покупателю требований налоговых органов, в размере:

А) сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Поставщиком в составе цены Договора, либо решений об уплате этого НДС Покупателем в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;

Б) сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим результат работ по Договору у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер до начисленного НДС).

11.6. Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки и имущественные потери, указанные в п.п. 11.4 и 11.5 настоящего Договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Покупателя соответствующего письменного требования.

11.7. Обязательства и ответственность Поставщика по возмещению убытков и имущественных потерь, предусмотренная настоящим разделом Договора, применяется независимо от факта обжалования Покупателем в судебном порядке решений налоговых органов.

12.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Поставщик, в том числе представляющие его лица, вправе раскрывать посредством любых источников раскрытия информации неограниченному кругу лиц информацию о факте выполнения работ по настоящему Договору и самом существовании настоящего Договора только при условии получения предварительного согласования Покупателя на раскрытие информации. При этом Покупатель согласует как содержание раскрываемой информации, так и способ ее раскрытия. Под раскрытием информации в настоящем Договоре понимается сообщение Поставщиком либо представляющими его интересы лицами любым третьим лицам любых сведений о Покупателе и реализуемом им проекте, в том числе публикации, интервью, комментарии, пресс-релизы, фото- и видеоматериалы, размещаемые в электронных и печатных средствах массовой информации, а также на собственных электронных ресурсах (платформах) Поставщика, включая его корпоративные печатные издания, сайты, каналы и страницы в социальных сетях. Покупатель вправе отказать в согласовании раскрытия информация по своему усмотрению на любых основаниях.

Информация не является конфиденциальной, если информация известна получателю на момент раскрытия или является общедоступной.

13.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Договор может быть расторгнут в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

13.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

13.3. При одностороннем отказе от исполнения Договора одной из сторон в случаях, предусмотренных Договором, Договор считается расторгнутым с момента получения одной из сторон уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично.

13.4. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.

13.5. Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

14.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Договору № _______________

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА:

Иные изменения в составе, технических характеристик товаров не допускаются.

- Посмотреть таблицу с данными