Тендер - Поставка аксессуаров для бальнеологической ванны и циркуляции душа №267476520

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx
• Проект.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Кавказский федеральный округ, Ставропольский крайМесто поставки (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Ярошенко, 5.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ

по определению поставщика (подрядчика, Поставщика) на поставку аксессуаров для бальнеологической ванны и циркуляции душа для нужд КК ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Кисловодске

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

-СК/24

г. Ессентуки «29» февраля 2024 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России), именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице исполнительного директора Забуга Дмитрия Анатольевича, действующего на основании доверенности №55 от 03.07.2023г., с одной стороны, и__________________, действующий на основании _____________ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, именуемый в дальнейшем ПОСТАВЩИК, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом №223 от 18 июля 2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику аксессуары для бальнеологической ванны и циркуляции душа (далее - товар), а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Наименование, качественные характеристики товара, количество, стоимость единицы товара, подлежащей поставке, установлено в спецификации на поставку (Приложение № 1 к Договору), утвержденной обеими сторонами и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Договора. Условия и порядок оплаты

2.1. Цена Договора составляет: ________________

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком за счет внебюджетных средств, КВР 244 в течение 10 дней с момента приемки товара, подписания сторонами товарной накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.

2.5. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества и качества поставляемого товара, и иных условий Договора.

2.7. Стороны договариваются, что на цену договора не начисляются проценты в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ.

3. Качество и упаковка товара

3.1. Качество товара должно соответствовать требованиям Договора, техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

3.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

3.3. Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его фактической передачи Заказчику лежит на Поставщике. Датой перехода права собственности на товар считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.

4. Порядок и срок поставки, приемка товара

4.1. Поставка товара и передача документов осуществляются в течение 3-х рабочих дней с момента Получения Поставщиком заявки от Заказчика. Заявка от Заказчика, поданная Поставщику посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что Заявка исходит от Заказчика, является юридически значимой.

Поставщик своими силами и средствами осуществляет поставку и выгрузку товара, согласно спецификации, на склад Заказчика, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Ярошенко, д.5

4.2. Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны оригиналы товарной накладной, счет, (счет-фактуру при необходимости), а также экземпляр копии спецификации к Договору, документы, подтверждающие качество товара, предусмотренные действующим законодательством и иные документы, предусмотренные настоящим Договором.

4.3. Приемка товара и оформление результатов приемки осуществляется Заказчиком в день поставки товара на склад Заказчика.

4.4. При приемке товара Заказчик проверят соответствие его количество, качество товара требованиям, установленным в Договоре.

4.5. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего спецификации или иным требованиям, указанным в настоящем Договоре либо несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.

4.6. Датой исполнения Поставщиком обязательств по Договору считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.

5.1.5. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.2. Своевременно оплатить товар, поставленный в соответствии с условиями Договора.

5.2.3. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Договора.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями Договора.

5.4.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, если такие недостатки возникли не по вине Заказчика.

5.4.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.4.4. Предоставлять одновременно с товаром копию лицензии, в случае если поставка товара подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством, а также данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.

5.4.5. Сообщать Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме об изменении своего расчетного счета с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

5.4.6. Представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения.

5.4.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность Заказчика:

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере 0,01% от не уплаченной в срок суммы.

6.3. Ответственность Поставщика:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (пеню). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) составляет 0,01% от цены Договора.

6.3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф). Размер штрафа составляет 10% от цены Договора за каждый случай ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пени, штрафа).

6.5. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Поставщиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика.

6.6. В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Поставщиком в пятидневный срок со дня получения требования, Заказчик вправе удержать штрафные санкции при оплате товара.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

7.3. Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.

8. Порядок разрешения споров, претензий Сторон

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Ставропольского края.

9. Прочие условия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2024г., в части финансовых обязательств до полного их исполнения Сторонами.

9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.3. Изменение условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Договору.

9.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.6. В части, неурегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.

9.7. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Договору №442-СК/24

от «29» февраля 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными