Тендер - Порошок стиральный Тип стирки Ручная и машинная стирка Назначение Для цветного белья, Для деликатных тканей, Для белого белья Для детского белья Нет №268920793

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 2024_Проект_ГК_порошок_стиральный.pdf
• 2024_Расчет_НМЦК_порошок_стиральный.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть93 Извещение об осуществлении закупки товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 20.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000056

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМуниципальные образования города федерального значения Санкт-Петербурга / Внутригородские муниципальные образования города федерального значения Санкт-Петербурга (см. также▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0) / муниципальный округ Коломяги,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Фермское шоссе, д. 36, лит. А, материально-хозяйственный склад.

Срок поставки товара (календарных дней)

30

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1 Обоснование цены контракта

Проект контракта

1 Проект контракта

Дополнительная информация и документы

1 Уведомление о прохождении контроля

Электронный_документ,_полученный_из_внешней_системы Roseltorg

Wingdings;Wingdings 2;Wingdings 3;Arial Narrow;Futura Medium;Tahoma;oesuserscolors

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчиком является: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 ИМЕНИ И.И. СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА"

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Определение поставщика осуществляет: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 ИМЕНИ И.И. СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА"

1. Наименование объекта закупки:Закупка товаров (20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПорошок стиральный)

2. Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.

3. Извещение о проведении настоящей закупки товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, и проект контракта были размещены «20» марта 2024 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»:http://zakupki.gov.ru и на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»:http://roseltorg.ru.

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в закупке товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпроводилась 20.03.2024.

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

8. 3аключение контракта осуществляется с ООО "ЛИДЕР ГРУПП", ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, предложившим цену контракта▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб, в порядке, установленном статьей 51 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом особенностей, предусмотренных частью 6 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ

9. Настоящий протокол будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»:http://roseltorg.ru и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»:http://zakupki.gov.ru. Уполномоченный орган: ___________/________________/

Автоматический_контроль

Уведомление о соответствии контролируемой информации

требованиям, установленным частью 5 статьи 99

Федерального закона N 44-ФЗ

Коды

Форма по ОКУД

От 14.03.2024 г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата

-

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИКУ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование заказчика: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 3 ИМЕНИ И.И. СКВОРЦОВА-СТЕПАНОВА"

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Организационно-правовая форма:Государственные казенные

учреждения субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ

Форма собственности: Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКФС

Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место нахождения (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Ш. ФЕРМСКОЕ,

Д.36/ЛИТЕР А,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование органа контроля: Комитет финансов Санкт-Петербурга

75204

13

Реквизиты объекта контроля

Реквизиты документа, содержащего информацию

(сведений об объекте контроля)

для осуществления контроля

наименование

дата

номер

наименование

дата

номер

1

2

3

4

5

6

Извещение

18.03.2024

План-график

13.03.2024

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть97001

Результат контроля:

Ответственный исполнитель

Финансовый контроль пройден

сервис АИС БП-ЭК

(должность)

Автоматический контроль

(подпись)

(расшифровка подписи)

Проект контракта

КОНТРАКТ № _____________

Поставка порошка стирального

(Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

г. Санкт- Петербург

от «______» _______ 2023 г.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения "Городская

психиатрическая больница № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова" (сокращенное наименование –

СПб ГКУЗ "ГПБ № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова"), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице

главного врача Софронова Александра Генриховича, действующего на основании Устава, с одной

стороны, и

_________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________,

действующего на основании ___________, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона»,

в соответствии с частью 12 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили Контракт о

нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, наименование, количество, общая и

единичная стоимость которого установлены в Спецификации (приложение № 1 к Контракту),

являющейся неотъемлемой частью Контракта, на условиях, установленных настоящим Контрактом, а

Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и оплатить его в порядке и на условиях,

предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет ________ (________________________) рублей ____ копеек и

определена в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью

Контракта.

Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год

и на плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.11.2023 №

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Цена контракта включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара (стоимость упаковки,

стоимость Товара, погрузо-разгрузочные работы, расходы на доставку, включая транспортные

расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных

платежей).

2.3. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет

Поставщика, указанный в Контракте, по факту поставки Заказчику Товара в течение 7 (семи) рабочих

дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, при отсутствии у Заказчика претензий по

количеству и качеству поставленного Товара. Датой оплаты является дата списания денежных

средств со счета Заказчика.

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (как юридическому лицу, так и

физическому лицу) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и

иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

Заказчиком.

3. Порядок поставки Товара

3.1 Требования к качеству Товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные

требования содержатся в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего

Контракта (Приложение № 2 к Контракту).

3.2. Поставка Товара осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании

(приложение № 2 к Контракту).

3.3. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка должны соответствовать требованиям, установленным в Техническом

задании (приложение № 2 к Контракту).

3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику

сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в Техническом задании

(приложение № 2 к Контракту). В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе

отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.5. Срок поставки Товара указывается в Техническом задании (приложение

№ 2 к Контракту).

4. Порядок приемки Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком и заключается в проверке предоставленного

исполнения на соответствие требованиям Контракта в порядке, указанном в Техническом задании

(приложение № 2 к Контракту). В случае соответствия поставленного Товара требованиям Контракта,

составляется документ о приемке, указанный в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту).

4.2. Срок приемки указан в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту).

4.3. В случае несоответствия Товара требованиям Контракта составляется двусторонний акт

несоответствия, в котором отражаются выявленные недостатки. При немотивированном отказе

Поставщика от подписания акта, акт, подписанный только Заказчиком будет считаться

действительным.

4.4. При выявлении несоответствия поставленного Товара условиям Контракта, Заказчик

направляет Поставщику уведомление о выявленных недостатках с указанием срока их устранения. В

случае не устранения недостатков в срок, указанный Заказчиком в уведомлении, последний

отказывается от приемки и оплаты. Мотивированный отказ направляется Поставщику в письменной

форме.

4.5. Претензии по скрытым недостаткам могут быть заявлены Заказчиком в течение срока

полезного использования, гарантийного срока, срока годности (нужное почеркнуть).

4.6. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным

Контрактом, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.7. Все расходы, связанные с устранением недостатков, несет Поставщик.

4.8. Документы о приемке формируются, направляются и подписываются Сторонами только с

использованием единой информационной системы в сфере закупок в виде структурированного

документа о приемке.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1.Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с

Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и

оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не

вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом.

5.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с

Законом о контрактной системе.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять поставленный Товар в соответствии с Контрактом, включая

проведение экспертизы поставленного Товара.

5.2.2. Своевременно оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с

Контрактом.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты за поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках

Контракта.

5.3.3. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями

Контракта.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по поставке Товара в

соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при

исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в

течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика

обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать

невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в

течение одного рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения

или указанных в Контракте реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об этом, адрес и реквизиты,

указанные в Контракте, будут считаться надлежащими.

5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение

арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства,

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год не превышает 25%

балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний

отчетный период.

5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать

исполнению обязательств по Контракту.

5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не

причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

5.5.4. В отношении Поставщика либо лица, исполняющего функции единоличного

исполнительного органа, или главного бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере

экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за

исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в

отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара,

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и

административного наказания в виде дисквалификации: юридическое лицо, которое в течение двух

лет до момента участия в закупке не было привлечено к административной ответственности за

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.

5.5.5. Отсутствует между Поставщиком и Заказчиком конфликт интересов, под которым

понимаются случаи, установленные пунктом 7 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

5.5.6. Поставщик не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов)

корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица

офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или

косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять

процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

5.5.7. Поставщик не является иностранным агентом.

5.5.8. У Поставщика отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных

законодательством Российской Федерации.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям Контракта по качеству и

безопасности в соответствии с условиями Контракта в течение гарантийного срока. Срок гарантии

установлен в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту). Гарантийный срок исчисляется с

момента подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

6.2. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять

замену Товара, если недостатки Товара вызваны некачественным материалом, некачественным

производством и не является результатом действия непреодолимой силы, неправильной

эксплуатации, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих

лиц. Срок замены некачественного Товара устанавливается в Техническом задании (приложение № 2

к Контракту).

6.3. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену Товара, то

на замененный Товар предоставляется гарантия, установленная в Техническом задании (приложение

№ 2 к Контракту).

6.4. Все расходы, связанные с заменой Товара, ненадлежащего качества, осуществляются за

счет Поставщика.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных

Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафы, пени) определяются в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Правилами определения размеров штрафа,

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом

(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее –

Правила).

7.2. Пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой

ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за

каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом,

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения

обязательства.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа

устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

7.3. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,

предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты

пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму,

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически исполненных

Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде

фиксированной суммы в размере 10 % цены контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа

устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в

размере 1000 (одной тысячи) рублей.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или

ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом

соответствующего размера неустойки (при этом исполнение обязательства исполнителя по

перечислению неустойки и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика). Уплата

Стороной неустойки не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,

произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта.

8.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

8.2. Контракт действует по 31 декабря 2024 года, но в любом случае до полного исполнения

Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме, в том числе и гарантийных обязательств.

8.3. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в

соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего

отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи, и в

соответствии с положениями статьи 95 Закона о контрактной системе.

8.5. Односторонний отказ от исполнения Контракта должен происходить в порядке,

предусмотренном Законом о контрактной системе.

8.6. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе

провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций,

выбор которых осуществляется в соответствии с Законом о контрактной системе.

8.7. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения

Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика,

лично под расписку или направляется Поставщику по адресу Поставщика, указанному в контракте.

Выполнение Заказчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Поставщика

об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления

считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о

получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого

решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку);

2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма либо

дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в

Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае

направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

8.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и

Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком

Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от

исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления

Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено

нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также

Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 8.6

Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий

Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием

для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.10. В случае отмены Заказчиком в соответствии с Законом не вступившего в силу решения

об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик не позднее трех рабочих дней,

следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени

Поставщика, лично под расписку уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от

исполнения Контракта.

8.11. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или

ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет

в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона о контрактной

системе, обращение о включении информации о Поставщике в реестр недобросовестных

поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8.12. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.13. В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения

Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично

под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по

адресу Заказчика, указанному в контракте. Выполнение Поставщиком данного требования считается

надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой

такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о

получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого

решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);

2) дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма либо

дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в

Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае

направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

8.14. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу

и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления

Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.15. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от

исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления

Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены

нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.16. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения

Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направляет в соответствии с

порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона о контрактной системе,

обращение о включении информации о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков

(подрядчиков, исполнителей).

8.17. При исполнении Контракта по соглашению сторон могут быть внесены изменения в

контракт только в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением,

расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем

переговоров.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в

Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и

Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана

дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

10. Прочие условия

10.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в электронном виде, за исключением случаев, предусмотренных пунктами

8.7, 8.10, 8.13, или на бумажном носителе по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

10.2. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются

законодательством Российской Федерации.

11. Приложения

11.1. Неотъемлемой частью Контракта являются:

Приложение № 1 «Спецификация»;

Приложение № 2 «Техническое задание»

12. Реквизиты и подписи сторон

Приложение № 1 к Контракту

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№

п/п

Наименование

1

Порошок стиральный

Наименование страны

происхождения товара

Ед.изм.

Кол-во

кг

5000

Итого (цена Контракта): _________ (__________________________) рублей _____ копеек.

Цена за

единицу,

руб.

НДС

%

Гарантия

12 месяцев

Стоимость,

руб.

Приложение № 2 к Контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Поставка товара: порошок стиральный (далее – товар).

1.1. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической

деятельности (ОКПД2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием вида продукции, соответствующий объекту

закупки:

20.41.32.121 – «Порошки стиральные».

1.2. Код товара по Каталогу товаров, работ, услуг (КТРУ) для обеспечения государственных и

муниципальных нужд в единой информационной системе в сфере закупок:

20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– «Порошок стиральный».

1.3. Код ККН:

20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– «Порошок стиральный тип 19».

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и

функциональным характеристикам, которые указаны в пункте 7 «Техническая спецификация».

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по

качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией,

действующей на момент поставки Товара

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и

окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и

утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по

другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не

иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным

нормативной и технической документацией Российской Федерации, в том числе, но не

исключительно:

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерации»;

- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- СанПиН 2.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий»).

- ГОСТ 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества.

Классификация и общие требования безопасности».

- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Средства для стирки. Общие технические условия».

- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические

требования».

Качество поставляемого Товара должно подтверждаться декларацией о соответствии

(сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества

Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные

требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в

счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по

поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве,

предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты

на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних

признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию

(нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно

устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них

Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о

некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара

заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить

Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и

согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех

расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к

Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.

3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его

повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью

обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении

габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки

и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся

упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок

годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с

требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации,

действующей в Российской Федерации.

3.11. Срок годности товара на момент его приемки Заказчиком должен составлять не менее 12

(двенадцати) месяцев.

4.1. Передача заказчику поставляемого товара осуществляется поставщиком посредством

отгрузки (доставки) товара в соответствии со спецификацией и заявкой Заказчика.

4.2. Место отгрузки (доставки) товара:

197341, Санкт-Петербург, Фермское шоссе, дом 36, литер А, материально-хозяйственный

склад.

4.3. Сроки поставки товара: со дня заключения контракта по заявкам Заказчика.

Доставка товара осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика силами

поставщика по рабочим дням с 09.00 часов до 15.00 часов.

Срок исполнения Поставщиком заявки – 7 (семь) рабочих дней со дня получения заявки от

Заказчика.

4.4. Поставка товара в соответствии с контрактом включает в себя: хранение товара, доставку

товара до места отгрузки (доставки) товара, погрузо-разгрузочные, экспедиторские и иные работы

силами и средствами поставщика.

5. Товар передается заказчику по акту приема-передачи товара и товарной (или товарнотранспортной) накладной или по универсальному передаточному документу, составленных в двух

экземплярах, в которых указываются наименование, количество, фасовка, единицы измерения,

ассортимент, цена за единицу поставляемого товара и номер контракта.

Днем поставки отдельной партии товара является день подписания сторонами акта приемапередачи товара и товарной (или товарно-транспортной) накладной или универсального

передаточного документа.

6. Требования к документации на товар

Одновременно с поставкой каждой партии товара поставщик передает заказчику следующие

сопроводительные документы, оформленные надлежащим образом:

- акт приема-передачи товара и товарную (или товарно-транспортную) накладную (с

указанием номера контракта) либо универсальный передаточный документ;

- счет (с указанием номера контракта) и счет-фактуру (в случае если поставщик является

плательщиком НДС) либо универсальный передаточный документ;

- заверенную надлежащим образом копию декларации о соответствии и/или сертификата

соответствия.

7. Техническая спецификация:

№

п/п

Наименование

товара

Функциональные, технические и качественные

характеристики, эксплуатационные

характеристики объекта закупки (при

Единица

измерения

Количество

1

Порошок

стиральный

необходимости)

Для детского белья: нет

Назначение: для белого белья

для деликатных тканей

для цветного белья

Средство с отбеливающим эффектом: нет

Тип стирки: ручная и машинная стирка

Килограмм

5000

Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определяется и обосновывается в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и Методических рекомендаций

по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению

методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» посредством

применения нормативного метода совместно с методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК осуществлены следующие процедуры:

- направлены запросы в адрес не менее пяти потенциальных поставщиков, осуществляющих поставку идентичных товаров, планируемых к закупке, или при их отсутствии

однородных товаров (запрос ценовой информации от 13.02.2024 № ЗЦИ/24-33). Получено три ценовых предложения на запросы заказчика: коммерческое предложение от 15.02.2024

№ 15 (зарегистрировано в делопроизводстве заказчика за вх. № 271 от 14.03.2024); коммерческое предложение от 15.02.2024 № 13/02 (зарегистрировано в делопроизводстве

заказчика за вх. № 272 от 14.03.2024); коммерческое предложение от 14.02.2024 № ПЕ19 (зарегистрировано в делопроизводстве заказчика за вх. № 273 от 14.03.2024);

- учтена информация о предельных ценах на товары, работы, услуги, содержащаяся в Перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются

требования к их потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным

Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31.05.2018 № 100-р.

ИЦИ № 2

коммерческое

предложение

вх. № 272 от

14.03.2024

ИЦИ № 3

коммерческое

предложение

вх. № 273от

14.03.2024

Среднее

арифмети

ческое

Среднее

квадратичн

ое

отклонение

Коэффициент

вариации

Предельная

цена*,

руб

Начальная цена

единицы, принятая в

расчет как

минимальная из

предложенных цен,

руб.

Сумма,

руб.

№

п/п

Код ОКПД2

Наименование товара

Ед.

изм.

Количе

ство

ИЦИ № 1

коммерческое

предложение

вх. № 271 от

14.03.2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

20.41.32.121

Порошок стиральный (Код

позиции КТРУ: 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; Код ККН:

20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Кг

5000

139,62

141,30

142,57

141,16

1,48

1,05%

139,62

139,62

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

ИТОГО:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

* Предельная цена, содержащаяся в Перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том

числе характеристикам качества) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным Распоряжением Комитета по государственному заказу

Санкт-Петербурга от 31.05.2018 № 100-р.

Коэффициент вариации цены составляет менее 33%. Совокупность значений, используемых в расчете, считается однородной.