Тендер - Порошок бора аморфного ТЗ 18/91-28/1183 №273175049

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть49 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков. Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу

Проект_договор_БА_2600_магний

Договор № ___________________

поставки редкоземельных материалов

г. Электросталь «_____»____________20____г.

Акционерное общество «Машиностроительный завод» (АО «МСЗ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________________________,

(указать должность и ФИО подписанта [1] )

действующего на основании Устава или доверенности №__________ от ___________ (выбрать нужное), с одной стороны, и ________________________________________________________,

(Указать организационно-правовую форму и наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________________, действующего на

(указать должность и ФИО подписанта)

основании Устава или доверенности №________ от ___________ (выбрать нужное), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (в дальнейшем именуемый, вместе со всеми приложениями, «Договор») на перечисленных ниже условиях.

Особенные условия

А. Предмет Договора (статья 1)

А.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить Товар по цене, в порядке и на условиях, определенных Договором.

А.2. Товар – имущество, поставляемое по Договору по наименованиям и в количестве, определенном Спецификацией (Приложение № 2), и соответствующее по качеству и комплектности Техническому заданию (Приложение № 3).

А.3. Настоящий договор заключен в соответствии укажите процедуру закупки или иной документ, на основании которого заключается договор.

А.4. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, поставляться свободным от прав на него третьих лиц.

Б. Цена Договора и условия оплаты (статья 2)

Б.1. Цена Договора составляет – ... рублей, включая НДС в размере … рублей.

В цену Товара помимо его стоимости и НДС, включены следующие расходы: все расходы, связанные с исполнением условий договора, в том числе: стоимость тары, расходы на перевозку до склада АО «МСЗ» в г. Электросталь, уплату таможенных пошлин, оформление паспорта, сборы и другие платежи

Б.2. НДС – ... рублей или приведите основание освобождения от НДС со ссылкой на статью НК РФ.

Б.3. Условия оплаты – в течение _45_календарных дней с даты наступления последнего (по срокам) из событий (для Поставщиков за исключением МСП)*

– в течение _15 рабочих дней с даты наступления последнего (по срокам) из событий (для Поставщиков МСП)*.

* выбирается один пункт.

-поставка Товара на склад Покупателя;

-предоставление документов, указанных в п. В.5. договора.

В случае поставки Товара ненадлежащего качества и/или некомплектного Товара, Товара с нарушением упаковки, такой Товар не считается поставленным, обязательства по оплате такого Товара у Покупателя не возникают, Товар принимается на ответственное хранение Покупателем до момента устранения нарушений, товарная накладная не подписывается.

Б.4. Валютная оговорка: выберите вариант: не применяется/ Применяется в соответствии с пунктом 11.8.2..

Б.5. Особые условия оплаты: отсутствуют.

В. Условия поставки (статья 3)

В.1. Условия поставки - доставка Покупателю

В.2. Место поставки:

- Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. К. Маркса, 12

В.3. Срок поставки Продукция поставляется партиями по письменным заявкам Покупателя с указанием необходимого количества к поставке. Заявка направляется в адрес поставщика не позднее 60 календарных дней до даты поставки материала. По решению Покупателя допускается изменение срока поставки и количества продукции. Первая партия поставки продукции в объеме 400 кг не позднее 60 дней с момента заключения договора

По решению Покупателя допускается изменение срока поставки и количества продукции. Письмо с изменениями в предстоящей поставке направляется в адрес Поставщика не позднее 20 календарных дней до даты поставки по ранее направленной заявке.

При возникновении потребности в продукции Покупатель с адреса электронной почты – ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть направляет заявку на адрес электронной почты Поставщика – ________________ с указанием необходимого количества и наименования Товара. Поставщик незамедлительно подтверждает получение заявки посредством электронной почты.

При необходимости заявка направляется на бумажном носителе Почтой РФ или курьерской службой на адрес Поставщика: ___________________________________________. Датой получения заявки на бумажном носителе является дата поступления корреспонденции в место вручения (подтверждается информацией с официального сайта Почты РФ, либо данными, предоставленными курьерской службой).

В.4. Страхование Товара не требуется.

В.5. Особые условия поставки:

При отгрузке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

1. счет-фактуру или УПД;

2. товарную накладную в 2-х экземплярах (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика) или УПД;

3. продукции сопровождается Документом качества и протоколом испытаний одного тарного места от каждой партии материала, составленный Российской аккредитованной лабораторией на бумажном носителе в соответствии с требованиями подраздела 4.2 ТЗ.

Партией считается продукт, однородный по своим показателям качества , массой не более 100 кг

Г. Упаковка, маркировка, предоставление и возврат тары (статья 4)

Г.1. Особые условия упаковки, маркировки, предоставления и возврата тары: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к Договору).

Д. Условия приемки Товара (статья 5)

Д.1. Особые условия приемки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к Договору).

Е. Гарантии Поставщика и качество Товара (статья 6)

Е.1. Гарантийный срок: в соответствии с Техническим заданием.

Ж. Обеспечение исполнения договора (статья 7)

Ж.1. Обеспечение исполнения: «требуется обеспечение исполнения обязательств по Договору

Ж.2. Обеспечение предоставляется по выбору Поставщика в форме: безотзывной банковской гарантии, поручительства или денежных средств, перечисляемых Покупателю

Ж.3. Отношения Поставщика и Покупателя по предоставлению обеспечения регулируются: приложение №7.

Ж.4. Дополнительные условия: В случае предоставления обеспечения исполнения договора в форме банковской или независимой гарантии использовать типовую форму банковской или независимой гарантии согласно приложениям № 7.1 – 7.3 [2] к настоящему договору соответственно»,

З. Дополнительные особенные условия (статьи 8 – 11)

З.1. Срок действия договора: настоящий договор является заключенным с момента его подписания обеими сторонами, момент подписания соответствует более поздней дате из проставленных на титульном листе договора или совместно с подписью одной из сторон.

Договор действует до 31.12.2024, а в части не исполненных обязательств - до их полного исполнения сторонами.

З.2. Положения о раскрытии информации о собственниках и руководителях – применяются.

Способ передачи информации, предусмотренной пунктом 11.1 – по электронной почте.

Адрес электронной почты или реквизиты акта - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

З.3. Адреса электронной почты Покупателя и Поставщика для целей, указанных в п. 11.7.:

Покупатель:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик:_________________

З.4. Обмен электронными документами – выберите вариант: не применяется/применяется

Данный пункт применяется только при условии ввода в постоянную эксплуатацию процесса обмена юридически значимыми электронными документами (ЮЗ ЭДО).

Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов:

счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке товаров, передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@);

приложений к электронным документам об отгрузке товаров, передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

Положения настоящего пункта не ограничивают Стороны в возможности выставления и получения, указанных в настоящем пункте документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости.

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

Обмен документами между сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

З.5. Налоговая оговорка.

3.5.1. Заверения и гарантии Сторон

Каждая из сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

- каждая из сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора;

- в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;

- каждой из сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора;

- каждая из сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, а также требования трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, в том числе в части полноты отражения в учете начислений и выплат работникам, полноты уплачиваемых страховых взносов;

- основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога, а также неправомерное уменьшение налоговой обязанности по НДС.

3.5.2. Поставщик заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога, страховых взносов в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения и отчислений, в том числе за счет необоснованного применения специальных налоговых режимов.

Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Поставщик гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц (Субпоставщиков) будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в Соглашении, оформлены документально. Поставщик несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них.

Поставщик, а также привлекаемые им для исполнения Договора третьи лица (Субпоставщики) являются добросовестными поставщиками, для чего обладают достаточным профессиональным опытом, имущественными и трудовыми ресурсами, а также соответствуют на момент заключения Договора и в течение всех налоговых периодов, в которых будут совершаться операции по Договору, следующим критериям:

- по операциям с участием Поставщик, а также третьих лиц (субпоставщиков), привлеченных Поставщик к исполнению обязательств по настоящему Договору, не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков для принятия к вычету сумм НДС (далее – «Несформированный источник для вычета по НДС»);

- работники, участвующие в осуществлении поставки по Договору не являются самозанятыми гражданами и являются трудовым ресурсом Поставщика и или Субпоставщика, то есть находятся в трудовых или гражданско-правовых отношениях с Поставщиком или Субпоставщиков.

все операции, совершенные в рамках настоящего Договора, будут полностью отражены в первичных документах Поставщика и третьих лиц (субпоставщиков), привлеченных им в целях исполнения настоящего Договора, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности.

3.5.3. Поставщик подтверждает, что обладает достаточными материальными и трудовыми ресурсами для исполнения обязательств по договору - помещением, оборудованием, транспортом и т.д.

Поставщик подтверждает, что не является «технической компанией», то есть компанией, использующая формальный документооборот, не ведущая реальной экономической деятельности и не исполняющая налоговые обязательства в связи со сделками, оформляемыми от ее имени, в ситуации, когда лицом, осуществляющим исполнение, является иной субъект.

Поставщик гарантирует, что:

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

- уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, полностью отражает операции по Договору в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности, которая будет своевременно представлена в налоговый орган;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- по требованию Поставщика, налоговых органов или суда своевременно предоставит заверенные копии документов об операциях по Договору.

3.5.4. Поставщик обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора предоставить Покупателю копию, с отметкой налогового органа о принятии, Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.

Поставщик также обязуется в период действия договора не отзывать свое Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условие о предоставлении Поставщиком согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, а также отсутствие отзыва такого согласия в период действия настоящего договора, признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.5.5. Возмещение имущественных потерь/убытков

Поставщик возместит Покупателю полностью все имущественные потери и/или убытки Покупателя, которые возникнут в случаях невозможности уменьшения Покупателем налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога и (или) применения налогового вычета по НДС по операциям с Поставщиком и/или третьими лицами (субпоставщиками), привлеченными Поставщиком для исполнения настоящего Договора, определенные актом государственного органа, в том числе, решением налогового органа, или постановлением о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным доказательством потерь/убытков Покупателя вне зависимости от факта его обжалования.

Для целей применения настоящего пункта, Стороны заранее оценили размер имущественных потерь/убытков как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате Покупателем сумм налогов, в возмещении которых Покупателю было отказано, сумм налогов, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем вследствие непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из Договора, пеней, штрафов.

Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери и/или убытки Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя.

Покупатель вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении имущественных потерь и/или убытков из денежных средств, причитающихся выплате Поставщику по любым основаниям, направив уведомление о зачете Поставщику.

Стороны признают, что положения налоговой оговорки направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости Договора. В связи с этим Стороны рассматривают положения налоговой оговорки в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным или если срок действия Договора истек положения Особых условий сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора.

Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону о том, что указанные в Соглашении заверения об обстоятельствах пертестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

З.6. Приложения к Договору:

Приложение № 1. Общие условия

Приложение № 2. Спецификация

Приложение № 3. Техническое задание № ___________ от __.__.20__

Приложение № 4. Требования по соблюдению инструкции по обеспечению пропускного режима на АО «МСЗ»

Приложение № 5. Форма предоставления информации о контрагенте

Приложение № 6. Форма акта сверки

Приложение №7: Требование к обеспечению исполнения договора (если присутствуют).

Приложение № 7.1.: Типовая форма банковской гарантии (в случае предоставления обеспечения исполнения договора в форме банковской гарантии);

Приложение №7.2.: Типовая форма независимой гарантии (в случае предоставления обеспечения исполнения договора в форме независимой гарантии, когда гарантом выступает коммерческая неотраслевая организация);

Приложение №7.3.: Типовая форма независимой гарантии (в случае предоставления обеспечения исполнения договора в форме независимой гарантии, когда гарантом выступает коммерческая отраслевая организация)

З.7. Особые условия – отсутствуют.

Привлечение субпоставщиков при исполнении договора: не допускается.

И. Неотъемлемость Общих условий поставок АО «МСЗ»

Подписывая настоящий Договор, Стороны подтверждают, что они надлежаще и полноценно ознакомились с указанными Общими условиями поставок, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Общие условия применяются в части, не противоречащей Особенным условиям.

Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № _______________ от «___» _______ 202_

Общие условия

поставок товаров АО «МСЗ»

(«Общие условия»)

Предмет Договора

На условиях, в порядке и в сроки, которые определены Сторонами в Договоре, Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется осуществить оплату поставленного Товара.

Цена Договора и условия оплаты

2.1. Цена Договора.

Цена Договора является фиксированной (твердой) и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

2.2. Состав Цены Договора.

Цена Договора включает в себя стоимость:

• Товара;
• тары;
• упаковки;
• маркировки;
• расходов на транспортировку товара до Места поставки;
• расходы на разгрузку товара в Месте поставки, (в случае если поставка осуществляется посредством передачи перевозчику с обязательным страхованием Товара);
• страхование на условиях, определенных Договором;
• все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Валюта платежа.

Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

Если цена Договора определена в иностранной валюте, оплата осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день перехода права собственности. При внесении авансового платежа оплата осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату осуществления платежа.

2.4. Стандартные условия оплаты.

Оплата Товара осуществляется безналичным расчетом на основании выставляемых Поставщиком счетов на следующих условиях:

2.4.1. Стандартные условия оплаты при наличии аванса.

Авансовый платеж оплачивается в срок, установленный п. Б.3 Договора, после наступления всех перечисленных событий: заключения Договора и передачи Покупателю счета на оплату, обеспечения исполнения Договора (если предусмотрено Особенными условиями).

Платеж в размере оставшейся части цены Товара (цены партии) выплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД на основании счета Поставщика.

Стороны договорились, что в случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара более чем на 5 (пять) дней, при наличии в п. Б.3 Особенных условий авансового платежа и при условии выплаты Поставщику этого авансового платежа, отношения Сторон по условиям оплаты меняются следующим образом: Поставщик при наступлении вышеуказанных обстоятельств обязан в срок не превышающий 2 (двух) дней с момента их наступления возвратить Покупателю полученный аванс, а оплата товара будет осуществляться Покупателем на условиях п.2.4.2.

В случае, если Поставщиком было предоставлено обеспечение возврата аванса, Покупатель не позднее 2 (двух) дней после возврата Поставщиком аванса (зачисления на счет Покупателя) возвращает Поставщику предоставленное обеспечение.

В случае, если Поставщик в срок, не превышающий 7 (семь) дней с момента наступления просрочки поставки, не выполнит свое обязательство по добровольному возврату аванса, Покупатель вправе начать действия по возврату аванса из предоставленного обеспечения исполнения договора.

Если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, то оплата производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

2.4.2. Стандартные условия оплаты при отсутствии аванса.

100 % цены поставленного Товара выплачивается в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

Если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, то оплата производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

2.5. Встречный характер платежных обязательств.

Стороны договорились, что в соответствии со ст. ст. 328 и 460 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение Покупателем обязательств по оплате (за исключением авансового платежа, если он предусмотрен Особенными условиями) обусловлено встречным исполнением следующих обязательств Поставщика:

- о передаче Поставщиком Товара, не бывшего в эксплуатации и свободного от прав третьих лиц;

- о вручении Поставщиком (обеспечении Поставщиком вручения) Товара Покупателю в надлежащем количестве и надлежащего качества.

2.6. Дата платежа.

Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя (если иное не предусмотрено в разделе Б. Особенных условий).

2.7. Предоставление счета-фактуры.

В случаях, когда счет-фактура или УПД не предоставляется в соответствии с пунктом 3.1.1, Поставщик обязуется предоставлять Покупателю счет-фактуру или УПД не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения любых сумм по Договору в соответствии с порядком, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации.

2.8. Зачет требований.

Покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате зачетом своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе, об уплате неустойки.

2.9. Отказ от оплаты.

Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара, от которого Покупатель отказался на условиях, определенных пунктами 5.3-5.5.

2.10. Сверка взаиморасчетов.

Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из договора.

Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней после окончания квартала представлять Покупателю два экземпляра подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки), составленного на последнее число месяца прошедшего квартала в соответствии с приложением к договору, указанным в разделе З. Особенных условий.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.

Условия поставки

3.1. Обязательные условия независимо от способа поставки.

3.1.1. Сопровождающая Товар документация.

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию (далее именуемую - Принадлежности):

документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов качества, сертификатов безопасности, сертификатов пожарной безопасности, сертификата (или декларации) соответствия (если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации));

технический паспорт на Товар на русском языке и (или) инструкцию пользователя (инструкцию по эксплуатации, хранению и (или) обслуживанию) Товаром на русском языке;

оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

счет и счет-фактуру или УПД;

товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

акт приема- передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

транспортную накладную.

Особенными условиями Договора настоящий перечень может быть сокращен или дополнен.

3.1.2. Срок поставки – существенное условие.

Срок поставки установлен Особенными условиями (или графиком поставок, при его наличии) и является существенным условием Договора. Поставщик вправе осуществлять поставку после истечения Срока поставки только с предварительного письменного согласия Покупателя.

3.1.3. Встречный характер обязательств по поставке.

В случае если обязательство по поставке, обусловлено исполнением Покупателем встречного обязательства (в том числе, выплатой авансового платежа, предоставлением документов), Поставщик вправе приостановить исполнения обязательств по поставке до исполнения Покупателем встречного обязательства.

При этом Поставщик обязан вручить Покупателю соответствующее уведомление не позднее, чем в день, предшествующий Сроку поставки. Срок приостановления исполнения обязательств по поставке не может превышать срока просрочки исполнения встречного обязательства Покупателем.

При не предоставлении или просрочке предоставления Поставщиком предусмотренного настоящим пунктом уведомления о приостановлении исполнения обязательств по поставке, Поставщик не вправе отказаться от поставки или приостановить поставку, ссылаясь на неисполнение Покупателем встречного обязательства, даже в том случае, когда Покупатель знал или должен был знать о том, что исполнил свое обязательство ненадлежащим образом (в том числе, оплатил авансовый платеж с просрочкой и (или) частично).

3.1.4. Применение стандартного рабочего времени.

Исполнение обязательств по поставке (в том числе, Поставщиком по поставке или Покупателем по выборке) осуществляется в пределах Стандартного рабочего времени.

Стандартным рабочим временем является время города Российской Федерации, в котором находится Место поставки, с 8.00 до 17.00 (понедельник-четверг) и с 8.00 до 16.00 (пятница) в рабочий день (не являющийся выходным или нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации).

3.1.5. Досрочная поставка.

Досрочная поставка допускается по письменному согласию Покупателя.

3.1.6. Переход права собственности.

Право собственности на Товар возникает у Покупателя в момент подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

3.1.7. Применение пунктов 3.2 – 3.4.

В зависимости от условий поставки, указанных в Особенных условиях, действуют условия поставки, предусмотренные одним из пунктов 3.2, 3.3 или 3.4, положения остальных пунктов при этом не применяются.

В случае осуществления поставок в соответствии с согласованным Сторонами графиком поставок, сроки, установленные пунктами 3.2 – 3.4, применяются в части ему не противоречащей.

3.1.8. Наличие допусков, разрешений и лицензий.

Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока на Товар, Поставщик обязуется обеспечивать наличие у себя (а при привлечении субпоставщиков – и у них) всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по Договору.

3.1.9. Соблюдение законодательства по охране труда, охране окружающей среды и промышленной безопасности.

Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока, при исполнении обязательств по Договору Поставщик обязуется обеспечить соблюдение, как самостоятельное, так и субпоставщиками, требований законодательства по охране труда, охране окружающей среды и промышленной безопасности.

3.1.10. Соблюдение требований Инструкции по пропускному режиму на АО «МСЗ».

Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока, при исполнении обязательств по Договору Поставщик обязуется обеспечить соблюдение, как самостоятельное, так и субпоставщиками, требований Инструкции по пропускному режиму на АО «МСЗ», установленных соответствующим приложением к настоящему договору, указанному в разделе З. Особенных условий.

3.1.11. Привлечение соисполнителей Поставщиком.

Поставщик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору соисполнителей (третьих лиц) только с предварительного письменного согласия Покупателя.

Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного письменного запроса направляет Поставщику ответное письмо, в котором указывает о принятом решении. При неполучении ответного письма в указанный срок кандидатура заявленного соисполнителем считается согласованной Покупателем.

3.2. Поставка с доставкой.

3.2.1. Обязательства Поставщика.

Поставщик обязан в установленный срок поставки доставить Товар в Место поставки.

3.2.2. Обязательства Покупателя.

Покупатель обязан принять поставку Товара с момента его предоставления Поставщиком в распоряжение Покупателя.

3.2.3. Выгрузка Товара.

Выгрузка Товара с транспортных средств в Месте поставки осуществляется силами и средствами Покупателя (если иное не предусмотрено в пункте В.6. Договора или в графике поставок).

3.2.4. Переход рисков.

Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком Покупателю по товарной накладной.

3.3. Поставка с выборкой.

3.3.1. Обязательства Поставщика.

Поставщик обязан предоставить Товар в распоряжение Покупателя неотгруженным в какое-либо транспортное средство в Месте поставки в Срок выборки.

3.3.2. Обязательства Покупателя.

Покупатель обязан осуществить выборку Товара в пределах Срока выборки.

3.3.3. Срок выборки.

Период длительностью в 5 (пять) рабочих дней, предшествующий Сроку поставки, определенному пунктом В.3 Особенных условий Договора.

3.3.4. Предварительное извещение.

Не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до наступления Срока выборки Поставщик обязан вручить Покупателю письменное извещение о готовности Товара к выборке.

3.3.5. Переход рисков (общие условия).

Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком Покупателю по товарной накладной.

3.3.6. Переход рисков без передачи Товара.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю в день, следующий за истечением Срока выборки, если Поставщик докажет одновременное наличие (выполнение Поставщиком) всех перечисленных ниже условий:

- Покупателю (уполномоченному представителю) было вручено надлежащее извещение согласно пункту 3.3.4;

- Товар был должным образом индивидуализирован, т.е. определенно обособлен или иным способом обозначен как товар, являющийся предметом Договора;

- Покупателю была обеспечена возможность забрать Товар в соответствии с условиями Договора;

- в случаях, предусмотренных Договором или действующим законодательством, Покупателем не было направлено Поставщику уведомление об отказе от исполнения Договора.

3.4. Поставка с передачей перевозчику.

3.4.1. Выбор перевозчика и вида (условий) перевозки.

Выбор перевозчика и вида (условий) перевозки Товара до Места поставки осуществляется Поставщиком.

3.4.2. Обязательства Поставщика.

Обязательства Поставщика по поставке считаются исполненными после вручения Товара первому перевозчику и вручения соответствующего письменного уведомления Покупателю.

3.4.3. Выгрузка Товара.

Выгрузка Товара с транспортных средств в Месте поставки осуществляется силами и средствами Покупателя.

3.4.4. Предварительные уведомления.

3.4.4.1. За 15 (пятнадцать) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара к отгрузке.

3.4.4.2. За 7 (семь) календарных дней до даты поставки Поставщик направляет Покупателю проекты упаковочных листов (при этом Поставщик не освобождается от ответственности за неправильное составление или оформление таких документов).

3.4.4.3. В течение 24 часов после отгрузки Поставщик сообщает Покупателю номер и дату Договора, наименование Товара, дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

3.4.4.4. Если Особенными условиями предусмотрено страхование Товара – в течение 24 часов после отгрузки Поставщик направляет Покупателю один оригинальный экземпляр транспортной накладной и страховой полис.

3.5. Страхование (пункт применяется в случае, если Особыми условиями предусмотрено страхование Товара).

Страхование должно распространяться на страховые случаи, происшедшие до истечения Срока поставки.

Страхование должно покрывать как минимум предусмотренную в Договоре цену плюс 10% (т.е. 110% цены Договора).

Страховщик определяется Поставщиком с учетом квалификационных требований, определенных Особыми условиями.

3.6. Переход рисков (при отсутствии страхования Товара).

Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю.

3.7. Переход рисков (при страховании).

Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком первому перевозчику при условии надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по страхованию Товара и передаче страхового полиса Покупателю.

Риски случайной гибели и случайного повреждения незастрахованного (ненадлежаще застрахованного) Товара или Товара, страховой полис на который не был передан Поставщиком Покупателю в установленный срок, несет Поставщик.

Упаковка, маркировка, предоставление и возврат тары

4.1. Общие требования.

Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары, упаковки и(или) маркировки.

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту поставки, с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка Товара должна допускать возможность его перевозки автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, неоднократную перегрузку (в том числе, между различными видами транспорта).

Порядок предоставления и возврата тары указан в пункте Г.1.

4.2. Ответственность Поставщика.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку и маркировку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

Условия приемки Товара

5.1. Общие требования.

Приемка Товара по количеству тарных мест осуществляется в Месте поставки в день прибытия (выборки) Товара (или на следующий рабочий день, если приемка Товара в день его доставки Покупателю Поставщиком или перевозчиком невозможна в рамках стандартного рабочего времени).

Покупатель обязан проверить соответствие по количеству тарных мест и (или) весу брутто, после чего подписывает накладную ТОРГ-12 или УПД и передает один экземпляр Поставщику. При этом подписание накладной ТОРГ-12 или УПД свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку Товара по количеству, качеству, ассортименту, комплектности.

Приемка Товара на соответствие условиям Договора по количеству (внутритарная), качеству, ассортименту и комплектности осуществляется Покупателем на своем складе в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с момента поставки, либо по мере запуска Товара в производство.

Скрытые дефекты (отступления Товара от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе, которые были умышленно скрыты Поставщиком) должны быть выявлены Покупателем в течение гарантийного срока или в пределах двух лет со дня поставки Товара, если гарантийный срок не установлен или менее двух лет.

При обнаружении ненадлежащего качества Товара или несоответствия Товара условиям о комплектности приемка приостанавливается. Покупатель уведомляет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты обнаружения недостатков или некомплектности Товара.

Поставщик в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления от Покупателя обязан направить своего уполномоченного представителя на склад Покупателя для осмотра и составления соответствующего акта.

В случае если Поставщик не направит к Покупателю своего уполномоченного представителя в установленный настоящим пунктом срок, Покупатель оформляет Акт в одностороннем порядке.

В случае споров о качестве поставленного оборудования может быть проведена экспертиза за счет Стороны, настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Покупателя и по ее результатам установлено ненадлежащее качество поставленного оборудования, Поставщик обязан возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы в течение 10 (десяти) дней с момента получения ее результатов.

5.2. Товарная накладная.

Датой передачи Товара Покупателю является дата подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

5.3. Отказ от Товара.

Покупатель вправе отказаться от Товара (партии Товара) в случаях, когда:

- Товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащей комплектности (в том числе, при отсутствии Принадлежностей);

- Товар поставлен с нарушением Срока поставки.

Оформление отказа от Товара оформляется актом об отказе от Товара.

Акт об отказе подписывается:

- при поставке с доставкой (пункт 3.2) и при поставке с выборкой (пункт 3.3) – представителями обеих Сторон в Месте поставки при осуществлении приемки (выборки) Товара (при отказе представителя Поставщика от подписания, акт об отказе подписывается только представителем Покупателя), товарная накладная по форме ТОРГ-12 или УПД при этом не подписывается;

- при поставке с передачей перевозчику - при обнаружении недостатков Товара, принятого у перевозчика по товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД, Покупатель обеспечивает сохранность (ответственное хранение) такого Товара и в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Товара уведомляет об этом Поставщика и приглашает его для подписания двухстороннего акта об отказе. Если Поставщик не является для подписания акта об отказе в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Покупателя, Покупатель имеет право составить односторонний акт и направить его Поставщику, с требованием устранить недостатки Товара.

Отказ Покупателя от Товара и (или) согласование Сторонами сроков устранения Поставщиком оснований для отказа от Товара не является основанием для освобождения Поставщика от исполнения предусмотренных Договором обязательств по поставке Товара, от ответственности за просрочку поставки.

5.4. Последствия подписания акта об отказе.

Доставляемый Поставщиком согласно пункту 3.2 Товар, от которого Покупатель отказался, вывозится Поставщиком с Места поставки своими силами и за свой счет.

Доставленный перевозчиком согласно пункту 3.4 Товар, от которого Покупатель отказался, принимается Покупателем на ответственное хранение.

Поставщик обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами или получения Поставщиком подписанного Покупателем в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 5.3 акта об отказе от Товара.

Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать Товар или возвратить его Поставщику.

Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией Товара или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.

При этом вырученное от реализации Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.

5.5. Права Покупателя при частичной поставке.

Несмотря на права, предоставленные Покупателю в отношении отказа от Товара, в случае если в Срок поставки Поставщик поставил Покупателю только часть Товара, Покупатель вправе, по своему усмотрению, отказаться от оплаты (и поставки) не переданного ему Товара и оплатить переданный и принятый Покупателем Товар.

Статья 6. Гарантии Поставщика и качество Товара.

6.1. Гарантия наличия права собственности.

Поставщик гарантирует наличие у него права собственности на Товар как в момент заключения Договора, так и в момент передачи Товара Покупателю.

6.2. Гарантия соответствия стандартам.

Товар должен соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, обязательным или предусмотренным Особенными условиями, Спецификацией или Техническим заданием, стандартами, техническими условиями, правилами и требованиями.

6.3. Гарантия не использования Товара.

Поставщик гарантирует, что Товар является новым (не бывшим в эксплуатации).

6.4. Гарантия необходимой замены.

Поставщик гарантирует, что в случае отказа Покупателя от приемки Товара ненадлежащего качества и предъявления требования о замене Товара, Поставщик осуществит его замену на Товар надлежащего качества в срок не более 10 (десяти) дней или в иной срок, согласованный Сторонами.

6.5. Гарантии качества (соответствия условиям договора).

Поставщик гарантирует следующее и, при условии использования Товара в соответствии с целевым назначением, данные гарантии сохраняют силу в течение гарантийного срока:

Товар полностью соответствует требованиям Договора, приложений к нему;

Товар может использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных Договором, приложениями к нему;

Товар не имеет дефектов, связанных с изготовлением, сборкой, конструкцией, использованными компонентами, деталями, программным обеспечением, материалами и прочим;

Документы, передача которых предусмотрена Договором, являются достаточными для предъявления Покупателем Поставщику претензии по качеству Товара.

6.6. Исчисление гарантийного срока.

Если иное не установлено Особенными условиями, Гарантийный срок исчисляется с Даты передачи Товара.

6.7. Обязательства Поставщика в течение гарантийного срока.

Покупатель обязан письменно уведомить о недостатке Товара в кратчайший срок после его выявления.

Недостатки Товара, обнаруженные как в ходе приемки, так и в течение гарантийного срока устраняются Поставщиком в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о недостатке, если иной срок не установлен в уведомлении.

Если характер недостатков не позволяет устранить их в установленный срок, Поставщик обязан приступить к их устранению и представить Покупателю письменное обоснование с указанием требуемого срока.

Устранение недостатков осуществляется иждивением Поставщика – из его материалов, его силами и средствами.

Если Поставщик не устранил выявленные недостатки или не приступил к их устранению в установленный выше срок, Покупатель вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно (в том числе, с привлечением третьего лица). При этом Покупатель вправе не приступать к самостоятельному устранению недостатков, а реализовать иное право, предоставленное ему Договором или действующим законодательством в случае передачи товара ненадлежащего качества (включая право требовать соразмерного уменьшения покупной цены).

Поставщик обязан компенсировать понесенные или авансировать предстоящие расходы Покупателя на устранение недостатков в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения соответствующего требования.

Устранение Поставщиком недостатков по требованию Покупателя или компенсация (авансирование) расходов не лишает Покупателя права требовать возмещения иных убытков, причиненных ему передачей товара ненадлежащего качества.

Если недостатки Товара в установленный срок не были устранены либо являются существенными и (или) неустранимыми, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.8. Возврат неисправного или дефектного Товара.

Поставщик обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти неисправный или дефектный Товар (часть Товара) или иным способом распорядиться им в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения замены его на Товар (часть Товара) надлежащего качества (дня получения Поставщиком уведомления об отказе от исполнения Договора в соответствии с пунктом 6.7).

Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать, утилизировать или возвратить Товар Поставщику. При этом Покупатель по собственному усмотрению делает выбор между реализацией и утилизацией.

Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией (в том числе, несостоявшейся) и (или) утилизацией Товара или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.

При этом вырученное от реализации неисправного или дефективного Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.

6.9. Исключения ответственности Поставщика (общие).

Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в случаях, прямо предусмотренных Договором.

Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем переданных ему согласно пункту 3.1.1 инструкций по эксплуатации (хранению, обслуживанию) Товара.

6.10. Исключения ответственности Поставщика (при ненадлежащей приемке Товара Покупателем).

Ненадлежащее осуществление Покупателем приемки Товара по качеству не является само по себе основанием, освобождающим Поставщика от ответственности за ненадлежащее качество Товара и (или) за исполнение гарантийных обязательств.

Статья 7. Обеспечение исполнения Договора

7.1. Термин «обеспечение».

Под термином «обеспечение» понимается обеспечение исполнения договора (в том числе, обеспечение возврата аванса, обеспечение исполнения обязательств по договору, обеспечение исполнения гарантийных обязательств) в форме, предусмотренной Особенной частью Договора и (или) документацией (условиями проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки (независимо от вида конкурентной процедуры), на которых заключен договор.

7.2. Обеспечение договора, заключенного на торгах или по результатам иной конкурентной процедуры закупки.

Обеспечение договора, заключенного на торгах или по результатам иной конкурентной процедуры закупки (независимо от вида конкурентной процедуры) предоставляется в соответствии с документацией (условиями проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки.

Положения пункта 7.3 применяются в части, не противоречащей положениям документации (условиям проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки.

7.3. Требования к обеспечению и к лицу его предоставляющему

7.3.1. Требования определены в установленных Приложениях к договору. При выборе конкретного вида /видов обеспечения в пункте Ж.3. делается ссылка на соответствующее Приложение.

7.3.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению (замене) обеспечения является основанием для приостановления Покупателем установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).

В случае если просрочка предоставления обеспечения составляет более десяти (10) рабочих дней Покупатель вправе требовать расторжения Договора и возврата Поставщиком всех полученных от Покупателя денежных средств (авансовых платежей) или перехода на оплату по факту поставки.

Статья 8. Ответственность сторон

8.1. Материальная ответственность (неустойка).

8.1.1. В случае несвоевременной поставки или недопоставки Товара, не перечисления или несвоевременного перечисления платежей, Сторона, не исполнившая (а равно исполнившая ненадлежащим образом) обязательство в установленный Договором срок, обязана, по требованию второй Стороны, выплатить второй Стороне неустойку. Неустойка составляет 0,1% (от суммы не перечисленного платежа, стоимости не поставленного Товара и т.д.) и начисляется за каждый день просрочки на размер задолженности.

В случае не поставки части Товара, неустойка рассчитывается исходя из цены такой части Товара.

8.1.2. В случае нарушения Поставщиком обязательств по своевременной замене дефектного Товара и/или допоставки Товара, Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 5% стоимости такого Товара.

8.1.3. За несвоевременное выставление счетов-фактур и (или) неправильное оформление счетов-фактур, согласно ст. 168,169 Налогового кодекса РФ, виновная сторона выплачивает другой стороне штраф в размере 20% от суммы счета-фактуры в случае непредставления исправленных документов в течение 10 календарных дней с момента оповещения о допущенных нарушениях.

8.1.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, не предоставления относящихся к Товару документов (за исключением счета-фактуры), Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплату штрафа в размере 10 % от цены Договора, установленной в пункте Б.1. Особенных условий Договора.

8.1.5. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных статьей Ж Особенных условий Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплату штрафа в размере 5 % от размера соответствующего обеспечения.

8.1.6. В случае привлечения Поставщиком соисполнителей, не согласованных с Покупателем в порядке, определенном п. 3.1.11 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(ста тысяч) руб. за каждого несогласованного соисполнителя.

8.1.7. В случае непредоставления Поставщиком Покупателю в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора копии, с отметкой налогового органа о принятии, Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, а также при выявлении Покупателем в период действия договора факта отзыва Поставщиком Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплату штрафа в размере 20 % от цены Договора, установленной в пункте Б.1. Особенных условий Договора.

8.2. Однократное нарушение срока поставки Товара.

Стороны договорились, что однократное нарушение срока поставки Товара (партии Товара) больше чем на 10 (десять) календарных дней является существенным нарушением условий договора. В этом случае Покупатель вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке и потребовать возврата Поставщиком всех полученных от Покупателя денежных средств (авансовых платежей).

8.3. Взыскание неустойки.

Взыскание с виновной стороны штрафных санкций, предусмотренных пунктами 8.1.1 - 8.1.7 допускается при проведении расчетов за поставленный Товар путем удержания из суммы, подлежащей оплате в соответствии с условиями договора, суммы начисленных штрафных санкций.

Если цена Договора определена в иностранной валюте применяются следующие положения:

Взыскание с виновной стороны штрафных санкций, предусмотренных пунктами 8.1.1 – 8.1.7, допускается при проведении расчетов за поставленный Товар путем удержания из суммы, подлежащей оплате в соответствии с условиями договора, суммы начисленных штрафных санкций в пересчете по курсу ЦБ РФ на дату перехода права собственности на Товар или из предоставленного обеспечения исполнения договора в пересчете по курсу ЦБ РФ установленному на дату получения обеспечения.

При проведении расчетов за поставленный частично, либо партией Товар путем удержания из суммы, подлежащей оплате в соответствии с условиями договора, суммы начисленных штрафных санкций в пересчете по курсу ЦБ РФ на дату перехода права собственности на части Товара или из предоставленного обеспечения исполнения договора в пересчете по курсу ЦБ РФ установленному на дату получения обеспечения.

В случаи не поставки Товара по договору взыскание с виновной стороны штрафных санкций допускается из предоставленного обеспечения исполнения договора в пересчете по курсу ЦБ РФ установленному на дату получения обеспечения.

8.4. Убытки и неустойка.

Неустойка, предусмотренная настоящим договором, носит штрафной характер. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, подлежат возмещению виновной стороной в полном объеме, сверх начисленной неустойки.

8.5. Убытки, неустойка и исполнение обязательства в натуре.

Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Сторону от исполнения обязательства в натуре.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические или политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

9.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

9.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

9.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

Статья 10. Действие договора и отказ от исполнения Договора.

10.1. Действие Договора.

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств по Договору (если иные сроки действия не установлены пунктом З.1. Особенных условий).

В случае истечения срока действия Договора, установленного в п. З.1, в части неисполненных обязательств Договор действует до момента их надлежащего исполнения. Обязательства по допоставке Товара с истечением срока действия договора не прекращаются. При этом штрафные санкции, установленные в Договоре, могут быть взысканы до момента исполнения обязательства.

10.2. Отказ от исполнения Договора.

Случаи одностороннего отказа от исполнения Договора установлены действующим законодательством РФ и настоящим пунктом.

Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора:

- при просрочке предоставления (замены) Поставщиком обеспечения возврата аванса, обеспечения исполнения обязательств по договору, обеспечения исполнения гарантийных обязательств (пункт 7.3.2);

- при наступлении обстоятельств, установленных в пункте 8.2. Общих условий Договора;

- в случае неполного предоставления контрагентом информации или предоставления недостоверной информации о бенефициарах;

- в случае непредоставления контрагентом информации о включении его самого и (или) лица, подписавшего договор, в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также информации о том, что он контролируется указанными лицами;

- в случае включения контрагента и (или) лица, подписавшего договор, в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592»;

- в случае непредоставления Поставщиком или отказа от предоставления копии, с отметкой налогового органа о принятии, Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, а также при выявлении Покупателем в период действия договора факта отзыва Поставщиком Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.

Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым по истечении 14 календарных дней с момента направления Стороной уведомления (если иной срок не указан в уведомлении). Уведомление направляется в адрес другой стороны, указанный в ЕГРЮЛ на дату направления уведомления. С момента расторжения договора обязательства Сторон по Договору (за исключениями, определенными пунктом 10.3.) прекращаются.

10.3. Последствия отказа от исполнения Договора.

Поставщик обязуется вернуть Покупателю все полученные от Покупателя денежные средства (авансовые платежи) в течение 10 (десяти) календарных дней после получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от Договора.

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

Статья 11. Заключительные положения.

11.1. Положения о раскрытии информации о собственниках и руководителях (пункт применяется в случае, если это прямо предусмотрено пунктом З.2. Особых условий).

11.1.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

11.1.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

11.1.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.1.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.1.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11.1.6. Покупатель вправе передавать сведения, касающиеся настоящего договора, в АО «Гринатом» с гарантиями сохранения конфиденциальности и обеспечения режима защиты от несанкционированного доступа, без предварительного согласия Поставщика.

11.1.7. Все документы к настоящему Договору могут быть оформлены посредством факсимильной связи, по электронной почте и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы факсимильные экземпляры документов, экземпляры, направленные по электронной почте, были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного по факсу или по электронной почте текста.

11.2. Применение Общих условий.

Общие условия применяются в части, не противоречащей Особенным условиям.

11.3. Количество экземпляров, приложения к договору и язык.

Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Все приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

При противоречиях между положениями Договора и положениями приложений к Договору, преимущество при толковании имеют положения Договора.

11.4. Изменение реквизитов.

В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских реквизитов, указанных в Особенных условиях, Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону. С момента получения другой Стороной уведомления о смене адреса и/или изменении банковских реквизитов, исполнение другой Стороной своих обязательств по Договору по прежнему адресу и/или прежним банковских реквизитов считается ненадлежащим и влечет за собой предусмотренную Договором ответственность.

11.5. Применимое право.

Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются правом Российской Федерации.

11.6. Направление уведомлений.

Любое уведомление в соответствии с Договором считается доставленным в момент вручения письменного уведомления уполномоченному представителю соответствующей стороны. Направление уведомлений посредством факса, электронной почты или системы объединенных компьютерных сетей, включая интернет, допускается, если возможно достоверно установить, что документ исходит от стороны.

Если уведомление, направленное стороной-отправителем стороне-адресату почтой России или курьерской службой по адресу стороны-адресата, указанному в договоре, вернулось стороне-отправителю, датой вручения уведомления стороне-адресату будет считаться дата направления повторного уведомления по адресу стороны-адресата, указанному в договоре, на квитанции (или аналогичном документе) почты России или курьерской службы.

11.7. Подсудность.

11.7.1. В случае возникновения каких – либо разногласий между Сторонами, связанных с выполнением Договора, Стороны предпринимают все возможное для их разрешения путем переговоров. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительно направления претензии второй (другой) Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку, либо направляется с помощью иных служб доставки.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии, если иной срок не указан в претензии, с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

11.7.2. Если поставщиком по Договору является организация Госкорпорации «Росатом», подведомственное Госкорпорации «Росатом» предприятие или учреждение или аффилированное лицо АО «Атомэнергопром»,

любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться адреса электронной почты, указанные в п.З.3. Особенных условий.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об
отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона,
заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража
выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный
суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

11.7.3. Если Поставщиком по Договору является внешний контрагент – резидент Российской Федерации,

любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются по выбору истца:

11.7.3.1. либо путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться адреса электронной почты, указанные в п.З.3. Особенных условий.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

11.7.3.2. либо в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является
для Сторон окончательным;

11.7.3.3. либо в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

11.7.4. Если Поставщиком по Договору является внешний контрагент – нерезидент Российской Федерации,

любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются по выбору истца:

11.7.4.1. либо путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться адреса электронной почты, указанные в п.З.3. Особенных условий.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

11.7.4.2. либо в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

11.7.4.3. либо в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

11.7.5. Стороны договорились, что заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда подается в арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого принято решение третейского суда.

11.7.6. В случае, если в рамках исполнения настоящего Договора осуществляется обмен информацией, составляющей государственную тайну, любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.

11.8. Валютная оговорка.

11.8.1. Любая из сторон договора вправе отказаться от исполнения договора в случае существенного изменения установленного Центральным банком РФ курса валюты, в которой установлена цена договора, к рублю РФ (далее – курс).

Изменение курса признается существенным в случае, если расчетный курс превышает базовый курс более чем на 50 %, при этом:

базовый курс – это курс на момент заключения договора,

расчетный курс – это средний курс за 2 (две) недели, предшествующие направлению уведомления об отказе.

Уведомление об отказе от договора направляется Стороной другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления».

11.8.2. Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля РФ к валюте, в которой установлена цена договора, являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения договора. Под курсом рубля РФ в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком РФ.

11.9. В случаях, когда Общими условиями предполагается осуществление обеими сторонами какого-либо согласованного действия (в том числе, приведения положений Договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами), любая из сторон вправе передать разногласия, возникшие при согласовании такого действия, в суд только в том случае, если согласие в отношении такого действия не было достигнуто в течение 10 (десяти) рабочих дней (после возникновения необходимости для этого). Возможность обращения в суд с требованием об урегулировании разногласий не лишает сторону возможности реализовать иные права, предусмотренные Договором или действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, отказаться от исполнения договора или требовать его расторжения).

11.10. Стороны договорились, что, если обязательство, в отношении исполнения которого настоящими Общими условиями установлен разумный срок, будет исполнено в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней, такое исполнение будет являться надлежащим. Если такое обязательство будет исполнено в более длительный срок, заинтересованная сторона вправе оспорить факт его надлежащего исполнения в соответствии с пунктом 11.7 «Подсудность».

11.11. В случае расторжения договора по решению суда, по соглашению сторон или в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Поставщиком условий договора информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпораций «Росатом» сроком на 2 года.

11.12. Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков

В случае нарушения Поставщиком условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству товаров (работ) по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ);

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Заказчика к качеству продукции (товаров, работ) по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Заказчику Поставщиком продукции (товаров, работ) по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Заказчиком при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

11.13. Антикоррупционная оговорка

Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В АО «МСЗ» действует Антикоррупционная политика (утверждена приказом от 22.07.2014 № 18/696-По), разработанная в рамках действия Указа Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и Федерального закона от 22.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции». В рамках Антикоррупционной политики АО «МСЗ» проводит мероприятия по предотвращению коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11.14. Заверения об обстоятельствах

Каждая сторона гарантирует другой Стороне, что:

Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

Договор подписан уполномоченным лицом;

Заключение и /или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, просим нормативным актам, актам органов государственной власти / или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

Стороной получены все разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в т.ч. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, крупной сделки.).

11.15. В целях недопущения поставки контрафактной Продукции, Поставщик не возражает против проверки его деятельности службами экономической безопасности Покупателя.

11.16. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № _________от «____» ______ 202__

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к Договору между _________________________ и ______________________

- Посмотреть таблицу с данными

Наименований одно на сумму:

_____________ руб. (_____________руб) ___ копеек.

В том числе НДС 20% – _____________ руб (_____________руб) ___ копеек.

Примечание:

1. Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств.

2. Срок и условия оплаты: в соответствии с пунктом Б.3., Б.5 Особенных условий.

3. Условия поставки: в соответствии с пунктом В.1, В.2. Особенных условий.

4. Срок поставки – в соответствии с пунктом В.3. Особенных условий.

5. В цену Товара помимо его стоимости и НДС, включены следующие расходы: все расходы, связанные с исполнением условий договора, в том числе: стоимость тары, расходы на перевозку до склада АО «МСЗ» в г. Электросталь, уплату таможенных пошлин, оформление паспорта, сборы и другие платежи.

6. Привлечение субпоставщиков при исполнении договора: выбрать нужное допускается \не допускается.

7. По согласованию сторон указанные объемы могут отличаться в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах -5%/+40%

8. продукции сопровождается Документом качества и протоколом испытаний одного тарного места от каждой партии материала, составленный Российской аккредитованной лабораторией на бумажном носителе в соответствии с требованиями подраздела 4.2 ТЗ.

Партией считается продукт, однородный по своим показателям качества , массой не более 100 кг

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору № ________________ от «___» _______ 20__

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

от 29.03.2023 №18/91-28/98

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору № ________________ от «___» _______20__ .

Требования по соблюдению инструкции по обеспечению пропускного режима

на АО «МСЗ»

Поставщик ознакомлен и обязан соблюдать нижеуказанные положения Инструкции по обеспечению пропускного режима на АО «МСЗ»:

Основным документом, дающим право для прохода (проезда) на АО «МСЗ», является пропуск. Пропуск установленного образца оформляется и выдается на месте.

Время оформление пропуска и пропуска автотранспорта с 8:00 до 16:00, в пятницу с 8:00 до 15:00. Обеденный перерыв с 12:00 до 12:48.

Для пропуска и досмотра автотранспорта актом ведомственной комиссии установлен АКПП-3, расположенный по адресу: МО, г. Электросталь, ул. К. Маркса, д.12.

Пропуск через АКПП-3 разрешается при наличии документа, удостоверяющего личность. Документами, удостоверяющими личность, являются: паспорт, заграничный паспорт, удостоверение личности офицера МО, МВД, ФСБ, МЧС, СК, Прокуратуры, в исключительных случаях – водительское удостоверение.

Доступ на территорию иностранных граждан запрещен.

В исключительных случаях, прием иностранных граждан осуществляется только в соответствии с Техническим заданием на прием иностранных граждан, подготовленным и утвержденным в соответствии с порядком изложенном в Единых отраслевых методических указаниях по организации выезда из РФ работников организаций ГК «Росатом» и приема организациями ГК «Росатом» иностранных граждан на территории РФ.

Проезд личного легкового автотранспорта через АКПП-3 на территорию предприятия запрещен.

Автомобильный транспорт сторонних предприятий и организаций пропускается через АКПП-3 при наличии у водителя документа, удостоверяющего личность; пропуска, разрешения для него; путевого листа; свидетельства о регистрации транспортного средства; накладных и иных сопроводительных документов на груз для АО «МСЗ».

В путевом листе должны быть указаны:

- печать или штамп юридического лица, индивидуального предпринимателя и другие документы владельца транспортного средства на правах собственности или ином законном основании;

- Фамилия, Имя, Отчество водителя;

- марка, модель транспортного средства, его государственный регистрационный номер.

Водители допускаются на территорию предприятия после ознакомления под роспись в журнале с «Памяткой для водителей автотранспорта сторонних организаций, прибывающего на территорию ОАО «МСЗ» б/н 2011 года.

При проезде через АКПП-3 автомобильный транспорт подлежит досмотру с применением правила двух лиц, с выходом всех проезжающих на нем, с целью предотвращения несанкционированного проезда лиц, ввоза запрещенных предметов, ввоза-вывоза материальных ценностей без оформления соответствующих документов.

В каждом транспортном средстве должна находиться опись инструментов и закреплённого за ТС имущества. Данная опись подписывается руководителем организации, либо начальником гаража организации. Все запорные устройства, установленные на вещевых ящиках ТС должны быть исправны и открыты по требованию постового КПП.

Материальные ценности, вносимые (ввозимые) на предприятие, пропускаются через КПП с досмотром в соответствии с «Инструкцией о порядке ввоза (вноса) на территорию АО «МСЗ» материальных ценностей и вывоза (выноса) материальных ценностей с территории завода».

Грузы, доставляемые транспортными средствами, досматриваются постовыми КПП. В случаях, когда досмотр ввозимых материальных ценностей затруднен, они пропускаются через КПП в сопровождении наряда ведомственной охраны, выделяемого комендатурой предприятия по заявкам принимающих подразделений.

При наличии в транспортном средстве транзитного груза допуск на предприятие осуществляется в сопровождении наряда ведомственной охраны.

При въезде всех видов транспорта на территорию АО «МСЗ» имеющиеся на них видеорегистраторы должны быть внесены в опись инструментов закреплённого (перевозимого) имущества. До въезда на досмотровую площадку видеорегистратор должен быть выключен и демонтирован с панелей автомобиля до состояния, исключающего проведение с видеорегистратора кино-фотосъёмки.

Проезд транспортного средства по территории АО «МСЗ» с установленным видеорегистратором является нарушением пропускного и внутриобъектового режимов и влечет за собой установленную данной инструкцией ответственность.

Запрещено проносить-провозить через АКПП-3 ноутбуки, радиостанции, диктофоны, плееры, фото-видео-технику, электронные носители информации (кассеты, дискеты, диски, флэшки и т.п.) и другие радиоэлектронные устройства.

На территории предприятия производить несанкционированную кино-фото-видеосъёмку запрещено с помощью любых устройств, в том числе мобильных телефонов.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к Договору № _______________ от «___» _____ 202_ г.

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________________________ _____________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

МП

Доля участия собственников указывается в процентах от уставного капитала, для акционерных обществ указывается также номинальная стоимость и количество акций. Указывается размер уставного капитала организации согласно учредительным документам организации по состоянию на дату предоставления настоящей информации, для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка России на дату предоставления настоящей информации.

В случае, если доля участия в уставном капитале меньше 100 процентов, указываются сведения об иных участвующих в уставном капитале лицах, а также их доли в уставном капитале.

Для физических лиц: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, для юридических лиц - полное наименование и организационно-правовая форма - на русском языке, ИНН, юридический и почтовый адрес (в отношении нерезидентов также на английском языке или на официальном языке страны юрисдикции, если английский таковым не является, организационно-правовая форма и идентификационный код в соответствии с правом страны юрисдикции).

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть----КОНЕЦ ФОРМЫ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПОДПИСИ СТОРОН О СОГЛАСОВАНИИ ФОРМЫ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 6

к Договору № _______________ от «___» _____ 202_

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть----КОНЕЦ ФОРМЫ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПОДПИСИ СТОРОН О СОГЛАСОВАНИИ ФОРМЫ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 7

к Договору № ________________ от «___» _______20__ .

Обеспечение исполнения обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора)

№ ___________ от _____________.

Поставщик/Исполнитель/Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения обязательств по Договору в размере _______________ руб./EUR/USD. Если цена Договора определена в валюте, обеспечение предоставляется в рублях по курсу валюты ЦБ РФ на дату заключения Договора.

1.1. В случае заключения договора с учетом всех переторжек по цене, которая на 25% и более ниже НМЦ, величина обеспечения исполнения договора, указанная в пункте 1, предоставляется в увеличенном размере. Размер обеспечения исполнения договора, предоставляемого согласно настоящему пункту Договора, рассчитывается как размер обеспечения по п.1 от величины начальной (максимальной) цены договора увеличенный в 1,5 раза и составляет _________________руб. ___коп. *

Соблюдение требований, указанных в настоящем приложении, обязательно для Поставщика/Исполнителя/Подрядчика и в случае предоставления обеспечения исполнения Договора до заключения договора. Обеспечение предоставляется не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола (при проведении закрытых закупок – со дня подписания протокола), на основании которого заключается такой договор, при этом:

- обеспечение договора предоставляется до заключения договора либо после заключения договора, в срок не позднее 20 дней с даты его заключения;

Предоставляемое обеспечение исполнения Договора должно покрывать все обязательства по Договору, включая:

а) обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором, начисленных с момента возникновения у Покупателя права на их начисления;

б) обязательства по возмещению Поставщиком убытков Покупателя в размере, предусмотренном Договором;

2. Срок действия обеспечения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней.

3. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено в виде:

- безотзывной банковской гарантии, выданной банком;

-в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю/Заказчику;

- поручительства или независимой гарантии (за исключением банковской гарантии)

Форма обеспечения исполнения обязательств по договору определяется Исполнителем самостоятельно.

4. В случае предоставления обеспечения исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии, последняя может быть:

4.1. Предоставлена на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.

SWIFT-код ПАО Сбербанк : SABRRUM3

SBERBANK

SREDNERUSSKY OFFICE BRANCH 2557

NOGINSK RUSSIA

SWIFT-код ГПБ (АО): GAZP RU MM

SWIFT-код ВТБ (ПАО): VTBRRUMM

4.2. Передана по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными;

4.3. Предоставлена на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта;

4.4. В случае если обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно пунктам 4.1. и/или 4.2.

4.5. В случае предоставления обеспечения в соответствии с пунктом 4.3 к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, её выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

4.6. Банковская гарантия может быть выдана Внешэкономбанком и банками, которые соответствуют следующим требованиям:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае, если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающего выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации);

- объём собственных средств (капитала) на последнюю отчётную дату по публикуемой отчетности больше или равен 5 млрд руб. или их эквиваленту в иностранной валюте; при этом такая отчетность должна быть опубликована на сайте www.cbr.ru (ф.123 и/или иные формы отчетности, предусмотренные Банком России) (для банков-резидентов Российской Федерации).

4.6.1. Участники закупки и контрагенты, не являющиеся резидентами Российской Федерации, могут предоставить в качестве обеспечения заявок на участие в закупке и договорных обязательств банковские гарантии от банков-нерезидентов. В дополнение к требованиям, указанным в п.4.6, банки-нерезиденты должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, – на уровне не ниже «B-» по шкале Standard & Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «B3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»

или

- банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является.

Основанием для отказа в приеме гарантии банка, соответствующего критериям, указанным в разделе 4, является:

- резкое (на 30% и более) ухудшение численных параметров деятельности банка (кроме финансового результата) по сравнению с результатом за прошлый отчетный период;

- информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае, если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае, если банковскую гарантию предоставляет банк, не являющийся резидентом Российской Федерации),

- отсутствие в открытом доступе отчетности банка (ф. 101, 102, 123, 135 и/или иных форм отчетности, предусмотренных Банком России для раскрытия на сайте www.cbr.ru – для банков-резидентов Российской Федерации).

Не принимаются в качестве обеспечения банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями, а также банками, не соответствующими требованиям, указанным в настоящем пункте.

4.7. Предварительно обеспечение должно быть предоставлено в Казначейство АО «МСЗ» для согласования.

4.8. Обеспечение, предоставленное в виде банковской гарантии, возвращается Поставщику/Исполнителю/Подрядчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания действия обеспечения.

4.9. Прием и возврат обеспечения в виде банковской гарантии должен быть оформлен актом приема/передачи банковской гарантии.

5. В случае предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в виде поручительства или независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), последнее должно отвечать следующим требованиям:

5.1. Обеспечение в виде поручительства или независимой гарантии(за исключением банковской гарантии) должно предусматривать солидарную ответственность Поставщика/Исполнителя/Подрядчика и Поручителя перед Покупателем/Заказчиком.

Договор поручительства или независимая гарантия должны быть подписаны уполномоченным лицом Поручителя/Гаранта и скреплен печатью Поручителя/Гаранта.

5.2. К обеспечению в виде договора поручительства или независимой гарантии в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя/гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя/гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя/гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство/независимая гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя/гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя/гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты её выдачи регистрирующим органом).

5.3. При использовании обеспечения в форме поручительства или независимой гарантии (за исключением банковской гарантии) применяются следующие требования к юридическим лицам, предоставляющим финансовое обеспечение в виде поручительства или независимой гарантии (за исключением банковской гарантии):

- поручительства или независимая гарантия принимаются от лиц (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим кредитным рейтингом не ниже уровня "AА(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным рейтинговым агентством Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), и (или) не ниже уровня "ruAА" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным рейтинговым агентством Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", и (или) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service (www.moodys.com) или Fitch Ratings (www.fitchratings.com) на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service). Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

- при наличии у одного поручителя/гаранта рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.

- при различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя/гаранта в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

Поручительства или независимая гарантия (за исключением банковской гарантии) принимаются в рамках свободных лимитов установленных на поручителей/гарантов Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения.

5.4. Обеспечение, предоставленное в виде поручительства или независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), не возвращается Поставщику/Исполнителю/Подрядчику.

6. В случае предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в форме денежных средств, перечисленных Покупателю/Заказчику, последние должны быть перечислены по следующим банковским реквизитам:

Акционерное общество «Машиностроительный завод»

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв «Газпромбанк» (АО) г.Москва

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В назначении платежа поставщик указывает следующее: «Обеспечение исполнения обязательств по договору __________ в соответствии с Договором №…от…, без НДС».

Обеспечение, предоставленное в форме денежных средств, перечисленных Покупателю/Заказчику, возвращается Поставщику/Исполнителю/Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания действия обеспечения.

В случае заключения договора в валюте, обеспечение в форме денежных средств предоставляется в рублях по курсу ЦБ на день платежа. Возврат такого обеспечения осуществляется в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления обеспечения Покупателю/Заказчику.

7. В случае предоставления недостоверного обеспечения или обеспечения, оформленного с нарушением требований действующего законодательства и условий настоящего договора, а также если по каким-либо причинам обеспечение перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком/Исполнителем/Подрядчиком своих обязательств по Договору Поставщик/Исполнитель/Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента установления факта вышеперечисленных обстоятельств, предоставить Покупателю/Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.

8. В случае отзыва лицензии у банка или введения временной администрации по управлению банком, предоставившего банковскую гарантию Исполнителю (Поставщику) Исполнитель (Поставщик) обязан предоставить новое обеспечение исполнения условий договора в течение 30 рабочих дней со дня отзыва лицензии у Банка или введения временной администрации.

9. В случае увеличения сроков действия договора Исполнитель (Поставщик) обязан предоставить новое обеспечение исполнения условий договора до истечения срока действия, ранее предоставленного обеспечения.

10. В случае несвоевременного предоставления замены обеспечения

Поставщик/Исполнитель/Подрядчик уплачивает Покупателю/Заказчику неустойку в размере 0,1 % от размера обеспечения за каждый календарный день просрочки.

11. В случае предоставления недостоверного обеспечения, Поставщик/Исполнитель/Подрядчик уплачивает Покупателю/Заказчику штраф в размере 5 % от размера соответствующего обеспечения.

12. Сумма обеспечения, предусмотренная банковской гарантией/договором поручительства/независимой гарантией, может быть истребована Покупателем/Заказчиком, сумма обеспечения, полученная в форме денежных средств, может быть удержана Покупателем/Заказчиком в случае нарушения Исполнителем/Поставщиком условий договора, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Для истребования суммы обеспечения по банковской гарантии/договору поручительства/независимой гарантии Покупатель/Заказчик направляет в банк/поручителю/гаранту письменное требование, в котором указывает, в чем состоит нарушение договора, в обеспечение исполнения обязательств которого банковская гарантия/договор поручительства /независимая гарантия выданы.

Банк/поручитель/гарант, выдавший банковскую гарантию/договор поручительства или независимую гарантию должны выплатить Покупателю/Заказчику обеспечение не позднее 7 дней с даты получения соответствующего требования.

Для удержания суммы обеспечения, полученной в форме денежных средств, Покупатель/Заказчик направляет Исполнителю/Поставщику почтой с уведомлением о вручении, уведомление об удержании обеспечения (части обеспечения), с указанием, в чем состоит нарушение договора, в обеспечение исполнения обязательств которого денежные средства получены.

13. Не предоставление обеспечения в необходимый срок или предоставление недостоверного обеспечения, является существенным нарушением Договора и дает Покупателю/Заказчику право отказаться от исполнения договора, уведомив об этом Поставщика/Исполнителя/Заказчика, или требовать одностороннего расторжения договора.

14. В случае нарушения срока предоставления обеспечения, Поставщик/Исполнитель/Подрядчик уплачивает Покупателю/Заказчику штраф в размере 5 % от размера соответствующего обеспечения.

Приложение № 7.1

_

к Договору №_____ от «__»________ 20____

ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ,

ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА В СООТВЕТСТВИИ С ЕДИНЫМ ОТРАСЛЕВЫМ СТАНДАРТОМ ЗАКУПОК (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОМ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

_____________________________________________________________________________

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ___

- Посмотреть таблицу с данными

1. ___ (наименование банка, реквизиты, место нахождения, лицензия ЦБ, ОГРН, ИНН КПП и пр.), именуемый в дальнейшем "Гарант", в лице ___, действующего(й) на основании ___, по просьбе ___ (наименование Принципала, реквизиты, место нахождения), именуемого в дальнейшем "Принципал", дает в пользу ___ (наименование Бенефициара, реквизиты, место нахождения), именуемого в дальнейшем "Бенефициар", обязательство уплатить по первому письменному требованию Бенефициара денежную сумму в пределах ___ (___) рублей в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по договору (наименование договора) № _____ от _______на (указывается предмет договора) ______________, заключенному между Принципалом и Бенефициаром

либо по договору (наименование договора) на (указывается предмет договора) ____________, заключаемому между Принципалом и Бенефициаром на основании (протокол комиссии по осуществлению закупок (номер и дата)/основание для заключения договора с единственным поставщиком со ссылкой на пункт Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (далее - "Договор").

2. Редакция пункта изменяется в зависимости от того, какие обязательства обеспечиваются по Договору.

(Вариант 1) В случае предоставления гарантии надлежащего исполнения:

Настоящая банковская гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом всех (за исключением обязательств по возврату аванса и гарантийных обязательств) его обязательств перед Бенефициаром, предусмотренных Договором, включая, но не ограничиваясь:

- обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), начисленных с момента возникновения у Бенефициара права на их начисление;

- обязательства по возмещению Принципалом убытков Бенефициара;

- (иные обязательства, если предусмотрено Договором).

(Вариант 2) В случае предоставления гарантии обязательств по возврату аванса:

Настоящая банковская гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом обязательства по возврату аванса, перечисленного Бенефициаром Принципалу в соответствии с условиями Договора.

(Вариант 3) В случае предоставления гарантии исполнения гарантийных обязательств:

Настоящая банковская гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом всех его гарантийных обязательств перед Бенефициаром, предусмотренных Договором.

3. Гарантия вступает в силу с даты выдачи (либо "___" ____ 20__ г.) и действует по "___" ____ 20__ г. включительно.

4. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии (далее – Требование по Гарантии) должно быть предоставлено в письменной форме и подписано руководителем Бенефициара (либо уполномоченным Бенефициаром лицом) и заверено печатью Бенефициара либо направлено в виде аутентифицированного сообщения по системе SWIFT или СПФС [могут быть указаны иные согласованные Гарантом и Бенефициаром каналы передачи сообщений].

Требование по Гарантии должно содержать ссылку на номер и дату Гарантии. В Требовании по Гарантии Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом Основного обязательства, а также указать реквизиты счета Бенефициара, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

При направлении Требования по Гарантии в письменной форме, Бенефициар одновременно направляет Гаранту следующие документы:

- [платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Договором, а Требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса)] 1 ;

- [документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если Требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом гарантийных обязательств в период действия гарантийного срока)] 2 ;

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование по Гарантии (доверенность) (если требование по Гарантии подписано лицом, не указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара).

Документы, прилагаемые к Требованию по Гарантии, должны быть предоставлены в виде оригиналов, либо нотариально заверенных копий, либо копий, заверенных руководителем Бенефициара или лицом, подписавшим Требование по Гарантии.

Требование Бенефициара и приложенные к нему документы должны быть представлены Гаранту по адресу: ____________________ до окончания срока действия Гарантии.

Требование по Гарантии, направленное в виде аутентифицированного сообщения по системе SWIFT или СПФС [или могут быть указаны иные согласованные Гарантом и Бенефициаром каналы передачи сообщений] через банк Бенефициара на банковский адрес Гаранта ________________ (указывается код SWIFT либо код пользователя СПФС Гаранта) должно содержать полный текст Требования по Гарантии, [подтверждение Бенефициара о перечислении аванса] 3 , [подтверждение Бенефициара о невыполнении Принципалом гарантийных обязательств] 4 . Одновременно сообщение должно содержать подтверждение банка Бенефициара в отношении подлинности подписи и полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара. В случае направления Требования по Гарантии в виде аутентифицированного сообщения дополнительное направление оригинала Требования по Гарантии и приложенных к нему документов не требуется.

5. Гарант в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Требования по Гарантии осуществляет платеж по Гарантии или отказывает в платеже, если требование по Гарантии или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо представлены Гаранту по окончании срока действия Гарантии, направляя мотивированный отказ Бенефициару.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по Гарантии не ограничена суммой, на которую выдана Гарантия.

В случае неисполнения требования об уплате по Гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по требованию Бенефициара, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Гарантией срока оплаты Требования по Гарантии, по дату исполнения Гарантом Требования по Гарантии.

Моментом исполнения обязательств Гаранта по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Бенефициара указанный в Требовании по Гарантии.

Расходы, возникающие в связи с перечислением Гарантом денежных средств по Гарантии, несет Гарант.

6. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана Гарантия, и уменьшается на суммы исполненных Гарантом своих обязательств по Гарантии.

7. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.

8. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Гарантии или в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению Арбитражным судом г. Москвы. Применимым правом является право Российской Федерации.

9. Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

10. По поручению Принципала Гарантия может быть изменена Гарантом с согласия Бенефициара. По поручению Принципала Гарант вправе изменить Гарантию в части продления срока ее действия и/или увеличения ее суммы без согласия Бенефициара.

11. Сведения о Принципале по настоящей Гарантии передаются в бюро кредитных историй в соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях".

12. [Платеж по Гарантии будет осуществлен в российских рублях по курсу Банка России на дату платежа по Гарантии (либо на дату ________ )] 5

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

1 Данный абзац выбирается в случае предоставления гарантии возврата аванса

2 Данный абзац выбирается в случае предоставления гарантии гарантийного периода

3 Применяется при предъявлении требования платежа по невыполнению обязательств по возврату аванса

4 Применяется при предъявлении требования платежа по невыполнению гарантийных обязательств

5 Данный пункт применяется при выдаче Гарантии в иностранной валюте, если Принципал и Бенефициар являются резидентами РФ (либо если это предусмотрено Договором).

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Текст, указанный курсивом, исключается при формировании итоговой версии гарантии

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть----КОНЕЦ ФОРМЫ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПОДПИСИ СТОРОН О СОГЛАСОВАНИИ ФОРМЫ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №7.2 ___

к Договору №_____ от «__»________ 20____

ФОРМА НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ,

ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА В СООТВЕТСТВИИ С ЕДИНЫМ ОТРАСЛЕВЫМ СТАНДАРТОМ ЗАКУПОК (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОМ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

____________________________________________________________________________

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

_______________________ (указывается наименование коммерческой организации, реквизиты, место нахождения, ОГРН, ИНН, КПП и пр.) (далее - Гарант) в лице ________________________ (указывается должность, ФИО), действующего на основании _______________________ (указывается документ, предоставляющий полномочия на подписание, например, устав, доверенность), по просьбе _____________________________(указывается наименование организации, чьи обязательства обеспечиваются Гарантом, реквизиты, место нахождения) (далее - Принципал) дает в пользу _____________________________ (указывается наименование организации - кредитора, которой предоставляется гарантия) (далее - Бенефициар) обязательство уплатить по первому письменному требованию Бенефициара определенную настоящей независимой гарантией денежную сумму _______________________ (далее - Сумма гарантии) по договору (указывается наименование договора), заключаемому на основании __________________(указываются реквизиты протокола закупочной комиссии либо основание для заключения договора по результатам неконкурентной закупки со ссылкой на пункт Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом") (далее - Основное обязательство), на следующих условиях:

1. Настоящая независимая гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает исполнение Принципалом ____________________(указываются обязательства, которые требуется обеспечить в соответствии с закупочной документацией либо с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", если договор заключается по результатам неконкурентной закупки) перед Бенефициаром, предусмотрен Основным обязательством.

2. Гарант по просьбе Принципала принимает на себя обязательство уплатить Бенефициару Сумму гарантии независимо от действительности Основного обязательства.

3. Сумма Гарантии составляет _____________________(указывается сумма цифрами и прописью) рублей.

4. Сумма Гарантии должна быть выплачена _____________________ (указываются обстоятельства, при наступлении которых Бенефициару выплачивается сумма Гарантии).

5. Передача Бенефициаром прав по Гарантии другому лицу допускается при одновременной уступке тому же лицу прав по Основному обязательству без согласия Гаранта.

6. Гарантия не может быть отозвана или изменена Гарантом в одностороннем порядке.

7. Требование Бенефициара об уплате Суммы гарантии (далее - Требование) должно быть представлено Гаранту в письменной форме с приложением документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего Требование по Гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

8. Требование по настоящей Гарантии должно содержать ссылку на номер и дату настоящей Гарантии. В Требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом Основного обязательства, а также указать реквизиты счета Бенефициара, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

9. Требование Бенефициара должно быть получено Гарантом по адресу: ___________________ до окончания срока действия настоящей Гарантии.

10. Гарант осуществляет платеж по Гарантии или отказывает в платеже в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Требования Бенефициара.

11. Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его Требования, если это Требование не соответствует условиям Гарантии либо представлено Гаранту по окончании срока действия Гарантии.

Гарант должен уведомить об этом Бенефициара и Принципала в срок, предусмотренный п. 10 Гарантии, указав причину отказа.

12. Гарант несет ответственность перед Бенефициаром и Принципалом за необоснованное приостановление платежа.

13. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничено уплатой Суммы гарантии.

14. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по Гарантии не ограничена суммой, на которую выдана Гарантия.

В случае неисполнения Требования об уплате по настоящей Гарантии в установленный срок, необоснованного приостановления платежа Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по Требованию Бенефициара, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока осуществления платежа по Требованию Бенефициара, установленного п. 10 Гарантии.

15. Моментом исполнения обязательств Гаранта по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Бенефициара, указанный в его Требовании.

16. Расходы, возникающие в связи с перечислением Гарантом денежных средств по настоящей Гарантии, несет Гарант.

17. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии прекращается:

а) уплатой Бенефициару суммы гарантии;

б) окончанием срока, на который выдана Гарантия;

в) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии;

г) по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении этого обязательства.

18. Настоящая Гарантия регулируется и толкуется в соответствии с правом Российской Федерации.

19. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящей Гарантии и возникающие в связи с ней, в том числе связанные с ее нарушением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража" в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Гарант: _____________ @____________.ru (указывается адрес электронной почты)

Бенефициар: ______________ @___________.ru (указывается адрес электронной почты)

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Гарант обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении Бенефициару, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража". В ином случае Гарант несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Гарант принимает на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным и отмене не подлежит.

либо

2) (вариант * для гаранта - резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является окончательным;

(вариант для гаранта, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово - промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (PCПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным и не подлежит оспариванию.

20. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Основное обязательство, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.

21. Гарантия вступает в силу с " " __________ 20 ___ г. и действует до " " __________ 20 ___ г. включительно.

* Вариант пункта 2) выбирается при оформлении гарантии в зависимости от принадлежности Гаранта.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Текст, указанный курсивом, исключается при формировании итоговой версии гарантии

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть----КОНЕЦ ФОРМЫ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПОДПИСИ СТОРОН О СОГЛАСОВАНИИ ФОРМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 7.3

к Договору №_____ от «__»________ 20____

ФОРМА НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ,

ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРИМЕНЕНИЮ, КОГДА ГАРАНТОМ ВЫСТУПАЕТ КОММЕРЧЕСКАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

____________________________________________________________________________

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

______________________ (указывается наименование отраслевой коммерческой организации, реквизиты, место нахождения, ОГРН, ИНН, КПП и пр.) (далее - Гарант) в лице ____________________ (указывается должность, ФИО), действующего на основании __________________ (указывается документ, предоставляющий полномочия на подписание, например, устав, доверенность), по просьбе _________________ (указывается наименование организации, чьи обязательства обеспечиваются Гарантом, реквизиты, место нахождения) (далее - Принципал) дает в пользу ________________ (указывается наименование организации - кредитора, которой предоставляется гарантия) (далее - Бенефициар) обязательство уплатить по первому письменному требованию Бенефициара определенную настоящей независимой гарантией денежную сумму (далее - Сумма гарантии) по договору ________ (указывается наименование договора), (далее - Основное обязательство), на следующих условиях:

1. Настоящая независимая гарантия (далее - Гарантия) обеспечивает исполнение Принципалом ___________ (указываются обязательства, которые требуется обеспечить) перед Бенефициаром, предусмотренн__ Основным обязательством.

2. Гарант по просьбе Принципала принимает на себя обязательство уплатить Бенефициару Сумму гарантии независимо от действительности Основного обязательства.

3. Сумма Гарантии составляет ____________________ (указывается сумма цифрами и прописью) рублей.

4. Сумма Гарантии должна быть выплачена __________ (указываются обстоятельства, при наступлении которых Бенефициару выплачивается сумма Гарантии).

5. Передача Бенефициаром прав по Гарантии другому лицу не допускается.

6. Гарантия может / не может (указывается один из вариантов исходя из требований основного обязательства) быть отозвана или изменена Гарантом в одностороннем порядке в случае согласия Бенефициара (фраза "в случае согласия бенефициара" может быть включена если выше выбран вариант "может", исходя из требований основного обязательства).

7. Требование Бенефициара об уплате Суммы гарантии (далее - Требование) должно быть представлено Гаранту в письменной форме с приложением:

- документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего Требование по Гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность)

- расчета суммы, включаемой в Требование;

- ___иных документов в зависимости от обеспечиваемого обязательства.

8. Требование по настоящей Гарантии должно содержать ссылку на номер и дату настоящей Гарантии. В Требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом Основного обязательства, а также указать реквизиты счета Бенефициара, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

9. Требование Бенефициара должно быть получено Гарантом по адресу: ____________________ до окончания срока действия настоящей Гарантии.

10. Гарант осуществляет платеж по Гарантии или отказывает в платеже в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Требования Бенефициара.

11. Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его Требования, если это Требование не соответствует условиям Гарантии либо представлено Гаранту по окончании срока действия Гарантии.

Гарант должен уведомить об этом Бенефициара и Принципала в срок, предусмотренный п. 10 Гарантии, указав причину отказа.

12. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по Гарантии ограничена суммой, на которую выдана Гарантия.

13. Моментом исполнения обязательств Гаранта по Гарантии является фактическое списание денежных сумм со счета Гаранта.

14. Расходы, возникающие в связи с перечислением Гарантом денежных средств по настоящей Гарантии, несет Гарант.

15. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии прекращается:

а) уплатой Бенефициару суммы гарантии;

б) окончанием срока, на который выдана Гарантия;

в) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии;

г) по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении этого обязательства.

16. Настоящая Гарантия регулируется и толкуется в соответствии с правом Российской Федерации.

17. (Вариант 1 пункта 17 для случаев, когда бенефициар - отраслевая организация) 2

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящей Гарантии и возникающие в связи с ней, в том числе связанные с ее нарушением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража" в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража" по разрешению споров в атомной отрасли.

Для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Гарант: _________@ ___.ru (указывается адрес электронной почты);

Бенефициар: _________@ ___.ru (указывается адрес электронной почты).

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Гарант обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении Бенефициару, а в случае если арбитраж уже начат - также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража" по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Гарант несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Гарант принимает на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Арбитражное решение является окончательным и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража" по разрешению споров в атомной отрасли, Гарант и Бенефициар могут заключить соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

(Вариант 2 пункта 17 для случаев, когда бенефициар - внешняя организация)

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящей Гарантии и возникающие в связи с ней, в том числе связанные с ее нарушением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража" в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Гарант: _________@ ___.ru (указывается адрес электронной почты);

Бенефициар: _________@ ___.ru (указывается адрес электронной почты).

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Гарант обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении Бенефициару, а в случае если арбитраж уже начат - также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража". В ином случае Гарант несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Гарант принимает на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным и отмене не подлежит.

либо

2) (вариант пункта для резидента Российской Федерации) 3 в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является окончательным;

(вариант пункта для нерезидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным и не подлежит оспариванию.

18. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Основное обязательство, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.

19. Гарантия вступает в силу с "__" ______ 20__г. и действует до "__" ______ 20__г. включительно.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Текст, указанный курсивом, исключается при формировании итоговой версии гарантии

2 Вариант п. 17 выбирается при оформлении гарантии в зависимости от принадлежности Бенефициара.

3 Вариант п. 2 выбирается при оформлении гарантии в зависимости от принадлежности Гаранта и Бенефициара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть----КОНЕЦ ФОРМЫ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПОДПИСИ СТОРОН О СОГЛАСОВАНИИ ФОРМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ

- Посмотреть таблицу с данными

По тексту договора информационный текст, выделенный курсивом, необходимо удалить до оформления окончательной редакции договора. ↑

Нумерацию приложений при необходимости следует скорректировать ↑

ТЗ_бор_аморфный_(магний)