Тендер - полотно холст прошивное для пола, средство для мытья пола №284830419

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• нмцк.xlsx
• описание.docx
• Проект_договора.doc

утверждаю главный врач

БУ « Ядринская ЦРБ»

Минздрава Чувашии

_____________/ С.М. Никитин/

Товар поставляется в упаковке производителя. Упаковка гарантирует сохранность товара в пути следования при условии соблюдения правил транспортировки. Не допускается наличие разрывов, попадания влаги и прочих повреждений.

Товар отвечает требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, ГОСТам, СанПиНам и другим нормам и правилам, действующим на данном товарном рынке, установленным законодательством Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

(проект)

Договор N_________

на поставку хозяйственных товаров

полотно холст прошивное для пола, средство для мытья пола

г. Ядрин «_______»________ 2024 г.

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ядринская центральная районная больница им К.В. Волкова» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Никитина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", в порядке пункта 4 части 1 статьи 93 Федеральный закон от 05.04.2013 N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить хозяйственные товары ( полотно холст прошивное для пола, средство для мытья пола) (далее Товар) Заказчику в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена Договора составляет: __________________

1.3. Финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования.

Поставка товара осуществляется по ценам и в количестве, указанном в приложении № 1, которое является неотъемлемой частью договора.

Качество товара
2.1. Поставляемый по настоящему договору товар, должен соответствовать ГОСТу или иным документам, подтверждающим качество поставляемого товара.
2.2. Поставщик поставляет заказчику товар в надлежащей таре, обеспечивающий сохранность товара во время перевозки и хранения.
2.3. Соответствие качества товара подтверждается сертификатом соответствия и регистрационным удостоверением, выданным в порядке, установленном действующим законодательством. Каждая единица товара должна сопровождаться инструкцией на русском языке.
2.4. Выявленный заказчиком в процессе приемки или реализации некачественный товар подлежит возврату поставщику, который обязуется в бесспорном порядке заменить бракованную продукцию на продукцию надлежащего качества в течение 20 дней со дня получения претензии.

Срок и порядок поставки товара
3.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п. 3.2 Договора.
3.2. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЧувашская Республика, Ядринский район, г. Ядрин, ул. Комсомольская, дом 15.
3.3. Товар до места передачи доставляется силами и средствами Поставщика.
3.4. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества товаров и Договоре, а также некомплектный Товар считается не поставленным.
3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента, когда Поставщик передал Товар Заказчику в порядке, предусмотренном Договором. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных по форме N ТОРГ-12.
3.6. Право собственности на Товар по Договору возникает у Заказчика в момент подписания Сторонами товарных накладных.
3.7. Поставка товара осуществляется: С момента заключения контракта по предварительной заявке Заказчика в течение 7 ( календарных) дней с момента поступления заявки до 31.12.2024 г.

Порядок расчетов
4.1. Оплата по настоящему договору осуществляется в безналичном порядке в течение 5( пяти) рабочих дней после поставки товара с даты подписания заказчиком документа о приемке.

Форс – мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, которые не могли предвидеть или предотвратить.
5.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства Форс-мажор, обязана уведомить об этом другую сторону в течение пяти дней с момента их возникновения и направить письменное извещение, подтверждающее наступление форс-мажорных обстоятельств.

Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.
6.3. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 рублей.
6.7. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного Договором, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 6.3 - 6.5 Договора.
6.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере: 10 процентов цены Договора (этапа), что составляет _______ рублей ______ копеек.
6.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.
6.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договора.

Срок действия договора
7.1 Настоящий договор действует с момента подписания и до 31.12.2024 г.

Особые условия

8.1 Изменения и дополнения вносятся в настоящий договор дополнительными соглашениями сторон, подписанными сторонами.

В случае возникновения споров по договору, стороны вправе обратиться за защитой своих прав в Арбитражный суд Чувашской Республики.

8.3 При изменении юридического адреса стороны обязаны поставить друг друга в известность в течение 3-х календарных дней.

Договор, переданный факсимильной связью, имеет юридическую силу и подтверждаются в последствии оригиналами.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 К договору № _____

от «______» ______________ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

полотно холст прошивное для пола, средство для мытья пола

- Посмотреть таблицу с данными

Итого цена договора составляет

- Посмотреть таблицу с данными