Тендер - Полиэфирная смола на водной основе для шлихтования нитей №269002896

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть96 Процедура закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть305 - Посмотреть таблицу с данными Документы

tjez-na-zakupku-polijefirnojj-smoly-vodnojj-dispersii--▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

prilozheniya▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

События в хронологическом порядке 21.03.2024
14:47:20 Размещение приглашения к участию в процедуре закупки prilozheniya▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Комиссии ОАО «МОГОТЕКС»

по закупке _______________

212011, Республика Беларусь Рег. №_________от__________ г. Могилев, ул. Гришина, 87

_______________________________ наименование организации участника

________________________________

фамилия, имя, отчество руководителя

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник (полное наименование и место нахождения участника (юридический и почтовый адрес), банковские реквизиты и при необходимости дополнительные сведения): _

Изучив условия, изложенные в ТЭЗ на закупку ________________________ (открытый запрос предложений №________), условия контракта (договора), получение которых настоящим удостоверяется, направляем предложение.

К поставке предлагается товар в соответствии с техническими, технологическими требованиям и требованиями к упаковке, согласно прилагаемой таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Цена предложения, (указать валюту предложения):

В том числе:

• стоимость предмета закупки:
• стоимость доставки:
• НДС:
• иные платежи и сборы:

3. Место поставки и вид транспорта (Инкотермс 2020):

4. Условия и сроки оплаты:

5. Срок (график) поставки:

6. Наличие сертификата качества:

7. Общая цена контракта (договора) и валюта, в которой рассчитана и выражена цена, с указанием способа расчета и выражения цены, в том числе указание о включении или не включении в цену других затрат помимо стоимости товара:

8. Срок действия настоящего предложения на весь объём (количество) заявленного товара: В случае признания победителем процедуры закупки Участник принимает на себя обязательство, подписать контракт закупки в срок не ранее чем через 3 (три) рабочих дня с момента уведомления о выборе поставщика и не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с момента получения контракта.

9. Участник подтверждает, что не включен в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, ведение которого осуществляет Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

10. Участник подтверждает, что предлагаемый товар не включен в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, размещенный на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь https://gosstandart.gov.by.

11. Участник подтверждает, что информация о себе предоставляется достоверная.

12. Участник подтверждает способность исполнения конкурсного предложения документами, прилагающимися к настоящему предложению.

13. Контактное лицо и его реквизиты,e-mail:

14. Дополнительные условия:

Перечень документов и информация, которые участник предоставляет для подтверждения своих данных:

Документы, подтверждающие правомочность участника:

2. Документы, подтверждающие технические возможности участника:

3. Документы, подтверждающие экономическое и финансовое положение:

4. Спецификация, на _____ л. в__ экз.

5. Таблица цен на _____ л. в__ экз.

6. Другие прилагаемые документы на _____ л. в__ экз.

______________________ ________________ ___________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

на закупку ______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на ___________________________________

(наименование товара)

Участник:__________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Условия оплаты:

Условия поставки:

_____________________________________________________________________________

Должность Подпись ФИО

М.П.

Открытый запрос предложений №_____

ТАБЛИЦА ЦЕН

«____»__________г.

Участник:________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

_______________________________________________________________________________________

Должность Подпись ФИО

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №__________

г. Могилев «____» ________ 2024 года

Открытое акционерное общество «Моготекс», в лице ____________________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с одной стороны и ________________ в лице ________________________, действующего на основании __________________________ , именуемое в дальнейшем «Продавец» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.Продавец обязуется отгрузить Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить ____________ (далее - продукция).

2.СУММА ДОГОВОРА

2.1.Общая сумма Договора составляет _______________________________ , в т.ч. НДС __%.

2.2. Стоимость тары и упаковки (при наличии таковой) включена в стоимость продукции и отдельной оплате не подлежит.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ОТГРУЗКИ (ПОСТАВКИ) ПРОДУКЦИИ

3.1. Продавец осуществляет поставку продукции на следующих условиях: ___________________________________.

3.2. Поставка продукции производится транспортом _______. Транспортные расходы по доставке продукции от Продавца к Покупателю возлагаются на ______________ и входят (не входят) в общую стоимость продукции.

3.3. Срок поставки продукции – согласно условиям Спецификации (Приложения), являющейся неотъемлемой частью договора.

3.4. Датой поставки (отгрузки) продукции считается дата передачи продукции Продавцом Покупателю. Право собственности на продукцию и риск случайной гибели переходит от Продавца к Покупателю с даты поставки продукции.

3.5. Продавец и Покупатель письменно согласовывают дату и время выборки (поставки) продукции в пределах срока поставки, установленного п.3.3. настоящего договора.

4.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

Порядок оплаты - ___________.

4.2. Валюта платежа - ___________.

5.КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, ПОРЯДОК ПРИЁМКИ

5.1. Продавец гарантирует, что качество отгружаемого товара будет соответствовать требованиям технической документации производителя (предоставляется с 1-ой поставкой). Качество должно подтверждаться документом (сертификатом качества, паспортом качества или иным документом, подтверждающим качественные характеристики поставляемого товара), также должен предоставляться паспорт безопасности.

5.2. Покупатель, в случае обнаружения несоответствия требованиям качества (ГОСТ, ТУ) в поставленной продукции и (или) недостачи, имеет право на предъявление Продавцу претензии.

5.3. В случае обнаружения несоответствия требованиям качества (ГОСТ, ТУ) в поставленной продукции и (или) недостачи, Покупатель в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты её поступления на склад Покупателя, письменно информирует об этом Продавца и вызывает его представителя для составления акта приемки по качеству (количеству). В случае неявки представителя Продавца в течение 2 (двух) банковских дней с момента получения вызова, акт составляется Покупателем в одностороннем порядке, в таком случае односторонний акт

Покупателя имеет силу двустороннего акта и возражения Продавца по его содержанию не принимаются.

5.4. Претензия Покупателя по количеству и (или) качеству продукции рассматривается Продавцом в течение 5 (пяти) банковских дней с даты её получения. В случае не получения Покупателем ответа на претензию в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии Продавцом, такая претензия считается признанной Продавцом.

5.5. Продавец обязан заменить за свой счёт дефектную продукцию в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения претензии Покупателя. В случае нарушения срока замены дефектной продукции Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% от стоимости дефектной продукции за каждый день просрочки.

5.6. Приёмка продукции по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Положением о приёмке товара по количеству и качеству, утверждённым Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 №1290 с учётом особенностей, установленных настоящим Договором.

5.7. Товар упакован в тару, соответствующую действующим стандартам изготовителя и обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении.

6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, которые приводят к невозможности, для какой либо Стороны полностью или частично выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а именно: стихийное бедствие, любые военные действия, акты государственных органов власти и управления - установленный срок исполнения настоящего Договора и обязательств по нему продлевается соответственно на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему Договору, немедленно извещает другую сторону о начале и окончании таких обстоятельств. Сертификат (справка), выданный Торгово-промышленной палатой, будет являться достаточным доказательством начала и длительности таких обстоятельств.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае непоставки продукции либо нарушения сроков поставки продукции Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,15% от стоимости непоставленной (несвоевременно поставленной) продукции за каждый день просрочки.

7.2. В случае нарушения сроков оплаты поставленной продукции Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,15% от стоимости поставленной продукции, но неоплаченной продукции, за каждый день просрочки.

8.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Спор, разногласие или требование, возникающие или касающееся настоящего Договора либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению по выбору истца в экономическом суде Могилевской области либо Международном арбитражном суде при Белорусской торгово-промышленной палате в соответствии с регламентом данного суда. Язык арбитражного разбирательства – русский. Применимое право по настоящему договору – законодательство Республики Беларусь.

9.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами Договора.

9.2. Ни одна из сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

9.3. После подписания настоящего Договора, все предыдущие переговоры и переписка по нему, теряют силу. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ________, а в части взаиморасчётов, возмещения убытков и уплаты штрафных санкций – до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.4. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.5. Стороны признают юридическую силу копий Договора и приложений к нему, переданных (согласованных и подписанных) посредством факсимильной (электронной) связи до их замены оригиналами.

10. АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

- Посмотреть таблицу с данными