Тендер - Полиамид стеклонаполненный №270855939

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть39 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков. Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу

Приложение 2 Форма расчета цены поставки_Вариант 2x

Приложение № 2

к запросу Коммерческого предложения

(форма письма)

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

«___» ___________2023 года

Коммерческое предложение

Изучив Ваш запрос Коммерческих предложений от __________ № ______
мы нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить поставку ________________________________ в соответствии с прейскурантом цен:

- Посмотреть таблицу с данными

Оплата: в соответствии с Договором;

Место поставки: ________________;

Срок поставки: _________________;

Порядок поставки: в соответствии с условиями технического задания и Договора.

Данное предложение действительно до «___» __________ 20___ года.

Руководитель организации _______________________/__________________/

Печать

конец формы

Примечание (указания по заполнению):

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Письмо должно быть подписано правомочным лицом и скреплено печатью участника.

Приложение 3 Справка об информированностиx

Приложение № 3

к письму ___________

Справка об информированности

Мы уведомлены и согласны с условием, что заказчик вправе не заключить с нами договор в случае выявления нахождения нас или наших субподрядных организаций (соисполнителей), изготовителей в перечне физических лиц, юридическими лицами а также контролируемых указанными физическими лицами и юридическими лицами организаций, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» и постановлением Правительства Российской Федерации от11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252», а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

___________________________________________________ ___________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

Приложение 4 Справка о товареx

Приложение № 4

к запросу Коммерческого предложения

Справка о непредставлении товаров

в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Настоящим подтверждаем, что в не предлагаем к поставке товары, на которые распространяется действие постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины.

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предложения к поставке товаров, на которые распространяется действие постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, заказчик не заключает с нами договор, а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

_____________________________________ __________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

(подпись)

М.П. (при наличии)

ПРОЕКТ_ДОГОВОРА_Точмаш-авто ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________

г. Владимир «___» _____________ 20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Точмаш-авто», далее именуемое «Покупатель», в лице директора Данилова Кирилла Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________, далее именуемое «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующей(щего) на основании ______, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой частью (Приложение №1).
1.2. 1.2. Наименование, количество, ассортимент товара определяется в спецификации (приложение № 1). Товар должен соответствовать техническому заданию (приложение № 2).
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый им в рамках настоящего Договора товар принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц.

Сроки и порядок поставки
2.1. Срок поставки товара – в соответствии с условиями спецификации (Приложение №1).
2.2. Право собственности на товар, а также риск повреждения и утраты продукции переходят от Поставщика Покупателю с даты (момента) поставки товара.
2.3.
Вариант 1 (при самовывозе) Датой (моментом) поставки и датой (моментом) перехода права собственности считается дата (момент) фактического вручения товара Покупателю на складе Поставщика.
Вариант 2 Датой (моментом) поставки и датой (моментом) перехода права собственности считается дата (момент) фактического поступления товара на склад Покупателя.
2.4. Тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям на поставку продукции и быть достаточными для обеспечения сохранности продукции во время транспортировки и хранения.
2.5. Упаковка, затаривание, крепление и транспортировка продукции не должны допускать нарушения его целостности сохранности и внешнего состояния. Упаковка и затаривание должны быть выполнены с расчетом, что продукция будет храниться в условиях открытого хранения.
2.6. Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы:
- товарная накладная по форме ТОРГ-12 или М-15;
- товарно-транспортная накладная по форме 1-Т;
- документы о качестве товара, содержащие информацию в объеме требований нормативной документации (ГОСТУ и/или ТУ, ОСТ и т.п.)
- относящиеся к товару документы (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и т.п., другие документы, предусмотренные законом, иными правовыми актами).
Первичные учетные документы, связанные с поставкой товара, должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Поставщик обязан передать Покупателю оформленный в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации счет-фактуру. Копию счета-фактуры Поставщик обязан не позднее следующего рабочего дня за днем отгрузки товара направить Покупателю посредством факсимильной (факс:(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) или электронной (e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) связи.
В случае, если документы оформлены с нарушением установленных требований, Поставщик по требованию Покупателя обязан устранить выявленные недостатки и передать Покупателю документы, соответствующие установленным требованиям. Требование Покупателя должно быть исполнено в течение 7 (семи) дней с момента его получения Поставщиком.
2.7. Поставка товара без документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Договора, считается некомплектной и не подлежит оплате до момента предоставления указанных документов. Если товар уже оплачен, Покупатель имеет право потребовать возврата денежных средств, уплаченных за поставку некомплектного товара.

Качество товара и порядок приемки

3.1. Передаваемый по договору товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, если иное не согласовано Сторонами дополнительным соглашением.

3.2. Поставщик обязан внедрить и сертифицировать систему менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 в органе по сертификации, имеющего знак аккредитации признанного члена IAF MLA и в область деятельности которого включена сертификация систем менеджмента по ISO/IEC▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(либо обеспечить внедрение и сертификацию системы менеджмента качества на предприятии-изготовителе Продукции, если Поставщик не является изготовителем товара) в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора.

Наличие эффективной системы менеджмента качества в соответствии с ISO 9001:2015 или IATF▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьявляется необходимым условием для установления партнерских отношений с Покупателем.

Поставщик должен уведомить Покупателя об истечении срока действия сертификата системы менеджмента качества не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия сертификата, в том случае, если повторная сертификация не запланирована Поставщиком. Поставщик должен обеспечить наличие у Покупателя копии сертификата СМК либо плана подготовки к сертификации в срок не более 1 месяца с момента подписания договора. Поставщик должен предоставить Покупателю копию нового сертификата СМК после очередной ресертификации.

Поставщик комплектующего с программным обеспечение (ПО) обязан обеспечить внедрение и поддержание процесса обеспечения качества изготовления программного продукта.

Покупатель вправе изменить объемы поставок или расторгнуть настоящий договор при невыполнении Поставщиком требования по внедрению и сертификации системы менеджмента качества.

Поставщик применяет общие процедуры менеджмента качества в автомобилестроении: APQP, PPAP, MSA, SPC.

3.3. Поставщик обязуется закупать продукцию, материалы или услуги у одобренных поставщиков.

В случае возникновения проблем по качеству, Поставщик запрашивает у своего поставщика план корректирующих действий, направленный на устранение первопричин проблемы.

При многократном повторении идентичных проблем с качеством поставок, Поставщик проводит аудиты СМК у своих поставщиков с целью поиска решений по улучшению деятельности.

3.4. Поставщик обеспечивает процесс проведения аудита своей СМК или ее элементов (отдельный процесс, проект, продукт и т.п.) представителями Покупателя. В обеспечение аудита входит: предоставление представителям Покупателя доступа в подразделения, взаимодействующий персонал, предоставление нормативно-технической документации для анализа, демонстрация статистических данных о качестве.

Цели, программа, сроки и состав группы аудита согласовываются между Поставщиком и Покупателем не позднее 5 рабочих дней до начала проведения аудита. В состав группы аудита может быть включен представитель предприятия потребителя Покупателя.

Причинами для проведения аудита у Поставщика могут являться:

- одобрение Поставщика;

• проблемы в проектах по подготовке производства;
• недостаточный уровень развития СМК Поставщика;
• повторение идентичных рекламаций;
• возвраты от дилеров, рекламации в гарантийный период продукции Покупателя по вине продукта Поставщика;
• низкая оперативность в процессе решения проблем по качеству продукции;
• проблемы с комплектностью и сроками поставок;
• низкая бальная оценка поставщика (менее 60 баллов).

Предварительные итоги аудита сообщаются Поставщику в конце последнего дня аудита. Отчет с перечнем несоответствий и направлениями для улучшения процессов и СМК Покупатель направляет Поставщику в течение 10 рабочих дней с момента завершения аудита. На основании полученного отчета с результатами аудита Поставщик в течение 20 дней обязан предоставить Покупателю план корректирующих действий, направленный на устранение первопричин проблем и план внедрения улучшений и внедрить все действия в согласованные сроки.

В случае не аргументированного отказа от выполнения планов действий по результатам аудитов, Покупатель оставляет за собой право на снижение объема заказа, отказ от исполнения договора и расторжение его в одностороннем порядке.

3.5. При несоблюдении каких-либо соглашений по качеству, срыве сроков и количества поставок, Поставщик должен незамедлительно проинформировать Покупателя и в исключительных случаях получить разрешение на отклонение, при этом товар, отгруженный на основании разрешения, должен быть идентифицирован соответствующим образом.

3.6. Если Поставщик осуществляет проектирование, то техническое задание на проектирование (технические характеристики, цели по качеству и надежности, ограничения по материалам, тип упаковки и проч.), перечень и методики испытаний прототипов должны быть согласованы с Покупателем. Результаты испытаний должны предоставляться Покупателю по запросу.

При организации проектов по подготовке производства Поставщик руководствуется актуальной версией руководства APQP (AIAG) или методикой, указанной Покупателем.

При идентификации ключевых характеристик продукта и процесса Поставщик руководствуется методикой, принятой у Покупателя.

Одобрение процесса производства Поставщика выполняется в соответствии с актуальной версией руководства РРАР (AIAG) или по методике, указанной Покупателем.

3.7. Поставщик информирует Покупателя о планируемых изменениях конструкции (включая изменения комплектующих изделий и материалов), значимых изменениях технологического процесса (оснастка, оборудование, упаковка, методики испытаний и проч.), рабочих инструкций, методик контроля, методов и средств контроля, поставщиков комплектующих, сырья, материалов, для согласования адекватных действий, защищающих качество поставок. Информирование Покупателя о планируемых изменениях должно производиться не позднее 15 дней до даты внедрения. Внедрение изменений Поставщиком без одобрения их со стороны Покупателя не допускается. Поставка продукции, конструкционно отличающейся от ранее одобренной или произведенной в процессе, отличающемся от ранее одобренного, будет иметь статус несоответствующей продукции.

3.8. Поставщик обязуется осуществлять идентификацию продукции и упаковки в соответствии с соглашениями, принятыми совместно с Покупателем, при этом обозначение упакованной продукции должно быть читаемым и сохранятся при транспортировке и хранении.

После получения уведомления о нарушениях процесса и отклонениях по качеству Поставщик анализирует причины, разрабатывает мероприятия по устранению и предотвращению возникновения подобных ситуаций и предоставляет их в течение 5 рабочих дней в службу качества и сертификации Покупателя. По истечению срока реализации мероприятий Поставщик проверяет их результативность.

При возникновении несоответствия, выявленного Покупателем, Поставщик путем обратной прослеживаемости гарантирует дополнительное отслеживание и ограничение несоответствующих деталей/продукции/партии и т.д.

3.9. Поставщик поставляет Покупателю товар партиями, однородными по условиям производства, объемом, определенным в Договоре, предоставляя соответствующие документацию, подтверждающую качество поставленной продукции (сертификат/ паспорт качества), а так же технические условия на продукцию.

Покупателем осуществляется, как выборочный входной контроль, так и контроль по предоставленным Поставщиком паспортам качества, сертификатам и накладным, оценивается внешнее состояние упаковки, устанавливается соблюдение количества и идентичности заказанной продукции. При поставках продукции стабильного качества Покупатель может осуществлять приемку только по паспортам качества, сертификатам и накладным, доверяя Поставщику, о чем Покупатель уведомляет Поставщика.

3.10. Целевой уровень дефектности для поставляемой Поставщиком продукции – «ноль дефектов».

При выявлении дефектной продукции Поставщика на входном контроле или в процессе производства у Покупателя, бракуется вся партия поставленной продукции.

При забраковании продукции Покупателя по причине дефектов продукции Поставщика в состоянии поставки потребителю Покупателя или в гарантийный срок эксплуатации транспортного средства применяются правила рекламационной работы, принятые у потребителя Покупателя.

Покупатель сообщает Поставщику объем забракованной продукции и причину забракования (факс, E-mail). После получения информации о забраковании продукции, Поставщик обязан незамедлительно предпринять и зафиксировать сдерживающие меры, направленные на исключение попадания несоответствующей продукции Поставщика к Покупателю и разработать корректирующие действия, исключающие возможность применения несоответствующей продукции Покупателем. Формат отчетности ответных действий Поставщика - отчет 8D, предложенный Покупателем. Ответы Поставщика о статусе срочных сдерживающих и корректирующих действий должны быть предоставлены в течение:

• Первый ответ направляется Покупателю не позже, чем через 24 часа после получения претензии. Содержание первого ответа: 8D-отчет до позиции "определение причин" (D1-D3).
• Второй ответ направляется Покупателю не позже, чем через 5 рабочих дней после получения претензии. Содержание второго ответа: 8D-отчет до позиции "внедрение действий" (D4-D5).
• Полный 8D-отчет необходимо отправить Покупателю не позже, чем через 20 рабочих дней после получения претензии Покупателя.

В отчете 8D необходимо приводить существенную, заключительную и исчерпывающую информацию по решению проблемы.

В случае непреднамеренной отгрузки несоответствующей продукции Поставщик обязуется уведомить Покупателя (несоответствия признанные после отгрузки), для быстрого решения проблем.

3.11. В случае обнаружения при приемке товара по качеству в состоянии поставки, а также в течение гарантийного срока (срока годности, срока хранения) недостатков в поставленном товаре, Покупатель вправе потребовать от Поставщика его замены на аналогичный исправный товар либо возврата уплаченных за него денежных средств.

Поставщик обязан принять от Покупателя товар, имеющий недостатки, и, в зависимости от требования Покупателя, заменить его на аналогичный товар надлежащего качества либо возвратить уплаченную за товар денежную сумму в течение 15 рабочих дней с момента предъявления Покупателем требования о замене товара или возврате денежных средств.

В случае, если на момент выявления несоответствий (недостатков) товар не оплачен, Покупатель вправе отказаться от оплаты такого товара.

3.12. Приемка товара по количеству и комплектности осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1965 г. №П-6.

Цена товара и порядок расчетов
4.1. Покупатель обязан оплатить товар по цене и в сроки, указанные в Спецификации.
4.2. Цена договора включает стоимость товара, тары, упаковки, НДС, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
4.3. Цена товара может изменяться при изменении цен на сырье и материалы, покупных комплектующих изделий, но не чаще двух раз в год (один раз в полгода). Запрос на повышение цен направляется Покупателю не менее чем за тридцать дней, с предоставлением калькуляции и подтверждающих документов.
4.4. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях платежными поручениями на расчетный счет Поставщика.
4.5. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора.
Покупатель предоставляет Поставщику подписанные акты сверки расчетов (далее – акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала, в двух экземплярах.
Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, направляет Покупателю подписанный протокол разногласий к акту сверки.
4.6. В случае несвоевременного исполнения обязательств Сторон по пункту 4.5. Договора любая из Сторон имеет право потребовать от Стороны, по вине которой произошло нарушение, уплаты пени в размере 1000,00 (Одна тысяча) рублей РФ за каждый день нарушения обязательства.

Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.2. За нарушение сроков оплаты товара Покупатель по требованию Поставщика уплачивает пени в размере 0,1% от просроченной в оплате суммы за каждый день просрочки.
5.3. За нарушение сроков поставки товара либо выполнения требования Покупателя о замене товара или возврате денежных средств Поставщик по требованию Покупателя уплачивает пени 0,1% от стоимости просроченного обязательства за каждый день просрочки.
5.4. В случае нарушения сроков замены и (или) допоставки товара, не соответствующего требованиям Договора по количеству и качеству (п. 3.11. настоящего Договора) Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от стоимости некачественной продукции.
5.5. Если в результате несвоевременной поставки товара или скрытых дефектов товара причинен ущерб третьим лицам – потребителям Покупателя, этот ущерб относится на Поставщика.
5.6. Уплата неустойки и штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и (или) вступившими в силу нормативными актами органов власти.
6.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
6.4. Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
6.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжение договора.

Разрешение споров
7.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.
7.2. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.
7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10-ти рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.
7.5. Применяется в случае заключения договора с контрагентом, входящим в контур управления ГК Росатом
Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:
ООО «Точмаш-авто»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.
Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.
В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.
Для договоров между организациями Корпорации и внешним контрагентом:
Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:
1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:
ООО «Точмаш-авто»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.
В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.
либо
2) (вариант 1 для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;
(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.
либо
3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.
либо
4) В Арбитражном суде Владимирской области.

Конфиденциальность сведений

8.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.

Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего Договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

Положения настоящего раздела будут оставаться в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения настоящего Договора, по любому из оснований, предусмотренному Договором или действующим законодательством РФ.

Противодействие коррупции
9.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.
9.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

Стороны могут отказаться от исполнения настоящего Договора с обязательной ликвидацией взаимной задолженности.

Настоящий Договор может быть расторгнут:

• по взаимному согласию сторон;
• в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством.

Положения о внесении сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков».
Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.
Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:
1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;
2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком (претензии (требования) к качеству продукции по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции;
3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;
4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству продукции по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции;
5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком продукции по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;
6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.
Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

Заключительные положения
12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Поставщик гарантирует ООО «Точмаш-авто», что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), «Поставщика», направленные в адрес Покупателя (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить ООО «Точмаш-авто» соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.
Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных сведений ООО «Точмаш-авто», а также на раскрытие ООО «Точмаш-авто» Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и/или компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает ООО «Точмаш-авто» от любой ответственности в связи с раскрытием, в том числе возмещает ООО «Точмаш-авто» убытки, понесенные в связи с предъявлением ООО «Точмаш-авто» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Поставщик и ООО «Точмаш-авто» подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ о предоставлении, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа ООО «Точмаш-авто» от исполнения Договора и предъявления ООО «Точмаш-авто» Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора.
Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления ООО «Точмаш-авто», если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
12.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без согласия другой стороны, выраженного в письменной форме.
12.4. Настоящий договор и все документы к договору могут быть оформлены с использованием средств факсимильной или электронной связи. Такие документы имеют силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен.
12.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
12.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1 – Спецификация;
Приложение № 2 - Техническое задание;
Приложение № 3 - Соглашение об управлении несоответствиями.

Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

13.1. Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Точмаш-авто» (ООО «Точмаш-авто»),

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6142

Р\С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв отделении по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, ГОРОД ВЛАДИМИР, УЛИЦА СЕВЕРНАЯ, 1А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, ГОРОД ВЛАДИМИР, УЛИЦА СЕВЕРНАЯ, 1А

13.2. Поставщик: _______________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

13. Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

. 20 г. №

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Срок и порядок оплаты: 100% предоплата в течение 3 рабочих дней после выставления счета. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ, действующему на дату платежа в банке.

Срок и порядок поставки: общий срок поставки всего объема – 3 месяца с момента подписания договора. Поставка осуществляется 2 равными партиями по заявкам Покупателя, срок выполнения заявки с момента оплаты счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с правом досрочной поставки.

Условия доставки: доставка продукции производится путем самовывоза со склада ПОСТАВЩИКА при условии нахождения склада Поставщика в Центральном федеральном округе. В случае нахождения склада поставщика не в Центральном федеральном округе, доставка осуществляется путем доставки до склада по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Владимирская область, г. Владимир, ул. Северная, д.1А своими силами и за свой счет.

Толеранс: Допускается толеранс в размере 10% от объема поставляемой продукции с пропорциональным изменением общей стоимости продукции

- Посмотреть таблицу с данными

к договору от ___.___.20___ № _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки: Полиамид стеклонаполненный

к Договору № __________ от ___.___. 20__г.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________ , действующего на основании ___________ , с одной стороны и ______________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________ , действующего на основании ________________ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего Соглашения является включение в договор № ________ от _________ (далее-Договора) 2 , условий об управлении несоответствиями:

1. Управление несоответствиями

1.1. "Несоответствие" – любые отступления в оборудовании, продукции, работах, услугах от требований Договора и/или нормативно-технических документов, рабочей, технической документации, стандартов, регламентов, в том числе от требований к качеству работ, услуг, материалов, оборудования, комплектующих изделий, а также дефекты, недоделки, упущения, недостатки результата работ, услуг, продукции, оборудования, которые делают их качество ненадлежащим.

1.2. Управление несоответствиями, выявленными в процессах и продукции при осуществлении деятельности по проектированию, конструированию, производству (изготовлению), сооружению или строительству (включая монтаж, наладку, ввод в эксплуатацию), эксплуатации в пределах гарантийного срока, реконструкции, поставке, эксплуатации в пределах гарантийного срока, выводу из эксплуатации, ремонту, транспортированию (перевозка), обращению, хранению, с учетом существующих федеральных норм и правил (условия уточняются исходя из предмета договора), – осуществляется в соответствии с Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями, утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П (далее – Порядок по управлению несоответствиями) (в актуальной на момент выявления Несоответствия редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству).

Подрядчик, взаимодействуя с Заказчиком, должен организовывать и осуществлять деятельность по управлению Несоответствиями, выявленными в процессе исполнения Договора и осуществляемых процессах, влияющих на качество услуг (работ).

1.3 Деятельность по управлению несоответствиями осуществляется с использованием Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество), расположенной по адресу eosk.rosatom.com.

Если в процессе исполнения Договора нормативными документами и/или Договором предусмотрено проведение 1) входного контроля продукции 3 (включая формирование акта входного контроля), 2) аудитов I стороны, II стороны (за исключением аудитов достоверности данных), III стороны (при проведении сертификации систем менеджмента), 3) контроля качества в процессе производства оборудования) (далее – контрольные операции), то деятельность по планированию проведения и регистрации результатов указанных контрольных операций осуществляется с использованием ЕОС-Качество в соответствии с Единым отраслевым порядком планирования и осуществления контроля в области качества, утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 28.11.2018 № 1/1367-П, размещенным по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе «документы по качеству».

Доступ к ЕОС-Качество предоставляется в соответствии с пошаговой инструкцией по подключению Подрядчика к ЕОС-Качество, размещенной на сайте Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет по адресу https://rosatom.ru/vendors/.

При отсутствии доступа к ЕОС-Качество Подрядчик обязан оформить и направить с электронной почты Подрядчика ___________ на электронную почту Заказчика ________ в соответствии с пошаговой инструкцией заявку (лист исполнения в формате MS Excel и в формате PDF с подписями в соответствии с пошаговой инструкцией по подключению и с указанием проекта, в рамках которого заключается Договор) для получения доступа к ЕОС-Качество в течение 10 рабочих дней с даты заключения Соглашения (исключая день подписания Соглашения), а также учесть замечания Заказчика по заявке (при наличии) в течение 5 рабочих дней с даты их направления Заказчиком на адрес электронной почты, с которого была получена заявка (лист исполнения), исключая день получения замечаний. Либо при наличии у Подрядчика доступа к ЕОС-Качество Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения (исключая день подписания Договора/Соглашения) направить с электронной почты Подрядчика ___________ на электронную почту Заказчика ________ информацию о подключенных пользователях, которые будут осуществлять работу в ЕОС-Качество в рамках Договора, и сроках действия их учетных записей. Подрядчик обязан обеспечить продление доступа к ЕОС-Качество до даты окончания срока гарантийных обязательств по Договору 4 .

При отсутствии доступа к ЕОС-Качество Подрядчик обязан обеспечить подключение к ЕОС-Качество в соответствии с пошаговой инструкцией, в том числе направить оформленную надлежащим образом заявку (лист исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора/Соглашения (исключая день заключения Договора/Соглашения) в порядке, предусмотренном Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению пользователям доступа к централизованным ИТ-ресурсам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2019 № 1/1517-П, а также информировать Заказчика о направлении оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1, направив копию заявки (листа исполнения) на электронную почту Заказчика ________. Либо при наличии у Подрядчик доступа к ЕОС-Качество Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения (исключая день подписания Договора/Соглашения) направить с электронной почты Подрядчика ___________ на электронную почту Заказчика ________ информацию о подключенных пользователях, которые будут осуществлять работу в ЕОС-Качество в рамках Договора, и сроках действия их учетных записей. Подрядчик обязан обеспечить продление доступа к ЕОС-Качество до даты окончания срока гарантийных обязательств по Договору 5 .

Заказчик обязан рассмотреть заявку (лист исполнения), направить Подрядчику замечания по заявке (при наличии) или направить при отсутствии замечаний оформленную надлежащим образом заявку (лист исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению пользователям доступа к централизованным ИТ-ресурсам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2019 № 1/1517-П, в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки от Подрядчика (исключая день получения заявки от Подрядчика), а также направить с электронной почты Заказчика ___________ на электронную почту Подрядчика ________ информацию о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения в течение 2 рабочих дней с даты их получения от организации, осуществляющей подключение Подрядчика к ЕОС-Качество в соответствии с пошаговой инструкцией (исключая день получения учетных данных) 6 .

Стороны по Договору обязуются вносить в ЕОС-Качество все несоответствия, выявленные с даты заключения Договора и/или Соглашения до окончания срока гарантийных обязательств по Договору.

Несоответствия, выявленные с даты заключения Договора/Соглашения до даты получения доступа Подрядчиком к ЕОС-Качество, вносятся в ЕОС-Качество в течение 10 рабочих дней после получения Подрядчиком доступа к ЕОС-Качество той стороной, которая выявила Несоответствие.

Подрядчик в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора и/или Соглашения обязан выпустить и направить на электронную почту Заказчика ______ организационно-распорядительный документ по использованию Подрядчиком ЕОС-Качество, предусматривающий назначение представителя высшего руководства организации ответственного за использование ЕОС-Качество; назначение работников организации на системные роли в ЕОС-Качество, а также функциональную роль лидера; предусматривающий получение и использование в ЕОС-Качество электронных подписей работниками организации, назначенными на роли в ЕОС-Качество «Ответственный за качество»; предусматривающий контроль сроков действия учетных записей работников в ЕОС-Качество.

Документы, связанные с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями, а также с планированием проведения и регистрацией результатов контрольных операций (включая акт входного контроля), формируются в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).

Документы о несоответствиях и результатах контрольных операций (включая акт входного контроля), формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью, при этом Стороны руководствуются Условиями по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом» (раздел 2 настоящего Соглашения).

В случае нарушения Подрядчиком требований по управлению несоответствиями, установленных Порядком по управлению несоответствиями, Подрядчик несет ответственность в соответствии с Условиями об ответственности за нарушение требований по управлению несоответствиями, установленных Порядком по управлению несоответствиями (раздел 3 настоящего Соглашения).

1.4 В случае выявления Несоответствия Заказчиком, Заказчик посредством ЕОС-Качество уведомляет Подрядчика о выявленном Несоответствии путем направления уведомления о Несоответствии.

Направление уведомлений о выявленном Несоответствии и необходимости прибытия Подрядчика на рассмотрение Несоответствия Заказчик осуществляет посредством функционала ЕОС-Качество, что признается сторонами Договора надлежащим уведомлением Подрядчика.

Подрядчик обязан в течение 2 рабочих дней после получения уведомления о Несоответствии рассмотреть его и принять в работу или отклонить с обоснованием (направить в ЕОС-Качество мотивированную позицию по данному уведомлению). В случае превышения Подрядчиком установленного срока рассмотрения уведомления о несоответствии более чем на 5 рабочих дней (непринятие его или непредоставление мотивированного отказа) уведомление о несоответствии считается фактически полученным Подрядчиком и принятым в работу. Срок рассмотрения Подрядчиком уведомления о Несоответствии при необходимости увеличивается Заказчиком 7 , но не более чем до 5 рабочих дней. При необходимости вызова представителя Подрядчика срок рассмотрения уведомления увеличивается до 10 рабочих дней.

Заказчик обязан в течение 1 рабочего дня после получения от Подрядчика акта об устранении несоответствия рассмотреть его и подписать или отклонить с обоснованием (направить в ЕОС-Качество мотивированную позицию по данному акту). В случае превышения Заказчиком установленного срока рассмотрения акта об устранении несоответствия более чем на 5 рабочих дней (неподписание или непредоставление мотивированного отказа) результат устранения несоответствия считается принятым Заказчиком.

В случае необоснованного неприбытия представителя Подрядчика по запросу Заказчика либо в случае его отказа от подписания электронного документа о выявленных несоответствиях, действительным считается документ о выявленных несоответствиях, подписанный в электронном виде Заказчиком в одностороннем порядке. Если Подрядчик в установленный срок не устранит несоответствия и/или не заменит некачественную продукцию, поставленную Подрядчиком, то Заказчик вправе самостоятельно заменить продукцию или/и устранить несоответствия собственными и/или привлеченными силами, а Подрядчик обязан возместить понесенные Заказчиком расходы в указанный им срок.

В случае направления уведомления о Несоответствии Заказчиком, Подрядчик по запросу Заказчика обязан обеспечить присутствие своего представителя, имеющего доверенность на право участия в рассмотрении Несоответствия и подписание документов, в срок не более 3 (трех) рабочих дней, если Заказчик не определил иной срок, с момента получения от Заказчика уведомления о Несоответствии, выявленном в продукции и процессах Подрядчика.

В случае если по решению Подрядчика необходимо привлечение к участию в рассмотрении Несоответствия субподрядчика (субпоставщика, соисполнителя), указанный срок может быть изменен по согласованию с Заказчиком.

Подрядчик обязан включать в договоры с субподрядчиками (субпоставщиками, соисполнителями), привлекаемыми для исполнения обязательств в рамках Договора, условия по управлению Несоответствиями, указанные в пунктах 1.2-1.4 настоящего раздела.

1.5 Подрядчик, взаимодействуя с Заказчиком, а также организациями, осуществляющими оценку соответствия в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, должен организовывать и осуществлять деятельность по внесению сведений по оценке соответствия, осуществляемой в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в Единую отраслевую информационную систему по управлению качеством (далее – «ЕОС-Качество»), расположенную по адресу eosk.rosatom.com. Настоящее условие применяется исходя из предмета Договора, проекта в котором задействованы Стороны.

1.6 Подрядчик обязан включать в договоры с субподрядчиками (субпоставщиками, соисполнителями), организациями, осуществляющими оценку соответствия в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, привлекаемыми для исполнения обязательств в рамках настоящего Договора/Соглашения, условия по внесению сведений по оценке соответствия, осуществляемой в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, указанные в пункте 1.5 настоящего раздела.

2. Условия по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»

Стороны по Договору/Соглашению настоящим соглашаются принимать к исполнению электронные документы, изготовленные (сформированные) при помощи ЕОС-Качество и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП с применением Платформы доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом», далее – ПДС).

Вся информация (документы и сведения), связанная с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями в ЕОС-Качество, представлена в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).

Электронные документы, сформированные в ЕОС-Качество и подписанные УКЭП или УНЭП, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Документы в электронном виде в ЕОС-Качество, подписанные УКЭП или УНЭП, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от стороны, его направившей, информация и документы направлены от имени лиц, их подписавших, а также подтверждает подлинность и достоверность таких информации и документов.

Стороны по Договору/Соглашению согласились, что электронные документы могут быть подписаны с одной стороны с применением УНЭП, а с другой стороны с применением УКЭП. К таким документам также применяются положения пунктов настоящих условий.

Стороны по договору при использовании ЕОС-Качество согласовывают и подписывают следующие документы, формируемые в ЕОС-Качество, включая, но не ограничиваясь:
- уведомление о несоответствии;
- план коррекции и временных сдерживающих действий;
- акт об устранении несоответствия;
- план корректирующих действий;
- план предупреждающих действий;
- итоговый отчет о несоответствии;
- документы, формируемые по результатам контроля в области качества (включая акт входного контроля).
- иные документы, определенные Договором.

УКЭП или УНЭП применяется для подписания документов в ЕОС-Качество сторонами по Договору, являющимися пользователями ЕОС-Качество со следующими ролями, включая, но не ограничиваясь:
Ответственный за качество организации, допустившей несоответствие;
Ответственный за качество организации, выявившей несоответствие;
Руководитель контролера.

Для формирования УКЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по Договору/Соглашению) необходимо получить квалифицированный сертификат УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре и установить на компьютер сертифицированные средства электронной подписи. Список аккредитованных удостоверяющих центров расположен в сети Интернет по адресу: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section- list-of-accredited-centers.

Сервис для подтверждения подлинности УКЭП расположен в сети Интернет по адресу: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/, на данном сайте необходимо использовать способ проверки «- электронного документа. УКЭП – отсоединенная».

Для формирования УНЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (Сторонам по Договору/Соглашению) необходимо:
Заключить договор присоединения с АО «Гринатом» в части оформления подписки на услуги, предоставляемые ПДС в части выпуска сертификата УНЭП, использования сервисов подписания и подтверждения подлинности. Текст договора присоединения доступен по ссылке: https://crypto.rosatom.ru/dokumentatsiya/dogovor/ 8 ;
Получить сертификат УНЭП в Удостоверяющем центре Госкорпорации «Росатом», используя соответствующий сервис ПДС, использование сертификатов УНЭП сторонних удостоверяющих центров не допускается. Регламент получения сертификата и применения УНЭП доступен по ссылке: https://crypto.rosatom.ru/innovatsii/platforma-doverennykh-servisov/.
Формирование УНЭП запрашивается в интерфейсе ЕОС-Качество и происходит в интегрированной Платформе доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом».
ПДС по запросу информационной системы ЕОС-Качество формирует отсоединенную УНЭП.

Сервис для подтверждения подлинности УНЭП расположен на стороне ПДС и вызывается из интерфейса ЕОС-Качество. ЕОС-Качество передает в сервис подтверждения подлинности ПДС документ и отсоединенную подпись, сервис подтверждения подлинности ПДС возвращает результат проверки и набор сведений о сертификате УНЭП.

Стороны по Договору/Соглашению, являющиеся участниками процесса управления несоответствиями с использованием ЕОС-Качество, обязаны соблюдать конфиденциальность ключей электронной подписи и несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом ключей электронной подписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Электронный документооборот в ЕОС-Качество с применением электронной подписи является юридически значимым для Сторон по договору и используется в качестве надлежащих доказательств в судебном процессе.

Условия об ответственности за нарушение требований по управлению несоответствиями, установленных Порядком по управлению несоответствиями
3.1. В случае нарушения Подрядчиком требований по управлению несоответствиями, установленных Порядком по управлению несоответствиями, а именно:

неприменение ЕОС-Качество, выраженное в просрочке направления Подрядчиком заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество более чем на 1 рабочий день;

неустранение несоответствия, выраженное в просрочке предоставления Заказчику на рассмотрение в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество, и/или акта об устранении несоответствия более чем на 5 рабочих дней после истечения сроков, установленных в Плане коррекции и временных сдерживающих действий;

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,01% (от цены Договора/продукции/услуги/работ) за каждый день просрочки.

В случае нарушения Заказчиком требований по управлению несоответствиями, установленных Порядком по управлению несоответствиями, а именно:

просрочка Заказчиком исполнения требований (условий Договора) по рассмотрению и направлению на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Подрядчика к ЕОС-Качество и просрочка уведомления Заказчиком Подрядчика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения более чем на 1 рабочий день; 9

просрочка рассмотрения (подписания или отклонения с обоснованием) Заказчиком в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество;

Подрядчика вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,01% (от цены Договора/продукции/услуг/работ) за каждый день просрочки.

3.3. Надлежащим доказательством просрочки Заказчиком рассмотрения и направления на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Подрядчика к ЕОС-Качество и уведомления Подрядчика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения будет являться ненаправление Подрядчику уведомления от Заказчика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля) для работы в ЕОС-Качество в срок более 2 рабочих дней с даты получения учётных данных (не считая дня получения учётных данных) 10 .

3.4. Надлежащим доказательством просрочки Подрядчиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Подрядчиком с электронной почты Подрядчика ___________ на электронную почту Заказчика ________ оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) в срок более 10 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора/Соглашения (не считая дня заключения Договора/Соглашения) или в срок более 5 рабочих дней с даты получения замечаний Заказчика к заявке (листу исполнения) при наличии замечаний (не считая дня получения замечаний) 11 .

3.5. Надлежащим доказательством просрочки Подрядчиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Подрядчиком оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в течение более 10 рабочих дней с даты заключения Договора/Соглашения (исключая день заключения Договора/Соглашения) и/или ненаправление на электронную почту Заказчика ________ соответствующей информации (копии заявки (листа исполнения) 12 .

3.6. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Подрядчиком Заказчику на подписание в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Подрядчика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Заказчиком срок либо отсутствие в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) и его листа визирования.

3.7. Надлежащим доказательством просрочки подписания Заказчиком в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Заказчика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество срок.

3.8. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Подрядчика Заказчику на подписание в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия будет являться отсутствие в листе визирования акта об устранении несоответствия отметки представителя Подрядчика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Заказчиком срок либо отсутствие в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия и его листа визирования.

3.9. Нарушение Подрядчиком требований по управлению несоответствиями, перечисленных в настоящем соглашении, считается уклонением Подрядчика от выполнения обязательств по устранению несоответствия, установленных в настоящем Соглашении, и является основанием для претензии Подрядчику в связи с нарушением Подрядчиком Порядка по управлению несоответствиями.

4. Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

^ Вариант пункта 2) выбирается при заключении договора в зависимости от принадлежности внешнего контрагента.

^ В зависимости от вида договора (договор оказания услуг, договор подряда, договор поставки и т.д.) сторона по тексту договора может вместо Подрядчика, читаться как Исполнитель, Поставщик и т.д., а Заказчик может читаться как Покупатель и т.п.

^ Здесь и далее термины уточняются с учетом введенных и используемых по тексту договора.

^ Вариант абзаца включается/применяется в случае, если Подрядчик не является организацией Госкорпорации «Росатом».

^ Вариант абзаца включается/применяется в случае, если Подрядчик является организацией Госкорпорации «Росатом».

^ Абзац включается/применяется в случае, если Подрядчик не является организацией Госкорпорации «Росатом».

^ Срок рассмотрения уведомления устанавливается Заказчиком в зависимости от характера и сложности несоответствия.

^ Вариант абзаца включается/применяется для организаций Госкорпорации «Росатом».

^ Данный пункт включается/применяется случае, если Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом».

^ Данный пункт включается/применяется в случае, если Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом».

^ Данный пункт включается/применяется в случае, если Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом».

^ Данный пункт включается/применяется в случае, если Поставщик является организацией Госкорпорации «Росатом».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Предмет закупки

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Требования к составным частям, исходным и

эксплуатационным материалам

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче покупателю технических и иных

документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

2

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Участник закупки должен принять во внимание, что все ссылки на товарные знаки, знаки

обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные

образцы, наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный

характер. Участник может представить в своей заявке на участие в закупке иные товарные

знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,

промышленные образцы, наименования производителей, при условии, что произведенные

замены полностью совместимы между собой, по существу, равноценны (эквиваленты) или

превосходят по качеству указанную продукцию. Параметры определения соответствия

аналогов (эквивалента) представлены в подразделе 1.1. технического задания

Подраздел 1.1 Предмет закупки

№

п/

п

1

1.

Наименование

2

Гроднамид

ПА6-ЛТЧСВ30, черный

2.

Гроднамид

ПА6-ЛТЧСВ30П, черный

3.

Гроднамид

ПА6-ЛТ-СВ308М

ТУ

РБ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

РБ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

BY

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ед. изм.

Кол-во

Код

ОКПД2

3

кг

4

6000

5

20.16.54.000

кг

3000

20.16.54.000

кг

500

20.16.54.000

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2024 г, не бывшим в

употреблении, не восстановленным. Не допускается поставка выставочных и/или

опытных образцов.

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

Код ОКПД2 на товар указан в Подразделе 1.1.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для изготовления автокомпонентов.

3

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным

материалам

В соответствии с техническими требованиями Подраздела 1.1.

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

К каждому мешку материала должен быть прикреплён ярлык с указанием:

- товарного знака или наименования и товарного знака предприятия-изготовителя;

- наименования страны-изготовителя;

- юридического адреса изготовителя и/или продавца;

- условного обозначения материала;

- номера партии;

- штампа технического контроля.

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

Материал поставляется в мешках полиэтиленовых для химической продукции с

клапаном и шестиугольным дном и верхом по ГОСТ17811. Клапан мешка

заклеивают клеевой лентой на полиэтиленовой или полипропиленовой основе.

Номинальная масса мешков должна быть 25 или 30 кг. Допустимое отклонение от

номинальной массы не должно быть более ±1%

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Переход права собственности на Товар происходит в момент приемки Товара

Заказчиком на складе Заказчика, на основании подписанной сторонами УПД или

накладной на отпуск Товара (ТОРГ-12) и Акта входного контроля без замечаний к

Товару.

Подраздел 4.2 Требования по передаче покупателю технических и иных

документов при поставке товаров

В соответствии с договором поставки. Вся документация должна быть на

русском языке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование от поставщика к месту эксплуатации допускается

производить любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от

атмосферных осадков, воздействия солнечных лучей, загрязнений и потерь, в

соответствии с требованиями перевозки на данном виде транспорта.

4

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Мешки с материалом должны храниться в крытых помещениях. При

транспортировании мешки должны быть защищены от механических

повреждений, воздействия влаги и активных химических веществ. Складское

помещение для длительного хранения материалов должно отапливаться,

вентилироваться и содержаться в чистоте. В помещениях склада должна

поддерживаться минимально возможная относительная влажность воздуха, но не

выше 80% и температура не ниже 0°С., на расстоянии не менее 1м от

отопительных приборов.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемый Товар не должен иметь внешних повреждений и дефектов.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

Представляемая информация и документация должны быть на русском языке.

Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы

предоставляются Покупателю на дату отгрузки Товара.

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п

Сокращение

1

УПД

Расшифровка сокращения

Универсальный передаточный документ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

1

ТУ РБ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Количество

листов

61

2

ТУ BY▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

19

3

ГОСТ17811

8

№ п/п

Наименование приложения

5

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть -7 8

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

С Т А Н Д А Р Т

МЕШКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

2010

испытательный центр

УДК 621.798.15:678.742:006.354

Группа Д93

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

С Т А Н Д А Р Т

МЕШКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Технические условия

ГОСТ

Polyethylene bags for chemical products.

Specifications

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

МКС 55.080

ОКП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата введения 01.01.80

Настоящий стандарт распространяется на плоские полиэтиленовые мешки, предназначенные

для упаковывания, транспортирования и хранения химической сыпучей продукции, температура

которой не должна превышать плюс 60 °С.

Мешки допускается применять для упаковывания другой продукции, если они обеспечивают

сохранность и качество этой продукции.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Мешки должны изготовляться:

с открытым верхом (черт. 1);

с клапаном и шестиугольным дном и верхом (черт. 2).

1.2. Размеры мешков должны соответствовать указанным в таблице.

Р а з м е р ы , мм

Номер мешка

Номинальная

вместимость, дм3

1

5

6

7

8

9

10

11

10

40

45

45

50

50

50

100

Издание официальное

а

Ъ

С открыл•гм верхом

550

380

800

550

855

550

900

500

900

600

950

500

1000

500

1440

550

С

Код ОКП

22

22

22

22

22

22

22

22

9711

9711

9711

9711

9711

9711

9711

9711

0112

0102

0109

0101

0113

ОНО

0103

0111

Перепечатка воспрещена

★

© Издательство стандартов, 1978

© СТАНДАРТИНФОРМ, 2010

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть -7 8 С. 2

Продолжение таблицы

Р а з м е р ы , мм

Номер мешка

Номинальная

вместимость, дм3

а

12

13

50

50

730

840

b

С

Код ОКП

600

500

130

130

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть02

С клапаном

1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 3).

1.3. Предельные отклонения размеров мешков не должны превышать:

по длине — +10 мм;

по ш ирине — +10 мм;

по ш ирине дна и верха — +10 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

1.4. М еш ки должны изготовляться из пленки толщиной:

(0,150+0,030) мм — для продукции массой не более 20 кг;

(0,190+0,030) мм — для продукции массой св. 20 и не более 30 кг;

(0,220+0,030) мм — для продукции массой св. 30 и не более (50+2) кг.

1.5. Условное обозначение мешка должно содержать: номер мешка, толщину пленки и обозна­

чение настоящего стандарта.

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я меш ка номер два, изготовленного из пленки

толщ иной 0,150 мм:

М 2 -0 ,1 5 0 ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1.6. Обозначение кодов О К П приведено в приложении 1.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Полиэтиленовые меш ки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящ е­

го стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Полиэтиленовые меш ки должны изготовляться из рукавной пленки марки М по

ГОСТ 10354, получаемой переработкой полиэтилена низкой плотности по ГОСТ 16337: с открытым

верхом меш ки из полиэтилена марок, предназначенных для изготовления меш ков, с клапаном — из

полиэтилена марки 10204—003.

Допускается изготовлять меш ки из полиэтилена других м арок с физико-механическими пока­

зателями не ниже физико-механических показателей указанных марок.

2.3. М еханическая прочность меш ков долж на соответствовать следующим требованиям:

прочность при растяж ении сварного ш ва долж на быть не менее 60 % прочности при растяжении

пленки;

число сбрасываний, выдерживаемое меш ком без разрыва, должно быть не менее пяти при

сбрасывании с высоты 1,5 м.

2.2, 2.3. (Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

2.4. М еш ки должны иметь равномерный, хорошо сваренный ш ов без трещ ин и прожженных

мест ш ириной (4+2) мм и не должны иметь слипания внутренних поверхностей.

В открытых мешках расстояние от кромки до ш ва не должно превышать 10 мм.

Допускается изготовлять меш ки без кромки.

М еш ки должны быть без надрывов, надрезов, трещ ин и сквозных отверстий.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.5. П о согласованию с потребителем мешки могут быть изготовлены из полиэтиленовой

пленки различных цветов.

2.6. П о согласованию с потребителем на меш ок с одной или двух сторон могут быть нанесены

надпись и рисунок.

Образец надписи, ее содержание и рисунок должны быть согласованы и утверждены в уста­

новленном порядке.

С. 3 ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Надпись должна быть четкой, ровной, без пробельных пятен.

Не допускаются переводные изображения и загрязнения от окраски печати. Сдвиг рисунка

или надписи не должен превышать по длине мешка +10 мм, по ширине +5 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.7. Ширина верха должна быть равна ширине дна.

Упрочняющий лист клапана должен быть цветным или мешок должен иметь цветную стрелку,

указывающую на расположение клапана.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.8. По согласованию с потребителем мешки могут иметь со стороны клапана точечную пер­

форацию для выхода воздуха.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Мешки предъявляются к приемке партиями. Партией считают количество мешков не бо­

лее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьшт. одного размера, оформленных одним документом о качестве, изготовленных из

сырья одного качества.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Для контроля качества мешков из разных мест каждой партии отбирают выборку в коли­

честве 0,1 % мешков, но не менее 10 шт.

3.3. Если хотя бы один мешок не соответствует требованиям настоящего стандарта, проводят

контроль на удвоенной выборке, взятой от той же партии.

По результатам повторного контроля партию считают соответствующей требованиям настоя­

щего стандарта, если все мешки соответствуют требованиям настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

4.

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Мешки, отобранные в выборку, осматривают для выявления проколов, прорезов, прове­

ряют непрерывность шва и качество нанесения печати.

Мешки, отобранные в выборку, подвергают кондиционированию в течение 3 ч в комнатных

условиях.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2. Для проверки размеров мешков и толщины пленки от выборки отбирают 10 мешков.

Размеры мешков измеряют линейкой по ГОСТ 427 с точностью до 1 мм. Измерения произво­

дят в точках, обозначенных на черт. 1, 2.

Толщину пленки измеряют микрометром с погрешностью не более 0,01 мм следующим

образом:

первое измерение проводят на расстоянии 10 мм от бокового сгиба, последующие — через

каждые 100 мм по всему периметру мешка.

Если в какой-либо точке допуск по толщине пленки отклоняется от установленного в п. 1.4, то

допускается измерять толщину пленки в другой точке, находящейся на расстоянии не более 20 мм

влево или вправо от точки, взятой первоначально.

4.3. Для определения прочности при растяжении сварного соединения от выборки отбирают

5 мешков.

Из каждого мешка вырезают по 5 образцов шириной (15±0,2) мм. Образцы вырезают из раз­

личных участков сварного соединения в продольном направлении мешка и разворачивают так, что­

бы сварное соединение было расположено в середине образца. Перед испытанием измеряют толщи­

ну пленки образца в трех местах. В расчет принимают минимальное значение величины.

Испытания и обработку результатов испытания проводят по ГОСТ 14236.

База (рабочий участок) образца должна быть (50±0,5) мм. Скорость раздвижения захватов

(500+ 50,0) мм/мин.

Для полиэтиленовых мешков с клапаном испытание проводят на трех образцах, вырезанных в

области двухслойного сварного соединения, и на трех образцах, вырезанных в области четы­

рехслойного сварного соединения.

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьС. 4

За результат испытания принимают среднее арифметическое значение определений по каждо­

му мешку. Для мешков с клапаном результат подсчитывают отдельно для двухслойного и четы­

рехслойного сварного соединения.

4.2, 4.3. (Измененная редакция, Изм. № 3).

4.4. Для испытания мешков на сбрасывание от выборки отбирают 5 мешков.

Мешки испытывают на сбрасывающем устройстве с раскрывающимися створками, обеспечи­

вающем свободное падение мешка в заданном положении, подъем и сбрасывание мешка, установку

высоты сбрасывания с погрешностью не более 5 см.

Схема сбрасывающего устройства приведена в приложении 2.

При испытании на сбрасывание мешок заполняют продуктом, для которого он предназначен,

или смесью, имитирующей продукт и состоящей из песка и опилок, с максимально допускаемой

массой для данного мешка. Наполненный открытый мешок завязывают или заваривают, при этом

воздух над продуктом должен быть вытеснен. Подготовленный мешок помещают на раскрывающу­

юся площадку устройства так, чтобы линия разъема створок проходила посередине мешка. Затем

поднимают площадку на заданную высоту, створки площадки раскрываются и производят сбрасы­

вание открытых мешков на поверхность 1—3, а закрытых — на 1—3 и 2—4* на ровный, гладкий

бетонный или асфальтированный пол.

Число сбрасываний должно соответствовать указанным в п. 2.3.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4.5. Качество нанесенных надписей и рисунков проверяют липкой лентой или десятикрат­

ным протиранием вручную без нажима белой хлопчатобумажной тканью, смоченной в воде, на­

гретой до 60 °С.

Лента или ткань не должны окрашиваться.

4.6. Контроль слипания внутренних поверхностей мешка проводят следующим образом. На

обеих наружных поверхностях мешка на верхней кромке посередине ширины мешка наклеивают

пояски самоприклеивающейся ленты. Выступающую часть поясков складывают клеевой стороной к

середине так, чтобы образовались два держателя, после чего мешки при помощи держателей

открывают.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Мешки одного размера укладывают в кипы по 25—100 шт. и упаковывают в полиэтилено­

вый мешок. Допускается кипы перевязывать шпагатом по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили упаковочной лентой из

полимерных материалов по нормативно-технической документации или по согласованию с

потребителем транспортировать без упаковки.

Допускается формировать кипы мешков в пакеты по НТД.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

5.2. В каждую кипу вкладывают ярлык, на который наносят транспортную маркировку по

ГОСТ 14192, а также маркировку, характеризующую продукцию и содержащую:

наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

наименование продукции;

номер партии;

условное обозначение мешков;

количество мешков в кипе;

дату изготовления;

номер или фамилию упаковщика;

обозначение настоящего стандарта.

П р и м е ч а н и е . В зависимости от способа отправки и вида транспорта допускается основные надписи

(получатель и место назначения) не наносить.

5.3. На каждую кипу в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдолжен быть нанесен ярлык с манипуляци­

онными знаками, имеющими значение: «Беречь от солнечных лучей» и «Беречь от влаги».

Обозначение поверхностей по ГОСТ 18106.

С. 5 ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

5.4. Каждая партия мешков должна сопровождаться документом, удостоверяющим их качес­

тво, который должен содержать:

наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

номер партии и дату выпуска;

условное обозначение мешка;

количество мешков в партии;

результаты испытаний.

5.5. (Исключен, Изм. № 1).

5.6. Мешки должны храниться в закрытых складских помещениях, защищенных от воздей­

ствия прямых солнечных лучей.

При хранении в отапливаемом помещении мешки располагают на расстоянии не менее 1 м от

отопительных приборов.

5.7. Мешки транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

Коды ОКП

1

5

6

7

8

Номер мешка

Код

Номер мешка

22

22

22

22

22

9711

9711

9711

9711

9711

0112

0102

0109

0101

0113

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Введено дополнительно, Изм. № 2).

9

10

И

12

13

Код

22

22

22

22

22

9711

9711

9711

9711

9711

ОНО

0103

0111

0201

0202

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть -7 8 С. 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Схема сбрасывающего устройства

1 — фундамент; 2 — стальная плита; 3 — на­

правляющая; 4 — подъемный механизм;

5 — створки; 6 — испытуемый образец

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

С. 7 ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В.П. Анисимов, Т.Н. Тарнавская, Р.З. Герзон

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по

стандартам от 17.11.78 № 3031

3. Стандарт полностью соответствует ИСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть—80 и ИСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть—85

4. ВЗАМЕН ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

427-75

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер пункта

4.2

2.2

5.2; 5.3

4.3

2.2

5.1

4.4

6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного совета по стан­

дартизации, метрологии и сертификации (НУС 4—94)

7. ИЗДАНИЕ (ноябрь 2009 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в октябре 1982 г., ноябре

1983 г., марте 1989 г. (ИУС 1-83, 2 -84, 6-89)

Редактор Н.В. Таланова

Технический редактор Н. С. Гришанова

Корректор В. И. Баренцева

Компьютерная верстка В.И. Грищенко

Подписано в печать 14.12.2009.

Формат 60х84У8.

Бумага офсетная.

Гарнитура Таймс.

Уел. печ. л. 0,93.

Уч.-изд. л. 0,70.

Тираж 59 экз.

Зак. 794.

Печать офсетная.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМосква, Гранатный пер., 4.

www.gostinfo.ra

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМосква, Лялин пер., 6

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть