Тендер - Погрузка песко-соляной смеси для зимнего содержания автодорог №286035613

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Муниципальный контракт № _______

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Администрации Пушкарского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Юшина Василия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Контракта

1.1.Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в обусловленный Контрактом срок, а Заказчик обязуется оплатить товар, указанный в Приложении № к Контракту (Спецификация товара) (далее - товар).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Обеспечить своевременную приемку товара.

2.1.2. Произвести оплату товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.3. После приемки товара (при отсутствии претензий) подписать товарную накладную товара и передать один экземпляр представителю Поставщика.

2.1.4.Провести экспертизу с целью проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организации.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Требовать передачи товара в соответствии с условиями настоящего Контракта и сопроводительными документами в установленный срок.

2.3. Поставщик обязан:

2.3.1. Поставить Заказчику товар надлежащего качества на условиях настоящего Контракта.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.

3. Цена и порядок оплаты

3.1. Цена контракта составляет _________ (______________________) руб. ______ коп., в том числе НДС ________ (____________________) руб. ________ коп. (в случае если поставщик освобожден от уплаты НДС, слова «в том числе НДС ________ (____________________) руб. ________ коп.» заменяются на слова «НДС не облагается»).

3.2.Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3.Цена Контракта включает стоимость тары (упаковки), расходы на уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, на перевозку (доставку).

3.4.Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3.5.Источник финансирования: ____________________________________________.

3.6.Заказчик обязуется оплатить товар в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной и выставленного счета.

3.7.Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме платежными поручениями.

3.8.Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

3.9. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего контракта вправе увеличить предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара

4.Приемка товара

4.1.Заказчик обязан совершить все действия, которые согласно обычно предъявляемым требованиям необходимы с его Стороны для обеспечения приемки соответствующего товара.

4.2.Осмотр товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся в месте доставки в день вручения товара Заказчику. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Контракта.

4.3.Проверка количества товара производится путем подсчета товарных единиц.

4.4.Проверка комплектности товара осуществляется путем визуального осмотра.

4.5.Проверка качества товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.

5.Качество и безопасность товара.

5.1.Передаваемый по Контракту должен быть новым, не иметь дефектов, проявляющихся в результате действия или упущения производителя, или Поставщика.

5.2. Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида товара, в том числе техническими регламентами.

5.3. Гарантийный срок на товар должен быть не менее срока установленного производителем товара.

6.Срок и условия поставки товара

6.1. Поставка товара должна быть осуществлена с момента заключения Контракта по ______________________.

6.2.Поставка товара осуществляется по адресу: ____________________________.

6.3.Доставка осуществляется за счет Поставщика.

6.4.Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара в момент вручения товара Заказчику, после поставке товара.

6.5.Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена.

6.5.Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику с момента вручения ему товара.

6.7.Поставщик обязан передать товар свободным от любых прав третьих лиц.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе взыскать с заказчика штраф. Штраф устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042.

7.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает заказчику штраф. Размер штрафа равен 10% цены контракта на момент его заключения и составляет _____________ руб._____коп., в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа равен▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042.

7.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа равен▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8. Срок действия, изменения расторжения контракта

8.1. Настоящий Контракт действует с момента его заключения и до 31 декабря 2024 г., в части исполнения денежных обязательств до полного его исполнения.

8.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

8.3. Изменение положений настоящего контракта возможно по соглашению Сторон, в части не противоречащей нормам Федерального закона №44-ФЗ и нормам Гражданского кодекса, по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных Соглашений к Контракту. Все дополнительные Соглашения и приложения являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9. Обеспечение исполнения контракта

9.1.Обеспечение исполнения контракта не предусмотрено, на основании пункта 2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Разрешение споров

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для Сторон обязательным.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

10.3. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Белгородской области.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. В противном случае такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства.

11.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не исполнившей свои обязательства по Контракту.

12. Заключительные положения

12.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) календарных дней со дня такого изменения.

12.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

12.3. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному для каждой из Сторон) и действует до выполнения обязательств каждой из Сторон.

12.4. Приложения к Контракту являются неотъемлемой частью:

Приложение № Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № к муниципальному контракту № ____________________

от « ____ » ___________ 2024 г.

Спецификация

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №293908110 Закупка катализатора для ЗГБЖ АО " Лебединский ГОК" на апрель 2026г катализатор	Запрос цен #293908110	См. док.	10 дней 16.03.2025 13.05.2025
Тендер №297228086 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛГОРОДСКОЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО" объявляет тендер: Поставка антител к Adipophilin	Электронный аукцион #297228086	150 360	2 дня 23.04.2025 05.05.2025
Тендер №297355657 Поставка окислительных патронов для филиала «ВГСО Юга и Центра» ФГУП «ВГСЧ»	Электронный аукцион #297355657	443 346	10 дней 24.04.2025 13.05.2025
Тендер №297355699 Поставка поверочных газовых смесей для филиала «ВГСО Юга и Центра» ФГУП «ВГСЧ»	Электронный аукцион #297355699	246 932	3 дня 24.04.2025 06.05.2025
Тендер №297461497 FMB Закупка Государственных стандартных образцов (ГСО) для АО "Лебединский ГОК" в июле 25г. FMB Закупка Государственных стандартных образцов (ГСО) для АО "Лебединский ГОК" в в июле 25г.	Запрос предложений #297461497	См. док.	3 дня 25.04.2025 06.05.2025

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №286035463 Омиакарб 5KV	Запрос предложений #286035463	2 000	срок истек - 31.12.2024
Тендер №286035446 Коалесцент Ruanta C12	Запрос предложений #286035446	8 550	срок истек - 31.12.2024
Тендер №286035436 Дисперсия ПВА	Запрос предложений #286035436	5 780	срок истек - 31.12.2024
Тендер №286035420 Поставка кислорода жидкого медицинского для нужд ФГБУЗ КБ №33 ФМБА России (с результатом)	Электронный аукцион #286035420	2 030 000 Обеспечение заявки: 20 300	срок истек 06.12.2024 16.12.2024
Тендер №286035311 Поставка кислорода жидкого медицинского для нужд ФГБУЗ КБ №33 ФМБА России (с результатом)	Электронный аукцион #286035311	2 030 000 Обеспечение заявки: 20 300	срок истек 06.12.2024 16.12.2024

Тендеры из региона Белгородская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №286034247 Аккумуляторная батарея для ИБП	Малая закупка #286034247	66 000	срок истек - 12.12.2024
Тендер №286033302 Поставка аккумуляторов (с результатом)	Малая закупка #286033302	36 000	срок истек 06.12.2024 11.12.2024
Тендер №286033102 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БИРЮЧАНСКИЙ ТЕХНИКУМ" объявляет тендер: Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в здании общежития ОГ...	Электронный аукцион #286033102	1 020 960	срок истек 06.12.2024 16.12.2024
Тендер №286033063 ООО "ГРАЙВОРОНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС" объявляет тендер: КАНЦТОВАРЫ	Запрос предложений #286033063	См. док.	срок истек - 11.12.2024
Тендер №286033028 ООО "ГРАЙВОРОНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС" объявляет тендер: КАНЦТОВАРЫ	Запрос предложений #286033028	См. док.	срок истек - 11.12.2024