Тендер - Пигмент железноокислый №298237934

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть34 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):Челябинская обл., г. Сатка, ул. Пролетарская. 1, Центральный склад. Доставка на склад за счет Покупателя.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков 031)_Договор_поставки_АО_Энергосистемы

Договор поставки № _________

г. Москва «___» ____________ 2025 г.

ООО «ТД МАРСЕЛ», в лице Заместителя Генерального директора по коммерческим вопросам Харьковой Ирины Анатольевны, действующего на основании ________________ ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и

АО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» в лице Генерального директора Минайлова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора.

1.1 Поставщик передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает на условиях настоящего Договора химическое сырье, именуемое далее «Товар».

1.2. Номенклатура, цена, количество, и сроки поставки товара определяются потребностями Покупателя и возможностями продавца и согласуются сторонами письменно по электронной почте или устно.

1.3 По желанию сторон цены, количество и номенклатура Товара могут согласовываться в спецификациях к данному договору, которые будут считаться его неотъемлемой частью.

2. Порядок поставки Товара

2.1. Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика, либо через транспортную компанию, указанную Покупателем, или Поставщиком по договоренности до склада Покупателя. Расходы транспортной компании по доставке Товара оплачивает Покупатель.

2.2. Поставка Товара осуществляется Партиями на основании Договора в соответствии с оплаченным счетом.

2.3. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю или указанному им Перевозчику и подписания соответствующих документов.

2.4. Риск случайной гибели, в соответствии с законодательством РФ, лежит на собственнике Товара.

2.5. Качество Товара должно соответствовать заводскому сертификату качества производителя.

2.6. Товар поставляется в многослойных бумажных мешках, гарантирующих сохранность Товара при транспортировке и хранении.

2.7. Приемка Покупателем Товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2.8. В случае получения Товара Перевозчиком или представителем Покупателя, указанные лица должны быть снабжены необходимым пакетом документов, предоставляющим право на получение Товара от имени Покупателя.

3. Цена и Порядок расчетов

3.1. Цена на Товар устанавливается в долларах или рублях и включает НДС – 20 %. Стоимость тары, упаковки, маркировки включается в цену Товара.

3.2. Оплата за Товар по настоящему Договору производится на условиях 100% предоплаты, если иное не указано в спецификации.

3.3. Расчеты за Товары производятся в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в сроки, указанные в счете на оплату.

3.4. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Ответственность Сторон

4.1. Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены в течение срока годности Товара установленного Производителем Товара.

Покупатель имеет право предъявить продавцу претензии по количеству поставленного товара не позднее 5 (пяти) календарных дней, а по качеству – не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Товара

4.2. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в общегражданском порядке, возмещая потерпевшей стороне убытки в виде прямого ущерба и упущенной выгоды.

4.3. Некачественный Товар, обнаруженный Покупателем, должен быть заменен Поставщиком при следующей поставке.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.

5.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Форс-мажор

6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например: наводнения; пожара; землетрясения; эпидемии; военных конфликтов; военных переворотов; террористических актов; гражданских волнений; забастовки; предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства, или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору; иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

6.2. Обе стороны должны немедленно извещать письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.

6.3. В случае, если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в исполнении обязательств по настоящему договору составит более 5 дней, любая из сторон вправе отказаться от невыполненной части договора. При этом ни одна из сторон не вправе требовать возмещения возможных убытков.

6.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.

7. Заключительные положения

7.1. Срок действия договора до 31.12.2025 г. Обязательства Сторон, возникшие в период действия настоящего Договора, но требующие исполнения после окончания срока действия Договора, действуют до их исполнения.

7.2. При подписании настоящего Договора Стороны обмениваются заверенными копиями следующих документов:

- копиями Устава;

- копиями свидетельства о государственной регистрации;

- копиями свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

- документами, подтверждающими полномочия руководителей Стороны.

7.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность относительно содержания настоящего Договора, а также любой информации и данных, предоставляемых каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Договора.

7.4. Договор может быть расторгнут:

по соглашению сторон;

в одностороннем порядке в случае существенного нарушения другой стороной условий договора;

в одностороннем порядке в случае заблаговременного, не менее чем за 30 дней, уведомления противоположной Стороны о намерении расторгнуть Договор;

в иных случаях указанных в законодательстве РФ.

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями и действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой Стороны. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

7.7. Стороны обязуются информировать друг друга о внесении изменений в учредительные документы, об изменении адресов и банковских реквизитов, указанных в Договоре, а также о смене руководителей.

8. Дополнительные условия.

8.1 Стороны по обоюдному согласию могут обмениваться электронными документами, подписанными электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота в соответствии с действующим порядком, установленным законодательством РФ. При этом наличие договоренности о юридически значимом электронном документообороте не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами.

Перечень документов, которые могут оформляться с использованием ЭДО: - договоры, а также дополнительные соглашения (спецификации, иные приложения) к ним; -счета-фактуры; -первичные документы, в том числе товарная накладная или универсальный передаточный документ; -иные документы, связанные с исполнением Договора, за исключением документов, в отношении которых Стороны договорились использовать иные способы оформления и обмена документами. Электронные документы заверяются электронной подписью уполномоченного лица отправителя документа. Каждая из Сторон может иметь несколько уполномоченных лиц для обмена документами. Каждое уполномоченное лицо должно иметь собственную ЭЦП, подтвержденную сертификатом удостоверяющего центра, и доверенность, подтверждающую полномочия этого лица, оформленную Стороной в установленном порядке. Стороны признают, что ЭЦП документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей при одновременном соблюдении условий ст.11 Федерального закона №63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной подписи». Каждая Сторона несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей ЭЦП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Стороны обязаны заблаговременно информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными ЭЦП в случае технического сбоя. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажных носителях

Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ № 52/04/2025

в соответствии с «Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд АО «Энергосистемы».

- Посмотреть таблицу с данными

2. Выбранный способ закупки не предусматривает наличие документации о закупке следующие сведения и информацию:

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке;

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации о закупке;

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;

Требование к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;

Требование к описанию участником закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требование к описанию участником закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

Требование к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.

Настоящее извещение информирует о заключении договора (договоров) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и не предназначено для приглашения контрагентов подавать заявки на участие в закупке.

Настоящее извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не является извещением о проведении торгов в соответствии с требованиями статей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса РФ и не влечет для заказчика соответствующих гражданско-правовых последствий.

Настоящее извещение вместе с размещенным проектом договора (проектами договоров) имеет силу документации о закупке.

Приложение: Договор, являющийся неотъемлемым приложением к настоящему Извещению.

Председатель комиссии Минайлов С.Г.

Начальник ОМТС Владимиров Ю.В.

Начальник ЮО Кистанова Н.И.

Начальник СБ Цуриков О.В.

Спецификация_МАРСЕЛ