Тендер - Пенообразователь "Морпен" ТУ2481-008-22299560-02 №299098074

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

проект_договора_морпен

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

№ 004/123/2025

г. Северодвинск «__» __________ 2025 г.

_______________________ «______», именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ______., действующего на основании _____, с одной стороны, и Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя ГД по логистике и МТО Дыкоменко Антона Леонидовича, действующего на основании доверенности № 545/1Д от 09.01.2025 г., с другой стороны (совместно – «Стороны»), заключили настоящий Договор о нижеследующем (далее – Договор):

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется изготовить и передать, а Покупатель принять в собственность и оплатить товар (далее – «Товар»).

Развернутая номенклатура (ассортимент), код товара ОКПД2, позиционная стоимость, условия и срок поставки, перечень товаросопроводительной документации и иные условия согласовываются Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору, далее – «Спецификация»), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим ранее в употреблении).

Поставщик гарантирует, что на момент поставки Товар принадлежит ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Сроки и условия поставки Товара определяется Сторонами в Спецификации. В случае отсутствия в Спецификации иного условия датой поставки Товара считается:

- дата подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД в случае необходимости проведения входного контроля при приемке Товара на складе Покупателя.

Поставщик за свой счет производит погрузку Товара на транспортные средства Поставщика (Покупателя, Грузоперевозчика).

2.2. Поставка считается выполненной, если:

- Поставщиком соблюдены требования настоящего Договора и действующего законодательства;

- Товар упакован и замаркирован согласно требованиям действующих норм и условий настоящего Договора;

- Покупателем в полном объеме получены документы, связанные с Товаром, перечень которых указан в Спецификации;

- Товар принят Покупателем в согласованном Сторонами месте поставки, указанном в Спецификации.

2.3. Поставщик обязуется информировать Покупателя по запросу последнего о планируемых сроках поставки Товара. Поставщик обязан немедленно сообщать о любых возможных задержках в поставке и планируемых способах их устранения. Уведомление может быть сделано по факсу, по электронной почте или по телефону, указанным в разделе 11 настоящего Договора.

2.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходят к Покупателю с момента подписания накладной. Право собственности на Товар переходит с даты подписания Покупателем ТОРГ-12/УПД.

2.5. Поставщик одновременно с передачей Товара передает Покупателю оригиналы товаросопроводительной документации на Товар в согласованном Сторонами объеме на электронном и/или бумажном носителях на каждую единицу (входящего в комплект) передаваемого Товара. Перечень и объем товаросопроводительной документации согласовываются сторонами в Спецификации.

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Цена Договора составляет ___________ (___________) рублей __ копеек, в том числе НДС по ставке __% в сумме __________ (___________) рублей __ копеек.

3.2. Покупатель оплачивает поставляемую продукцию по ценам, указанным в спецификации путём внесения 40% предоплаты на р/с Поставщика за каждую поставку товара в течение 15 рабочих дней с момента выставления счёта и 60% за поставленный товар в течение 7 рабочих дней с момента осуществления приёмки товара Покупателем по количеству и качеству и получения от Поставщика Товарной накладной (торг-12) и счёт-фактуры, прохождения входного контроля на соответствие ТУ и ГОСТ.

3.3. Цена договора является фиксированной и может быть изменена только в случае подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.4. В цену договора включаются:

- стоимость закупки, изготовления, сборки, испытаний Товара;

- стоимость разработки, изготовления, оформления и поставки всей необходимой документации, предусмотренной действующим законодательством, условиями Договора и приложений к нему;

- стоимость упаковки (тары) и маркировки Товара;

- стоимость доставки Товара до склада Покупателя в случае осуществления доставки Товара силами и за счет Поставщика;

- таможенные пошлины, налоговые и неналоговые платежи, акцизы, а также другие обязательные налоги и сборы, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации при заключении и/или исполнении обязательств по Договору.

3.5. С момента передачи Товара Покупателю и до полной его оплаты Поставщику Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика.

3.6. Один раз в год Стороны проводят сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием Акта сверки. Покупатель направляет Поставщику неподписанный проект Акта сверки по адресу электронной почты, указанному Поставщиком. При этом Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения проекта Акта сверки передать Покупателю два экземпляра Акта сверки, подписанных и скрепленных печатью Поставщика. В случае несогласия с проектом Акта сверки Поставщик в тот же срок обязан направить Покупателю мотивированный отказ от подписания Акта сверки с указанием всех имеющихся возражений по адресу электронной почты, указанному Покупателем при направлении проекта Акта сверки. Срок подписания Покупателем и направления в адрес Поставщика Акта сверки не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Покупателем Акта сверки, подписанного Поставщиком.

3.7. Поставщик обязан направить Покупателю Акты сверки (2 (два) экземпляра) в течение 10 (десяти) дней с момента исполнения обязательства по Договору. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Акта сверки Покупатель обязан, в отсутствии мотивированных замечаний по Акту, надлежащим образом подписать Акты сверки, скрепить печатью и направить Поставщику.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Передать Покупателю Товар в сроки, а также в состоянии, качестве и количестве, отвечающем условиям Договора, приложений к Договору и законодательству Российской Федерации.

4.1.2. Предоставить счет-фактуру на Товар не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня поставки Товара, а также, в случае, если положениями Договора предусмотрено авансирование, предоставить счет-фактуру на аванс в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Покупателем аванса.

4.1.3. Немедленно оповещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара.

4.1.4. Поставщик гарантирует:

- что поставляемый в рамках договора Товар является свободным от прав третьих лиц (в т.ч. на результаты интеллектуальной деятельности, которые содержатся и/или могут быть воплощены в Товаре). В случае обращения взыскания на Товар или ограничения оборотоспособности Товара в связи с действиями таких третьих лиц, Поставщик обязуется в полном объеме вернуть Покупателю полученные за Товар денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого требования от Покупателя;

- соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю;

- соблюдение требований нормативных документов в отношении материалов и изделий, ввоз которых осуществляется на территорию Российской Федерации;

- надлежащее выполнение производственного контроля качества и безопасности, соблюдения требований нормативных и технических документов к условиям изготовления и оборота Товара;

- наличие обязательных сертификатов Российской Федерации на импортный Товар.

4.1.5. По требованию Покупателя обеспечить прием представителей Покупателя и условия их работы по проверке качества Товара при ее производстве и/или отгрузке на заводах Поставщика (привлекаемых субпоставщиков).

4.1.6. Предоставить по запросу Покупателя отчётную документацию (в т.ч. о ходе поставки Товара), материалы и документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с Договором, а также иную информацию в срок до 5 (пять) рабочих дней с даты получения такого запроса.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Принять Товар по количеству, качеству и комплектности в порядке и сроки, установленные Договором, Приложениям к Договору и законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Оплатить Товар в размерах и сроки, установленные Договором.

4.3 При установлении факта некачественности поступившего Товара, оповестить об этом Поставщика, и, если Поставщиком не будет произведена замена Товара на товар надлежащего качества, предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.4. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, указанных в п. 2.1. Договора, Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара.

ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приемка продукции по ассортименту, количеству и качеству осуществляется Покупателем во время приемки продукции на складе Покупателя в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, инструкциями Госарбитража № П-6 от 15.06.1965г., № П-7 от 24.04.1966г. в части не противоречащей действующему законодательству и настоящему договору.

5.2. Некачественная, некомплектная продукция, равно как и продукция без сопровождающих документов считается не поставленной.

5.3. При обнаружении недостатков продукции по качеству составляется рекламационный акт, подписываемый уполномоченными представителями Сторон.

5.4. Покупатель в ходе приемки проверяет наличие на продукции и транспортной упаковке информации на русском языке о составе, производителе, сроках годности, условиях хранения и применения, а также других установленных сведений.

5.5. При обнаружении недостатков по качеству Покупатель в течение 14 суток с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет своего представителя к Покупателю, который совместно с представителем Покупателя составляет акт о некачественной продукции и о её замене. В случае споров о качестве продукции проводится экспертиза за счет Стороны, настаивающей на ее проведении.

5.6. До момента вывоза некачественного продукции Покупатель принимает её на ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти некачественный Товар не позднее дня, которым поставляется товар на замену.

5.7. Порядок проведения и удовлетворения рекламаций устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ РВ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2019, ГОСТ РВ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Поставщик гарантирует качество и комплектность Товара. Гарантийный срок на поставляемый Товар указывается в Спецификации и исчисляется с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД, если иное не указано в Спецификации.

6.2. Если Покупатель лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, исчисление гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

6.3. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

6.4. Покупатель имеет право обратиться по гарантии как непосредственно к Поставщику, так и к изготовителю Товара по собственному усмотрению. Покупатель имеет право передать гарантийные права по настоящему Договору.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков поставки Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,05 % (пять сотых процента) от стоимости Товара, не поставленного в срок, за каждый день просрочки.

7.2. За нарушение сроков оплаты окончательного расчета (п. 3.2. Договора) Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,05 % (пять сотых процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от неуплаченной суммы. Неустойка (пени) не распространяется на обязательство Покупателя о предварительной оплате (выплате аванса).

7.3. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Убытки Покупателя могут быть взысканы с Поставщика в полной сумме сверх суммы неустойки.

7.4. В случае если Поставщик по истечении 30 (тридцати) календарных дней от даты поставки, указанной в Спецификации, не поставил Товар, Покупатель вправе отказаться от данного Договора и приобрести Товар у других лиц, с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на приобретение данного Товара, включая разницу в цене Товара.

При этом Поставщик обязан вернуть полученный по Договору аванс в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного в настоящем пункте уведомления (в случае, если соответствующий аванс был уплачен по Договору).

7.5. Любые неустойки (штрафы, пени) могут быть удержаны (зачтены) Покупателем из любого платежа по Договору при осуществлении расчетов с Поставщиком в одностороннем порядке путем направления соответствующего уведомления об удержании (зачете) с приложением расчета суммы такого удержания.

7.6. Если Договором и приложениями к нему установлена обязанность Поставщика предоставить Покупателю какую-либо документацию, либо обязанность по предоставлению (согласованию) документации с третьими лицами, то в случае неисполнения любого из таких обязательств, либо нарушения срока исполнения такого обязательства более чем на 10 (десять) рабочих дней, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 0,03 % (три сотых процента) от общей цены Договора за каждый случай.

7.7. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, а именно: стихийные бедствия, эпидемии, пожары, наводнения, взрывы, военные действия. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся международные санкции в отношении Российской Федерации и/или Покупателя и (или) санкции в отношении отдельных секторов производства и/или экономики.

8.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней известить об этом другую Сторону, предоставив независимое подтверждение наличия обстоятельств непреодолимой силы, изданное компетентным государственным или административным органом, при этом срок выполнения обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне возможные убытки.

8.4. Неисполнение Сторонами своих обязательств Договору, вызванное неисполнением обязательств третьими лицами, имеющими договорные отношения со сторонами, не является основанием для освобождения Сторон от исполнения их обязательств по настоящему договору и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение.

8.5. Поставщик обязуется возвратить сумму предварительной оплаты, перечисленную Покупателем за Товар, не поставленный вследствие действий непреодолимой силы (в случае, если таковая была уплачена Покупателем по Договору).

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Покупателя с соблюдением претензионного порядка. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в настоящем Договоре. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до момента исполнения обязательств обеими Сторонами.

10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации и Договором.

10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации и Договором.

10.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, они будут руководствоваться нормами и положениями законодательства Российской Федерации.

10.5. Все приложения, изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны (с проставлением печатей Сторон) уполномоченными на то представителями обеих Сторон и таковые являются неотъемлемой частью Договора.

10.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.8. К Договору составлены и являются его неотъемлемой частью: -

Приложение № 1 – Спецификация № 1.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Покупатель: Поставщик:

АО «ЦС «Звездочка»

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьАрхангельская обл.,

г.Северодвинск

пр. Машиностроителей, 12

Тел./факс: 8(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Архангельское отделение №8637

ПАО “СБЕРБАНК”

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЗГД по логистике Генеральный директор

и МТО

________ А.Л. Дыкоменко ________

Приложение 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к договору от _________________

№ 004/123/2025

«_____» ___________ 2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Покупатель Поставщик

Заместитель ГД по логистике Генеральный директор

и МТО

____________________ А.Л. Дыкоменко _____________________