Тендер - отрава от крыс и мышей №289402066

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть66  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Ковальчук Эльвира Рашидовна (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть289) Проект_дезинфицирующие2025

Государственный контракт №_____

заключенный от имени Российской Федерации

(ИКЗ __________________________________________)

(заключенный в порядке, предусмотренном ст. 93 ч.1 п. 4 Федерального закона РФ от 05.04.2013 №44)

г. Тюмень «___» ____________ 2025 г.

федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение №19 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», выступающее от имени Российской Федерации, в лице начальника Ершова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий «Государственный Контракт», (далее - «Контракт») о нижеследующем:

Основание заключения Контракта

Настоящий государственный контракт заключен по итогам проведения закупочной сессии на ЕАТ «Берёзка» в порядке, предусмотренном ст. 93 ч. 1 п. 4 Федерального закона РФ от 05.04.2013 №44-ФЗ.

2. Предмет Контракта

2.1. «Поставщик» обязуется поставить в адрес «Государственного заказчика» средства дезинфицирующие для нужд ФКУ ЛИУ-19 УФСИН России по Тюменской области (далее - «Товар») в количестве и по цене согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1), а «Государственный заказчик» обязуется обеспечить приемку Товара и оплатить Товар согласно условиям Контракта.

Настоящий Контракт заключен с финансированием из средств федерального бюджета.

2.2. Код бюджетной классификации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3. Цена Контракта и порядок оплаты

3.1. Цена Контракта составляет ________________________________ рублей ________копеек, с учетом полной стоимости товара, транспортных расходов, всех расходов, в том числе расходов на страхование, и включает в себя все налоги, определяемые действующим законодательством Российской Федерации, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей (в том числе НДС/без НДС).

Сумма, подлежащая уплате «Государственным заказчиком» «Поставщику», уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации «Государственным заказчиком».

3.2. «Государственный заказчик» производит оплату фактически поставленного Товара в рублях Российской Федерации, в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств с лицевого счета «Государственного заказчика» на расчетный счет «Поставщика» в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Товара и подписания сторонами документов о приемке.

3.3. Обязательства по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день списания денежных средств с лицевого счета «Государственного заказчика».

3.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения «Контракта».

4. Права и обязанности сторон

4.1. «Государственный заказчик» обязан:

4.1.1. Обеспечить приемку Товара в соответствии с условиями раздела
6 Контракта.

4.1.2. Обеспечить оплату Товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

4.1.3. Взыскивать неустойку (пени, штраф) в соответствии с разделом 8 Контракта за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.1.4. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о «Поставщике» для включения его в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа «Государственного заказчика» от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением «Поставщиком» условий Контракта.

4.1.5. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить «Поставщику» стоимость Товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству.

4.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.2. «Государственный заказчик» вправе:

4.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно - хозяйственную деятельность «Поставщика».

4.2.2. Требовать от «Поставщика» надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.2.3. Требовать от «Поставщика» своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов товара в соответствии с условиями Контракта.

4.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.3. «Поставщик» обязан:

4.3.1. Передать товар, соответствующий по качеству и количеству требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.

4.3.2. Обеспечить возможность осуществления «Государственным заказчиком» контроля за соответствием качества Товара, поставляемого
по Контракту, требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных
и иных актов «Государственного заказчика», условиям государственного контракта.

4.3.3. Представить Товар на экспертизу, в соответствии с условиями раздела 6 Контракта.

4.3.4. Передать Товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 5 Контракта.

4.3.5. Оплатить все расходы, связанные с заменой Товара ненадлежащего качества.

4.3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту возместить ущерб, причиненный «Государственному заказчику» неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.3.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.3.8. Соответствовать в течение срока действия Контракта требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.

4.3.9. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов товара в соответствии с разделом 6 Контракта. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

4.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.4. «Поставщик» вправе:

4.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого «Государственным заказчиком» Товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

4.4.2. Требовать уплату неустойки (штрафов, пеней) согласно разделу 8 Контракта.

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, указанным в разделе 10 Контракта.

4.4.4. С письменного согласия «Государственного заказчика» досрочно исполнить обязательства по Контракту, при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности «Государственного заказчика» по досрочной оплате принятого товара.

4.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5. Сроки и порядок поставки

5.1. «Поставщик» обязуется произвести поставку Товара не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения государственного контракта.

Периодичность поставок – одной партией по заявке «Государственного заказчика».

Выгрузка товара на складе «Государственного заказчика» осуществляется силами и средствами «Поставщика».

5.1.1. «Государственный заказчик» направляет заявку в адрес «Поставщика» письменно, телефонограммами или факсимильной связью не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня поставки.

5.1.2. «Поставщик» не позднее дня поступления заявки обязан подтвердить ее получение телефонограммой или факсимильной связью с указанием должности, Ф.И.О. лица принявшего заявку.

5.2. О готовности поставить Товар «Поставщик» обязан уведомить «Государственного заказчика» телефонограммой, не позднее 2 (двух) рабочих дней до дня поставки.

5.3. «Государственный заказчик» имеет право отказаться от получения Товара, период поставки которого просрочен. В этом случае «Государственный заказчик» письменно или телефонограммой уведомляет «Поставщика» об отказе в приемке Товара.

5.4. Поставка Товара осуществляется транспортом и за счет «Поставщика».

5.5. Обязанность «Поставщика» по поставке Товара «Государственному заказчику», считается исполненной в момент подписания сторонами акта приема-передачи Товара.

5.6. Право собственности на Товар переходит к «Государственному заказчику» с момента подписания сторонами акта приема-передачи Товара.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на «Государственного заказчика» с момента, подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

5.8. «Поставщик» обязуется поставить «Государственному заказчику» Товар, не обремененный правами третьих лиц.

Качество поставки и порядок приемки

6.1. Качество товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства для данного вида Товара.

6.2. «Государственный заказчик» для проверки поставленного «Поставщиком» «Товара», проводит экспертизу «Товара» в части его соответствия условия Контракта.

6.3. Экспертиза «Товара» проводится «Государственным заказчиком» самостоятельно.

6.4. «Государственный заказчик» принимает «Товар» при условии соответствия поставленного «Товара» условиям Контракта.

6.5. Приемка «Товара» по качеству и количеству производится «Государственным заказчиком», в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража при СМ СССР № П-6 от 15.06.1965, № П-7 от 25.04.1966. с изменением и дополнением от 22.10.1997 № 18 на складе «Государственного Заказчика», расположенного по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Бабарынка, дом 75 строение 3.

6.6. Для приемки «Товара» «Государственным заказчиком» создается приемочная комиссия, которая осуществляет приемку поставленного «Товара».

6.7. «Поставщик» имеет право направить к «Государственному заказчику» своего уполномоченного представителя (ей) для участия в приемке.

6.8. Стороны Контракта определили следующий порядок осуществления приемки.

6.8.1. При положительном заключении приемочной комиссии, Акт приемки-передачи «Товара» не позднее 5 (пяти) рабочих дней подписывается уполномоченными представителями «Сторон» и утверждается «Государственным заказчиком».

6.8.2. При выявлении несоответствий в «Товаре», препятствующих его приемке, оформляется акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения (не более 3 (трех) рабочих дней), который подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем «Поставщика». При отказе от подписания акта уполномоченным представителем «Поставщика» об этом делается отмена в акте, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии.

6.8.3. «Товар» ненадлежащего качества «Поставщик» обязуется заменить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения некачественного «Товара», за свой счет, включая транспортные расходы, что не освобождает от дальнейшего выполнения условий Контракта.

6.8.4. После устранения выявленных недостатков проводится повторная приемка с участием уполномоченного представителя «Поставщика» в течение 1 (одного) рабочего дня со дня устранения «Поставщиком» несоответствия поставленного «Товара» требованиям «Контракта». При повторном обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество «Товара» или иных недостатков поставленного «Товара», а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, приемочная комиссия составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от принятия «Товара», которое подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем «Поставщика».

При отказе от подписания заключения уполномоченным представителем «Поставщика» об этом делается отмена в заключении, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии.

6.9. Под существенными нарушениями Контракта, понимаются существенные нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также следующие условия, о которых договорились Стороны:

1) нарушение установленных сроков поставки «Товара»;

2) обнаружение отступлений от условий Контракта при повторной поставке «Товара» либо нарушение сроков устранения недостатков.

6.10. При возникновении между «Государственным заказчиком» и «Поставщиком» спора по поводу недостатков выявленных при поставке «Товара» или причин их возникновения по требованию любой из «Сторон» должна быть назначена экспертиза. Выбор эксперта осуществляется исключительно по обоюдному согласию «Сторон». Расходы по проведению экспертизы несет «Поставщик».

6.11. «Товар» считается поставленным с момента подписания уполномоченными представителями «Сторон» и утверждается «Государственным заказчиком» Акта приемки-передачи «Товара».

6.12. Поставщик при поставке товара должен предоставить заказчику декларацию соответствия (качества) или сертификат соответствия, подтверждающий качество поставляемого товара, или копии таких документов, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6.13. «Поставщик» в обязательном порядке при поставке товара передает «Государственному заказчику» все необходимые документы, относящуюся к товару документацию, подтверждающую качество поставляемого товара:

Товарно-транспортную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;

товарную накладную, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика);

счет-фактуру оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;

документ, подтверждающий качество поставляемой продукции заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

документы подтверждающие качество поставляемого товара, или копии таких документов, изложенные в п. 6.12. настоящего контракта.

Требования к упаковке, маркировке, отгрузке и транспортировке товара

7.1. Требования к упаковке «Товара»:

7.1.1 Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

7.2. Государственный заказчик» имеет право отказаться от получения Товара, упаковка которого не соответствует требованиям, установленным
в настоящем Контракте. В этом случае «Государственный заказчик» письменно или телефонограммой уведомляет «Поставщика» об отказе в приемке Товара.

Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок на товар - не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания документов о приемке Товара.

9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

9.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

9.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила), и составляет:

10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

9.7. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 7.4 настоящего Контракта.

9.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.9. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

9.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

9.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.14. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

9.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени),
если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы
или по вине другой Стороны.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти
и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный
и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна
без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их наступления, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные
о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их прекращения, известить об этом другую Сторону в письменной форме.

В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства,
а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне документ (сертификат, справку, иное)компетентного органа или организации о наличии
и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

10.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

11. Изменение и расторжение Контракта

11.1. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

11.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. Если «Государственным заказчиком» проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято «Государственным заказчиком» только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа «Государственного заказчика» от исполнения Контракта.

11.4. «Государственный заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

просрочки исполнения «Поставщиком» обязательства по поставке Товара (просрочки поставки товара) на срок более 10 (десяти) календарных дней;

поставки (передачи) «Поставщиком» Товара не соответствующего требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта;

неисполнения (ненадлежащего исполнения) «Поставщиком» иных обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

11.5. «Поставщик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом.

11.6. В случае расторжения Контракта по любым основаниям «Государственный заказчик» обязан оплатить «Поставщику» стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям «Государственного заказчика», фактически поставленного на дату расторжения Контракта.

11.7. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение «Государственным заказчиком» своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Тюменской области.

12.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана
в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания усиленными электронными подписями Сторон и действует по 31 марта 2025 года включительно, а в части гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

14. Прочие условия

14.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

14.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, эта Сторона она обязана в течение 5 (пяти) дней со дня внесения данных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

14.3. Любое Уведомление, необходимость в котором возникла в связи с исполнением Контракта, оформляется в письменном виде и считается поданным надлежащим образом одной Стороной другой Стороне при передаче их заказной почтой, по телексу, телеграфу или факсу, а также вручением под роспись.

Уведомление будет считаться своевременно доставленным:

а) в случае вручения адресату лично или доставкой заказной почтой в момент доставки;

б) в случае направления телеграммы – спустя 24 (двадцать четыре) часа после отправления телеграммы с уведомлением о вручении;

в) в случае направления факса – спустя 2 (два) часа после отправления факса с подтверждением получения.

14.4. В случае возникновения необходимости, по требованию одной из Сторон, может быть составлен двухсторонний акт сверки взаиморасчетов по факту исполнения взаимных обязательств по Контракту. Такой акт сверки взаиморасчетов составляется в дополнительно согласовнные Сторонами сроки, в произвольной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

14.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями.

14.7. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1: Спецификация.

15. Адреса и банковские реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту

от «__» _______ 2025 г. № ___

Спецификация

к государственному контракту

от «___»______________2025 г. №____

- Посмотреть таблицу с данными