Тендер - Освежители воздуха №305122114

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть14  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки

Техническое задание

на поставку освежителей воздуха для нужд Федерального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Санаторий «Радуга» Федеральной налоговой службы»

Место и время поставки товара.

Адрес▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 53. Режим рабочего времени - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов, пятницу с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов.

Поставка освежителей воздуха (далее – Товар) осуществляется только после согласования с Заказчиком

Срок поставки товара.

Поставка товара в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора..

Перечень поставляемого товара. Общие характеристики объекта закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к поставке товара.

Поставщик должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами доставку Товара по адресу Заказчика, указанного в Техническом задании.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении). Обязательно наличие этикеток на упаковках.

Поставляемый Товар должен быть пригоден для целей, для которых заказчик приобретает данный товар. Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным для поставляемого товара.

Доставка, разгрузка и складирование Товара осуществляется силами и средствами Поставщика за свой счет. Способы доставки товара определяются Поставщиком самостоятельно, с учетом обеспечения своевременности их передачи Заказчику и сохранности Товара.

Товар должен иметь упаковку. Упаковка должна обеспечивать сохранность от деформации, повреждения и загрязнения товара при его хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать:

- наименование, название (при наличии) товара и его назначение,

-наименование фирмы-изготовителя (при необходимости), юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара;

-страну происхождения (если страна где расположено производство продукции не совпадает с юридическим адресом изготовителя);

-дату изготовления и срок годности;

-особые меры предосторожности (при необходимости) при применении продукции;

-список ингредиентов и др.

Наличие информации о товаре на упаковке обязательно.

При передаче товара Заказчик проверяет целостность упаковки и количество Товара. Вместе с Товаром поставщик обязан передать относящиеся к товару документы (сертификат качества, и т.п.), в случае если наличие данных документов предусмотрено законодательством Российской Федерации или контрактом.

5. Требования к качеству товара.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям нормативных документов, ГОСТов, сертификатам соответствия.

Начальник отдела номерного фонда Беляева О.А.

Проект_контракта

КОНТРАКТ ПОСТАВКИ № 1-____

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Радуга» Федеральной налоговой службы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по планово-экономической работе Герасимовой Натальи Евгеньевны, действующего на основании Доверенности № ТА 01-01/5 от 09.01.2025г, с одной стороны, и

_______________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице_________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется в установленный настоящим контрактом срок осуществить поставку Товаров, указанных в п.1.2. Контракта (далее – Товар), а Заказчик обязуется поставленные товары принять и оплатить.

1.2. Предметом поставки по настоящему контракту является следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость товаров по настоящему контракту составляет ____________ (__________) рублей ___ коп., НДС __________.

2.2. Оплата Товара производится в безналичной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней после надлежащей поставки Товара Поставщиком, на основании подписанной сторонами товарной накладной (по форме № ТОРГ-12) или УПД, акта приемки товаров, работ, услуг по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, утвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н, а также выставленного Поставщиком счета.

2.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта; включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Оплата производится в российских рублях.

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМА ТОВАРА

3.1. Поставщик обязуется передать товар Заказчику в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения Контракта, в том числе Поставщик осуществляет доставку Товара, погрузку, разгрузку, вывоз упаковочного материала. Срок предоставления Поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по Контракту – не позднее 3-х рабочих дней с момента передачи Товара Заказчику.

3.2. Товар должен быть поставлен в таре (упаковке) обеспечивающей сохранность при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении. Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), наименование фирмы-изготовителя, дату выпуска и срок годности.

3.3. При передаче Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы:

сертификаты соответствия и/или иные документы подтверждения соответствия Товара, подлежащего обязательной сертификации либо иные формы подтверждения качества и соответствия Товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

документы, подтверждающие гарантию производителя на Товар.

3.4. Товар передается Поставщиком путем его доставки по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 53, в согласованные между Заказчиком и Поставщиком рабочие дни Заказчика: с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00 часов по московскому времени, пятница с 8.00 до 16.00 часов по московскому времени, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48 ежедневно. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.5. Поставщик извещает Заказчика о готовности осуществить передачу Товара за 1 (один) день до даты передачи Товара, с использованием средств электронной почты, факсимильной связи или иными общедоступными способами связи.

3.6. Передача Поставщиком Товара и его приемка Заказчиком по наименованию, количеству, комплектности осуществляется в месте доставки Товара, в день доставки Товара.

3.7. Факт передачи Товара оформляется путем подписания уполномоченными лицами Поставщика и Заказчика товарной накладной (УПД), факт приемки - актом приемки товаров, работ, услуг по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, утвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н.

3.8. При передаче Поставщиком Товара Заказчик осуществляет:

контроль, проверку количества Товара и его ассортимента, комплектности Товара;

проверку Товара на соответствие наименованиям Товара;

контроль наличия/отсутствия внешних повреждений Товара и упаковки;

проверку наличия документов к Товару в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Контракта, полноты и правильности их оформления.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, настоящим Контрактом, требованиям ГОСТов, ТУ и нормативных актов, а также некомплектный Товар считается непоставленным.

3.10. Риск случайной гибели и право собственности на товар переходят к Заказчику с момента подписания товарных накладных (УПД) и фактической передачи товара Заказчику.

3.11. При поставке Товара без документов, указанных в пункте 3.3. настоящего Контракта, а также с документами, оформленными ненадлежащим образом, Товар приемке и оплате не подлежит.

3.12. Срок обнаружения недостатков Товара, поставленного по настоящему Контракту, составляет 10 (десять) рабочих дней с момента принятия Товара Заказчиком.

3.13. В случае обнаружения недостатков Товара Заказчик обязан направить Поставщику соответствующее уведомление (письменный мотивированный отказ от приемки Товара) в течение 10 (десяти) рабочих дней, после передачи ему Товара, а также передачи Поставщиком документов, указанных в пункте 3.3. настоящего Контракта. Уведомление должно содержать перечень недостатков, а также сроки их устранения.

3.14. Поставщик обязан устранить указанные в уведомлении (мотивированном отказе от приемки Товара) недостатки в установленные Заказчиком сроки и передать Заказчику акт по устранению недостатков.

4. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА

4.1.Поставщик гарантирует, что товары, поставленные по контракту, являются не бывшими в эксплуатации и не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации Товаров.

4.2. Остаточный срок годности Товара на момент его поставки должен составлять не менее 18-ти месяцев от общего срока годности, установленного на Товар.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан оплатить поставленные товары в соответствии с п. 2.2. контракта.

5.2. Права и обязанности Поставщика:

5.2.1. Поставщик обязан поставить товары, предусмотренные настоящим контрактом, в соответствии с условиями контракта.

5.2.2. Товары, поставляемые по настоящему контракту должны соответствовать по качеству требованиям, обычно предъявляемым товарам такого вида.

5.2.3. Поставщик подтверждает, что на дату подписания настоящего Контракта он соответствует предъявляемым единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным ч. 1 ст. 31, и требованиям к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с п. 3 «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила).

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в порядке, предусмотренном п. 6 Правил.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктом 9 Правил.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком или Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену контракта.

6.10. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.12. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту, Заказчик составляет об этом акт. К акту прилагаются копии документов и (или) фотографии, подтверждающие наличие факта нарушения. Составленный акт подписывается Заказчиком и Поставщиком. Поставщик вправе отразить в акте особое мнение (возражение) по факту выявленного нарушения. В случае отказа Поставщика от подписи акта, акт подписывается членами комиссии Заказчика, либо иными полномочными на проведение проверки лицами. При этом в акте производится отметка об отказе Поставщика подписать акт.

6.13. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.14. Поставщик обязан выплатить Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере, установленном настоящим контрактом, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного требования Заказчика. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего пункта контракта, Заказчик имеет право самостоятельно вычесть сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей к оплате Поставщику в рамках настоящего контракта.

6.15. Ответственный за исполнение настоящего контракта со стороны Заказчика – начальник отдела номерного фонда О.А. Беляева.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по контракту, если такое невыполнение обязательств является результатом действия непреодолимой силы.

7.2. Для целей настоящего контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю сторон, предусмотренное п. 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы одна сторона должна незамедлительно направить другой стороне письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах и обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по контракту.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и прекращает своё действие «31» октября 2025 г., а в части обязательств, не исполненных ко дню окончания срока его действия, - до полного их исполнения сторонами.

8.2. Стороны проводят сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием Акта сверки. Заказчик направляет Поставщику Акт сверки, подписанный в одностороннем порядке, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта сверки направляет один экземпляр (оригинал), подписанный со своей стороны, в адрес Заказчика.

8.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

8.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, контракт для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.6. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами в претензионном порядке, срок рассмотрения претензии – 5 дней.

В случае не достижения Сторонами обоюдного согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражный суд Краснодарского края.

8.7. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.8 Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

- Посмотреть таблицу с данными