Описание тендера: | мониторинг цен в электронной форме на Оснастка для сварочных работ |
Сумма контракта: | См. документацию Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 28.03.2024 |
Окончание: | 08.04.2024 23:59:59 |
Тендер №: | 269570083 |
Тип: | Анализ цен Тендерная аналитика |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
Возможные отрасли: | |
Регион: | Северо-западный ФО / г. Санкт-Петербург / Колпино |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒т▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: мониторинг цен в электронной форме на Оснастка для сварочных работ
Цена контракта: 0,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Спрей антипригарный 192.0213 400ml Binzel | - | - | 50 | - |
2 | Регулятор У30/АР-40-КР1-м-Р1 05102 с ротаметром Редиус | - | - | 4 | - |
3 | Регулятор расхода WR500 4414 РабГаз=аргон/углекислота FoxWeld | - | - | 20 | - |
4 | Ротаметр тестовый 1С008-0114 96615 Сварог | - | - | 10 | - |
Проект договора.docx | 107 КБ | 28.03.24 17:37 | Действующая |
ТЗ-ИФ №131 от 7.02.24.pdf | 3,0 МБ | 28.03.24 17:37 | Действующая |
Договор поставкИ № ____________________________
г. _______________ ____ _____________20___ г.
(Дата Договора)
_________________________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице__________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и Акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора по закупкам Марушенко Евгении Геннадьевны, действующего на основании доверенности №АЭМт-458/2023 от 01.09.2023, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
РАЗДЕЛ 2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.
2.9. Коносамент ((Bill of Lading) -документ, выдаваемый перевозчиком груза его отправителю, удостоверяющий принятие груза к перевозке и содержащий обязательство доставить груз в пункт назначения и передать его получателю.
автомобильные перевозки - товарно-транспортная, либо транспортная накладная, международная товарно-транспортная накладная (CMR);
железнодорожные перевозки – ж/д накладная;
авиа перевозки - авиагрузовая накладная (Airway bill);
морские перевозки - коносамент (Bill of Lading), фрахтовый/ грузовой билет (паромы).
Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе и их перечень может быть расширен в процессе исполнения Договора.
Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе и их перечень может быть расширен в процессе исполнения Договора.
РАЗДЕЛ 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
Цена Договора (Общая стоимость Договора) складывается из Общей стоимости Товара (единиц Товара), указанной в Спецификации.
Цена Товара и Цена Договора включает в себя вознаграждение, все и любые затраты и расходы Поставщика в связи с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором, включая, но не ограничиваясь: расходы, связанные с изготовлением и поставкой Товара, выполнением требований по обеспечению качества, сертификацией, лицензированием, получением любых согласований и разрешений, необходимых для исполнения обязательств по Договору, страхованием и доставкой товара в Место поставки, гарантийным обслуживанием, уплатой налогов, сборов, таможенных сборов и пошлин, связанных с ввозом товара на территорию Российской Федерации.
Ежеквартально, не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также в случае досрочного прекращения или расторжения Договора Поставщик предоставляет Заказчику два экземпляра акта сверки взаиморасчетов. После выполнения Сторонами всех договорных обязательств Поставщик в течение 5 (Пяти) календарных дней обязан представить акт сверки взаиморасчетов по Договору в двух экземплярах. Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения подписывает акт сверки и направляет один экземпляр Поставщику либо направляет письменные возражения в указанный срок.
Покупатель со своей стороны имеет право направить Поставщику два экземпляра акта сверки взаимных расчетов по Договору. Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения подписать акт сверки и направить один экземпляр Покупателю, либо направить письменные возражения в указанный срок. В случае отсутствия письменных возражений Поставщика в указанные сроки, сверка считается проведенной на условиях Покупателя.
В случае наличия организованного между Сторонами юридически значимого электронного документооборота, одна Сторона направляет другой Стороне через систему юридически значимого электронного документооборота акт сверки взаимных расчетов по Договору в виде неформализованного документа, подписанного УКЭП уполномоченного лица. Сторона, получившая акт сверки, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения акта сверки расчетов по Договору подписать акт сверки с применением УКЭП в системе юридически значимого документооборота, либо направить письменные возражения в указанный срок.
Редакция пункта 3.5. в случае, если Поставщик является организацией Госкорпорации «Росатом»:
Ежегодно, в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом, а также в случае досрочного прекращения или расторжения Договора Поставщик предоставляет Заказчику два экземпляра акта сверки взаиморасчетов. После выполнения Сторонами всех договорных обязательств Поставщик в течение 5 (Пяти) календарных дней обязан представить акт сверки взаиморасчетов по Договору в двух экземплярах. Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения подписывает акт сверки и направляет один экземпляр Поставщику либо направляет письменные возражения в указанный срок.
Покупатель со своей стороны имеет право направить Поставщику два экземпляра акта сверки взаимных расчетов по Договору. Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения подписать акт сверки и направить один экземпляр Покупателю, либо направить письменные возражения в указанный срок. В случае отсутствия письменных возражений Поставщика в указанные сроки, сверка считается проведенной на условиях Покупателя.
В случае наличия организованного между Сторонами юридически значимого электронного документооборота, одна Сторона направляет другой Стороне через систему юридически значимого электронного документооборота акт сверки взаимных расчетов по Договору в виде неформализованного документа, подписанного УКЭП уполномоченного лица. Сторона, получившая акт сверки, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения акта сверки расчетов по Договору подписать акт сверки с применением УКЭП в системе юридически значимого документооборота, либо направить письменные возражения в указанный срок.
РАЗДЕЛ 4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
4.1. Срок и/или периоды поставки Товара определяются Сторонами в Спецификации.
Под периодом поставки Товара Стороны понимают согласованный Сторонами в Спецификации период времени в пределах срока действия Договора, в течение которого осуществляется поставка партии Товара, указанной в Спецификации.
В случае поставки Товара железнодорожным транспортом датой поставки признается дата, указанная в оригинале накладной в разделе «Календарные штемпеля» в графе «Выдача оригинала накладной грузополучателю», фиксирующая дату выдачи груза грузополучателю. При этом моментом полного исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара признается дата предоставления Товара, готового к разгрузке с транспортного средства, в распоряжение Покупателя (Грузополучателя) в месте назначения (Месте поставки), указанном в п. 4.4. Договора.
В этом случае в связи с необходимостью доставки Товара до места назначения железнодорожными путями необщего пользования Покупатель от своего имени и за счет Поставщика организует услуги по подаче-уборке железнодорожных вагонов на перегоне от станции назначения до Места поставки (места назначения), а Поставщик возмещает понесенные Покупателем расходы по оплате сборов за подачу-уборку вагонов на путях необщего пользования в соответствии с тарифами установленными в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» в действующей редакции, а также иных платежей, сборов, штрафов, которые могут возникнуть при транспортировке Товара от станции назначения до места поставки (места назначения) на основании отчета о произведенных расходах в форме справки-расчета произведенных расходов и счета-фактуры в срок не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с даты предоставления указанных документов.
Оплата указанных расходов производится Поставщиком платежным поручением на расчетный счет Покупателя.
Допускается прекращение обязательств по оплате указанных расходов путем одностороннего зачета встречных однородных требований при осуществлении окончательного расчета по настоящему Договору.
Покупатель вправе удержать сумму расходов, подлежащих возмещению, при проведении расчетов по Договору в соответствии пунктом 7.14 Договора.
В случае поставки Товара автомобильным транспортом датой поставки признается дата, указанная в товарной накладной в разделе «ГРУЗ ПОЛУЧИЛ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ» или УПД в разделе «Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял».
Поставка Товара может осуществляться железнодорожным и/или автомобильным транспортом. Допустимы перевозки в прямом смешанном сообщении. Вид транспорта, которым осуществляется доставка груза, определяется Поставщиком. В случае перевозки груза в прямом смешанном сообщении датой поставки признается дата, указанная в товаросопроводительном/товарораспорядительном документе, оформленном при последней перевозке и подтверждающая передачу Товара Грузополучателю.
Дополнительно указывается следующая информация:
При этом, в случае поставки Товара железнодорожным транспортом оплата Поставщиком расходов по подаче-уборке железнодорожных вагонов на перегоне от станции назначения до места поставки осуществляется в порядке, указанном в пункте 4.4. настоящего Договора.
В случае наличия организованного между Поставщиком и Покупателем юридически значимого электронного документооборота, Поставщик в день отгрузки Товара направляет:
а) через систему юридически значимого электронного документооборота, организованного между Сторонами, в электронном виде: товарную накладную на поставку Товаров (ТОРГ-12) и счет-фактуру или УПД, подписанные УКЭП уполномоченного лица;
б) по электронной почте на адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть копии товарно-транспортной накладной (с отметкой о приемке груза к перевозке) и (или) транспортной накладной, и (или) железнодорожной квитанции о приеме груза с отметкой о приеме груза к перевозке, и (или) транспортной накладной на перевозку грузов водным транспортном (бортового коносамента).
- оригинал счета-фактуры на Товар, оформленный в соответствии с Налоговым кодексом РФ, – 1 (Один) экз. и
- оригинал товарной накладной– 2 (Два) экз.
или
- оригинал УПД – 2 (Два) экз.;
- оригиналы или заверенные нотариально или уполномоченным представителем Поставщика копии Транспортных документов, подтверждающих транспортировку Товара;
-оригиналы или заверенные нотариально или уполномоченным представителем Поставщика копии документов, подтверждающих качество Товара (Сертификат качества Поставщика/Изготовителя и/или Сертификат соответствия /Декларация о соответствии и иные документы);
- заверенная Поставщиком копия Декларации/ий на Товары, в случае если Товар не является товаром российского производства и/или Товар иностранного происхождения ввезен в Российскую Федерацию из государства, не входящего в ЕАЭС;
-заверенные Поставщиком копии документов, подтверждающих страну происхождения Товара, в случае если Товар не является товаром российского производства и/или Товар иностранного происхождения ввезен в Российскую Федерацию из государства, не входящего в ЕАЭС (заверенная Поставщиком копия Сертификата о происхождении Товара и иные документы, касающиеся изготовления и поставки Товара).
Поставщик обязан передать вместе с Товаром оригинал товарной накладной или УПД в 2 (Двух) экземплярах.
В случае наличия организованного между Поставщиком и Покупателем юридически значимого электронного документооборота Поставщик в дату отгрузки Товара направляет через систему юридически значимого электронного документооборота, организованного между Сторонами, в электронном виде товарную накладную и счет-фактуру или УПД, подписанные УКЭП уполномоченного лица, а также заверенные УКЭП уполномоченного лица документы, подтверждающие страну происхождения товаров, в случае, если поставленный Товар не является товаром российского производства (копии грузовых таможенных деклараций и иных документов, касающихся изготовления и поставки Товара).
Покупатель подписывает УКЭП товарную накладную или УПД по результатам приемки Товара на складе в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты доставки Товара в место назначения.
В случае осуществления поставки Товара, входящего в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1110, Поставщик указывает идентификатор – регистрационный номер партии товаров, подлежащих прослеживаемости (РНПТ), в счете-фактуре или УПД. В этом случае Поставщик направляет Покупателю счет-фактуру и товарную накладную или УПД только через систему юридически значимого электронного документооборота, организованного между Сторонами.
В случае, если Товар не является товаром российского производства, Поставщик обязан указать необходимые сведения о стране происхождения Товара и номере грузовой таможенной декларации, по которой осуществлен ввоз Товара на территорию Российской Федерации, в счете-фактуре (УПД), выставляемой в адрес Покупателя, в случае отсутствия такой информации в счете-фактуре (УПД), счет-фактура (УПД) считается ненадлежаще оформленным.
Если по каким-либо причинам Поставщик не обеспечил передачу Покупателю оригиналов вышеперечисленных документов вместе с Товаром, он обязан отправить их в адрес Покупателя заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 2 (Двух) календарных дней от даты отгрузки Товара.
4.18. Наименование Товара в первичных документах бухгалтерского и налогового учета (счете-фактуре и товарной накладной или УПД) должно строго соответствовать наименованию Товара, указанному в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. В случае выявления расхождений в указанных документах, Поставщик обязан внести соответствующие исправления в первичные документы в срок, не превышающий 3-х рабочих дней от даты получения уведомления Покупателя о выявленных несоответствиях. Уведомление о выявленных несоответствиях в указании наименования Товара в первичных документах направляется поставщику по электронной почте на адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
.
РАЗДЕЛ 5. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Если иное не предусмотрено Спецификацией, Поставщик обязан предоставить Покупателю и его представителям возможность проведения аудита обеспечения качества с целью подтверждения того, что деятельность Поставщика ведется в соответствии с условиями Договора. Поставщик обязан обеспечить выполнение согласованных с Покупателем требований по обеспечению качества субпоставщиками/соисполнителями, выбранными в соответствии с настоящим пунктом. Поставщик должен предусмотреть возможность участия представителей Покупателя в проведении аудита обеспечения качества у выбранных субпоставщиков/соисполнителей.
В случае привлечения к исполнению обязательств по Договору субпоставщиков/ субподрядчиков /соисполнителей Поставщик несет ответственность за действия привлеченных к исполнению Договора лиц, а также за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком/субпоставщиком/ соисполнителем, в том числе ответственность за убытки/имущественные потери, причиненные участием субподрядчика/субпоставщика/соисполнителя в исполнении Договора.
- по качеству – в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями Договора;
- по количеству – согласно данным, указанным в товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД.
При обнаружении недостатков/дефектов Товара в течение гарантийного срока, Покупатель направляет Поставщику уведомление о наличии несоответствий поставленного Товара по качеству комплектности и/или несоответствий иным условиям настоящего Договора. Поставщик обязан направить уполномоченного представителя для оформления Акта о выявлении несоответствий поставленного Товара (составленного в любой форме, подходящей для конкретной поставки на усмотрение Покупателя) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя. Отказ Поставщика от направления представителя, неприбытие представителя Поставщика в установленный срок, а равно неполучение Покупателем ответа от Поставщика о направлении представителя означает согласие Поставщика на составление Акта о выявлении несоответствий поставленного Товара в одностороннем порядке. В таком случае Покупатель имеет право составить Акт без представителя Поставщика в одностороннем порядке, а Поставщик не имеет права предъявлять в таких случаях претензии по порядку оформления указанного Акта, его содержанию и установленным в нем обстоятельствам, факту и моменту обнаружения и установления несоответствий (недостатков/дефектов) поставленного Товара, а также периода и причин возникновения его несоответствий (недостатков/дефектов). Составленный Покупателем в одностороннем порядке Акт является подтверждением факта обнаруженного несоответствия качества и/или комплектности поставленного Товара и/или несоответствия иным условиям настоящего Договора. При этом Поставщик в дальнейшем не вправе ссылаться на ненадлежащее установление недостатков/дефектов Товара. Акт, составленный Покупателем в одностороннем порядке, будет иметь силу документа, составленного с участием Поставщика.
Поставщик обязуется принять бракованной Товар в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения его недостатков/дефектов.
Возврат Поставщику бракованного Товара, его доставка и транспортировка осуществляется силами, средствами и за счёт Поставщика.
При возврате бракованного Товара и передачи его Поставщику для замены на товар, соответствующий условиям настоящего Договора, Покупатель оформляет оригинал товарной накладной (ТОРГ-12) в 2 (Двух) экз. (далее - товарная накладная на возврат), а Поставщик обязан выставить и передать Покупателю оригинал корректировочного счета-фактуры, оформленный в соответствии с Налоговым кодексом РФ (1 (Один) экз.) на стоимость бракованного Товара.
В случае, если стоимость бракованного Товара оплачена Покупателем до передачи его Поставщику для замены, обязательство Поставщика перед Покупателем по оплате денежной суммы за возвращённый бракованный Товар прекращается путём зачёта суммы, указанной в товарной накладной на возврат, в счёт суммы задолженности Покупателя за вновь поставленный Товар надлежащего качества.
С даты обнаружения дефектов бракованного Товара и до даты передачи его Поставщику для замены, бракованный Товар считается находящимся на ответственном хранении у Покупателя. В случае нарушения Поставщиком указанного в настоящем пункте срока принятия Поставщиком бракованного Товара, Поставщик возмещает Покупателю все необходимые расходы, понесённые Покупателем в связи с принятием бракованного Товара на ответственное хранение, его реализацией и/или его возвратом Поставщику.
По истечении указанного в настоящем пункте срока ответственность за риск случайной гибели бракованного Товара и/или его повреждения, за последствия, повлёкшие его утрату, включая возмещение стоимости бракованного Товара и возникшие убытки возлагаются на Поставщика.
Доставка, транспортировка товара, соответствующего условиям настоящего Договора и переданного Поставщиком взамен бракованного Товара (далее – заменяемый Товар) осуществляется силами и за счёт Поставщика на территорию промышленной площадки Покупателя, расположенной по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский завод, дом 55, литер О.
Поставщик обязан в течение 1 (Одного) календарного дня после отгрузки заменяемого Товара предоставить Покупателю информацию о транспортном средстве, используемого для перевозки заменяемого Товара, реквизиты транспортных документов, номенклатуру отгруженного заменяемого Товара.
В течение 5 (пяти) дней от даты отгрузки заменяемого Товара Поставщик обязан направить по электронной почте на адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть копии следующих документов:
- транспортную накладную и (или) товарно-транспортную накладную (с отметкой о приемке груза к перевозке) и (или) железнодорожную квитанцию о приеме груза с отметкой о приеме груза к перевозке.
- счет-фактуру (в случае составления УПД (со статусом документа «1») счёт-фактура не направляется);
- товарную накладную на поставку товаров (ТОРГ-12) или УПД.
Подлинники документов, указанные в настоящем пункте, предоставляются вместе с заменяемым Товаром.
РАЗДЕЛ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАЗДЕЛ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Ответственность Покупателя, предусмотренная настоящим пунктом, не распространяется на авансовые платежи.
- с 1-го по 90-й день просрочки включительно – в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от Цены несвоевременно поставленного Товара (и/или партии Товара) за каждый день просрочки;
- с 91-го дня просрочки по фактическую дату поставки Товара (и/или партии Товара) включительно - в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от Цены несвоевременно поставленного Товара (и/или партии Товара) за каждый день просрочки.
Стороны путем заключения настоящего Договора достигли соглашения, что предъявление Покупателем требования, предусмотренного настоящим пунктом Договора, не свидетельствует само по себе о намерении Покупателя в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и не освобождает Поставщика от обязательств по Договору, если в требовании Покупателя прямо не указано иное.
Стороны путем заключения настоящего Договора достигли соглашения, что предъявление Покупателем требования, предусмотренного настоящим пунктом Договора, не свидетельствует само по себе о намерении Покупателя в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и не освобождает Поставщика от обязательств по Договору, если в требовании Покупателя прямо не указано иное.
В случае поставки некачественного или некомплектного Товара Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от Цены некачественного или некомплектного Товара. Уплата данного штрафа не освобождает Поставщика от исполнения обязательства в натуре и от ответственности за нарушение сроков исполнения обязательства согласно п. 7.2. настоящего Договора, а также от возмещения всех убытков Покупателя.
Покупатель вправе приостановить оплату Товара без ущерба для иных способов защиты своего права до надлежащего исполнения всех обязанностей Поставщиком, и в том случае, если допущенные Поставщиком нарушения Договора, поименованные в настоящем пункте, не носят существенного характера. Настоящим стороны договорились исключить требование о существенности нарушения договора (ст. 450 ГК РФ) для целей настоящего пункта.
Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения Договора и возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением условий Договора. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.
В случае неудовлетворения требования Покупателя об уплате договорной неустойки в указанный в настоящем пункте срок, Покупатель вправе произвести односторонний зачет денежных требований, уменьшив сумму платежей, подлежащих перечислению Поставщику по Договору и иным соглашениям (договорам) Сторон. При этом у Покупателя не возникает задолженности по оплате Товара (а также товаров, работ и/или услуг по иным соглашениям (договорам) Сторон) на сумму удержанной неустойки.
Покупатель направляет Поставщику заявление о прекращении обязательств зачетом по адресу, указанному в Договоре.
Зачет считается произведенным, а обязательство Поставщика по уплате суммы начисленной неустойки и обязательство Покупателя по оплате Товара (а также товаров, работ и/или услуг по иным соглашениям (договорам) Сторон) на сумму такого зачета прекращаются с момента, в который обязательства стали способными к зачету.
7.18. Покупатель несет ответственность исключительно при наличии своей вины. Упущенная выгода и иные косвенные (непрямые) убытки возмещению Покупателем не подлежат.
РАЗДЕЛ 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Введение политических и экономических санкций против Поставщика, страны Покупателя не является форс-мажором для Поставщика и основанием для отказа Поставщика от исполнения Договора или изменения обязательств и ответственности Поставщика по Договору.
РАЗДЛЕЛ 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Вариант № 1 - Редакция применяется в случаях, когда Поставщик является организацией Госкорпорации «Росатом»:
любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использования следующие адреса электронной почты:
Покупатель: ___________________
Поставщик: ___________________
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.
Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.
В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.
Вариант № 2 - Редакция применяется в случаях, когда Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом» (один из вариантов рассмотрения споров, указанных ниже, выбирается сторонами при подписании договора):
Вариант 2.1.:
все споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с законодательством Российской Федерации
Вариант 2.1. применяется в обязательном порядке в договорах, в ходе исполнения которых сторонами производится обмен информацией, составляющей государственную тайну.
Вариант 2.2. (вариант для внешнего контрагента, независимо от резидентства):
любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» (далее по тексту – РАЦ) в соответствии с положениями Арбитражного регламента. При рассмотрении спора к отношениям Сторон применяется законодательство Российской Федерации.
В случае, предусмотренном Арбитражным регламентом РАЦ, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использованы следующие адреса электронной почты:
АО «АЭМ-технологии»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
________________________________________
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также РАЦ. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом в соответствии с Арбитражным регламентом, Сторона заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.
Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.
Для целей арбитража Стороны договорились о следующем порядке выбора арбитров и Составе арбитража:
Споры разрешаются составом арбитража, состоящим из одного арбитра из рекомендованного списка арбитров РАЦ, кандидатуру которого Стороны согласуют путем обмена письменными уведомлениями о согласовании кандидатуры арбитра в срок не позднее 20 (Двадцати) дней после подачи Уведомления или Иска.
В случае, если Стороны не согласовали кандидатуру единоличного арбитра в указанный срок, то единоличный арбитр назначается Президиумом РАЦ не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения РАЦ Уведомления или Иска в соответствии с Арбитражным регламентом РАЦ.
Стороны договорились о пропорциональном распределении арбитражного сбора и иных арбитражных расходов, уплачиваемых в пользу РАЦ, в связи с рассмотрением спора по Договору: Ответчик возмещает Истцу 50 % понесенных расходов, уплаченных в пользу РАЦ, в связи с рассмотрением спора по Договору, включая расходы по оплате арбитражного сбора, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты вынесения РАЦ арбитражного решения или прекращения арбитража до вынесения арбитражного решения по любому основанию путем перечисления денежных средств на расчетный счет Истца на основании выставленного Истцом счета с приложением копий документов, подтверждающих понесенные расходы, или решения РАЦ.
Вариант 2.3. (вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации):
любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются в порядке арбитража, администрируемого Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным. При рассмотрении спора к отношениям Сторон применяется законодательство Российской Федерации.
Вариант 2.4. (вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации):
любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию. При рассмотрении спора к отношениям Сторон применяется законодательство Российской Федерации
РАЗДЕЛ 10. СРОК ДОГОВОРА
Обязательства Сторон, возникшие до момента истечения срока действия Договора, должны быть исполнены в порядке и на условиях, определенных Договором.
Редакция пункта 10.1 для договоров, заключаемых с поставщиками, не являющимися резидентами Российской Федерации:
Договор вступает в силу с даты его заключения (Дата Договора) и действует по «__»____________ 20 __ г. включительно.
Обязательства Сторон, возникшие до момента истечения срока действия Договора, должны быть исполнены в порядке и на условиях, определенных Договором.
РАЗДЕЛ 11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
- нарушение Поставщиком обязанности по предварительному согласованию даты отгрузки Товара в порядке, установленном настоящим Договором;
- нарушение Поставщиком сроков предоставления обеспечений возврата аванса и/или исполнения Договора в случаях, когда соответствующее обязательство и сроки его исполнения определены условиями настоящего Договора;
- нарушение Поставщиком условия раздела 6 настоящего Договора (если разделом 6 предусмотрено предоставление обеспечений);
- нарушение Поставщиком условий конфиденциальности (Приложение № 2);
- нарушение Поставщиком сроков поставки Товара более, чем на 30 (Тридцать) дней;
- неоднократного нарушения сроков поставки Товара;
- поставка Товара некомплектно или ненадлежащего качества с дефектами, которые не могут быть устранены Поставщиком в согласованный Сторонами срок;
- обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;
- обращение в суд кредитора (-ов) Поставщика, самого Поставщика или его органов управления с заявлением о признании Поставщика банкротом;
- иные случаи, предусмотренные Договором, в том числе, предусмотренные п. 4.6.5, 14.5, 15.1, 16.4 настоящего Договора.
- иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Договор прекращается с момента получения уведомления об одностороннем отказе от Договора (исполнении Договора) в порядке п. 19.1 настоящего Договора.
Отказ от Договора (исполнения Договора), а также его расторжение, влекут прекращение Договора и/или обязательств Сторон, связанных с его исполнением, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, имевших место в период действия Договора, а также от исполнения гарантийных обязательств.
В случае расторжения Договора (отказа от исполнения Договора) Покупателем по основаниям, указанным в настоящем пункте, Поставщик возвращает Покупателю сумму ранее выплаченного аванса в срок не позднее 3 (Три) рабочих дней от даты получения уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора.
РАЗДЕЛ 12. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
РАЗДЕЛ 13. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
РАЗДЕЛ 14. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.
- сторона вправе заключать и исполнять Договор;
- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;
- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или действующим законодательством Стороны или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);
- полномочия лица на заключение Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами или иными регулирующими деятельность Стороны документами, и при заключении Договора такое лицо не вышло за пределы своих полномочий;
- в отношении Стороны не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также не предпринималось и не планируется совершение действий, связанных либо направленных на инициирование процедур банкротства;
- отсутствуют какие-либо иные обстоятельства ограничивающие, запрещающие или делающие невозможным для Стороны заключение Договора и исполнение обязательств по нему;
- вся информация и документы, предоставленные Стороной в связи с заключением Договора, являются достоверными
- до подписания Договора его текст изучен Стороной, она понимает значение и смысл всех его положений, включая условия о порядке применения и о размере ответственности, наступающей за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, и, действуя своей волей и в своих интересах, полностью признает и безусловно принимает все его условия, в том числе о размере пеней и штрафов.
- реальность заключаемой сделки;
- проведение Поставщиком до даты заключения Договора необходимой и достаточной оценки объема обязательств по Договору, удовлетворенность ценой Договора, которая покрывает все обязательства и риски, принимаемые Поставщиком по Договору.
- наличие у Поставщика необходимой квалификации, знаний, ноу-хау, материально-технической базы и опыта поставки с выполнением всех требований норм и правил для выполнения обязательств по настоящему Договору;
- наличие у Поставщика фактической возможности осуществить поставку Товара Покупателю, а также обладание всеми необходимыми ресурсами;
- наличие у Поставщика (субпоставщика) разрешений и лицензий, необходимых для исполнения обязательств по Договору. Поставщик несет ответственность за последствия, наступившие в связи с отсутствием / окончанием срока действия таких разрешений и лицензий и т.п.;
- фактическое исполнение обязательств по настоящему Договору лицами, указанными в первичных бухгалтерских документах, выставляемых Поставщиком в адрес Покупателя;
- привлечение к исполнению всех или части обязательств по настоящему Договору субпоставщиков и / или субисполнителей и / или иных третьих лиц исключительно по согласованию с Покупателем и на основании заключаемых с такими лицами договоров, приемку товаров / работ / услуг по договорам с такими третьими лицами – исключительно на основании первичных документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставщик гарантирует, что привлекаемые Поставщиком к исполнению Договора лица являются добросовестными исполнителями обязанностей по своим обязательствам, обладают достаточными для этого имущественными и трудовым ресурсами;
- полноту и достоверность предоставления Покупателю данных (информации и документов) о ходе и порядке исполнения обязательств по настоящему Договору, данных (информации и документов), предоставляемых для исполнения обязательств по Договору (в том числе данных, предоставленных до заключения Договора);
- своевременность и полноту исполнения Поставщиком обязанностей по уплате налогов и сборов, сдаче налоговой и бухгалтерской отчетности, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и / или зачет (возврат) суммы налога;
- надлежащее оформление выставляемых в адрес Покупателя счетов-фактур (в том числе при предъявлении Покупателю НДС), (применяется, если Поставщик является налогоплательщиком НДС), иных документов, в том числе первичного учета, представленных Поставщиком при исполнении обязательств по Договору;
- отражение всех операции Поставщика по приобретению Товара (работ / услуг) у своих контрагентов, реализации Товара Покупателю в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика, в установленный срок;
- Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения;
- по сделкам с Поставщиком не имеется и в последующем не возникнет признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров для принятия к вычету сумм НДС (применяется, если Поставщик является налогоплательщиком НДС);
- отражение в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены Товара (работы, услуги) (применяется, если Поставщик является налогоплательщиком НДС);
- наличие у Поставщика всех необходимых в соответствии с действующим законодательством документов на Товар в случае, если Поставщик Товара не является собственником Товара, и наличие у поставщика соответствующей отчетности.
- Товар и права на него не являются предметом спора, в отношении Товара или прав на него не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест и пр.), препятствующих надлежащему исполнению Договора.
РАЗДЕЛ 15. ОГОВОРКА О САНКЦИОННЫХ СПИСКАХ
В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, а также субпоставщиков/соисполнителей/изготовителей или лиц, которые их контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.
Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем подпункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.
РАЗДЕЛ 16. ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРАХ
Редакция абзаца, применяемая в случае, если Поставщик является организацией Госкорпорации «Росатом»:
Стороны гарантируют друг другу и несут ответственность за полноту, точность и актуализацию предоставленных в Единой отраслевой системе управления нормативно - справочной информацией (ЕОС НСИ) сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее – Сведения).
При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных уполномоченным должностным лицом Поставщика.
Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Покупателем, Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие).
16.3. Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким раскрытием.
16.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым от даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
РАЗДЕЛ 17. РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
РЕЙТИНГ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиком» могут являться:
- выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и(или) убытки, причиненные таким нарушением;
- выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);
- судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;
- судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и(или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);
- подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;
- подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.
Поставщик предупреждён, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.
РАЗДЕЛ 18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
- Покупателю отказано налоговым органом в признании права на включение в состав налоговых вычетов сумм НДС по выставленным Поставщиком счетам-фактурам, и / или в признании права на включение в состав расходов по хозяйственным операциям с Поставщиком,
- Покупателем произведена самостоятельная корректировка налоговых вычетов / налоговых расходов по результатам оценки исполнения Договора Поставщиком на соответствие требованиям ст.54.1 НК РФ (по своей инициативе и / или в связи с рекомендацией налогового органа о необходимости самостоятельной оценки рисков налогоплательщика) и выявлены обстоятельства, связанные с деятельностью Поставщика, влекущие отказ/непризнание налоговых вычетов по НДС и расходам для целей налогообложения налогом на прибыль налоговыми органами,
Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком, а Поставщик принимает на себя обязательство уплатить штраф в размере 5% от Цены Договора в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.
Стороны договорились, что Поставщик в соответствии со ст.406.1 ГК РФ возмещает Покупателю в течение 5 календарных дней с даты соответствующего требования Покупателя все имущественные потери последнего, возникшие:
- в связи с неотражением выставленных счетов-фактур в первичной или уточненной налоговой декларации по НДС, поданной Поставщиком или иным лицом за Поставщика, в случае неустранения «налогового разрыва по НДС» в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления требования Покупателем Поставщику в размере НДС, доплаченного в бюджет, и соответствующих пеней на основании информационных писем и протоколов совещаний органов ФНС России; (абзац применяется, если Поставщик является налогоплательщиком НДС);
- в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных с сумм поставок по Договору, из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС (если Поставщик является налогоплательщиком НДС) и/или из-за исключения стоимости приобретенных товаров / работ / услуг из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком;
- в связи с подачей Покупателем уточненной налоговой декларации (в том числе, но не ограничиваясь, на основании информационного письма налогового органа, в связи с получением информации о наличии признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС и пр.) с внесением необходимых исправлений в части суммы подлежащего уплате НДС и / или отказом от налогового вычета по соответствующей сделке в размере НДС, доплаченного в бюджет (подлежащего доплате / начисленного), и соответствующих пеней. Наличие / отсутствие решения / акта или иного документа налогового органа, содержащего требование / предложение подать уточненную налоговую декларацию, не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери и уплатить штраф, указанный в настоящем разделе;
- в связи с предъявлением третьими лицами, купившими у Покупателя являющийся предметом Договора Товар, требований о возмещении потерь и убытков в виде уплаченных ими налогов (пени, штрафов), доначисленных налоговыми органами из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком;
- в связи с нарушением Поставщиком каких-либо заверений, данных Поставщиком в разделе 14 в размере сумм, уплаченных Покупателем в бюджет.
Факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, и / или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери и уплатить штраф, указанный в настоящем разделе.
РАЗДЕЛ 19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Все письма и иные документы (в том числе, но не ограничиваясь – уведомления (в том числе, но не ограничиваясь – об отказе от Договора), заявления, декларации и т.п.) направляются в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, и считаются надлежащим образом доставленными Стороне, являющейся адресатом:
- при вручении лично или с курьером – в момент передачи под роспись;
- при почтовой доставке письмом – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего уведомления на почтовое отделение, обслуживающее адрес места нахождения Поставщика, указанного в ЕГРЮЛ на момент отправки;
- при электронной передаче – в момент направления (передачи) их на электронный адрес, указанный в настоящем Договоре.
Адресат обязан любыми способами обеспечить получение поступающей почтовой корреспонденции по почтовому, электронному и иным адресам, указанным в настоящем Договоре. С момента поступления корреспонденции в отделение почтовой связи, непосредственно обслуживающее адресата по адресу, указанному им в настоящем Договоре, риск ненадлежащего исполнения организацией почтовой связи своих обязанностей переходит к адресату.
Любое уведомление, сообщение или иной документ, направляемые по электронной почте, должны отправляться с приложением документа, подписанного надлежаще уполномоченным представителем отправителя, в сканированном нередактируемом формате PDF.
Любой документ должен содержать наименование юридического лица, от которого он исходит, его реквизиты (ИНН, ОГРН), наименование должности лица подписавшего документ и ссылку на документ, свидетельствующий о наличии у такого лица полномочий (в случае если ранее такой документ не передавался, к сообщению должна быть приложена также его удостоверенная копия).
Уведомление или иной документ запрещается вставлять непосредственно в тело письма.
Стороны признают юридическую силу документов, оформленных и направленных в соответствии с требованиями настоящего пункта и полученных с адресов электронной почты:
- от Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
- от Поставщика e-mail: ____@________.
Претензии, письма (в т.ч. уведомления, заявления, декларации и т.п.) и иные документы, предоставление которых в оригинале предусмотрено Договором (в том числе, соглашениями и/или приложениями к нему), нормативной, конструкторской, технической и /или иной регламентирующей документацией, должны направляться только в оригинале только ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении в отношении контрагентов с местонахождением на территории Российской Федерации или иной почтовой связью в отношении контрагентов, находящихся вне территории Российской Федерации в порядке, предусмотренным настоящим пунктом.
19.5. Стороны договорились, что в случае противоречий условий Договора и приложений к нему приоритет имеют условия Договора.
Стороны подтверждают, что указанные документы, при условии наличия в них всех сведений, определенных Договором, признаются сторонами оформленными в соответствии с условиями Договора. Стороны признают электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), при соблюдении требований Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и соглашения сторон юридически эквивалентными документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон.
Положения настоящего пункта не ограничивают стороны в возможности выставления и получения, указанных в настоящем пункте документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей сторон, при возникновении такой необходимости. Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации. Обмен документами между сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством РФ.
При наличии соглашения о юридически значимом электронном документообороте и выставлении первичных документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей сторон, приоритет будут иметь первичные документы, составленные на бумажных носителях и подписанные собственноручными подписями представителей сторон.
РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1: Спецификация
Приложение № 2: Условия конфиденциальности
Приложение № 3: Условия пребывания специалистов Покупателя на предприятии Поставщика / Субпоставщика.
Приложение № 4: Форма запроса о согласовании даты отгрузки Товара
Приложение № 5: Технические требования к Товару
РАЗДЕЛ 21. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1
к Договору поставки № ____________________________
от «____ » __________ 2024 года
г. Санкт-Петербург ____ _____________2024 г.
Спецификация №1
к договору поставки №_______________________ от ____________
- Посмотреть таблицу с данными1.Общая стоимость:
Общая стоимость без учета НДС:
Сумма НДС ___%:
Общая стоимость с учетом НДС:
2.Условия поставки:
2.1. Допускается досрочная поставка и отгрузка партиями.
2.3. Допустимое отклонение от количества, указанного в Спецификации, составляет +10%. При этом оплате подлежит фактически поставленное количество Товара.
2.4. Условия и способ поставки:
Место поставки: Доставка Товара осуществляется Поставщиком до склада Грузополучателя по адресу: Филиал АО «АЭМ-Технологии»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Колпино, территория Ижорский завод, дом 55, литер О, комната 33. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Допускается доставка ж/д транспортом до склада Грузополучателя.
Грузополучатель и его адрес:
Филиал АО «АЭМ-Технологии» «Ижора»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Колпино, территория Ижорский завод, дом 55, литер О, комната 33.
Грузоотправитель и его адрес:
3. Условия оплаты: в соответствии с пунктом 3.2. договора.
- Посмотреть таблицу с даннымиАО «АЭМ-технологии»
Директор по закупкам
______________________Марушенко Е.Г.
(На основании доверенности
№АЭМт-458/2023 от 01.09.2023 )
Приложение № 2
к Договору поставки № ____________________________
от « ____ » __________ 2024 года
г. Санкт-Петербург _____________2024 г.
Условия конфиденциальности
Режим коммерческой тайны - договорно-правовые, организационные, технические и иные меры, принятые Стороной по защите информации, составляющей коммерческую тайну Стороны.
Информация, составляющая коммерческую тайну, может быть передана по телекоммуникационному каналу связи с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации в случае организации и установления между Сторонами такого канала связи.
Принимающая сторона не будет без предварительного письменного разрешения Передающей стороны воспроизводить, переводить, изменять в любой форме в целом или частично, использовать содержащиеся в Информации, отнесенной к категории коммерческой тайны, сведения в коммерческих интересах лиц и организаций, или выполнять на базе этих сведений какую-либо работу, кроме заранее оговоренной с Передающей стороной
Приложение № 3
к Договору поставки № ____________________________
от « _____» __________ 20 года
г. Санкт-Петербург ____ _____________20 г.
Условия пребывания специалистов Покупателя
на предприятии Поставщика/Субпоставщика
Приложение № 4
к Договору поставки № __________________
от « ____» _________ 2024 года
г. _______________ ____ _____________2024 г.
На бланке Поставщика
ЗАПРОС
о согласовании даты отгрузки Товара
_________________________, просит согласовать дату отгрузки Товара в адрес АО «АЭМ-технологии»:
(наименование Поставщика)
Реквизиты договора: ________________________________________________
Спецификация № ___________ от ___________ позиция № _______________________
Наименование Товара: ________________________________________________
Количество Товара: ___________________ Количество грузовых мест:_____
Планируемая дата отгрузки: ________________________________________________
Планируемая дата доставки до места поставки: _________________________________
Грузополучатель: ________________________________________________
Способ транспортировки/вид транспорта: _____________________________________
Дата /Должность/ /подпись/ (Фамилия И.О.)
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №5
к Договору поставки № ____________________________
от « _____» __________ 2024 года
г. Санкт-Петербург ____ _____________2024 г.
ТЗ №
ПОДПИСИ СТОРОН
- Посмотреть таблицу с даннымиТЗ-ИФ_№131_от_7.02.24
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №272126121
Поставка средств для стирки белья
|
Электронный аукцион
#272126121 |
60 306
Обеспечение контракта:
10% |
2 дня
06.05.2024 14.05.2024 |
Тендер №272126130
Поставка средств для стирки белья
|
Электронный аукцион
#272126130 |
60 306
Обеспечение контракта:
10% |
2 дня
06.05.2024 14.05.2024 |
Тендер №272235184
Поставка моющих средств в 2024 году
|
Электронный аукцион
#272235184 |
100 116
Обеспечение контракта:
10% |
4 дня
07.05.2024 16.05.2024 |
Тендер №272235195
Поставка моющих средств в 2024 году
|
Электронный аукцион
#272235195 |
100 116
Обеспечение контракта:
10% |
4 дня
07.05.2024 16.05.2024 |
Тендер №272333581
Поставка моющих средств в 2024 году
|
Электронный аукцион
#272333581 |
13 879
Обеспечение контракта:
10% |
9 дней
08.05.2024 21.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#269570035 |
357 155
|
срок истек
28.03.2024 05.04.2024 |
|
Запрос предложений
#269569837 |
срок истек
28.03.2024 11.04.2024 |
||
Тендер №269569744
Поставка моющих средств (с результатом)
|
Электронный аукцион
#269569744 |
82 415
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
28.03.2024 08.04.2024 |
Тендер №269569710
Мыло хозяйственное (200г) (с результатом)
|
Единственный поставщик
#269569710 |
757
|
срок истек
28.03.2024 - |
Тендер №269569632
Поставка моющих средств (с результатом)
|
Электронный аукцион
#269569632 |
82 415
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
28.03.2024 08.04.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №269570039
Мрамор тонкомолотый (Микрокальцит)
|
Не определен
#269570039 |
срок истек
28.03.2024 12.04.2024 |
|
Тендер №269568622
Препараты для ветеринарного применения (с результатом)
|
Электронный аукцион
#269568622 |
130 524
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
28.03.2024 08.04.2024 |
Анализ цен
#269566992 |
срок истек
28.03.2024 01.04.2024 |
||
Анализ цен
#269566989 |
срок истек
28.03.2024 01.04.2024 |
||
Анализ цен
#269566975 |
срок истек
28.03.2024 08.04.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |