Тендер - Образовательные услуги и материалы.: Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания (в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Все лучшее детям» (Республика Башкортостан) в рамках государственной программы Республики Башкортостан «Развитие образования в Республике Башкортостан») №296168884

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Требования_к_содержанию_заявки,_инструкция_по_заполнению_заявки_АТМО

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВКУ ЗАЯВКИ.

1. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено Законом № 44-ФЗ.

2. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупочной сессии не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупочной сессии исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупочной сессии и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупочной сессии не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

3. Реквизиты счета участника закупочной сессии, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

4. Предложение участника закупки (если предусмотрено Законом № 44-ФЗ и извещением).

5. Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

Исчерпывающий перечень показателей (характеристик), в отношении которых требуется указание их значений участником закупочной сессии, порядок заполнения предложения участника закупочной сессии указаны в Предложении участника закупки.

6. Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Закона № 44-ФЗ.

7. Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением).

8. Информация и документы (или их копии), предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона № 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, установлены предусмотренные статьей 14 Закона № 44-ФЗ запреты, ограничения, условия допуска):

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ

Если законодательством Российской Федерации установлено требование к формам и содержанию документов, которые должны быть предоставлены участником закупочной сессии в составе заявки, такие требования должны быть соблюдены.

Данная форма является рекомендованной для участника закупки, однако участник закупки вправе представить требуемые сведения в любой другой форме. Непредставление требуемых сведений является основанием для отклонения участника закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае если Техническим заданием в качестве объекта закупки предусмотрена поставка товара, являющегося в соответствии со статьей 134 ГК РФ сложной вещью, включающей в себя различные вещи, соединенные таким образом, который предполагает их использование по общему назначению, и такие вещи (товары) имеют разные товарные знаки, участнику закупки необходимо в подаваемой заявке предоставить информацию о товарных знаках (при наличии) и о стране происхождения товара в отношении каждой вещи, входящей в состав сложной вещи (т.е. в отношении каждого товара, входящего в комплект товара, являющегося объектом закупки).

Наименование страны происхождения товаров рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупочной сессии, несет участник закупки.

В случае если предметом закупки являются изделия медицинского назначения, то участником закупки в заявке на участие в закупки должны быть указаны наименования товаров, входящих в объект закупки, в соответствии с регистрационными удостоверениями на такие изделия.

Если при составлении описания объекта закупки заказчиком не использованы установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость в других показателях, требованиях, условных обозначениях и терминологии обусловлена потребностью заказчика.

При описании заказчиком закупаемых/используемых товаров в документации применяются характеризующие их показатели, имеющие точные или диапазонные значения, а также максимальные и (или) минимальные значения таких показателей.

При закупке лекарственного(-х) средства(-в) показателями, их характеризующими являются:

международное непатентованное наименование, при отсутствии такого наименования - группировочное или химическое наименование или состав комбинированного лекарственного препарата;

торговое наименование, в случае если указание такого наименования предусмотрено на основании 44-ФЗ;

лекарственная форма и дозировка в соответствии с регистрационным удостоверением с учетом эквивалентных лекарственных форм и дозировок;

иные характеристики лекарственного препарата, содержащиеся в инструкциях по применению лекарственного препарата, в случае если такие характеристики разрешены к использованию в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 15 ноября 2017 года № 1380 «Об особенностях описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

требования к остаточному сроку годности лекарственных препаратов.

Сходные объекты закупки могут иметь ряд одинаковых показателей, установленных в документации к закупочной сессии, но каждый объект индивидуализируется единственным образом только ему присущими параметрами (значениями).

Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых (используемых) товаров.

В случае если значения показателей (функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик), устанавливающих требование заказчика к закупаемым товарам, определены как максимальные и (или) минимальные, предложение участника закупочной сессии в отношении объекта закупки по таким показателям подается в соответствии с установленными ниже правилами описания предлагаемого к поставке объекта закупки. Данные правила распространяются на заполнение заявки как в части описания товаров, поставка которых является предметом контракта, так и на описание товаров, которые используются при выполнении работ, оказании услуг.

При исполнении контракта заказчик будет осуществлять приемку и проверку товара на соответствие товарных знаков и функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, заявленных участником закупки в заявке. В случае несоответствия фактических сведений информации, предложенной в заявке участника закупки, заказчик обязан отказаться от приемки данного товара (в том числе в составе работ), а поставщик (подрядчик, исполнитель) будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение контракта на основании соответствующих положений заключенного контракта.

В подаваемом предложении в отношении товара участниками должны применяться наименования показателей и единицы измерения, соответствующие установленным в Техническом задании.

Предложение участника в отношении поставляемых товаров, товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг, с любыми товарными знаками не должно сопровождаться словом «эквивалент».

Значения показателей, предоставляемых участником, не должны допускать разночтений или иметь двусмысленное толкование.

При закупке лекарственного(-х) средства(-в) предложение участника помимо требуемых показателей должно содержать торговые наименования предлагаемых к поставке лекарственных средств, позволяющие идентифицировать каждое единственным образом в рамках одного установленного международного непатентованного наименования.

В связи с тем, что при закупке лекарственных препаратов применяется типовой контракт, в целях соблюдения заказчиком положений 44-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 года № 606 «О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения» участнику закупки настоятельно рекомендуется указывать в заявке информацию о количестве лекарственных форм во вторичной (потребительской) упаковке.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно полностью соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в Техническом задании.

При рассмотрении заявки участника комиссия вправе проверять достоверность предоставленных сведений в отношении предлагаемого к поставке/используемого товара, а также его товарного знака (его словесного обозначения) (при наличии), знака обслуживания (при наличии), фирменного наименования (при наличии), патента (при наличии), полезной модели (при наличии), промышленного образца (при наличии), наименования страны происхождения товара.

К разряду показателей, которые не фиксируются однозначным образом, могут быть отнесены такие показатели, предельные значения которых устанавливаются отдельными производителями при выпуске определенного рода продукции как диапазонным значением, так и точным, как, например, кислотность (Ph), что указывается в описании объекта закупки следующим образом:

Если в описании объекта закупки значение показателя установлено как верхний и/или нижний предел, сопровождаясь соответственно фразами «не более» и/или «не менее» или аналогичными по смыслу («не хуже, «не ниже» и т.д.), участником в предложении устанавливается конкретное значение.

Если в описании объекта закупки установлен диапазонный показатель (есть наличие слова «диапазон») и установлено его конкретное значение, его значение не должно изменяться участником в ту или иную сторону, и должен быть предложен именно диапазон и именно с такими же его предельными значениями.

Если в описании объекта закупки устанавливается диапазонный показатель (содержится слово «диапазон»), значение которого сопровождается фразой «не менее», участником должно быть предложено значение диапазона, равного или поглощающего установленный, но без сопровождения фразой «не менее».

Если в описании объекта закупки устанавливается диапазонный показатель (содержится слово «диапазон»), значение которого сопровождается фразой «не более», участником должен быть предложен товар со значением диапазона, равного или входящего в установленный, но без сопровождения фразой «не более».

При установлении в Техническом задании значения, включающего союз «или», «либо», предложение участника должно содержать конкретное значение, исключая данный союз.

В случае, если участником предполагаются к поставке товары с разными параметрами, соответствующие характеристикам, установленным в документации об осуществлении закупки, такие товары отражаются в заявке разными позициями с указанием всех характеристик, предусмотренных документацией, и количества по каждой позиции.

При установлении в Техническом задании значения, содержащего перечисление характеристик с использованием союза «и» или знаков препинания «,», «;», в предложении участника такое значение показателя должно включать все перечисленные характеристики.

При установлении в Техническом задании значения, включающего «и (или)», в предложении участника такое значение может содержать как несколько перечисленных характеристик с применением союза «и», так и одну конкретную без применения союзов.

При установлении значения, содержащего «/» (слеш), означающего свойство товара обладать показателем с альтернативной возможностью его применения (отличается от взаимоисключения значений), необходимо предлагать товар с таким же значением.

При подаче предложения в отношении отрицательных значений, сопровождающихся фразами «не более», «не менее», «не ниже», «не выше», следует учитывать специфику изменения таких величин в большую или меньшую стороны.

При формировании заявки на участие в закупочной сессии участник закупки указывает конкретное значение установленного заказчиком показателя без слов «не менее», «не более», «более», «менее», «до», «от», «по», «не уже», «не шире», «не выше», «не ниже», «или», знаков «±», «>», «≥», «

Если содержатся знаки ±, +/-, устанавливающие рядом со значением показателя максимальные величины допусков, то участником указывается точное значение показателя, соответствующее заявленному в описании объекта закупки, с учетом применяемых допусков.

Показатели физико-механических свойств, а так же иные качественные и количественные характеристики каждого товара (материала) в рамках одной характеристики, должны быть точно и индивидуально подобраны для каждого конкретного товара (материала) с учетом реально существующих физико-механических свойств требуемого товара (материала) и не должны противоречить составу документации к закупочной сессии, а так же законодательным актам Российской Федерации, государственным стандартам (в том числе признанным в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарным нормам и правилам, а также другим документам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слов «не более», «не менее», «или», «должен», «может», «должно соответствовать», «должно быть» и т. п., то есть должны быть конкретными. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Техническом задании к закупочной сессии (далее – Техническое задание).

Разъяснение понятий, применяемых в показателях материалов: «Не более» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Не менее» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; «Более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «≤» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «≥» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; «>» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «

Если требования, прописанные перечислением, символы «,» и «;» следует читать, как «и», необходимо указать товар и требуемые значения технических характеристик для каждого товара, типа, марки или характеристики товара соответственно.

Если в Техническом задании в показателях (характеристиках) установлено перечисление вариаций одного и того же показателя через «И/Или», «Или» или иные вариации знаков альтернативности (или например в начале перечисление стоит «может быть», «должно», «должно быть», «должно соответствовать» или иные вариации знаков альтернативности), то участнику следует представить один вариант из перечисленных. Если в требованиях установлено значение «до» и если характеристика является качественной (характеризуют свойства материала, определяющие основные его функции, для выполнения которых он предназначен), то требуемое значение является максимально возможным, например: в требованиях заказчика установлено: «Масса шара до 450 кг», в заявке участника должно быть указано: «Масса шара 450 кг» или любое другое меньшее конкретное значение. А в случае эксплуатационной характеристики (характеризует среду, условия, в которых товар (материал) оптимально функционирует) - требуемый верхний предел диапазона, например: в требованиях заказчика установлено: «Огнестойкость до 450», в заявке участника должно быть указано: «Огнестойкость 450» или любое другое большее конкретное значение.

Если указан знак «-» в сопровождении слов «в диапазоне», то его следует считать, как указание требуемых характеристик материала в виде диапазона, с условием, что граничные значения данного диапазона не входят в значения, соответствующие потребностям Заказчика. В случае указания требуемых характеристик материала в виде диапазона, с использованием словосочетаний "от" и "до" в сопровождении слов «в диапазоне», необходимо учитывать, что граничные значения данного диапазона входят в значения, соответствующие потребностям Заказчика и указываются в диапазоне. Во всех остальных случаях необходимо предоставить конкретные характеристики товара, руководствуясь правилами чтения символов «-»; «от» и «до».

Если в требуемом значении и требуемом параметре в Приложении к техническому заданию, установлено требование с словосочетанием «менее», «не менее» или «более», «не более», «выше», «свыше», «меньше», «больше», где знак двоеточие «:» стоит после вышеперечисленных словосочетаний, то данное требование касается каждого значения. В случае, если в требуемом значении и требуемом параметре в Техническом задании, установлено требование с словосочетанием менее», «не менее» или «более», «не более», «выше», «свыше», «меньше», «больше», где знак двоеточие «:» стоит до вышеперечисленных словосочетаний, то данное требование касается первого значения.

В случае установления в техническом задании требования к конкретному количеству единиц поставки продукции в одной упаковке Участник имеет право предложить иные условия поставки единиц продукции в одной упаковке, но при условии сохранения общего кол-ва (объема) закупаемой продукции.

Для подтверждения достоверности сведений о товаре, единая комиссия вправе использовать информацию из любых общедоступных источников, в том числе из каталогов с изображением и описанием товара, паспортов на товар, инструкций по применению, с сайтов производителей (представителей производителей) товара, предлагаемого к поставке.

Описание_объекта_закупки - Посмотреть таблицу с данными

Требования к участнику закупочной сессии:

Для определения добросовестного Поставщика, во избежание срывов поставки и риска не освоения денежных средств, Заказчиком устанавливается дополнительное требование к участникам закупочной сессии, а именно: наличие у участника закупки опыта исполнения контрактов (договоров) соответствующих объекту закупки (не менее трех), без начисления к Поставщику неустойки (штрафов, пеней) за последние 3 года до момента подачи заявки. Сумма цен поставленных товаров по контрактам (договорам) должна составлять не менее 70 (семидесяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта (договора), заключаемого по результатам проведения закупочной сессии.

Опыт исполнения контрактов (договоров) может быть подтвержден:

- указанием номера реестровой записи в реестре контрактов по ФЗ № 44-ФЗ (информация и документы по исполненному контракту включены в реестр контрактов и размещены на официальном сайте ЕИС). Статус контрактов: исполнение завешено;

- исполненным контрактом или договором, заключенным по Закону № 223-ФЗ, а также актом приемки, подтверждающим цену поставленных товаров.

Требуемые характеристики товара:

Поставка и монтаж товара должна быть осуществлена своевременно и в полном объеме: в количестве наименований и экземпляров, в установленный срок и по ценам, указанным в спецификации, являющийся неотъемлемой частью договора.

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_Договора

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № ____

на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания (в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Все лучшее детям» (Республика Башкортостан) в рамках государственной программы Республики Башкортостан «Развитие образования в Республике Башкортостан»)

с. Краснохолмский, Калтасинский район, Республика Башкортостан «____»__________ 2025 г.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Краснохолмская средняя общеобразовательная школа №3 муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан (МОБУ Краснохолмская СОШ №3 МР Калтасинский район РБ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сиразева Роберта Зайкатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, (_____________________) именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые далее по тексту «Стороны», с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов проведения закупочной сессии, проводимой в агрегаторе торгов малого объёма, № _________________ от «___»_________ 2025 г., заключили настоящий договор (далее именуемый по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания по наименованиям, в количестве, ассортименте и качества согласно Спецификации (описание объекта закупки) (Приложение № 1 к настоящему контракту) (далее по тексту - товар), в сроки, предусмотренные контрактом, в соответствии с условиями контракта, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Срок поставки товара: согласно п. 4.2. настоящего контракта.

1.3. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Контрактом порядке, форме и размере.

2. Общие положения Контракта

2.1. Требования к товару:

2.1.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

2.1.2. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

2.1.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым товаром (товаром, который не был в эксплуатации, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет ________(______________) рублей _____ копеек, в том числе НДС 20% ________(______________) (или НДС * не облагается согласно статьям 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ).

*(В случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, в связи с установлением для Исполнителя упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации, Подрядчик в обязательном порядке представляет Заказчику копию документа, подтверждающую освобождение от НДС).

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

3.1.1. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в электронном аукционе, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в описании объекта закупки.

Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренное настоящей частью изменение может быть осуществлено в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

3.2. В цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для своевременного осуществления им своих обязательств по Контракту (поставка товара в полном объеме и надлежащего качества), погрузочно-разгрузочные работы, подъём на этаж, сборка и монтаж товара, в том числе включающая в себя прибыль Поставщика, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость товара, страхование, сертификацию, транспортные расходы, других работ, связанных с поставкой данного товара и иных расходов Поставщика, связанных с выполнением обязательств по контракту.

3.3. Оплата за поставленный Товар осуществляется Заказчиком по факту поставки Товара, путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Поставщика, в срок не более чем 7 (семь) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи товара обеими сторонами, на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной, предоставленных Поставщиком.

Авансовый платеж по настоящему контракту не предусмотрен.

3.4. В день отгрузки Товара Поставщик предоставляет на Товар следующую документацию:

3.5.1. Приемо-сдаточные документы:

1) товарная накладная с указанием номера и даты Контракта, по которому производится поставка Товара и региона происхождения Товара;

2) счета (с указанием даты и № Контракта);

3) счет-фактура (с указанием даты и № Контракта);

не обязательно в случаях:

- закупки товаров, работ, услуг, не облагаемых НДС согласно п. 2 ст. 149 НК РФ;

- применением Поставщиком специальных режимов налогообложения согласно гл. 2 ст. 18 НК РФ;

- если Поставщик предоставляет оригинал универсального передаточного документа.

4) акт приема-передачи товара (Приложение № 2 к настоящему контракту) (с указанием даты и № Контракта);

- представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), универсального передаточного документа (счета-фактуры), в том числе корректировочных документов к ним;

5) на товар иностранного происхождения таможенную декларацию и документы на русском языке (инструкция, паспорт и т. д.), а также упаковка или этикетка товара должна содержать информацию на русском языке.

3.5. Платежи по Контракту осуществляются в российских рублях.

3.6. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.7. Расчеты по контракту осуществляются Заказчиком в безналичной форме, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

Финансирование, предусмотренного Контрактом Товара, производится за счет бюджета Российской Федерации, бюджета Республики Башкортостан, бюджета МР Калтасинский район РБ в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Лимит бюджетных обязательств на 2025 год установлен в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,88 (двести восемьдесят девять тысяч сорок пять) руб., 00 коп., в т. ч.:

- за счет бюджета Российской Федерации –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,32 (сто семьдесят тысяч семьсот шестнадцать) руб., 32 коп.;

- за счет бюджета Республики Башкортостан – 3 484,01 (три тысячи четыреста восемьдесят четыре) руб., 01 коп.;

- за счет бюджета МР Калтасинский район РБ) –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,55 (сто шестнадцать тысяч сто тридцать три) руб., 55 коп.

4. Сроки, место и условия поставки товара поставщиком

4.1. Адрес поставки товара: Россия,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, Калтасинский район, с. Краснохолмский, ул. Юбилейная, д. 2 (МОБУ Краснохолмская СОШ №3)

4.2. Срок поставки товара:

- в срок до 01 августа 2025 г..

4.3. Датой поставки товара считается дата подписания УПД и акта прием-передачи товара Заказчиком.

4.4. Право собственности на неоплаченный товар переходит к Заказчику с момента завершения приемки по количеству и качеству, о чем свидетельствует подпись и печать о приеме товара Заказчиком на товарной накладной Поставщика.

4.5. При исполнении контракта по согласованию заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

5. Порядок приемки товара по количеству, качеству и комплектности.

5.1. Приемка товаров производится Заказчиком, в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом.

5.2. Приемка Товара осуществляется по количеству, комплектности, объему требованиям, установленным настоящим контрактом в соответствии со спецификацией (Приложение № 1)

5.3. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой, либо по факсимильной связи, либо по электронной почте или иным другим доступным ему способом, фиксирующим направление уведомления.

5.4. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком.

5.5. При доставке Поставщиком товара в таре на склад Заказчика последний, кроме проверки веса брутто и количества мест, вправе требовать вскрытия тары и проверки веса нетто и количества товарных единиц в каждом месте.

5.6. Приемка товара по количеству, качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для Заказчика и Поставщика правилами, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим количество, качество и комплектность поставляемого товара (товарная накладная, спецификация, упаковочные ярлыки, сертификаты качества (если данный товар подлежит обязательной сертификации) и др.). При отсутствии указанных документов приемка товара не производиться.

5.7. Выборочная (частичная) проверка количества и качества товара с распространением результатов проверки какой-либо части товара на всю партию допускается, когда это предусмотрено стандартами, техническими условиями, иными обязательными правилами или соглашением Заказчика и Поставщика.

5.8. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, образцам, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество товара, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке дефектов.

5.9. Если в процессе приемки будет обнаружена недостача, то Заказчик обязан приостановить приемку, обеспечив сохранность товара, а также принять меры к предотвращению ее смешения с другой однородным товаром. О выявленной недостаче составляется акт за подписями лиц, производивших приемку товара.

5.10. Одновременно с приостановлением приемки товара Заказчик обязан непосредственно в ходе проведения приемки известить об этом представителя Поставщика или вызвать уведомлением (телефонограммой) для участия в продолжении приемки товара и составления двухстороннего акта представителя Поставщика. В случае неявки представителя Поставщика по вызову Заказчика, последний продолжает приемку товара самостоятельно. В этом случае Поставщик утрачивает право на предъявление претензий к Заказчику.

5.11. В случае поставки некачественного товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заявления о них Заказчиком. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Заказчик вправе требовать замены некачественного товара товаром, соответствующим условиям Контракта

5.12. По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в п. 3.5 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом и других характеристик товара, представитель Заказчика (приемочная комиссия Заказчика) подписывает акт приемки-передачи товара, который утверждается Заказчиком в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

5.14. Поставщик за свой счет должен произвести замену или поставку товара, в случае если недопоставка или поставка товара ненадлежащего качества произошла по вине Поставщика.

5.15. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Контракта, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г.;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.

6. Права и обязанности Сторон.

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта;

6.1.2. требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта;

6.1.3. запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту;

6.1.4. осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров;

6.1.5. привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом, для проверки соответствия качества поставляемых товаров.

6.1.6. Удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. требовать подписания Заказчиком акта приемки-передачи товаров по настоящему Контракту;

6.3.2. требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии с условиями настоящего контракта;

6.3.3. запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта;

6.4.2. представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту;

6.4.3. представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте;

6.4.4. исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные Контрактом.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты штрафа в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее по тексту – Правила), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1 000,00 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно):

б) 5 000,00 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей, если цена контракта превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмлн. рублей (включительно)

8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, а также в соответствии с ч. 30 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом), размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 и устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1 000,00 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 000,00 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) определяемой в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.12. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту.

7.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнении обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Оплата по Контракту осуществляется на основании документа о приемке, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) по Контракту.

7.17. В случае нарушения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) срока представления документов, предусмотренного пунктом 3.5 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.2 – 7.5 настоящего Контракта.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). Для целей настоящего контракта «Форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить Форс-мажор), массовые заболевания (эпидемия, пандемия, эпизоотия), действия властей, в том числе иностранных (запретительные меры государств, в том числе запрет экспорта или импорта, эмбарго, запрет торговых операций с отдельными странами из-за ведения международных санкций; запрет или ограничение перевозок; запрет перевода валюты; акты госорганов или органов местного самоуправления).

8.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Контракту.

8.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Контрактом.

8.4. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

8.5. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна, как можно скорее, уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через четырнадцать (14) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и так же, как можно скорее, сообщить о восстановлении нормальных условий.

8.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события Форс-мажора.

9. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

9.4. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров, в том числе в досудебном (претензионном) порядке, путем направления Стороне претензии в письменной форме.

9.5. В случае не достижения взаимного согласия Сторонами по настоящему контракту спор разрешается в Арбитражном суде Республики Башкортостан

10. Срок действия, порядок изменения, расторжения Контракта

10.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до 30 декабря 2025 г.

10.1. Любые изменения и дополнения условий Контракта, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством:

10.3.1. в случае если Подрядчик не приступает к исполнению Контракта или нарушает сроки завершения отдельных видов Работ, установленные планом производства работ, и срок окончания Работ более чем на 3 дня, а также нарушает срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков Работ, более чем на 3 дня;

10.3.2. в случае отступлений Исполнителя от условий Контракта или иных недостатков результата Работ, которые являются существенными и неустранимыми.

10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик не соответствует требованиям, установленным документацией о проводимой закупочной сессии, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем проводимой закупочной сессии.

10.5. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Контракту, Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.6. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.7. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта осуществляется в соответствии с положениями ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. Гарантии качества

12.1. Поставщик гарантирует:

11.1.1 соответствие товара обязательным требованиям стандартов, к которым относятся требования к качеству такого товара, обеспечивающие их безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды.

11.1.2. Поставляемый товар новый товар (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

11.1.3 Надлежащее качество поставляемого товара, соответствие его СниПам, государственным стандартам и техническим условиям, соблюдение которых обеспечит его соответствующее качество;

11.1.4. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке.

11.2. При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

11.3. Гарантийный срок на весь поставляемый товар составляет 12 месяцев. Гарантия Поставщика на поставляемый Товар составляет не менее срока гарантии производителя на поставленный Товар. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания документа о приемке Заказчиком.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

12.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом, за исключением законных правопреемников.

12.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Настоящий контракт заключён в электронной форме, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Также стороны вправе подписать настоящий контракт в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у Поставщика, другой – у Заказчика.

12.6. Поставщик, подписав настоящий Контракт, подтверждает, что он тщательно изучил и проверил всю документацию к проводимой закупочной сессии, полностью ознакомился со всеми условиями, связанными с поставкой Товара и принял на себя риск и трудности поставки товара, а так же исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

12.7. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация поставляемого товара

Приложение № 2 – Акт приема-передачи товара (образец)

12.8. Настоящий Контракт без приложений является недействительным.

12.9. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны,
их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

13.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной
в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или
не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона,
по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения в соответствии с действующим законодательством и положениями настоящего контракта.

14. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Контракта

14.1. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 – Спецификация (Описание объекта закупки);

Приложение № 2 – Акт приема-передачи товара (образец)

15. Юридические адреса, контакты и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ____ от «___» _______ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(Описание объекта закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

Итого, цена Договора по спецификации составляет ________(______________) рублей _____ копеек, в том числе НДС 20% ________(______________) (или НДС * не облагается согласно статьям 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № ____ от «___» _______ 2025 г.

(Образец)

Акт приема-передачи товара

с. Краснохолмский, Калтасинский район, Республика Башкортостан «____»__________ 2025 г.

«Поставщик»_____________________ (полностью наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице _______________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и «Заказчик» _________________________________________, в лице __________, действующего на основании ___________, с другой стороны (вместе далее именуемые «Стороны») составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Контракту) в установленные сроки:

- Посмотреть таблицу с данными

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

а) товарная накладная от «__» _________ 20__ г. №______

б) счет от «__» ______ 20__ г. № ______

в) счет-фактура от «__» ______ 20__ г. № ______

не обязательно в случаях:

- закупки товаров, работ, услуг, не облагаемых НДС согласно п. 2 ст. 149 НК РФ;

- применением Поставщиком специальных режимов налогообложения согласно гл. 2 ст. 18 НК РФ;

- если Поставщик предоставляет оригинал универсального передаточного документа.

- Посмотреть таблицу с данными

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСОВАН: ОБРАЗЕЦ СОГЛАСОВАН:

- Посмотреть таблицу с данными