Тендер - ОКПД2 21.20.10.243 Поставка средств защиты от насекомых, №269240694

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Форма_коммерческого_предложения Коммерческое предложение (форма)

Коммерческое предложение [1]

Наименование и ИНН Участника: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Данная форма является обязательной для заполнения. В случае непредставления Участником данной формы в составе заявки, Организатор оставляет за собой право отклонить заявку Участника. ↑

Запрос_ТКП

Запрос технико-коммерческих предложений в рамках

упрощенной закупки по лоту № 75500‑АХР ДОР‑2024‑КамчЭн

«ОКПД2 21.20.10.243 Поставка средств защиты от насекомых, для нужд ПАО «Камчатскэнерго»

Публичное акционерное общество Энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков в рамках упрощенной закупки на право заключения договора по лоту № 75500‑АХР ДОР‑2024‑КамчЭн «ОКПД2 21.20.10.243 Поставка средств защиты от насекомых, для нужд ПАО «Камчатскэнерго».

Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции) приведены в приложении 1 к настоящему запросу; существенные условия будущего договора (в том числе, условия оплаты и гарантийных обязательств) – см. приложение 2 к настоящему запросу.

Единственным критерием выбора контрагента, с которым впоследствии будет заключен договор при условии соответствия технико-коммерческого предложения поставщика установленным требованиям Заказчика (см. приложения к настоящему запросу), является цена договора (без учета НДС).

Начальная (максимальная) цена договора:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. без НДС.

Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения, за исключением выбранного по результатам анализа контрагента с целью согласования и заключения с ним договора.

Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке Поставщика и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:

• полное наименование Поставщика, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);
• юридический адрес, почтовый адрес, ИНН/ паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии);
• контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;
• гарантии наличия у Поставщика гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора, в том числе наличие регистрации, отсутствие банкротства, стадии ликвидации или приостановления деятельности;
• информацию / документы, подтверждающие соответствие Поставщика установленным дополнительным требованиям, указанным в приложении 1 к настоящему запросу;
• подробное описание предлагаемой к поставке продукции с указанием конкретных технических и функциональных характеристик, подтверждающее соответствие установленным требованиям (см. приложение 1 к настоящему запросу);
• информацию о производителе предлагаемой к поставке продукции;
• подтверждение возможности поставки требуемого объема продукции (см. приложение 1 к настоящему запросу);
• сроки поставки продукции в соответствии с установленными требованиями (см. приложение 1 к настоящему запросу);
• согласие Поставщика на существенные условия будущего договора, в том числе условия оплаты и поставки (см. приложение 2 к настоящему запросу);
• сроки и условия гарантийных обязательств в соответствии с установленными требованиями (см. приложение 1 к настоящему запросу);
• цену предложения в рублях (без НДС и с учетом НДС).

Документы, входящие в состав технико-коммерческого предложения Поставщика, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию, а также должны отсутствовать внутренние противоречия между различными частями и/или документами предложения.

Приложения:

Технические требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции);

Проект договора / Существенные условия договора (в том числе, условия оплаты и гарантийных обязательств);

Форма коммерческого предложения.

Проект_договора Договор поставки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьАХР ДОР‑2024‑КамчЭн г. Петропавловск-Камчатский «__» ______ 2024 г.

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ПАО «Камчатскэнерго»), (далее – «Покупатель»), в лице _________________, действующей на основании _______________________________, с одной стороны, и

____________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор поставки (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения

Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:

«Акт рекламации» – документ, оформляемый по унифицированным формам
№ ТОРГ-2 «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» и № ТОРГ-3 «Акт об установленном расхождении
по количеству и качеству при приемке импортных товаров», утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132, подписываемый Сторонами при приемке поставленного Товара.

«Гарантийный срок» – период, в течение которого качество поставленного товара должно соответствовать требованиям Договора и Применимого права, и Поставщик обязуется устранять все выявленные Покупателем недостатки, несоответствия и / или дефекты за свой счет. Гарантийный срок, если иное прямо не предусмотрено Договором, распространяется на все составляющие Товара.

«Договор» – настоящий договор, подписанный Покупателем и Поставщиком, включая все приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии,
что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.

«Коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий
ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг
или получить иную коммерческую выгоду.

«Накладная ТОРГ-12» – документ, оформляемый по унифицированной форме
№ ТОРГ-12 «Товарная накладная», утвержденной постановлением Госкомстата РФ
от 25.12.1998 № 132, подписываемый Сторонами после завершения приемки Товара по количеству, качеству и комплектности.

«Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, установленных Договором.

«Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативные правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, относящиеся к товару.

«Рабочий день» – день, который в соответствии с Применимым правом, является рабочим днем в Российской Федерации.

«УПД – универсальный передаточный документ» - бухгалтерский документ, совмещающий в себе первичный документ и счет-фактуру.

«Цена Договора» – определяемая в соответствии с разделом 2 Договора сумма, которую Покупатель обязуется уплатить Поставщику в порядке и на условиях, установленных Договором, включающая компенсацию всех издержек Поставщика и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски на весь период действия Договора.

Предмет Договора

Поставщик обязуется в порядке и сроки, установленные Договором, передать в собственность Покупателю средства защиты от насекомых (далее – «Товар») в соответствии со Спецификациями № 1, № 2, № 3, № 4 (Приложения № 1, № 2, № 3, № 4 к Договору), а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить Цену Договора.

Поставка Товара по Договору осуществляется для нужд филиалов ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, Возобновляемая энергетика, Коммунальная энергетика, Центральные электрические сети.

Место поставки Товара:

Филиал ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ (далее – Грузополучатель № 1) – Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Степная, 50;

Филиал ПАО «Камчатскэнерго» Возобновляемая энергетика (далее – Грузополучатель № 2) – Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 75А;

Филиал ПАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика (далее – Грузополучатель № 3) – Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира, 2А;

Филиал ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети (далее – Грузополучатель № 4) – Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, 24.

Общий срок поставки Товара:

Начало – с даты подписания обеими Сторонами Договора;

Окончание – в течение 75 календарных дней с даты подписания обеими Сторонами Договора.

Цена Договора и порядок расчетов

Цена Договора в соответствии со Спецификациями № 1, № 2, № 3, № 4 (Приложения № 1, № 2, № 3, № 4 к Договору), является твердой и составляет ________ (_________________) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ.

Цена Договора включает в себя прибыль Поставщика, а также все расходы и затраты Поставщика на:

производство и / или приобретение Товара;

2.2.2. транспортировку Товара до Места поставки, погрузку, стоимость тары и упаковки, лицензий, необходимых для использования Товара (если применимо);

2.2.3. подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению Товара, если применимо);

2.2.4. заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Поставщика;

2.2.5. все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в течение срока действия Договора.

• Оплата по Договору осуществляется Покупателем в следующем порядке: оплата в размере 100 % от стоимости товара, указанного в Спецификациях № 1, № 2, № 3, № 4 (Приложения № 1, № 2, № 3, № 4 к Договору) в течение 20 (двадцати)/7 (семи) рабочих дней (применяется для МСП) с даты фактического принятия всего товара в Месте поставки и подписания Сторонами накладной ТОРГ-12, либо УПД, на основании счета, выставленного Поставщиком, с учетом п 2.6 Договора.
• Изменение стоимости Товара по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.
• Цена договора должна быть выражена (номинирована) в рублях Российской Федерации.
• В случае выставления Поставщиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Покупателем не принимается и подлежит замене Поставщиком независимо от его фактического вручения Покупателю. В случае выставления Поставщиком счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Покупателем.
• Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. Обязательство Покупателя по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
• Индексация Цены Договора не допускается.
• Поставщик обязан представить Покупателю счета-фактуры, либо УПД, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Поставщиком данного требования, он обязан произвести замену счета-фактуры, либо УПД в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.
• Покупатель вправе произвести сальдо взаимных обязательств сторон путем уменьшения сумм причитающихся Поставщику платежей по Договору, а также по взаимосвязанным договорам (цепочке договоров), в рамках единого комплекса хозяйственных взаимоотношений сторон, направленных на исполнение Договора, на суммы задолженности Поставщика перед Покупателем, в том числе (включая, но не ограничиваясь), суммы неотработанного аванса по Договору, суммы неустоек (пени, штрафы) за неисполнение и / или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стоимость работ по устранению недостатков поставленного Поставщиком товара.
• Поставщик обязан подписать акты сверки взаимных расчетов, направленные Покупателем в 2 (двух) экземплярах, и вернуть 1 (один) экземпляр Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения экземпляров актов сверки расчетов от Покупателя.

Порядок поставки и приемки Товара

Поставка Товара осуществляется в Место поставки, в соответствии с п. 1.3 договора.

Качество, комплектность, количество и ассортимент поставляемого по Договору Товара должны соответствовать требованиям Договора и Покупателя, а также Применимого права.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, и не обременен правами третьих лиц.

Одновременно с передачей всего Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы в 2-х экземплярах следующих относящихся к Товару документов по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Петропавловск-Камчатский ул. Набережная, д. 10 (с отметкой в ОМТС ПАО «Камчатскэнерго»), а также их копии на адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,:

• сертификат качества;
• технический паспорт на русском языке;
• инструкция по эксплуатации на русском языке;
• упаковочный лист;
• иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара;
• товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27);
• накладная ТОРГ-12 и счет-фактура, либо УПД.
• Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Поставщик обязан сообщить Покупателю условия длительного хранения поставленного Товара (допускается определение условий хранения в сопроводительных документах).

Отдельные требования к упаковке и маркировке негабаритного Товара,
а также любые другие специальные требования, помимо установленных в настоящем пункте Договора, указываются Сторонами в Спецификации № 1, № 2, № 3, № 4 (Приложение № 1, № 2, № 3, № 4 к Договору).

Стоимость тары и упаковки включена в стоимость Товара. Тара и упаковка возврату не подлежат.

• Погрузка и доставка осуществляется Поставщиком. Стоимость погрузки и доставки включена в стоимость Товара.
• Досрочная поставка Товара допускается только при условии получения Поставщиком письменного согласия Покупателя.
• Датой поставки Товара является дата подписания Сторонами накладной
  ТОРГ-12, либо УПД.
• Приемка Товара по количеству тар и упаковок, в которых производилась отгрузка Товара, осуществляется Покупателем в день поставки согласно представленным транспортным и сопроводительным документам, указанным в пункте 3.4 Договора. По результатам проверки количества упаковочных мест Покупатель подписывает представленные транспортные документы.
• При обнаружении фактов некомплектности, недопоставки Товара, отсутствия необходимых принадлежностей и / или документов, относящихся к Товару, Покупатель вправе прекратить приемку Товара до момента устранения выявленных нарушений. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выявления указанных нарушений представить Покупателю необходимые принадлежности и / или документы, а также восполнить недопоставку Товара в срок, письменно согласованный с Покупателем.

Устранение допущенных нарушений не освобождает Поставщика от ответственности за убытки, причиненные Покупателю нарушением условий поставки.

• В соответствии с пунктом 7 Инструкции Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», пунктом 6 Инструкции Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», с последующими дополнениями и изменениями, приемка Товара со вскрытием тары и упаковки производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Покупателем транспортных документов. В случае отсутствия замечаний Покупатель подписывает накладную ТОРГ-12 или УПД.
• В случае обнаружения внутри тары и упаковки недопоставки, некомплектности, недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара, а также в случае отсутствия необходимых принадлежностей, относящихся к Товару, Стороны составляют Акт рекламации. В Акте рекламации Сторонами указываются, в том числе, сроки и способ устранения недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара.

Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты Товара, в том числе путем его замены на новый, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня составления Сторонами Акта рекламации, если иной способ и сроки не согласованы Сторонами. После устранения недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара его приемка осуществляется в соответствии с настоящим разделом Договора.

Покупатель вправе не производить любые платежи, предусмотренные Договором, до исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, при этом Покупатель не считается просрочившим, а Поставщик лишается права ссылаться на отсутствие платежа при просрочке поставки Товара.

• В случае неисполнения Поставщиком обязательств по устранению выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара в порядке, предусмотренном пунктами 3.10, 3.12 Договора, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, направив соответствующее письменное уведомление Поставщику. Поставщик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления обязан обеспечить вывоз Товара, от которой отказался Покупатель, возвратить ее стоимость, а также возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Договора, в том числе расходы на хранение Товара.

Если Поставщик не вывезет Товар в указанный срок, Покупатель вправе самостоятельно возвратить Товар Поставщику. Расходы, понесенные Покупателем в связи с возвратом Товара, подлежат возмещению Поставщиком.

• По иным вопросам, касающимся приемки Товара по количеству, качеству и комплектности, в части не противоречащей законодательству Российской Федерации и условиям Договора, Стороны руководствуются Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 (за исключением пунктов 18, 21, 29-32), Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 (за исключением пунктов 20, 23, абзаца 3 пункта 30, 35, 38-42).
• Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами накладной ТОРГ-12, либо УПД.

Гарантийный срок

Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, определяется заводом-изготовителем и указан в паспортах качества, но не менее 12 (двенадцати) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12, либо УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.

Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара.

• В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует соответствие качества Товара требованиям Договора, технического паспорта и иных документов, относящихся к Товару, и Применимого права, возможность эксплуатации (использования) Товара в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные недостатки, несоответствия и / или дефекты Товара, если не докажет, что такие недостатки, несоответствия и / или дефекты явились следствием несоблюдения Покупателем требований по использованию Товара, установленных в инструкциях и иных документах, переданных Покупателю в соответствии с пунктом 3.4 Договора.
• В случае обнаружения в течение Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или (дефектов) Товара Покупатель направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков (дефектов) Товара и разумный срок на их устранение. Поставщик, в случае наличия разногласий, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Покупателя, направляет своего уполномоченного представителя для составления Акта о недостатках, несоответствиях и / или дефектах. Если к указанному в настоящем пункте сроку представитель Поставщика не прибудет, Акт о недостатках, несоответствиях и / или дефектах будет составлен Покупателем в одностороннем порядке и будет признан Сторонами действительным.
• Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты Товара, обнаруженные Покупателем в течение Гарантийного срока, в срок, указанный Покупателем в соответствии с пунктом 4.3 Договора, путем замены или ремонта Товара.

Устранение недостатков (дефектов) путем ремонта Товара может осуществляться только по письменному согласованию с Покупателем. Поставщик вправе по согласованию с Покупателем вместо замены или ремонта Товара возвратить Покупателю его стоимость (ранее полученный платеж). Вывоз Товара для целей устранения недостатков (дефектов) осуществляется силами Поставщика и за его счет.

• Если Поставщик не устранит недостатки (дефекты) Товара в установленный Покупателем срок, Покупатель вправе устранить их собственными силами или силами третьих лиц, с отнесением на Поставщика соответствующих расходов. Поставщик обязан возместить расходы Покупателя на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.
• Гарантийный срок на Товар увеличивается на тот период времени, в течение которого Покупатель не мог эксплуатировать (использовать) Товар вследствие его недостатков (дефектов). Гарантийный срок на замененную или отремонтированную единицу Товара устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 4.1 Договора, и начинает исчисляться заново с даты приемки Покупателем замененной единицы Товара или работ по устранению недостатков (дефектов).
• Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара или возврат его стоимости, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с пунктом 4.3 Договора, не освобождает Поставщика от обязанности возмещения убытков, причиненных Покупателю вследствие наличия таких недостатков (дефектов).

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если Договором прямо не предусмотрено иное.

В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленного товара, установленных разделом 2 Договора, Поставщик вправе требовать уплаты Покупателем исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная с 31 (тридцать первого) календарного дня просрочки (неустойка с 1 по 30 день просрочки не начисляется).

В случае нарушения Поставщиком обязательств по поставке Товара (нарушение срока поставки, недопоставка), а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Товара, Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Договора за каждый день просрочки.

В случае несвоевременного устранения Поставщиком выявленных недостатков товара, Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком:
- неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Договора за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков товара, влияющих на возможность эксплуатации (использования) товара в целом;
- неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости некачественного товара за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков товара, не влияющих на возможность эксплуатации (использования) товара в целом.

Если в результате составления и выставления Поставщиком счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Покупатель понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Поставщик обязан компенсировать Покупателю сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.
В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления счетов-фактур, установленных пунктом 2.9 Договора, Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

Поставщик несет ответственность перед Покупателем за причиненные убытки в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Поставщиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды.

Обязанность по уплате неустойки и / или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны.

Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.

Учитывая, что для Покупателя надлежащее и своевременное выполнение Поставщиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком соответствующих обязательств по Договору.

Определение суммы неустойки, подлежащей уплате, возможно в досудебном порядке при признании суммы неустойки Стороной, нарушившей обязательства по Договору, и письменном уведомлении об этом другой Стороны. В случае непризнания Стороной, нарушившей обязательства по Договору, суммы неустойки, указанной в письменном требовании, сумма неустойки, подлежащая уплате виновной Стороной, определяется на основании решения суда.

Конфиденциальность

Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Покупателем Поставщику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Поставщиком самостоятельно в ходе визитов на территорию Покупателя в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:

• данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Покупателя в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима Коммерческой тайны;
• данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию
  в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках проводимых Покупателем закупочных процедур.
• Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.
• На документ, содержащий Информацию, Покупателем может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
• Информация может включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:
• финансовую (бухгалтерскую) отчетность;
• учетные регистры бухгалтерского учета;
• бизнес-планы;
• договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Покупателем либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);
• сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Покупателем и третьими лицами;
• сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Покупателя, а также об объектах интеллектуальной собственности Покупателя, сведения о которых не являются опубликованными;
• сведения о Поставщиках, поставщиках оборудования и материалов, а также о покупателях продукции Покупателя и их аффилированных лицах;
• сведения об объемах производства и / или реализации продукции и услуг Покупателя или его аффилированных лиц;
• материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.
• Поставщик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения, в том числе:
• Не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий,
  не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия Покупателя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и п. 6.6.7 Договора.
• Принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если Поставщиком используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, Поставщик обязан использовать в отношении защиты Информации обычно используемые им меры защиты.
• Использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена.
• Не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам.
• В случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Покупателя, а также обеспечить содействие, которое потребует Покупатель для предотвращения такого несанкционированного раскрытия.
• По требованию Покупателя уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Покупателю по его запросу или которая будет находиться
  на технических средствах Поставщика. При этом Покупатель признает, что обязательства
  по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий.
• Раскрывать Информацию своим работникам, членам органов управления
  и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные.
• Не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Информации.
• Поставщик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Покупателю убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.
• Условия защиты Информации, представляемой Поставщиком Покупателю, могут быть дополнительно урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением.

Антикоррупционная оговорка

Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по договору [1] или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым для целей Договора правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.

После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро:

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте Общества в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);

Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.

Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.

Надлежащим (достаточным) доказательством наличия / возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление
об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права
в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору.

При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора.

При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора
в одностороннем внесудебном порядке.

Особые положения

Поставщик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).

Поставщик обязуется незамедлительно уведомить Покупателя о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в пункте 9.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.

В случае нарушения Поставщиком обязательств, установленных пунктами 9.1, 9.2 Договора, Покупатель в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе от Договора (исполнения Договора) при условии, что Покупатель не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Поставщика, представленных до наступления указанной Покупателем даты расторжения.

Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Покупателю убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 9.1, 9.2 Договора.

Штраф, предусмотренный пунктом 9.4 Договора, оплачивается Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя. Покупатель вправе предъявить требование об уплате штрафа вне зависимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 9.3 Договора.

Покупатель вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся Поставщику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Поставщиком штрафа, предусмотренного пунктом 9.4 Договора. При этом Покупатель не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору.

Независимо от других положений Договора, положения пунктов 9.4, 9.5 Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.

Заверения Сторон

Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что:

• она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным
  и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• она обладает полной правоспособностью на заключение Договора
  и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
• она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов и иных лиц, необходимые для заключения и исполнения Договора;
• лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;
• она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора
  или в связи с ним.
• Поставщик заявляет и заверяет Покупателя в том, что на момент заключения Договора:
• учредителем / учредителями Поставщика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;
• руководителем Поставщика является лицо, не являющееся массовым руководителем;
• Поставщик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц;
• Поставщик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы
  в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• Поставщик не находится в процедуре несостоятельности (банкротства)
  в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Поставщика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договору или в связи с ним;
• Поставщик тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором,
  в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Товара, полностью ознакомлен со всеми условиями поставки Товара, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
• Поставщик своевременно и в полном объеме в соответствии
  с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;
• вся информация, предоставленная Покупателю, является достоверной, полной и точной, и Поставщик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Покупателя заключить Договор на указанных в нем условиях.
• При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается
  на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора.
• В случае, если Поставщик при заключении Договора предоставил Покупателю недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе Договора обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Поставщик обязан по письменному требованию Покупателя уплатить последнему штраф в размере 5 (пяти) процентов от Цены Договора, указанной в пункте 2.1 Договора.
• Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе Договора обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

Прекращение (расторжение) Договора

Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 13.8 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.

В случае существенного нарушения Договора Поставщиком Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Поставщиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

Покупатель одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Поставщику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Поставщик обязан возместить Покупателю убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от Покупателя.

• Стороны установили, что существенным нарушением Договора Поставщиком является:
• нарушение Поставщиком общего срока поставки Товара по Договору, а также промежуточных сроков поставки Товара, установленных Договором, более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней по причинам, не зависящим от Покупателя;
• несоблюдение Поставщиком требований к качеству Товара, если исправление выявленных Покупателем недостатков (дефектов) Товара, влечет нарушение сроков поставки Товара, более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней либо такие недостатки (дефекты) являются неустранимыми;
• наложение ареста на имущество Поставщика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Поставщика;
• нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков предоставления документов, подтверждающих обеспечение обязательств по возврату аванса и иных платежей по Договору, отказ в предоставлении Покупателю таких документов;
• установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Поставщика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Поставщика об обстоятельствах, указанных в разделе 10 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.
• В случае отказа Покупателя от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 11.2, 11.3 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от Договора (исполнения Договора).
• С даты прекращения (расторжения) Договора Поставщик обязан прекратить поставку Товара.
• При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным
  в настоящем разделе Договора, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, гарантийных обязательств Поставщика в соответствии с разделом 4 Договора, а также обязательств Поставщика по оплате неустойки, штрафов, возмещению убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

Разрешение споров

Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами
из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.

Споры, указанные в пункте 12.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Камчатского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 13.8 Договора.

Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня
ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться
с иском в суд.

Условия настоящего раздела сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

Заключительные положения

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Договор заключается в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронного документооборота общего пользования путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями (далее – УКЭП).

Договор, подписанный с использованием УКЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.

• Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
• Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.
• В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора
  и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.
• Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным
  с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 13.8 Договора. Использование средств факсимильной или электронной связи не допускается, за исключением случаев оперативного обмена информацией, которая не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязанностей Стороны.
• Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в разделе 15 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 13.8 Договора, с обязательным последующим оформлением дополнительного соглашения в соответствии с п.13.3.
• Письма, уведомления и / или сообщения направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения, указанному в разделе 15 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным:
• Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу;
• Доставкой лично или курьером Стороны-отправителя – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении;
• Посредством электронной почты (e-mail) – в дату направления электронного сообщения, зафиксированную на почтовом сервере отправителя.

Оригиналы документов, направленные посредством электронной почты, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пунктах 13.8.1 – 13.8.2 Договора

• Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем.
• Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) к Покупателю
  по денежным обязательствам, принадлежащих Поставщику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Покупателя и оформляется трехсторонним договором [2] .
• Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Список приложений

Приложение № 1 – Спецификация № 1;

Приложение № 2 – Спецификация № 2;

Приложение № 3 – Спецификация № 3;

Приложение № 4 – Спецификация № 4.

Адреса и платежные реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки

№ 75500‑АХР ДОР‑2024‑КамчЭн

от «___» _______ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

Грузополучатель № 1: филиал ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ.

Адрес поставки: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Степная, 50

Таблица № 1: по статье затрат – прочие

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований – __ (__) на сумму _______________ (________________________) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ.

Цены за единицу товара, указанные в настоящей Спецификации № 1, являются фиксированными и не подлежат изменению.

Требования к первичным документам (счетам-фактурам, товарным накладным, УПД):

в счетах-фактурах, либо в товарных накладных, либо в УПД обязательно указывается:

- номер договора;

- номер спецификации.

• В строках 4, 6, 6а, 6б должна быть внесена следующая информация:

- Строка 4 "Грузополучатель и его адрес": "Грузополучатель и его адрес": филиал ПАО «Камчатскэнерго», Камчатские ТЭЦ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, ул. Степная, 50.

- Строка 6 "Покупатель": ПАО «Камчатскэнерго»

- Строка 6а «Адрес»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10

- Строка 6б "ИНН/КПП покупателя":▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору поставки

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьАХР ДОР-2024-КамчЭн

от «___» _______ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2

Грузополучатель № 2: филиал ПАО «Камчатскэнерго» Возобновляемая энергетика.

Адрес поставки: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 75А

Таблица № 1: по статье затрат – прочие

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований – __ (__) на сумму _______________ (________________________) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ.

Цены за единицу товара, указанные в настоящей Спецификации № 2, являются фиксированными и не подлежат изменению.

Требования к первичным документам (счетам-фактурам, товарным накладным, УПД):

в счетах-фактурах, либо в товарных накладных, либо в УПД обязательно указывается:

- номер договора;

- номер спецификации.

• В строках 4, 6, 6а, 6б должна быть внесена следующая информация:

- Строка 4 "Грузополучатель и его адрес": "Грузополучатель и его адрес": филиал ПАО «Камчатскэнерго» Возобновляемая энергетика,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак. Королева, 60.

- Строка 6 "Покупатель": ПАО «Камчатскэнерго»

- Строка 6а «Адрес»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10

- Строка 6б "ИНН/КПП покупателя":▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору поставки

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьАХР ДОР-2024-КамчЭн

от «___» _______ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3

Грузополучатель № 3: филиал ПАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика.

Адрес поставки: Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира, 2А

Таблица № 1: по статье затрат – прочие

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований – __ (__) на сумму _______________ (________________________) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ.

2. Цены за единицу товара, указанные в настоящей Спецификации № 3, являются фиксированными и не подлежат изменению.

Требования к первичным документам (счетам-фактурам, товарным накладным, УПД):

3.1.в счетах-фактурах, либо в товарных накладных, либо в УПД обязательно указывается:

- номер договора;

- номер спецификации.

3.2.В строках 4, 6, 6а, 6б должна быть внесена следующая информация:

- Строка 4 "Грузополучатель и его адрес": "Грузополучатель и его адрес": филиал ПАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 30.

- Строка 6 "Покупатель": ПАО «Камчатскэнерго»

- Строка 6а «Адрес»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10

- Строка 6б "ИНН/КПП покупателя":▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору поставки

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьАХР ДОР-2024-КамчЭн

от «___» _______ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 4

Грузополучатель № 4: филиал ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети.

Адрес поставки: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, 24

Таблица № 1: по статье затрат – прочие

- Посмотреть таблицу с данными

1. Всего наименований – __ (__) на сумму _______________ (________________________) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ.

Цены за единицу товара, указанные в настоящей Спецификации № 4, являются фиксированными и не подлежат изменению.

Требования к первичным документам (счетам-фактурам, товарным накладным, УПД):

в счетах-фактурах, либо в товарных накладных, либо в УПД обязательно указывается:

- номер договора;

- номер спецификации.

• В строках 4, 6, 6а, 6б должна быть внесена следующая информация:

- Строка 4 "Грузополучатель и его адрес": "Грузополучатель и его адрес": филиал ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, 28.

- Строка 6 "Покупатель": ПАО «Камчатскэнерго»

- Строка 6а «Адрес»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10

- Строка 6б "ИНН/КПП покупателя":▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Соглашению и т.п. ↑

↑

Технические_требования ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 21.20.10.243 Поставка средств защиты от насекомых, для нужд ПАО «Камчатскэнерго»

Лот № 75500АХР ДОР2024КамчЭн

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции «Средства защиты от насекомых»

Цель использования закупаемой продукции:

Приобретение материалов в рамках обеспечения бесплатной выдачи СИЗ работникам Общества на 2024 год.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

Спецификация №1 «Перечень и объем закупаемой продукции для филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ» - Посмотреть таблицу с данными

Тца № 2: по статье затрат – эксплуатация

Спецификация №2 «Перечень и объем закупаемой продукции для филиала ПАО «Камчатскэнерго» Возобновляемая энергетика» - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация №3 «Перечень и объем закупаемой продукции для филиала ПАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика» - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация №4 «Перечень и объем закупаемой продукции для филиала ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС» - Посмотреть таблицу с данными

Тца № 2: по статье затрат – эксплуатация

Требования по срокам поставки продукции

Таблица 2.1.2 Требования по срокам поставки продукции

- Посмотреть таблицу с данными

3. Требования к продукции

3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).

Таблица 3.1 Наименование продукции: Средства защиты от насекомых для филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ (Спецификация №1)

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица 3.2 Наименование продукции: Средства защиты от насекомых для филиала ПАО «Камчатскэнерго» Возобновляемая энергетика (Спецификация №2)

- Посмотреть таблицу с данными

4. Требования к месту поставки продукции

- Посмотреть таблицу с данными

5. Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

- Посмотреть таблицу с данными