Тендер - Оказание услуг по замене трансформатора чиллера №273095351

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_контракта_на_оказание_услуг_по_замене_трансформатора

Контракт на оказание услуг

по замене трансформатора чиллера № __________

г. Выборг, ЛО «___» _______ 2024 года

___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Выставочный центр «Эрмитаж-Выборг» (далее – ГБУК ЛО «ВЦ «Эрмитаж-Выборг»), именуемое дальнейшем «Покупатель», в лице директора Костенко Александра Ивановича, действующего на основании Устава, утверждённого распоряжением комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 16.08.2022 года № 01-04/22-155, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по оказанию услуг по замене трансформатора чиллера, расположенного по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. П.Ф. Ладанова, д. 1. в срок до 15 июня 2024 года 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях, определенных настоящим Контрактом. 1.3. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

2.1. Приемка оказанных услуг осуществляется ответственным лицом, назначенным Заказчиком. По результатам приемки подписывается акт оказанных услуг или составляется мотивированный отказ от него.

2.2. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Контракта составляет ______________ (_________________________) рублей _______ копеек, в том числе НДС 20% - ____________ (___________________) рубля ______ копеек/без НДС, согласно перечня оказываемых услуг и материалов (Приложение № 1).

3.2. Сумму, указанную в пункте 3.1 настоящего Контракта, Заказчик выплачивает путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя в течении 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта об оказании услуг.

3.3. Оплата за выполненные услуги производится в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

3.5. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Споры и разногласия, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим Законодательством РФ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта, стороны несут имущественную ответственность в пределах прямого действительного ущерба, но не более суммы равной размера годовой абонентской платы по настоящему договору.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены Контракта, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств по оплате цены Контракта. Размер неустойки начисляется в размере 1% от стоимости по оплате цены Контракта за каждый день просрочки.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантии качества распространяются на все Услуги, предусмотренные Контрактом, включая используемые материалы Контракту. В течение гарантийного срока результат Услуг должен соответствовать условиям Контракта об их качестве.

6.2. Гарантийный срок устанавливается в отношении результатов Услуг продолжительностью 12 месяцев с даты принятия Заказчиком всего их объема.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий Контракт действует с момента подписания по 30.06.2024 года или до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт досрочно. В этом случае Стороны письменно уведомляют друг друга за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Контракта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Контракт составлен и подписан в 2-х экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, другой – у Подрядчика.

Спорные вопросы по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия - арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

8.1. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

8.1.1. Приложение №1 - Перечень услуг и материалов, согласно предоставленной спецификации.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ________

от «____» _________ 2024 года

Перечень услуг и материалов по оказанию услуг по Замене трансформатора чиллера - Посмотреть таблицу с данными

Всего на сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Тридцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Шесть тысяч сто сорок четыре) рубля 17 копеек/ без НДС.

- Посмотреть таблицу с данными