Тендер - Одноразовая посуда и расходные материалы №288920323

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Ценовое.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть23  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Столяров Валентин Константинович (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть676) Проект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____

на поставку товара

г. Нижний Тагил «___» _________ 2025г.

федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 13» Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» (ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Свердловской области) от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик» в лице начальника Кастюнина Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании __________ совместно именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", закупка на ЕАТ № ___________ заключили настоящий Государственный контракт (далее по тексту Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1 Поставщик обязуется передать Государственному заказчику либо по его указанию иному лицу (Грузополучателю) одноразовая посуда и расходные материалы (далее – Товар), а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Предметом поставки по настоящему Контракту является товар, наименование, цена, количество и качество, которого определяется в Ведомости поставки (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Идентификационный код закупки (ИКЗ) ______________________________.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить приемку Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара на склад Государственного заказчика.

2.1.2. Обеспечивает своевременную оплату поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.3. В случае расторжения Контракта оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных без замечаний актов приема-передачи Товара.

2.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки Товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке Товара по количеству и качеству.

2.2.2. Привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности товара, установленных в нормативных и технических документах и настоящем Контракте, в ходе приемки товара.

2.2.3. Требовать замены Товара, несоответствующей по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.

2.2.4. Отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

2.2.5. В случае расторжения Контракта потребовать возврата уплаченной за Товар суммы авансового платежа, а также возмещения убытков в случае нарушения Поставщиком условий Контракта о сроках поставки и качестве Товара.

2.2.6. Взыскивать с Поставщика пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.2.7. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1 Обеспечить соответствие Товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов и условиям Контракта.

2.3.2. Передать товар, по количеству и качеству, предусмотренному условиями настоящего Контракта в соответствии с требованиями, содержащимся в нормативных и технических документах, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 4 Контракта и в Ведомости поставки (Приложение № 1).

2.3.5. Передать Грузополучателю Товар с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 5.1. Контракта.

2.3.6. Производить замену некачественного Товара, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 5 Контракта.

2.3.7. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара возместить убытки, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 6 Контракта.

2.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.

2.4.2. Требовать уплату пеней, а также возмещения убытков, согласно раздела 6 Контракта.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет ________________________ рублей 00 копеек, НДС не облагается и включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, расходы на доставку до склада Государственного заказчика, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением обязательств по Контракту.

3.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.8, 3.9 Контракта.

3.3 Расчеты за поставленный Товар производится в форме безналичного расчета денежными средствами или наличными денежными средствами не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней начиная с даты поставки Товара надлежащего качества на склад Государственного заказчика (Грузополучателя) при наличии предельных объемов финансирования.

Источник финансирования – Дополнительное бюджетное финансирование на 2025 год.

3.4. Счета-фактуры, накладные или универсальный передаточный акт выставляются Поставщиком на каждую партию поставленного Товара.

3.5. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 12 Контракта или наличными денежными средствами.

3.6. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика или внесения денежных средств в кассу Поставщика.

3.7. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3.8. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта.

3.9. Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всего предусмотренного контрактом товара при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества такого товара, Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству такого товара, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке такого товара, Государственный заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

3.10. В соответствии с п.2 ч.13 ст.34 ФЗ №44-ФЗ, сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

4. Сроки и порядок поставки (приемки) товара

4.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику (Грузополучателю) Товар, в количестве, по цене, адресу и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (Приложение № 1).

Поставка Товара в адрес Государственного заказчика (Грузополучателя) в соответствии с Ведомостью поставки (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4.2. Вместе с товаром Поставщик передает Грузополучателю относящуюся к товару документацию.

4.3. Приемка Товара по количеству производится по транспортным и сопроводительным документам (счет-фактура, накладная, опись, упаковочный лист и др.) Поставщика. При приемке Товара по количеству составляется акт о фактически поступившем в адрес Государственного заказчика (грузополучателя) количестве Товара за подписями лиц, производивших прием-передачу Товара. Данный акт в течение 3 (три) дней направляется в адрес Поставщика.

4.4. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ производителя действующего на момент изготовления Товара, и подтверждаться документами о качестве (сертификат,

декларация и т.д.), предусмотренными законодательством Российской Федерации к данному виду Товара.

4.5. В случае выявления несоответствия качества Товара заявленным требованиям Государственный заказчик (грузополучатель) приостанавливает дальнейшую приемку Товара и составляет акт за подписями лиц, производивших прием-передачу Товара, в котором указывает, какие из документов, подтверждающих качество Товара, отсутствуют либо характер выявленных при его приемке недостатков. Данный акт в течение 3 (три) дней направляется в адрес Поставщика. Поступивший Товар считается не поставленным и помещается на ответственное хранение на склад Государственного заказчика (грузополучателя) до предоставления Поставщиком недостающих документов, удостоверяющих качество товара, либо замены некачественного Товара.

4.6. В случае, если документы, указанные в пункте 4.3. Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику (Грузополучателю) одновременно с Товаром, Товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.7. Срок предоставления Поставщиком недостающих документов или замены не соответствующей установленным требованиям по качеству Товара – 20 (двадцать) календарных дней с момента получения акта поставщиком.

4.8. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) Товара считается исполненным с момента подписания Грузополучателем без замечаний акта приема – передачи товара.

4.9. Государственный заказчик (грузополучатель) имеет право направить Товар, поставленный по Контракту, на экспертизу для определения соответствия его требованиям, установленным к качеству данному Товару. В случае установления ненадлежащего качества Товара все расходы по проведению экспертизы возлагаются на Поставщика.

4.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 4.8. Контракта.

4.11. Право собственности на Товар переходит к Государственному заказчику с момента поставки товара надлежащего качества с учетом пунктов 4.2., 4.6, 4.8 Контракта.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ, ТУ требованиям законодательства РФ, нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

5.2.Право собственности на поставленный товар переходит к Государственному заказчику с даты поставки (приемки) товара и подписания, накладной, универсального-передаточного документа или акта приема-передачи Сторонами без замечаний.

5.3. Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания акта приема-передачи товара Государственным заказчиком несет Поставщик.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.

6.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства по оплате Товара (несвоевременной оплаты или неоплаты товара) Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер таких пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени Ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неоплаченных платежей.

6.3. 3а ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе помимо пеней, предусмотренных пунктом 6.2. Контракта, взыскать с Государственного заказчика штраф в размере 1000 руб. 00 коп. (одна тысяча рублей 00 копеек).

6.4. Государственный заказчик освобождается от уплаты пеней и штрафа, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Если Поставщик допустил просрочку исполнения обязательства по поставке товара (просрочку поставки товара) Государственный заказчик вправе взыскать с Поставщика пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней Ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены просроченного к поставке товара за каждый день просрочки исполнения обязательства до фактического исполнения обязательства по поставке товара или до момента расторжения Контракта.

6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик вправе помимо пеней, предусмотренных пунктом 6.5. Контракта, взыскать с Поставщика штраф в размере 10% от стоимости цены Контракта.

6.7. В случае расторжения Контракта в связи с невозможностью исполнения обязательств Поставщиком, последний обязуется уплатить Государственному заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости непоставленного (недопоставленного) по Контракту товара.

6.8. Поставщик освобождается от уплаты пеней и штрафа, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

6.9. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Контракту.

6.10. За неисполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ с учетом положений настоящего раздела Контракта.

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену контракта, предусмотренную пунктом 3.1.

6.12. Государственный Заказчик при оплате доставленного по настоящему Контракту Товара вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени), начисленную на дату подписания отгрузочных документов, с суммы, предназначенной для оплаты Товара. Сумма неустойки (штрафа, пени) засчитывается в счет исполнения обязательств Государственного заказчика по оплате Поставщику стоимости доставленного Товара.

6.13. В случае, если по какой-либо причине Государственный заказчик не удержит сумму неустойки (штрафа, пени) при оплате доставленного Товара, Поставщик обязан оплатить в установленном порядке сумму неустойки (штрафа, пени) по первому требованию Государственного заказчика.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

7.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а тауже должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

7.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

9. Изменение, расторжение Контракта

9.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ, в порядке предусмотренном ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9.4. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

10. Прочие условия

10.1. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

10.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, а исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.4. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – ведомость поставки.

11. Срок действия Контракта

11.1 Настоящий Контракт считается заключенным с даты подписания настоящего Контракта и действует до «31» декабря 2025 г., а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

11.2. Настоящий Контракт заключается в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных представителей Государственного заказчика и Поставщика на ЕАТ «Березка».

12. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Государственный заказчик Поставщик

_______________/А.Н. Кастюнин/ _____________________/ ___________

Приложение №1

к государственному контракту

№ __________ от «____» _____________ 2025г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ

Поставщик обязуется поставить, а Государственный заказчик принять и оплатить следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Срок отгрузки и место поставки:

Срок отгрузки: поставка товара партиями по предварительной заявке Государственного заказчика, последняя поставка не позднее 16 декабря 2025 года.

Место поставки: Склад Государственного заказчика, расположенный по адресу Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 61.

Государственный заказчик Поставщик

_______________/А.Н. Кастюнин/ _____________________/ _____________