Тендер - Очистка пропилен гликоля Пивоваренная Компания Балтика-Ростов №271394709

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть09

Адрес поставки товара / оказания услуги / выполнения работы: г.Ростов-на-Дону, ул.Доватора 146 А

Желаемый срок поставки товара / оказания услуги / выполнения работы: июнь-июль 2024 год

Требуемые условия оплаты: отсрочка платежа 93 дня после подписания Акт выполненных работ

ТЗ_очистка_пропилен_гликоля

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к Спецификации №1 от . .2024 г.

к Договору № от « » 2024 г.

На восстановление базового состояния пропилен гликоля

ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Пивзавод «Южная Заря 1974»

Заказчик: ООО «Пивоваренная компания «Балтика».

Наименование объекта: ХКС -холодильно- компрессорная станция

Вид работ: восстановление базового состояния пропилен гликоля.

Адрес расположения объекта: г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 146а.

Основные требования к проведению и объем работ:

необходимость разработки технологии регенерации теплоносителей в промышленных объемах, которая обеспечит необходимую степень очистки без остановки системы теплоснабжения, существующий объем системы 350 м3. Выполнить комплекс мероприятий по регенерации хладоносителя (удаление частиц металлов, восстановление ингибирующих свойств)

Работы проводить на действующем предприятии, без остановки процессов

До регенерации

Ткр = -13С

Fe общ 120мг/л

Скорость коррозии, ст и медь – выше 0,1 г/м2 сут по ГОСТ 28084

После регенерации

Ткр = -17С

Fe общ 5,6 мг/л

Ингибитор коррозии, ст и медь – до 0,1 г/м2 сут по ГОСТ 28084

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

Характер рабт:

Подрядчик – собственными силами проводит первичный экспресс-анализ теплоносителя в системе;

Очистить хладоноситель от осадка, взвеси, минимизировать количество ионов металлов в растворе, поставить комплекс ингибирующих присадок в растворе хладоносителя. После проведения работ по регенерации параметры хладоносителя должны быть в соответствие с таблицей 1, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Жидкости охлаждающие»;

Введение пропиленгликоля концентрированного до Ткр = -17 С

- экспресс-анализ первичной фильтрации;

- введение и гомогенизация карбоксилатной присадки, а так же присадок с целью снижения коррозионной активности до значения требований ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(на все материалы предоставляет сертификаты для проверки использования в пищевой промышленности);

- полный анализ после выполненных работ, в т.ч. определение коррозионного воздействия на металлы

монтаж/демонтаж, подключение к системе. - химические реагенты для очистки;

- услуги специалистов (проезд, проживание, выполнение работ

Порядок работ:

• Ориентировочная дата начала работ: с момента подписания договора приблизительно май 2024 года.
• Окончание работ: 28 июль 24 года. Дата начала и окончания работ фиксируется двусторонним актом.
• Режим работы с 8:00 – 16:30.
• Работы проводятся на действующем производстве. (Режим работ, график, продолжительность смены, работа в выходные дни, может корректироваться в процессе работы по согласованию с Заказчиком).
• График проведения работ согласовывается с Заказчиком перед началом проведения работ.

Особые условия:

3.1 Подрядчик должен иметь допуски на выполнение требуемых видов работ по настоящему техническому заданию;

3.2 Работы производятся на территории действующего предприятия без остановки производства;

3.3 У каждого сотрудника должен быть паспорт здоровья с результатами ежегодного

медицинского осмотра сотрудников подрядчика/субподрядчика, подтверждающие

отсутствие медицинских противопоказаний и санитарная книжка в объеме требований предприятий пищевой промышленности;

• Перед началом работ получить у Заказчика акт-допуск для производства работ на территории предприятия, назначить приказом по организации – исполнителя работ ответственного ИТР за ОТ и ТБ, ПБ, ЭБ, качество и сроки производства работ в соответствии со СНиП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 «Безопасность труда в строительстве п.5.2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
• Подрядчик до начала выполнения работ обязан назначить приказом ответственное лицо (руководителя работ), которому будут подчиняться работники Подрядчика на время нахождении на территории, в том числе ответственное за:
• Оформление Акта-допуска и наряда-допуска на производство работ повышенной опасности в условиях действующего предприятия, прохождение работниками Подрядчика вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности;
• Обеспечение работников необходимым сертифицированным и исправным инструментом, инвентарем, спецодеждой, спец. обувью и другими СИЗ;
• Обеспечение установки и поддержания в исправном состоянии необходимых заграждений, строительных знаков, проблесковых устройств;
• Согласование расположения мест временного хранения отходов, образующихся в ходе выполнения работ и оборудования их в соответствии с экологическими и санитарными нормами;
• Незамедлительное принятие мер, необходимых и достаточных для предотвращения ситуаций, в которых существует риск получения травм людьми и нанесения ущерба какому-либо имуществу, окружающей среде, зданиям, сооружениям и территории;
• Подрядчик обязан выполнять требования правил внутреннего распорядка Заказчика;
• Подрядчик обязан ознакомить весь персонал и предоставить листы ознакомления со всеми необходимыми внутренними инструкциями Заказчика;
• Выполнить и оформить оценку рисков на предстоящие работы, шаблон получить у Заказчика;
• Перед началом работ повышенной опасности, связанных с работой на высоте, огневыми работами и пр., необходимо оформить наряд-допуск на производство работ и при необходимости планом спасения и эвакуации работников (ПСЭР), согласовать и подписать его у Заказчика;
• Все применяемые материалы, конструкции, технические и конструктивные решения согласовываются с Заказчиком перед началом работ;
• Нахождение на территории предприятия сотрудников с признаками ОРЗ/ОРВИ/Covid строго запрещено;
• Нахождение на территории предприятия без сигнальных световозвращающих жилетов оранжевого цвета 2 класса защиты, свободное хождение, курение в неотведенных местах запрещено;
• Все выполненные скрытые работы предъявить к освидетельствованию ответственному представителю Заказчика с подписанием соответствующего акта и исполнительных схем, с указанием фактических размеров и геометрических параметров конструктивного элемента. Производство последующих работ без освидетельствования скрытых категорически запрещается;
• Работы производятся на условиях типового договора компании ООО «Пивоваренная компания «Балтика». Проведение работ не должно сказываться на работе структурных подразделений Заказчика;
• Для выполнения своих обязательств подрядчик обязан использовать квалифицированный персонал, исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ;
• На весь рабочий персонал обязательно наличие подтверждающих документов действующих трудовых отношений с организацией подрядчика;
• Подрядчик гарантирует высокое качество выполняемых работ, квалификация персонала должна быть подтверждена соответствующими документами;
• При нахождении на территории Заказчика и производстве работ Подрядчик обязан руководствоваться законодательством РФ в т.ч. СНиП, нормами и правилами по пожарной безопасности, охране труда, промышленной и экологической безопасности, а также локальными нормативными актами Заказчика и требованиями указанными в Приложении №2 к данному техническому заданию;
• Обязательно наличие журнала инструктажа на рабочем месте. Перед началом проведения работ подрядчик обязан провести инструктаж с отметкой в журнале инструктажа на рабочем месте;
• Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность и отсутствие повреждений оборудования, зданий и сооружений (ЗиС) при проведении работ;
• Подрядчик принимает на себя обязательства по обращению с отходами производства и потребления, строительных отходов, грунта (далее отходы), образовавшихся в процессе выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору подряда (деятельности Подрядчика на объекте Заказчика). Отходы переходят в собственность Подрядчика с момента их образования;
• Выполненные в полном объеме работы Подрядчик сдает приемной комиссии Заказчика по Акту выполненных работ;
• Обязательно наличие удостоверений о прохождении пожарно-технического минимума в лицензированной организации на весь персонал Исполнителя;
• Весь персонал Исполнителя должен быть обучен безопасным приемам и методам проведения работ на высоте с применением средств подмащивания. Обязательно наличие удостоверений о допуске к работам на высоте у всего персонала Исполнителя не ниже 2 группы. Ответственный за безопасное проведение работ должен иметь удостоверение о допуске к работам на высоте не ниже 3 группы;

Заказчик предоставляет:

• Беспрепятственный проход на территорию для выполнения работ.
• Технологические среды для проведения работ, электричество, вода, сжатый воздух.

Подрядчик предоставляет:

• Окончательный протокол по очистке гликоля, так же протокол независимой лаборатории от Заказчика для сравнения эффекта системы очистки

Условия оплаты:

6.1. В соответствие с условиями договора. Отсрочка платежа и оплата после выполненных работ согласно протокола подтверждения анализа от независимой лаборатории по Железу не более 6 мг\л

Гарантийные обязательства:

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца с даты подписания акта выполненных работ.

Техническое задание разработал:

Ведущий инженер-механик Ершов П.В.

Согласовано:

Начальник ЭС Птицын Д.Г.

- Посмотреть таблицу с данными26_ТФ_Договор_на_выполнение_работ_09_2023

Договор №      

- Посмотреть таблицу с данными

ООО «Пивоваренная компания «Балтика», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице    и   , действующих на основании доверенности №       от      , с одной стороны и

     , именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице      , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Предмет Договора

Подрядчик обязуется выполнить работы согласно Спецификациям (Форма Спецификации – Раздел №1.1 Приложения №1 к Договору), которые оформляются и подписываются Сторонами отдельно на каждую работу и являются неотъемлемой частью Договора.

Заказчик обязуется принимать результат выполненных Подрядчиком работ и оплачивать их в порядке и сроки, указанные в Договоре и приложениях к нему.

Подрядчик обязуется выполнить работы по адресам, в срок и в порядке, которые согласовываются Сторонами в Спецификации.

Подрядчик вправе привлечь для выполнения работ по Договору третьих лиц, при этом Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств этими лицами, а также за соблюдение норм и правил, предусмотренных Договором и Приложениями к нему.

Стоимость и сроки выполнения работ

Стоимость работ устанавливается в рублях согласно Спецификациям на выполнение работ. Стоимость работ увеличивается на НДС РФ в соответствии с действующим законодательством РФ.

Порядок и сроки выполнения работ определяются отдельно по каждой Спецификации.

Порядок и сроки оплаты работ

Оплата за выполненные Подрядчиком работы производится в течение 93 (девяноста трех календарных дней, исчисляемых с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ по соответствующей Спецификации. Оплата осуществляется на основании предоставленных оригиналов счёта-фактуры Подрядчика, (включая корректировочный счет-фактуру, в порядке, предусмотренном п.3 ст.168 Налогового Кодекса РФ), акта сдачи-приемки выполненных работ или универсального передаточного документа (УПД), оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.

Оригиналы документов, предоставляемые Подрядчиком, считаются полученными Заказчиком с момента проставления представителем Заказчика отметки об их получении, которая должна содержать дату получения и подпись представителя Заказчика.

В случае нарушения правил оформления документов Заказчик обязан сообщить данный факт Подрядчику по электронной почте. Подрядчик обязуется в течение трех календарных дней предоставить корректно оформленные документы или внести в документы исправления в порядке, установленном законодательством РФ.

Заказчик вправе до перечисления суммы неустойки, начисленной Подрядчику в соответствии с Гражданским Кодексом и/или условиями Договора, не перечислять денежные средства Подрядчику за выполненные и принятые Заказчиком работы до момента поступления на расчетный счет Заказчика суммы неустойки, подлежащей оплате Подрядчиком. При этом отсрочка в оплате работ за период с момента передачи претензии Подрядчику и до момента оплаты им неустойки не является нарушением Заказчиком сроков оплаты, установленных Договором.

Акты, счета, счета-фактуры или УПД оформляются в рублях, в них указывается номер и дата заключения Договора.

Денежные обязательства Заказчика по Договору подлежат оплате в рублях. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Обязательства Сторон

Подрядчик обязан:

Своими силами и средствами выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Спецификациями, и сдать результат их выполнения Заказчику.

Нести ответственность за сохранность и целостность переданного Заказчиком на период выполнения работ оборудования, помещений и материалов, а также за соблюдение санитарных норм и правил пожарной безопасности при пользовании помещением/эксплуатации оборудования.

За свой счет устранять выявленные Заказчиком недостатки и дефекты, допущенные Подрядчиком, в срок, установленный Сторонами в двустороннем акте.

Возмещать в полном объеме ущерб, причиненный Заказчику, а также третьим лицам действиями (бездействием) Подрядчика в процессе выполнения работ и/или вследствие их недостатков.

Подрядчик не вправе использовать в ходе выполнения работ неисправное оборудование и/или материалы или выполнять указания Заказчика, если выполнение указаний приведёт к нарушению требований обязательных для Сторон Правил по охране труда, охране окружающей среды и безопасному порядку выполнения данного вида работ. Ответственность за несоблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности работниками Подрядчика несёт Подрядчик.

При нахождении на территории Заказчика и выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться законодательством РФ, в том числе Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, сводом правил по пожарной безопасности, требованиями правил охраны труда, промышленной и экологической безопасности, а также экологических и санитарно-эпидемиологических требований, в том числе и по обращению с отходами производства и потребления, образующимися в процессе выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

Законные требования Заказчика по вопросам охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, экологии и гражданской обороне, в объеме возложенных на него должностных обязанностей, обязательны для исполнения Подрядчиком. Нарушение указанных требований влечет за собой, в том числе, но не ограничиваясь: отстранение представителей Подрядчика от выполнения работ или временную приостановку выполнения работ Подрядчиком до устранения выявленных нарушений.

При выполнении работ и нахождении на территории Заказчика Подрядчик должен руководствоваться «Порядок взаимодействия с Подрядчиком, осуществляющим свою деятельность на территории и объектах Заказчика, по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды» (Раздел № 1.2. Приложения №1 к Договору).

Заказчик обязан:

Обеспечивать энергоресурсами за счёт Заказчика: водой, сжатым воздухом, электроэнергией и теплом, необходимыми для выполнения работ на территории Заказчика.

Предоставлять Подрядчику точку для подключения электрического оборудования, используемого в процессе выполнения работ, не далее 50 м от места выполнения работ, в соответствии с нагрузкой, заявленной Подрядчиком.

Обеспечивать специалистам и автотранспорту Подрядчика беспрепятственный проход и проезд на место выполнения работ.

Заказчик вправе:

Осуществлять технический надзор за качеством выполненных работ, выполнением специалистами Подрядчика обязательств по Договору;

Отказаться от приемки результата выполненных работ в случае обнаружения в нем недостатков и задержать оплату до устранения таких недостатков, недоделок, несоответствий без применения каких-либо штрафных санкций в отношении Заказчика со стороны Подрядчика.

Порядок сдачи-приемки выполненных работ

Все условия выполнения работ устанавливаются Сторонами в Спецификациях, которые оформляются в двух экземплярах, один экземпляр хранится у Подрядчика, другой – у Заказчика.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполнения работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Спецификацией, за исключением гарантийных обязательств.

Акт сдачи-приёмки выполненных работ (или УПД) составляется Подрядчиком и направляется Заказчику вместе со счётом-фактурой, выставленным в рублях РФ, не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического окончания выполнения работы. Первичные документы направляются Подрядчиком Заказчику по месту приёмки работ.

При отсутствии замечаний по качеству выполненных работ Заказчик подписывает и возвращает второй экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ не позднее семи рабочих дней, либо представляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ и подписания Акта. При необходимости Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения.

Работа считается выполненной надлежащим образом и принятой Заказчиком после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ со стороны Заказчика и Подрядчика.

Ответственность Сторон

За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,5% от стоимости не выполненной в срок работы за каждый день просрочки.

За нарушение сроков оплаты работ Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,03% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 15% от стоимости не оплаченной в срок работы.

В случае нарушения предварительно согласованных Сторонами сроков устранения недостатков выполненных работ, в том числе недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,5% от стоимости работ, выполненных с недостатками за каждый день просрочки.

Требование об уплате пени при неоплате Заказчиком в сроки, предусмотренные Договором, может быть заявлено Подрядчиком, только если просрочка платежа составит более 15 календарных дней.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон иных обязательств по Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне все понесенные убытки.

В случае если Подрядчиком Заказчику нанесен материальный ущерб, Подрядчик обязуется его возместить в полном объеме.

Пункты, предусматривающие ответственность Сторон за ненадлежащее выполнение условий Договора, вступают в силу, если одна из Сторон направляет другой Стороне письменную претензию о нарушении условий Договора.

Сумма штрафных санкций (пеней) за неисполнение условий договора может быть удержана Заказчиком с Подрядчика при проведении окончательных взаиморасчетов за выполненные работы.

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору в натуре.

Подрядчик несет ответственность за подготовку отчетных документов в соответствии с правилами бухгалтерского учета и действующим законодательством.

В случае непредоставления Подрядчиком оригинала договора, Заказчик вправе задержать платеж до его представления, при этом такая задержка не будет считаться нарушением сроков оплаты по Договору.

Гарантии

Подрядчик гарантирует высокое качество выполненных работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами.

Гарантийный срок на результат выполнения работ составляет 24 месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации результата выполнения работ обнаружатся недостатки, препятствующие его нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

На период устранения недостатков течение гарантийного срока приостанавливается до полного их устранения. После устранения недостатков течение гарантийного срока возобновляется.

Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе Подрядчика от явки, составления и/или подписания акта, фиксирующего недостатки качества выполненных работ, Заказчик составляет в одностороннем порядке указанный акт, имеющий юридическую силу, равную двухстороннему. Сроки и порядок устранения недостатков, указанные в таком акте, являются для Подрядчика обязательными.

Если Подрядчик в срок, согласованный Сторонами, не исправит недостатки в выполненных ненадлежащим образом работах, Заказчик вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить данные недостатки с отнесением всех расходов на Подрядчика, который возмещает указанные расходы по письменному требованию Заказчика в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения такого требования.

Форс-мажор

Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны понимают стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, другие аномальные явления), эмбарго, война, блокада, военные действия, забастовки или санкции (решения) компетентных органов государства, другие обстоятельства чрезвычайного характера, которые Подрядчик и Заказчик не могли разумно предвидеть и предотвратить, и, если эти обстоятельства повлияли на выполнение обязательств по Договору.

• Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую Сторону о наступлении и возможных сроках действия или прекращения этих обстоятельств немедленно, но в любом случае не позднее 5 дней с момента их наступления или прекращения.

При этом сроки исполнения обязательств, предусмотренные в Договоре, соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств.

• Наличие таких обстоятельств должно быть подтверждено компетентными органами. Не уведомление или несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает Сторону права ссылаться на такие обстоятельства, как на основание, освобождающее её от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.
• Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Подрядчиком будет существовать свыше 6 (шести) месяцев, любая из Сторон вправе будет отказаться от исполнения договора полностью или частично без уплаты санкций и возмещения возможных убытков путем направления другой Стороне соответствующего уведомления. В этом случае Стороны производят расчеты за фактически выполненные работы.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу c       и действует по       включительно, но в любом случае до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

Все устные переговоры Сторон, любые письма и соглашения между Сторонами, связанные с предметом и содержанием Договора, теряют силу с момента подписания Договора.

Порядок разрешения споров

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении Договора и/или в связи с ним, подлежат обязательному урегулированию Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий Стороной составляет 15 (пятнадцать) дней с момента получения письменной претензии от другой Стороны.

После соблюдения претензионного порядка, при невозможности устранения разногласий, Стороны могут обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Этика ведения бизнеса и противодействие коррупции

Стороны настоящим подтверждают, что заключение Договора является результатом деятельности Сторон, основанной на общепринятых стандартах и лучшей практике деловой этики, и выражают свое стремление и далее руководствоваться принципами деловой этики при осуществлении хозяйственной деятельности как между собой, так и с третьими лицами, в частности:

• Стороны обязуются воздерживаться и гарантируют, что их сотрудники или иные лица, действующие от имени какой-либо из Сторон (в том числе, представители, агенты), будут воздерживаться от нарушения законодательства (в том числе иностранного, имеющего экстерриториальное применение) о противодействии коррупции, в том числе от действий прямо или косвенно, связанных с дачей (получением) взятки, коммерческим подкупом, иным незаконным обещанием выплаты денежных средств или предоставлением материальной или иной выгоды.
• Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) лет хранить бухгалтерские и финансовые документы, должным образом отражающие все платежи, прямо или косвенно совершенные (в том числе лицами, действующими от имени Стороны) в связи с исполнением Договора, и предоставлять копии таких документов по требованию другой Стороны.
• Стороны обязуются воздерживаться и гарантируют, что их сотрудники или иные лица, действующие от имени какой-либо из Сторон (в том числе, представители, агенты), будут воздерживаться от предоставления или получения подарков, угощений, оплаты развлечений, если эти действия могут быть истолкованы как выходящие за рамки обычаев делового оборота или иным образом могут быть признаны направленными на получение преимущественного к себе отношения как в процессе исполнения Договора, так в отношениях с другими партнерами.
• Стороны обязуются воздерживаться от пожертвований и иной финансовой поддержки в адрес политических партий с целью получения преимущественного к себе отношения.
• Стороны настоящим подтверждают, что заключение Договора не приводит к конфликту интересов Сторон и их бизнес партнеров, соответствует деловым интересам Сторон и не вызвано личной заинтересованностью их сотрудников. Стороны обязуются и гарантируют, что их сотрудники или иные лица, действующие от имени какой-либо из Сторон (в том числе, представители, агенты), не будут участвовать в деятельности, которая может привести к конфликту интересов Сторон.
• Стороны обязуются принимать меры для обеспечения сохранности конфиденциальной информации, а также информации, представляющей коммерческую тайну, и недопущения ее разглашения кроме как в случаях, предусмотренных законодательством.
• Стороны подтверждают, что заключение Договора основано исключительно на честной конкуренции. Стороны обязуются и гарантируют, что их сотрудники или иные лица, действующие от имени какой-либо из Сторон (в том числе, представители, агенты), при осуществлении своей деятельности будут руководствоваться действующим законодательством о конкуренции и принимать меры, направленные на недопущение недобросовестной конкуренции.
• Стороны обязуются воздерживаться от мошеннических действий, а также применять эффективную систему контроля, противодействующую возможному мошенничеству со стороны своих сотрудников или иных лиц, действующих от имени какой-либо из Сторон (в том числе, представителей, агентов).
• Стороны гарантируют, что ими и иными лицами, действующими от имени какой-либо из Сторон (в том числе, представители, агенты), приняты меры по предупреждению коррупции, этики ведения бизнеса в соответствии со ст.13.3 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
• Принимая во внимание стремление Сторон поддержать свой статус как социально- и бизнесответственных компаний на внутреннем и международных рынках, в том числе повышенные репутационные риски и возможные обвинения в нарушении законодательства о противодействии коррупции, Стороны настоящим подтверждают, что в случае нарушения одной из Сторон какого-либо из положений настоящего раздела или законодательства о противодействии коррупции, другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону, а также потребовать возмещения убытков.
• Сторона, нарушившая положения настоящего раздела, обязуется возместить другой Стороне убытки, возникшие в связи с предъявлением к последней претензий, судебных исков, наложения штрафных санкций, введения ограничительных процедур и иных мер, связанных с нарушением положений законодательства о противодействии коррупции. Положения настоящего раздела сохраняют юридическую силу и после прекращения действия Договора.

Прочие условия

Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты прекращения.

Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

При исполнении Договора Подрядчик обязуется соблюдать положения Должной осмотрительности и привлечения третьих лиц (Раздел № 1.3. Приложения № 1 к Договору). В случае нарушения положений Должной осмотрительности и привлечения третьих лиц Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.

12.6. Стороны признают надлежащим способом исполнения Договора направление юридически значимых сообщений посредствам электронной почты при условии соблюдения отправителем требований, предусмотренных настоящим Договором. Юридически значимые сообщения, с которыми настоящий Договор и/или действующее законодательство связывает гражданско-правовые последствия для получающей Стороны, влекут для этой Стороны такие последствия с даты отправления соответствующего электронного сообщения.

12.7. При использовании электронной почты как способа исполнения Договора Подрядчик осуществляет отправку электронных сообщений на электронную почту Заказчика:

Адрес электронной почты Заказчика      

Адрес электронной почты Подрядчика      

12.8.Если условиями Договора определено несколько адресов электронной почты, подлежащих использованию для направления/получения электронных сообщений в целях, определенных Договором, направление сообщения на адрес электронной почты, отличный от определенного Договором, а также направление сообщения, содержание которого не соответствует цели, для которой определен адрес электронной почты, будет являться ненадлежащим исполнением Договора.

12.9. Датой получения соответствующего электронного сообщения считается рабочий день, следующий за днем отправления сообщения по электронной почте.

12.10. Стороны признают, что любые юридически значимые сообщения, направленные на адреса электронной почты уполномоченных представителей сторон, являются исходящими от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон, имеют обязательную для обеих Сторон силу и являются письменным доказательством в соответствии со ст. 75 АПК РФ, если направлены на адрес электронной почты уполномоченного представителя Стороны, определенный в соответствии с настоящим Договором, и содержат в качестве вложения копию доверенности уполномоченного представителя, направившего электронное сообщение, либо подписавшего документ, вложенный в электронное сообщение. Повторное направление доверенности, ранее предоставленной Стороне по электронной почте или иным способом, в течение срока ее действия не требуется.

12.11. Копии электронных сообщений на бумажном носителе признаются сторонами надлежащим доказательством направления таких сообщений. При обмене юридически значимыми сообщениями по электронной почте предоставление оригиналов (за исключением первичных учетных документов, Договора, Соглашений и Приложений к нему) не требуется.

12.12. При отправлении по электронной почте претензий, уведомлений об одностороннем изменений условий настоящего Договора (в случаях, определенных Договором), уведомлений об изменении реквизитов, уведомлений об одностороннем отказе от Договора, в электронное сообщение должна быть вложена копия уведомления, подписанного уполномоченным представителем Стороны с проставлением оттиска печати.

12.13. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех случаях несанкционированного доступа к их электронной почте и/или использования ее неуполномоченным лицом. Исполнение, произведенное стороной Договора в отсутствие у нее такого уведомления, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

12.14. В случае обращения какой-либо из Сторон за защитой нарушенных прав в судебные органы, каждая из Сторон признает направление по электронной почте юридически значимых сообщений надлежащим исполнением обязательств по Договору.

12.15. Вне зависимости от перечня и характера полномочий, выраженных в доверенности уполномоченного представителя Стороны, направившего электронное сообщение, либо подписавшего документ, вложенный в электронное сообщение, соответствующий уполномоченный представитель не является лицом, уполномоченным от имени Стороны совершать действия, если такие действия могут квалифицироваться как нарушающие действующее законодательство Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, законодательство в области государственного регулирования производства и оборота алкогольной продукции, законодательство о персональных данных, антимонопольное законодательство.

13.Персональные данные

13.1. Подрядчик обязан получить все необходимые в соответствии с законодательством согласия от своих работников и/или иных представителей Подрядчика, являющихся субъектами персональных данных, на передачу Заказчику и последующую обработку Заказчиком персональных данных таких работников и/или иных представителей, либо обеспечить наличие иных предусмотренных законодательством правовых оснований для передачи Заказчику и последующей обработки Заказчиком персональных данных указанных работников и/или иных представителей.

13.2. В случае привлечения Заказчика к ответственности за обработку с нарушением законодательства персональных данных работников и/или иных представителей Подрядчика, указанных в пункте 13.1 Договора, либо в случае взыскания с Заказчика убытков или морального вреда, наступивших в результате передачи Заказчику и/или последующей обработки Заказчиком персональных данных работников и/или иных представителей Подрядчика, указанных в пункте 13.1 Договора, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику соответствующую сумму штрафа и/или убытков и/или морального вреда (смотря что применимо), взысканных с Заказчика, на основании требования Заказчика в течение пяти рабочих дней с момента получения Подрядчиком такого требования.

14.Сверка расчетов

14.1.С целью сверки и подтверждения взаимных обязательств Стороны вправе проводить сверку взаимных расчётов

14.2. Стороны обязуются по требованию одной из Сторон проводить сверку взаимных расчётов с составлением Актов сверки взаимных расчётов. Акты сверок взаимных расчётов подлежат подписанию уполномоченными лицами. Сторона, получившая акт сверки взаиморасчётов, обязана подписать его и направить другой Стороне не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента его получения.

14.3. Оправка, получение актов сверок взаимных расчётов осуществляется с использованием следующих адресов электронной почты:

Заказчик:

для получения актов сверок взаимных расчётов: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

для отправки: любой адрес электронной почты с доменом @baltika.com.

Подрядчик:

для получения актов сверок взаимных расчётов:      ;

для отправки:      .

Датой получения акта сверки взаимных расчётов считается день отправления акта сверки взаиморасчётов посредством электронной почты

14.4. Стороны признают, что акты сверки взаимных расчётов, отправленные с указанных адресов электронной почты, считаются исходящими от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон, имеют обязательную для обеих сторон силу и являются письменным доказательством в соответствии со ст. 75 АПК РФ.

14.5. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех случаях несанкционированного доступа к их электронным ящикам. Исполнение, произведённое Стороной Договора в отсутствие у неё такого уведомления, признается надлежащим и лишает вторую Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

Приложения к Договору

15.1 Все приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными лицами обеих сторон, составляют его неотъемлемую часть:

Приложение 1

Раздел № 1.1 Форма спецификации на выполнение работ;

Раздел № 1.2 Порядок взаимодействия с Подрядчиком, осуществляющим свою деятельность на территории и объектах Заказчика, по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

Раздел № 1.3 Должная осмотрительность и привлечение третьих лиц.

16.Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 к Договору №       от «     »       20   г.

Раздел № 1.1 Форма спецификации на выполнение работ

СПЕЦИФИКАЦИЯ №

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Дата

Заказчик:

Адрес выполнения работ:

Характер работ:

Основные требования к выполнению работ:

Стоимость услуг

- Посмотреть таблицу с данными

Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ:

- окончание выполнения работ:

Стороны настоящим подтверждают, что, если в дату начала выполнения работ и/или в течение согласованного Сторонами выше срока их выполнения, погодно-климатические условия не позволят выполнить работы таким образом, чтобы их результат соответствовал условиям Договора и/или нормативно-техническим требованиям, Подрядчик вправе с согласия Заказчика отложить начало (или приостановить) выполнения работ до наступления благоприятных условий для их начала (или возобновления).Согласие Заказчика на перенос начала выполнения работ (его приостановку) должно быть направлено Заказчиком посредством электронной почты по адресу: ********@**** в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующего электронного запроса от Подрядчика, направляемого по адресу: ******@*******. Аналогичным способом Заказчик направляет Подрядчику отказ от переноса начала выполнения работ (их приостановки).

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел № 1.2

Порядок взаимодействия с Подрядчиком, осуществляющим свою деятельность на территории/объектах Заказчика, по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды

С целью предупреждения рисков, угрожающих жизни и здоровью людей, состоянию окружающей среды, качеству пищевой продукции, Заказчик устанавливает в настоящем Приложении к договору обязательные требования в области охраны труда (ОТ), промышленной и пожарной безопасности (ППБ), охраны окружающей среды (ООС) к Подрядчику. Приложение является неотъемлемой частью договора, заключаемого с Подрядчиком, и его положения подлежат выполнению Подрядчиком при осуществлении деятельности на территории/объектах Заказчика.

При нахождении на территории/объектах Заказчика Подрядчик должен руководствоваться применимыми требованиями законодательных и нормативных правовых актов РФ в области ОТ, ППБ. Перечень применимых требований законодательных и нормативных правовых актов РФ в области ОТ, ППБ, ООС согласовываются Заказчиком и Подрядчиком перед началом производства работ (оказания услуг) по договору.

Общие условия

• Все работники Подрядчика, перед началом производства работ (оказания услуг по договору) должны быть ознакомлены в формате вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности уполномоченным представителем Заказчика в соответствии с утверждёнными программами.
• В соответствии с требованиями часть 28 ст.214 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ, Подрядчик до начала производства работ (оказания услуг) по договору обязан перед началом производства работ (оказания услуг) согласовать с Заказчиком мероприятия (далее по тексту - План мероприятий) по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе работников Подрядчика, производящих работы (оказывающих услуги) на территории Заказчика. В ходе согласования Плана мероприятий Подрядчик совместно с Заказчиком определяют:
• характерные для запланированных по договору работ риски для жизни и здоровья людей, меры управления этими рисками (используя планы производства работ и результаты оценок рисков);
• требования отдельных локальных нормативных актов Заказчика в области ОТ, действующих на территории объекта (например, по организации работ повышенной опасности с выдачей наряд-допусков);
• требования к периодичности и проведению Заказчиком и Подрядчиком инспекций (проверок, обходов) в ходе выполнения работ по договору.
• Подрядчик до начала производства работ (оказания услуг) по договору обязан ознакомить под роспись работников Подрядчика, производящих работы (оказывающих услуги) на территории Заказчика.
• Перед непосредственным началом производства работ (оказания услуг по договору) Заказчиком проводится:
• проверка наличия и актуальности необходимых разрешительных документов Подрядчика на право выполнения отдельных видов работ, например работ повышенной опасности (согласно требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов РФ);
• проверка наличия у Подрядчика документов о соответствии требованиям безопасности и постановки на учет (регистрации), записей о проведении периодических обязательных инспекций (осмотров) оборудования (согласно требованиям законодательных и нормативных правовых актов РФ);
• проверка наличия документов, подтверждающих компетентность и квалификацию работников Подрядчика для производства работ (оказания услуг по договору)
• ознакомление работников Подрядчика с актуальной редакцией И▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьИнструкция «Обеспечение безопасности подрядчиков, осуществляющих свою деятельность в интересах и на территории/объектах ООО «Пивоваренная компания «Балтика»», а также ознакомление с актуальной версией регламента Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСтандарт системы предупреждающей блокировки LOTO, в том случае, если работники Подрядчика оказывают услуги по ремонту, техническому и сервисному обслуживанию технологического оборудования Заказчика.
• Перед началом производства работ (оказания услуг по договору) в соответствии с согласованным сторонами Планом мероприятий Подрядчик и Заказчик определяют и в дальнейшем совместно на регулярной основе отслеживают показатели результативности деятельности Подрядчика в области ОТ и ППБ (например, кол-во случаев оказания первой помощи и предпосылок (near-miss) выявленных зарегистрированных Подрядчиком, количество опасных действий и положительных наблюдений сделанных сотрудниками Заказчика для работников Подрядчика и т.п. показатели).
• Если по условиям договора к выполнению работ (оказанию услуг) может быть привлечена 3-я сторона, то Подрядчик обязан включить в договор с 3-й стороной все требования настоящего Порядка, содержащиеся в разделах 1-14.

Общие требования по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

• При выполнении работ Подрядчиком на территории Заказчика ответственные представители Заказчика и Подрядчика оформляют акт-допуск для производства работ на территории Заказчика в соответствии с установленными локальными актами Заказчика и требований законодательных и нормативных правовых актов РФ.
• При осуществлении деятельности на территории/объектах Заказчика, переданных Подрядчику по акту-допуску, выдачу нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности осуществляет Подрядчик, с обязательным согласованием выдаваемых наряд-допусков с уполномоченным представителем Заказчика, в соответствии с положениями действующей на территории/объекте Заказчика Инструкции И▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Обеспечение безопасности подрядчиков, осуществляющих свою деятельность в интересах и на территории/объектах ООО «Пивоваренная компания «Балтика», регламентирующей требования к процессу управления деятельностью подрядных организаций.
• При осуществлении деятельности на территории/объектах Заказчика, связанной с проведением работ повышенной опасности, включенных в Перечень работ повышенной опасности определенных приказом по филиалу Заказчика, или указанных в Приложении №2 Приказа Минтруда РФ № 776н от 29.10.2021 года, оформление наряда-допуска осуществляется Подрядчиком с обязательным согласованием выдаваемых наряд-допусков с уполномоченным представителем Заказчика. При выполнении работ повышенной опасности на территории/объектов Заказчика относящихся к опасным производственным объектам оформление и выдача наряд-допуска на такие работы осуществляется уполномоченным лицом Заказчика.
• Подрядчик гарантирует обеспечение безопасности и соблюдение требований законодательных и нормативных правовых актов РФ в области ОТ, ППБ, а также, применимых требований локальных нормативных актов Заказчика при выполнении Подрядчиком работ повышенной опасности.
• Для поддержки своей деятельности на территории/объекте Заказчика Подрядчик должен назначить распорядительным документом организации и обеспечить постоянное присутствие на месте проведения работ сотрудника, ответственного за ОТ и ППБ.
• Если численность персонала Подрядчика на территории/объекте Заказчика превышает 25 человек единовременно, Подрядчик обязан назначить (привлечь по договору), как минимум, одного специалиста по охране труда и пожарной безопасности, который будет осуществлять контроль соблюдения требований безопасности при организации и выполнении работ работниками Подрядчика на территории/объекте Заказчика..
• Квалификация сотрудников Подрядчика, назначаемых ответственными за ОТ и ППБ на территории/объекте Заказчика, должна соответствовать требованиям законодательных и нормативных правовых актов РФ в области ОТ, ППБ, (например, если требуется профессиональная квалификация для организации и проведения определенного вида работ и при руководстве определенным количеством людей).
• Сотрудник Подрядчика, назначенный ответственным за ОТ и ППБ на территории/объекте Заказчика, должен присутствовать на нем постоянно при выполнении работ по договору (по согласованному с Заказчиком режиму работы Подрядчика). Все задания на выполнение работ поступают работникам Подрядчика только от их непосредственного руководителя (не персонала Заказчика).
• При оказании услуг на территории/объекте Заказчика Подрядчик обязан обеспечить:
• до начала оказания услуг предоставление документов на право проведения работ. В комплект предоставляемых документов входят внутренние распорядительные документы, договоры, паспорта на оборудование, паспорта безопасности химических веществ, материалы, протоколы, проекты, планы, порядки, инструкции, свидетельства, лицензии, разрешения, сертификаты, декларации, реестры, журналы, акты, технологические карты, регламенты и иные документы, подтверждающие право проведения работ и безопасность проводимых работ. Перечень предоставляемых документов определяется Заказчиком.
• соблюдение требований законодательных и нормативных правовых актов РФ в области ОТ, ППБ, устанавливающих правила оказания услуг (выполнения отдельных видов работ) на объекте;
• принятие незамедлительных мер по обеспечению безопасности людей, включая приостановку оказания услуг (выполнения работ) и эвакуацию людей, в случае возникновения угрозы их безопасности;
• следование работниками Подрядчика согласованным с Заказчиком методам выполнения работы, заблаговременное сообщение Заказчику о необходимости изменений этих методов; немедленную остановку работ при выявлении несогласованных с Заказчиком изменений;
• информирование Заказчика о вновь выявленных рисках (опасных условиях) и происшествиях (согласно Инструкции И▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Обеспечение безопасности подрядчиков, осуществляющих свою деятельность в интересах и на территории/объектах ООО «Пивоваренная компания «Балтика» );
• участие представителей Подрядчика в расследовании всех происшествий с работниками Подрядчика на территории/объекте Заказчика, повлекших за собой оказание медицинской помощи, ограничение трудоспособности или временную нетрудоспособность;
• обязательное выполнение мероприятий, сформированных по результатам расследования происшествий, указанных в п. 2.9.6 и предоставление отчета об их выполнении;
• недопуск на территорию/объект Заказчика и своевременное отстранение от работы работников Подрядчика, находящихся в состоянии опьянения, при выявлении фактов употребления ими алкоголя, наркотических средств, психотропных, потенциально опасных психоактивных, одурманивающих или иных вызывающих опьянение веществ;
• обеспечить соблюдение работниками Подрядчика установленного в соответствии с требованиями ТК РФ режима труда и отдыха;
• оформление нарядов-допусков на проведение работ повышенной опасности на участках, переданных по акту-допуску (согласно действующему на объекте Заказчика локальному нормативному акту и утвержденному приказом перечню видов работ повышенной опасности, на которые выдаются наряд-допуски и т.п.), а также осуществлять контроль за их проведением (с учетом требований действующего на объекте Заказчика локального нормативного акта, регламентирующего порядок организации и выполнения работ повышенной опасности);
• наличие и применение требуемого количества исправных и прошедших поверку в качестве средств измерения приборов контроля содержания вредных веществ при проведении работ в замкнутых пространствах, газоопасных и других видах работ, при которых возможна загазованность рабочих мест;
• обслуживание и эксплуатацию машин, оборудования, установок, подконтрольных органам государственного надзора, в соответствии с требованиями соответствующих законодательных и нормативных правовых актов РФ в области ОТ, промышленной и пожарной безопасности;
• наличие в необходимом количестве исправного и сертифицированного (если требуется подтверждение соответствия) оборудования и средств индивидуальной защиты для обеспечения безопасности работников при выполнении определенных видов работ, например, первичные средства пожаротушения, средства защиты от падения, СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания) с автономной подачей воздуха, вентиляционное оборудование, оборудование для спасения и эвакуации и др.;
• обозначение и ограждение соответствующим образом зоны выполнения работ повышенной опасности для предотвращения проникновения в них не привлеченных к этим работам лиц и транспортных средств;
• своевременное информирование Заказчика о всех используемых химических веществах и материалах и предоставление паспортов безопасности этих веществ/материалов; включение операций с этими веществами/материалами в оценки рисков; хранение жидких веществ/материалов в зонах, обеспеченных системами локализации разливов (например, сборные лотки, помещения с непроницаемыми полами); перемещение и хранение жидких веществ/материалов только в герметично закрывающейся упаковке, в которой эти вещества и материалы получены от производителя с сохранением на упаковке всей первоначально размещенной на ней производителем информации; запрет на использование персоналом Подрядчика вторичной упаковки для хранения и транспортировки жидких химических веществ и материалов, не имеющей информации о названии вещества, концентрации вредных и опасных веществ, свойствах;
• оборудование, приспособления и инструменты, которые будут использоваться Подрядчиком при выполнении работ, соответствовали их назначению, а также обеспечение их рабочего состоянии, соответствия применимым нормативным и законодательным требованиям;
• прохождение работниками Подрядчика медицинских освидетельствований (осмотров) в соответствии с работами, которые они будут выполнять на объекте Заказчика, и предоставление Заказчику информации об отсутствии у этих работников медицинских противопоказаний к выполнению работ по договору (предоставить копии медзаключений или письмо, содержащее гарантии выполнения этого требования);
• привлечение к выполнению работ по договору на объекте Заказчика работников Подрядчика соответствующей квалификации и предоставление копий документов, подтверждающих наличие у работников Подрядчика необходимой квалификации (профессионального и дополнительного образования, профессионального обучения в соответствии с требованиями соответствующих законодательных и нормативных правовых актов РФ в области ОТ, промышленной и пожарной безопасности). Конкретный перечень требований к квалификации работников Подрядчика (например, к персоналу, допущенному к управлению самоходными машинами, различными видами промышленного транспорта), зависит от перечня услуг (работ), который будет включен в договор и должен быть передан Заказчиком Подрядчику вместе с каталогом работ;
• необходимые виды обучения работников Подрядчика по ОТ, включая инструктажи по ОТ, стажировки на рабочем месте, обучение, по ОТ в том числе, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим и по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, которые работники Подрядчика будут выполнять по договору на территории/объекте Заказчика;
• по требованию Заказчика отстранение/запрет доступа на территорию Заказчика любого работника Подрядчика или привлекаемого им третьего лица при несоответствии квалификации работника выполняемым должностным/профессиональным обязанностям, при отсутствии документов, подтверждающих прохождение необходимых обучения, стажировки, инструктажей, аттестации и проверки знаний в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, а также за нарушение работником и привлекаемым им третьими лицами требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.
• ознакомление работников Подрядчика с рисками, характерными для работ, которые работники Подрядчика будут выполнять на территории/объекте Заказчика, мерами управления этими рисками;
• проведение предрейсовых (при необходимости послерейсовых) медицинских осмотров работников Подрядчика, допущенных к управлению транспортными средствами на территории/объекте Заказчика;
• соблюдение работниками Подрядчика требований регламента Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСтандарт системы предупреждающей блокировки, регламентирующего порядок блокировки/маркировки оборудования;
• взаимодействие с персоналом Заказчика при разработке и определении безопасных способов выполнения работ по договору, а также, при проведении персоналом Заказчика наблюдений (поведенческих аудитов безопасности).
• При оказании услуг на территории/объектах Заказчика Подрядчик должен обеспечивать устранение нарушений, выявленных Заказчиком при проведении обходов, проверок, инспекций (в сроки, согласованные Сторонами) и обеспечить своевременное письменное уведомление (отчет) об их устранении, в течение 1 рабочего дня с момента устранения.
• В случае нарушения/невыполнения Подрядчиком требований по ОТ, ППБ, повлекших причинение ущерба Заказчику или третьим лицам (повреждение коммуникаций, зданий, сооружений и пр. имущества, принадлежащего Заказчику или третьим лицам), Подрядчик возмещает Заказчику или третьим лицам причиненный ущерб в размере, порядке и сроки, установленные законодательными актами РФ и/или договором.
• Подрядчик несет полную ответственность за сохранность принадлежащих ему материальных ценностей, техники, оборудования и инструментов, находящихся на территории Заказчика.

Требования к оборудованию, материалам, рабочим местам и безопасному производству работ.

• Подрядчик обязан декларировать и обеспечить функционирование принципа отказа от опасной работы, вмешательства в опасные ситуации и отказа от выполнения работ, если существует угроза здоровью, безопасности или окружающей среде.
• Подрядчик обязан обеспечить технически исправное состояние оборудования, машин, механизмов, вагончиков, инструмента, приспособлений, оснастки и иного оборудования (далее – оборудование) и материалов, используемых для исполнения договора. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить документацию (паспорта оборудования, свидетельства/декларации соответствия, журналы осмотра/испытаний, инструкции по эксплуатации и иные документы), подтверждающие качество и безопасность применяемого оборудования и материалов. При отсутствии надлежащих документов на оборудование, надлежащей маркировки оборудования, а также при несоответствии оборудования представленным документам – применение оборудования запрещается.
• Размещение оборудования на месте исполнения договора заранее согласовывается с представителем Заказчика.
• Места выполнения работ, а также проезды и проходы к ним должны содержаться Подрядчиком в чистоте и порядке, очищаться от мусора, не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.
• На месте выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить предупреждение и защиту людей от контакта с вредными и опасными производственными факторами, связанными с исполнением договора (воздействие вредных и опасных веществ, падение в результате поскальзывания/спотыкания, падение с высоты, падение предметов, удары предметами и о предметы, защемление/зажатие, поражение электрическим током и т.д.), при необходимости установить ограждения, знаки безопасности и обеспечить освещение. При организации перемещения своих работников Подрядчик обязан руководствоваться требованиями локально-нормативных актов Заказчика по безопасному передвижению. В случае передачи территории по акту-допуску Подрядчику Заказчиком, Подрядчик несет ответственность за отсутствие скользких поверхностей, включая чистку от снега и льда до асфальта/твердого покрытия, отсутствие мусора и посторонних предметов, отсутствие повреждений твердого покрытия на путях передвижения.
• Использование Подрядчиком и привлекаемыми им субподрядными организациями оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, правил по охране труда, федеральных норм и правил, а также иных требований действующего законодательства РФ.
• Все оборудование, используемое Подрядчиком и привлекаемыми субподрядными организациями, должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.
• Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие, сигнальные приспособления и приборы), а также с превышением рабочих параметров выше/ниже предусмотренных документацией (паспортом, проектом, регламентом и др.) запрещается.

Требования к соблюдению трудовой дисциплины.

• Подрядчик обязан обеспечить соблюдение всеми работниками и иными лицами, привлекаемыми для исполнения договора, правил поведения, запретов и требований, , а также мероприятий из согласованного Заказчиком и Подрядчиком Плана мероприятий.
• Подрядчик обязан не допускать своими работниками и работниками третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, действий, которые могут повлечь причинение вреда здоровью, жизни людей и/или причинения ущерба имуществу Заказчика и/или третьих лиц (проведение игр с оборудованием, инструментами, опасные развлечения и пр.) на территории Заказчика.
• Подрядчик обязан обеспечить незамедлительное информирование о возможных сбоях (неполадках) при проведении работ и/или конфликтах с другими Подрядчиками или с персоналом Заказчика..
• Подрядчик обязан обеспечить корректное поведение своих работников и привлеченных им третьих лиц, не допускать угроз, оскорблений и иных проявлений агрессии по отношению друг к другу, к работникам Заказчика и его Исполнителей и лицом, обеспечивающим контроль соблюдения требований Заказчика в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.
• В случае обращения представителя Заказчика, работник Подрядчика или привлеченного им третьего лица обязан представиться (сообщить название организации, работником которой он является, свои должность/профессию, фамилию, имя и отчество).

Требования к организации прохождения работниками медицинских осмотров, обязательного психиатрического освидетельствования.

• Подрядчик обязан организовать прохождение медицинского осмотра всех работников (100%) в медицинских учреждениях до начала работ (с учетом выполняемой ими работы и профессии) в соответствии с Приказом Минздрава России от 28.01.2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; иными действующими законодательными актами РФ.
• Подрядчик обязан обеспечить прохождение своими работниками и работниками привлекаемых им третьих лиц всех применимых видов обязательных медицинских осмотров (предварительные, периодические, предсменные, предрейсовые, послесменные, послерейсовые медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования) и наличие у персонала Подрядчика и привлекаемых им субподрядными организациями медицинских заключений установленного образца, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также предоставление указанных заключений Заказчику по первому требованию.
• Подрядчик обязан обеспечить прохождение своими работниками и работниками привлекаемых им третьих лиц медицинского осмотра в медицинском пункте Заказчика перед началом выполнения работ повышенной опасности (работы на высоте, работы в замкнутом пространстве) на ежедневной основе.
• Подрядчик обязан не допускать своих работников и работников привлеченных им третьих лиц, имеющих медицинские противопоказания к выполнению работ либо не имеющих медицинского заключения на допуск к определенному виду работ.
• По требованию Заказчика Подрядчиком перед началом исполнения договора, а также во время его исполнения, работником Подрядчика или работником привлекаемого Подрядчиком третьего лица должны быть предоставлена информация, подтверждающая отсутствие у работников медицинских противопоказаний для видов работ, для которых прохождение медицинских осмотров в соответствии с действующим законодательством РФ является обязательным.
• По требованию Заказчика Подрядчик обязан отстранить, а при необходимости удалить с территории Заказчика любого работника Подрядчика или привлекаемого им третьего лица, имеющих медицинские противопоказания к выполнению работ.
• До начала работ Подрядчик обязан обеспечить за свой счет в месте проведения работ наличие средств оказания первой помощи (включая аптечки первой помощи) в объемах и качестве, необходимом и достаточном для оказания первой помощи персоналу Подрядчика и привлекаемых им третьих лиц в случае происшествия.

Требования по обеспечению и применению средств индивидуальной защиты.

• Подрядчик обязан обеспечить наличие у всех работников и иных лиц, привлекаемых для исполнения договора, исправных средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ), соответствующих размерам работников, вредным и/или опасным производственным факторам выполняемых работ/оказываемых услуг и их правильное применение во время проведения работ или нахождения на территории Заказчика.
• Подрядчик обязан обеспечить соблюдение всеми работниками и иными лицами, привлекаемыми им для исполнения договора, требований, определенных Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами", а также иными действующими законодательными актами РФ и согласованным Планом мероприятий.
• Работники Подрядчика и иных лиц, привлекаемых Подрядчиком для выполнения договора должны применять:
• Во время проведения работ или нахождения на территории Заказчика, за исключением зон, в которых применение СИЗ не является обязательным по решению Заказчика:
• спецодежду с логотипом и названием своей организации, 2 класса согласно ГОСТ 12.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, либо спецодежду вместе с жилетом сигнальным 2 класса (рекомендуется нанесение логотипа и названием своей организации. Цветовая гамма материалов специальной одежды и жилета сигнального Заказчика должна отличаться используемой Подрядчиком);
• закрытую (без перфорации) спецобувь с защитным подноском;
• каскетку защитную, а при проведении работ повышенной опасности каску защитную с подбородочным ремнем;
• перчатки защитные, для исключения риска травмирования рук;
• очки защитные, в зависимости от вида выполняемых работ.
  • При работе в холодный период года на наружных установках и в неотапливаемых помещениях дополнительно:
• утепленную спецодежду, с логотипом и названием своей организации, со 2 класса согласно ГОСТ 12.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, либо спецодежду вместе с жилетом сигнальным 2 класса (рекомендуется нанесение логотипа и названия своей организации);
• закрытую утепленную спецобувь с защитным подноском;
• перчатки или рукавицы рабочие утепленные;
• шапку и/или подшлемник, при выполнении работ на улице с обязательным использованием защитной каски с подбородочным ремнем.
  • При нахождении в зоне работ с повышенным уровнем шума дополнительно: беруши или наушники противошумные.
  • При выполнении работ, связанных с наличием пыли или аэрозоли в воздухе рабочей зоны дополнительно:
• СИЗОД с фильтрующей лицевой маской противоаэрозольный либо маску со сменными фильтрами, обеспечивающими защиту.
  • При выполнении работ с химическими веществами и материалами необходимо использовать СИЗ из указаний паспортов безопасности химической продукции.
• При выполнении работ на территории Заказчика работники Подрядчика и иных лиц, привлекаемых Подрядчиком для выполнения договора, должны применять СИЗ в соответствии с требованиями разрешительной и организационно-технологической документации на работы (например, инструкция, план производства работ, наряд-допуск), а также в соответствии с предписывающими знаками безопасности, размещенными в местах проведения работ.

6.5. СИЗ работников Подрядчика либо привлекаемых им третьих лиц должны применяться в соответствии с инструкциями по эксплуатации завода-изготовителя. Маркировка СИЗ должна быть читаема. СИЗ с истекшим сроком эксплуатации или СИЗ с дефектами, при наличии которых их эксплуатация запрещена, должны быть заменены новыми и удалены с территории Заказчика Подрядчиком..

6.6. Во избежание травм рук, работники Подрядчика либо привлекаемых им третьих лиц обязаны иметь соответствующую характеру работ защиту СИЗ рук от механических воздействий (истирания, проколов, порезов, вибрации, ударов предметами и о предметы); от повышенных температур (теплового излучения, открытого пламени, искры, брызг расплавленного металла, окалины, контакта с нагретыми поверхностями с соответствующими диапазонами температур); от пониженных температур; пыли; растворов кислот и щелочей; воды и растворов нетоксичных веществ; органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе; нефти, нефтепродуктов, масел, жиров; вредных биологических факторов (микроорганизмов).

Общие требования по вопросам охраны окружающей среды

• При оказании услуг по сбору и удалению отходов, образовавшихся в процессе деятельности, Подрядчик обязан не допускать загрязнения почвы, стоков опасными химическими веществами, отходами, а также обеспечить оснащение мест временного хранения отходов в соответствии с применимыми требованиями экологических и санитарных норм и правил.
• Используемые при оказании услуг материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах оказания услуг должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.
• Перед началом оказания услуг Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком схемы мест складирования материалов, мест производства работ, мест установки техники и агрегатов, мест подключения к источникам электро- и водоснабжения, способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд, мест сбора и временного хранения отходов.
• При оказании услуг на объектах Заказчика Подрядчик обязан:
• осуществлять оказание услуг в соответствии с техническим заданием и положениями договора, проектной и организационно-технологической документацией, регламентами Заказчика, с учетом требований природоохранного законодательства, требований экологической безопасности, принятых у Заказчика и доведенных до Подрядчика при проведении инструктажей;
• складировать оборудование, сырье и материалы, используемые в ходе оказания услуг и выполнения работ, в специально отведенных местах, согласованных с Заказчиком;
• хранить кислоты, едкие жидкости, нефтепродукты, лакокрасочные материалы и прочие летучие вещества только в закрытых емкостях с плотно притертой крышкой, не допуская их проливов и утечек;
• использовать спецтехнику, грузовой и легковой автотранспорт, прошедший установленный контроль содержания вредных веществ в выхлопных газах;
• осуществлять стоянку всего используемого автотранспорта и спецтехники в специально отведенных местах, имеющих твердое водонепроницаемое покрытие;
• производить мойку всего используемого автотранспорта только на специализированных автомойках;
• экономно использовать энергоресурсы и воду, не допускать работу вхолостую энергопотребляющего оборудования;
• соблюдать чистоту на территории, выделенной для оказания услуг, и подъездных дорогах, не допуская их загрязнения и захламления;
• собирать и накапливать образовавшиеся в ходе оказания услуг отходы в специально отведенных для этого местах, согласованных с Заказчиком;
• осуществлять сбор отходов только в исправную, специально предназначенную для данного вида отходов, тару;
• предусматривать защиту отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра, если они способны вызвать пыление или иное загрязнение территории;
• обеспечивать своевременный вывоз отходов, не допуская переполнения тары для их хранения;
• осуществлять транспортирование отходов специальными машинами, исключающими возможность потерь по пути следования, загрязнения окружающей среды, а также создания аварийных ситуаций;
• оказывать услуги с минимальным ущербом почвенному и растительному покрову, а также зеленым насаждениям;
• производить компенсацию всех финансовых затрат и убытков, причиненных Заказчику и возможной третьей стороне по локализации, ликвидации экологических последствий инцидентов и аварий, произошедших по вине Подрядчика;
• во всех случаях нарушения природоохранительного законодательства, имевших место при оказании услуг, осуществлять незамедлительное информирование представителя Заказчика (ответственного Подрядчика по договору) и/или лица, ответственного за экологическую безопасность Заказчика.
• При оказании услуг на объектах Заказчика Подрядчику запрещается:
• захоронение/сжигание отходов производства и потребления, загрязнение и захламление площадок оказания услуг и прилегающих к ним территорий;
• использование в производстве материалов и веществ, не имеющих паспорта безопасности;
• использование строительных материалов и оборудования, не отвечающих, в том числе и требованиям промышленной, пожарной, санитарной и экологической безопасности;
• сброс в системы канализации и на почву отходов, химических растворов, эмульсий и других веществ;
• уничтожение или повреждение зеленых насаждений на территории объектов и в пределах санитарно-защитной зоны, если это не предусмотрено проектом производства работ;
• хранение отработанных ртутьсодержащих приборов и ламп под открытым небом, без тары, а также их сбор и накопление совместно с другими отходами.
• Подрядчик несет полную ответственность за нарушения требований законодательства РФ в сфере природопользования и охраны окружающей среды, допущенные при оказании услуг. Ущерб, причиненный Заказчику, такими нарушениями в том числе, но не ограничиваясь штрафы, претензии, выплаты по искам подлежит возмещению Подрядчиком в полном объеме. .
• Вывоз отходов производится в соответствии с условиями договора с Подрядчиком и с законодательными требованиями РФ. В случае вывоза отходов силами Подрядчика место временного накопления отходов, а также, способ дальнейшего обращения с отходами, должны быть предварительно согласованы Подрядчиком с Заказчиком.

Общие требования по вопросам безопасности пищевой продукции (далее по тексту - БПП)

• Запрещается нахождение в зоне производства и высокого уровня гигиены без соответствующей санитарной одежды.
• Грузовые отделения транспортных средств, контейнеры и емкости, используемые для перевозки (транспортирования) пищевой продукции, должны обеспечивать возможность поддержания условий транспортирования и (или) хранения пищевой продукции. Конструкция грузовых отделений транспортных средств и контейнеров должна обеспечивать защиту пищевой продукции от загрязнения, проникновения животных, в том числе грызунов и насекомых, обеспечивать проведение очистки, мойки, дезинфекции. Не допускается к использованию транспорт, имеющий следующие недостатки: посторонний, резкий запах; деревянные полы и борта с прогнившими участками; кузов (цистерна) специального назначения, не предназначенный для перевозки пищевой продукции.
• Уборка производственных помещений должна осуществляться с применением моющих и дезинфицирующих средств, имеющих свидетельства о государственной регистрации, сертификаты соответствия и разрешения для использования на пищевом предприятии, согласованных с Заказчиком.
• При оказании услуг, связанных с технологическим оборудованием, должны применяться материалы и технологии, предназначенные для пищевого использования, устойчивые к коррозии, совместимые с производимой продукцией, чистящими, моющими и дезинфицирующими средствами.
• В случае нарушения/невыполнения Подрядчиком (требований по БПП, повлекшее причинение ущерба Заказчика или третьим лицам (выпуск некачественной или небезопасной продукции), Подрядчик возмещает Заказчика или третьим лицам причиненный ущерб в сроки, установленные законодательными актами РФ.

Общие требования по осуществлению деятельности с привлечением автотранспорта

• Привлекаемый Подрядчиком для осуществления деятельности на территории Заказчика автотранспорт и спецтехника (транспортные услуги по перевозке грузов, механизированная уборка территории от снега и мусора, грузоподъемные, монтажные, такелажные работы, работы по устройству траншей и котлованов) Подрядчика должны быть в технически исправном состоянии, регулярно проходить технический осмотр в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов РФ. Подлежащий регистрации в органах Ростехнадзора и Гостехнадзора транспорт должен быть зарегистрирован в установленном порядке.
• На территорию Заказчика допуск мобильных подъемных сооружений Подрядчика (субподрядчика) разрешен только при выполнении следующих условий:
• наличие свидетельства о регистрации в Ростехнадзоре,
• наличие у водителя (машиниста) автокрана, автовышки и другой спецтехники путевого листа с отметкой медицинского работника и ответственного лица за выпуск транспортного средства на линию,
• наличие документов, подтверждающих прохождение частичного и полного технического освидетельствования транспортного средства (далее по тексту – ТС) .
• На территории Заказчика при осуществлении деятельности привлеченному автотранспорту и спецтехнике Подрядчика запрещается:
• останавливаться и стоять вблизи зданий, сооружений входящих в состав ОПО (опасный производственный объект, далее по тексту – ОПО) Заказчика (не ближе 15 метров от ОПО), вне обозначенных на схеме движения по территории предприятия мест стоянки, на пешеходных дорожках и переходах, железнодорожных переездах, обозначенных соответствующими знаками и разметкой;
• стоять вне зон ожидания загрузки\выгрузки, зон погрузки и выгрузки на внутриплощадочных проездах;
• оставлять на стоянке автотранспорт без постановки на ручной тормоз и без использования противооткатного устройства во время погрузки-разгрузки;
• проводить любые ремонтные работы ТС. В случае поломки автотранспорта не приступать к его ремонту – незамедлительно сообщить об этом ответственному Подрядчику по договору со стороны Заказчика или ответственному лицу Заказчика, осуществившему допуск автотранспорта на территорию предприятия;
• проезжать по газонам, тротуарам и отмосткам зданий и сооружений;
• нарушать требования дорожных знаков и разметки, размещенных на территории предприятия;
• включать устройства автоматической подачи груза на погрузке и выгрузке в отсутствие представителя Заказчика;
• водителям ТС, прибывшим на территорию Заказчика для погрузки и разгрузки, самостоятельно использовать оборудование на погрузочных доках (открывать и закрывать), использовать ручные и электрические тележки, а также автоматические устройства загрузки и выгрузки вторичных продуктов;
• производить грузоподъемные работы без ограждения зоны производства работ;
• производить уборку снега, механизированную чистку и мойку на территории без согласования ответственного Подрядчика по договору со стороны Заказчика или лиц, которые обязаны осуществлять регулировку движения автотранспорта (при наличии такого требования в договоре);
• движение гусеничных транспортных средств по территории Заказчика без принятия соответствующих мер по защите дорожного покрытия от возможных повреждений;
• перемещение по территории Заказчика, без соответствующей спецодежды и спецобуви (запрещена открытая обувь – открытый носок и пятка), без сигнального жилета и вне отведенных для передвижений мест;
• осуществлять в салоне или кабине автотранспорта перевозку по территории предприятия Заказчика третьих лиц, и животных;
• выполнять работы на высоте (в кузове, на автоцистернах) без применения предназначенных для этого средств доступа и без средств защиты от падения (в специально оборудованных местах);
• проводить мойку и чистку автотранспорта, в том числе, очистку транспортных средств от снега на высоте, с использованием подручных средств, с подъемом на верхние части кабины и фургона грузовых транспортных средств и спецтехники.
• В случае повреждения имущества Заказчика или имущества третьих лиц при маневрировании автотранспорта/спецтехники (другой автотранспорт, дорожные ограждения, газоны, тротуары, ворота, шлагбаумы, элементы зданий и сооружений) работник Подрядчика обязан незамедлительно прекратить движение и известить о происшествии ответственного Подрядчика по договору со стороны Заказчика, или ответственное лицо Заказчика, осуществившее допуск автотранспорта на территорию предприятия. В случае установления в действиях Подрядчика наличия вины, последний несет полную материальную ответственность за причиненный ущерб и обязан полностью возместить ущерб Заказчику или третьему лицу.

Расследование аварий, происшествий, несчастных случаев

• Подрядчик проводит расследование аварий, происшествий, несчастных случаев произошедших во время выполнения работ (оказания услуг) по договору на территории/объектах Заказчика, с работником(-ами) Подрядчика, в соответствии законодательством РФ и положениями соответствующего локального нормативного акта Заказчика.
• Работник Подрядчика обязан незамедлительно (не позднее, чем через 30 минут после события, или выявления его последствий) предоставить информацию о происшествии/аварии/несчастном случае/возгорании (в т. ч. сопровождающихся залповыми/аварийными выбросами, сбросами, загрязнением почвы, поверхностных и грунтовых вод, сверхлимитным образованием отходов на территории/объектах Заказчика).
• Заказчик сохраняет за собой право проведения осмотра транспортных средств Подрядчика при въезде и выезде с территории Заказчика, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ и локальными нормативными актами Заказчика, регламентирующими порядок проведения подобных осмотров.

Права и обязанности Заказчика в области обеспечения требований ОТ, ППБ при осуществлении деятельности Подрядчика на территории/объектах Заказчика

• При предоставлении территории, объектов для выполнения работ (оказания услуг) по договору Подрядчику Заказчик обязан:
• предоставить Подрядчику документированную информацию о передаваемых по акту-допуску объектах, оборудовании, зданиях или сооружениях (технологические схемы, электрические схемы и пр.), в объеме необходимом и достаточном для выполнения Подрядчиком своих обязательств по договору. Конкретный перечень информации предоставляется Подрядчику Заказчиком (ответственным Подрядчиком по договору со стороны Заказчика) на основании письменного запроса Подрядчика, содержащего точный перечень необходимых документов и формат их предоставления (электронный и/или на бумаге);
• проинформировать работников Подрядчика о профессиональных рисках, воздействию которых они могут подвергнуться в процессе выполнения работ (оказания услуг) по договору на данном объекте, об условиях труда по результатам специальной оценки труда и оценки профессиональных рисков, а также о местах расположения аптечек первой помощи, набором для промывки глаз, аварийных душей безопасности, мест для хранения СИЗ, оборудования, материалов и приспособлений;
• предоставить работникам Подрядчика места для хранения СИЗ, оборудования, инструмента и приспособлений;
• обеспечить работникам Подрядчика возможность осуществления безопасного подключения инструмента/оборудования к соответствующим коммуникациям и сетям, регламентировав порядок такого подключения и авторизованный для этого персонал Подрядчика;
• Заказчик (в лице ответственного Подрядчика по договору, Менеджера по ОТ и ППБ предприятия, руководителей структурных подразделений, в которых выполняются работы Подрядчиком), имеет право:
• в любой момент времени проверять ход выполнения работ (оказания услуг) по договору Подрядчиком, с точки зрения его соответствия положениям договора и применимым требованиям законодательных и нормативных правовых актов РФ, локальных нормативных актов Заказчика;
• проводить наблюдения по безопасности в местах проведения работ, в том числе работ повышенной опасности;
• осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, используемые Подрядчиком на территории/объекте Заказчика, знакомиться с документами по вопросам ОТ, ППБ, ООС и БПП, в части касающейся оказания услуг на территории Заказчика;
• запрашивать у Подрядчика материалы по вопросам ОТ, ППБ, ООС в части, касающейся оказания услуг на территории Заказчика,
• останавливать, до устранения причин, выполнение работ (оказание услуг) Подрядчика на своей территории, в случае выявления угрозы жизни или здоровью людей, возможности возникновения происшествия, аварии, выброса (розлива) опасных веществ (жидкостей), причинения вреда окружающей среде, загрязнения продукции.

Порядок взаимодействия с Подрядчиком, при транспортировки опасных грузов на территории/объекте Заказчика

• Подрядчик при оказании услуг по перевозке опасных грузов железнодорожным и/или автомобильным транспортом должен обеспечить соблюдение требований Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30.09.1957 (Постановление Правительства РФ от 03.02.1994 № 76

О присоединении Российской Федерации к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов) (ДОПОГ/ADR) и Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденными протоколом СЖТ СНГ от 05.04.1996 № 15. На все транспортные средства, вагоны, цистерны и прицепы должна быть нанесена маркировка, которая соответствует виду опасного груза. Маркировка опасных грузов должна соответствовать требованиям ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 «Грузы опасные. Маркировка». На каждое транспортное средство должно быть нанесено (п. 6.2.1 ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7):

• знак-табло опасности;
• номер ООН;
• маркировочный знак;
• предупредительный знак;
• идентификационный номер опасности;
• номер аварийной карточки – для железнодорожного транспорта.
• Автомобильный транспорт Подрядчика должен соответствовать проектной и эксплуатационной документации.
• Подрядчик, при транспортировании опасных грузов на территории/объекте Заказчика, перевозку опасных грузов осуществляет по схеме территории/объекта Заказчика с указанием на ней маршрута движения. Схема движения размещена на въездах на территорию/объект Заказчика. Подрядчик обязан соблюдать маршрута движения и требования дорожных знаков и указателей по Правилам дорожного движения.

Порядок взаимодействия с Подрядчиком, нарушающим требования Заказчика

• Заказчик контролирует и оценивает качество оказания услуг Подрядчиком по договору на территории/объектах Заказчика, в т. ч., деятельность Подрядчика в области ОТ, ППБ. и ООС.
• При выявлении Заказчиком фактов нарушения работниками Подрядчика требований правил ОТ, ППБ и ООС Заказчик составляет в двух экземплярах Акт о нарушении/невыполнении Подрядчиком требований правил, и в течение 3 рабочих дней направляет его на электронный адрес Подрядчика (оригинал отправляется почтой).
• Заказчик имеет право применить к Подрядчику штрафные санкции в случаях, предусмотренных в Разделе 14 «Перечень и размер штрафных санкций за нарушения, допущенные Подрядчиком».
• Заказчик имеет право инициировать досрочное расторжение договора с Подрядчиком в случае неоднократного выявления фактов нарушений, связанных с высоким риском для жизни и здоровья работников, или после несчастного случая с тяжелыми последствиями (группового несчастного случая), результаты расследования которого будут содержать вывод о грубом нарушении Подрядчиком своих обязанностей по обеспечению безопасных условий труда работников.
• Заказчик вправе удержать сумму штрафа при проведении с Подрядчиком взаиморасчетов, после направления Подрядчику письменной претензии.

Перечень и размер штрафных санкций за нарушения, допущенные Подрядчиком - Посмотреть таблицу с данными

Раздел 1.3. Должная осмотрительность и привлечение третьих лиц

1. Подрядчик настоящим заверяет Заказчика и гарантирует, что:

• он действует на принципах профессиональной этики и добросовестности, избегает действий, приводящих к нарушениям законодательства РФ, в том числе о налогах;
• он уплачивает и будет далее уплачивать все налоги и сборы, в том числе НДС и налог на прибыль по хозяйственным операциям в рамках настоящего договора, ведет и своевременно подает налоговую и иную отчетность;
• он будет полностью отражать все операции по настоящему договору в первичной бухгалтерской документации и в отчетности, обязанность по ведению которой на него возлагается;
• он имеет необходимый штат сотрудников, оборудование, помещения, лицензии и разрешения, необходимые для выполнения обязательств по настоящему договору, а также располагает материальными, трудовыми и денежными ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по настоящему договору;
• он проявляет должную осмотрительность при выборе контрагентов и принимает меры, исключающие работу с лицами, не исполняющими обязательства по уплате налогов;
• он будет предоставлять документы по хозяйственным операциям в рамках настоящего договора по первому требованию налоговых органов;
• он будет соблюдать гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе в течение всего срока действия настоящего договора.

2. При необходимости привлечения третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему договору Подрядчик обязуется:

• привлекать третьих лиц, которые будут соответствовать заверениям, указанным в п.1;
• заключить соответствующий договор с каждым из привлекаемых третьих лиц;

При этом привлечение третьих лиц не является передачей Подрядчиком обязательств по исполнению сделки (операции) в смысле пункта 2 статьи 54.1 Налогового кодекса РФ, обязанность исполнить в полном объеме принятые «Подрядчиком обязательства по настоящему договору сохраняются за Подрядчиком и последний несет ответственность перед Заказчиком за их нарушения.

3. При получении Уведомления от Заказчика о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Подрядчика источнике для принятия к вычету сумм НДС Подрядчик обязуется устранить такие признаки в течение 1 месяца с момента получения указанного Уведомления.

При этом Стороны определяют следующее:

Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг), не ограничиваясь прямой сделкой с Подрядчиком по настоящему Договору, но и в ситуации, когда Подрядчик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по сделкам в цепочке (цепочке движения товаров, работ, услуг).

При определении несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС под продавцом (Подрядчиком, подрядчиком) так же понимается агент/комиссионер, а под неотражением операций в налоговой декларации по НДС в таком случае – в том числе, неотражение операций в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур.

Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Подрядчика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения Подрядчиком формирования в бюджете источника для применения Заказчиком вычета по НДС в сумме, уплаченной Подрядчику по настоящему Договору в составе стоимости Товара (работ, услуг), т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет.

Если Подрядчик не устранит признаки несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Подрядчика источника для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС в указанный срок, Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчику (и/или третьих лиц), в том числе потери, вызванные предъявлением требований органами государственной власти к Заказчику или к третьему лицу.

Имущественные потери Заказчика, подлежащие возмещению Подрядчиком, вследствие не устранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Подрядчика источника для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС определяются в размере:

- сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет вследствие добровольного отказа Заказчика от применения вычета НДС по операциям с Подрядчиком;

- сумм, указанных в требованиях органов власти, предъявленных к Заказчику» или к третьему лицу, прямо или косвенно приобретшему Товар (работу, услугу) по цепочке взаимоотношений с Заказчиком.

Подрядчик в срок не более 5 (Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика, обязан возместить указанные имущественные потери Заказчика. Заказчик вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам с Подрядчиком.

4. В случае нарушений заверений, гарантий и обязательств, указанных в п.1-2 настоящего раздела, Подрядчик обязуется возместить Заказчику возникшие у последнего убытки вследствие непризнания налоговых расходов или в связи с иными налоговыми потерями Заказчика, включая наложенными на него налоговыми санкциями.

Заверения, гарантии и обязательства, указанные в настоящем разделе, являются неотъемлемой частью настоящего договора, имевшими существенное значение для Заказчика при его заключении. В случае их несоблюдения Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.

- Посмотреть таблицу с данными