Тендер - 907-O090-24/181 Образцы стандартные государственные(ГСО) №269743266

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_договора_(для_публикации)

Договор поставки

№ 04/12/____________-Д

- Посмотреть таблицу с данными

Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (АО «УЭХК»), в лице __________________________________, действующего на основании доверенности № _______________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и ___________________, в лице _______________________________, действующего на основании __________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», c другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Определения

1.1. В настоящем Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» – соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

б) «Цена Договора» – цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Продукция» – изделия, указанные в пункте 2.1 настоящего Договора, характеристики которых перечислены в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

Предмет Договора

2.1. Предметом настоящего Договора является поставка ________________ в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить полученную Продукцию.

2.2. Наименование, ассортимент, номенклатура, количество, качество, цена, способ и срок поставки Продукции, а также порядок и условия оплаты определяются спецификацией, являющейся его неотъемлемой частью (приложение № 1 к настоящему Договору).

2.3. Место поставки Продукции определено Сторонами в спецификации.

2.4. Поставщик поставляет Продукцию, свободную от прав, требований и претензий третьих лиц, гарантирует, что поставляемая им в рамках настоящего Договора Продукция принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом. Поставляемая Продукция должна быть новой, не восстановленной, без продленного срока годности.

3. Цена Договора

3.1. Цена Договора составляет __________ руб. ____________ коп. (__________________ рублей ___________ копеек), в том числе НДС (20%) – ______________ руб. ____________ коп. (______________ рублей ___________ копеек).

В цену Договора включены стоимость продукции, стоимость тары, упаковки, транспортных расходов по доставке, страхованию Продукции в пути следования, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи при поставке Продукции, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Цена Договора является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Покупатель производит оплату за поставленную Продукцию в сроки и способом, указанными в спецификации на основании оригинала Договора, подписанного обеими Сторонами.

4. Права и обязанности Сторон

• Поставщик обязуется:
• Передать своевременно Продукцию Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в Спецификации к нему.
• Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

4.2. Поставщик имеет право досрочной отгрузки Продукции с предварительного письменного согласия Покупателя (статья 508 Гражданского кодекса Российской Федерации).

• Покупатель обязуется:
• Осуществить оплату поставленной Продукции в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
• Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие Продукции, поставленной Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
• Покупатель имеет право на проведение аудита системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента и процесса изготовления Продукции организации-изготовителя по согласованной Сторонами программе.

Упаковка и маркировка

5.1. Продукция поставляется в специальной упаковке и таре, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки и условиям на поставку Продукции. Поставщик должен обеспечить упаковку Продукции и затаривание, способные предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и ее длительного хранения. Упаковка Продукции и консервация, затаривание, крепление должны полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Продукции, не должны допускать нарушения ее целостности, сохранности и внешнего состояния, всякого рода повреждений и коррозии во время транспортировки и хранения, погрузке и разгрузке, перевозке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и размещение Продукции в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте.

5.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку и тару, не обеспечивающую сохранность Продукции при ее хранении и транспортировании до места поставки.

Поставка Продукции и документация

6.1. Поставка Продукции осуществляется Поставщиком с учетом сроков поставки, места поставки и количества поставляемой Продукции, установленных в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).

6.2. Отгрузка Продукции производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

6.3. Датой (моментом) поставки считается дата фактической передачи Продукции Покупателю в месте поставки, указанная в Акте приема-передачи Продукции (форма установлена в приложении № 2 к настоящему Договору). При этом Акт приема-передачи Продукции подтверждает лишь факт передачи Продукции Поставщиком Покупателю и не означает приемку Продукции по количеству, качеству и комплектности поставленной Продукции. Приемка Продукции по количеству, качеству и комплектности осуществляется в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Договора.

6.4. Право собственности на Продукцию, риск случайной гибели и случайного повреждения Продукции переходят от Поставщика к Покупателю с даты (момента) поставки Продукции.

6.5. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать условиям Договора, требованиям нормативной документации (ГОСТ, ТУ и т.п.), действующей на момент выполнения Договора, а также требованиям, указанным в согласованной Сторонами спецификации к настоящему Договору. Качество Продукции удостоверяется паспортом (сертификатом) качества, а также иными документами, предусмотренными действующим законодательством, подтверждающими качество Продукции.

6.6. При поставке Продукции Поставщик обязан незамедлительно уведомить Покупателя по факсимильной связи (или электронной почте) об отправке Продукции согласно отгрузочным реквизитам, сообщив ему следующие данные: отгрузочные реквизиты Грузоотправителя, наименование и количество Продукции, наименование документа, подтверждающего качество Продукции, номер квитанции и дату отгрузки.

6.7. В день отгрузки Продукции Поставщик обязан отправить Покупателю по факсу (или электронной почте) первичные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственной операции:

а) документы о сертификации Продукции (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов (паспорта) безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты качества, сертификаты (или декларации) соответствия, сертификаты соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, стандарт предприятия, по которому поставляется Продукция (ТУ, СТП и т.п.) или выписки/выкопировки его отдельных разделов, копии гигиенического, экологического сертификатов, если данная Продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству Российской Федерации и т.д.);

б) паспорт на Продукцию на русском языке;

в) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю (или УПД);

г) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в двух экземплярах (или УПД);

д) акт приема-передачи Продукции в двух экземплярах (один экземпляр – Покупателю, один экземпляр – Поставщику);

ж) иные относящиеся к данной поставке документы.

6.8. В день поставки, но не позднее 5 календарных дней с момента отгрузки Продукции Поставщик должен в адрес Покупателя отправить (передать) Покупателю оригиналы счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 с последующими изменениями и дополнениями (в счете-фактуре указать полное наименование Покупателя и грузополучателя – акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» или краткое – АО «УЭХК»), товарной накладной, копию паспорта (сертификата) качества, заверенную копию или учтенный экземпляр стандарта предприятия, по которому поставляется оборудование (ТУ, СТП и т.п.) или выписки/выкопировки его отдельных разделов. В товарной накладной, счете-фактуре обязательно указываются следующие реквизиты: Грузоотправитель, Поставщик, Покупатель, Грузополучатель, а также номер, дата Договора и спецификации.

6.9. В случае поставки Продукции без документов, предусмотренных пунктами 6.7, 6.8 настоящего Договора, поставка Продукции считается некомплектной и не подлежит оплате до момента представления указанных документов. В таком случае Покупатель принимает Продукцию на ответственное хранение и направляет Поставщику претензию с указанием срока передачи необходимых документов. Если в указанный срок документы переданы не были, Покупатель вправе отказаться от Продукции. В этом случае Продукция не оплачивается. Если Продукция уже оплачена, Покупатель вправе отказаться от Продукции и потребовать возврата денежных средств, уплаченных за поставленную Продукцию. Требование Покупателя о возврате денежных средств должно быть исполнено в течение 3 рабочих дней с момента получения Поставщиком такого требования.

6.10. В случае доставки Продукции Поставщиком или его представителем, Поставщик (его представитель) самостоятельно несет ответственность за безопасную доставку Продукции до представителя Покупателя (грузополучателя), при этом транспортное средство должно удовлетворять требованиям перевозимой Продукции, одновременнно Поставщик или его представитель должен обладать необходимыми документами, позволяющими осуществлять перевозку соответствующей Продукции.

6.11. Основные требования по допуску и доступу граждан в город Новоуральск.

Город Новоуральск является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО), правовой статус которого определён Федеральным законом от 14.07.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О закрытом административно-территориальном образовании».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на территории ЗАТО город Новоуральск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд на его территорию для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Въезд на территорию ЗАТО город Новоуральск в рамках настоящего Договора оформляется только для граждан Российской Федерации.

Для своевременного оформления въезда в ЗАТО город Новоуральск Поставщик обязан предоставить Покупателю не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты поставки в письменном виде следующую информацию:

- паспортные данные лиц Поставщика – граждан РФ, сопровождающих Продукцию, с указанием даты рождения и места регистрации;

- марка, государственный номер автотранспортного средства (при необходимости).

7. Порядок приемки Продукции

7.1. Приемка поставленной Продукции осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставленной Продукции в ходе передачи Продукции Покупателю на месте доставки.

7.2. Приемка Продукции осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР 15 июня 1965 года) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР 25 апреля 1966 года).

7.3. Качественные и технические характеристики поставляемой Продукции должны соответствовать ГОСТ, ТУ, иным условиям, указанным в спецификации, и удостоверяться сертификатами, предоставляемыми Покупателю при поставке Продукции.

7.4. В случае поставки Продукции, несоответствующей по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, НД и условиям Договора, и/или качество Продукции не подтверждается соответствующим документом о качестве, Покупатель принимает такую Продукцию на ответственное хранение, незамедлительно, в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 14 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Продукцию ненадлежащего качества качественной, а также доукомплектовать некомплектную Продукцию либо заменить ее комплектной, или в трехдневный срок с даты письменного требования Покупателя об отказе от Договора вернуть денежные средства, уплаченные за некачественную Продукцию.

Расходы, связанные с принятием некачественной либо некомплектной Продукции на ответственное хранение, ее реализацией или возвратом Поставщику, заменой ее на Продукцию надлежащего качества и комплектности, вывозом/ввозом с/на территории(ю) Покупателя, включая транспортные расходы, несет Поставщик.

7.5. Восполнение недопоставки Продукции или замена Продукции не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Продукции.

7.6. В случае недопоставки Продукции в течение срока поставки Покупатель вправе отказаться от принятия поставленной части Продукции надлежащего качества.

7.7. В случае возврата Поставщику некачественной Продукции и Продукции без соответствующих документов Покупатель вправе уменьшить сумму платежей за такую Продукцию на сумму стоимости возвращенной Поставщику Продукции.

7.8. Покупатель имеет право проводить входной контроль качества поставляемой Продукции. Покупатель проводит входной контроль, оформляет и утверждает акты входного контроля Продукции в течение 5 рабочих дней с момента поставки Продукции.

Гарантия

8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Продукция, поставленная в рамках настоящего Договора, является новой (не восстановленной), без продленного срока годности.

8.2. Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов;

- полное соответствие поставляемой Продукции условиям настоящего Договора.

Порядок оплаты

9.1. Цена Договора и валюта устанавливаются в российских рублях.

9.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется на основании платежного поручения с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

9.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется в сроки и порядке, установленными в Договоре и спецификации.

9.4. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора, в случае, если объем операций за квартал и задолженность на конец квартала превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек. Покупатель направляет Поставщику подписанные акты сверки расчетов (далее акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий.

9.5. Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля Российской Федерации к доллару США, евро и любой другой валюте, котируемой Центральным банком Российской Федерации, являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения Договора. Под курсом рубля Российской Федерации в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации.

9.6. Обмен электронными документами.

9.6.1. Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов:

счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке товаров, передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@);

приложений к электронным документам об отгрузке товаров, передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

9.6.2. Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

9.6.3. Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

9.6.4. Положения пунктов 9.6.1, 9.6.2 настоящего Договора не ограничивают Стороны в возможности выставления и получения указанных в пункте 9.6.1 настоящего Договора документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей сторон, при возникновении такой необходимости.

9.6.5. В случае, если поставляемая по настоящему Договору Продукция (часть Продукции), входит в утвержденный Правительством РФ Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости на территории Российской Федерации, положения пункта 9.6.4 Договора не подлежат применению, а использование электронного документооборота при выставлении и получении электронных документов, указанных в пункте 9.6.1 настоящего Договора, является для Сторон обязательным.

9.6.6. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения какой-либо из Сторон требований при поставке Продукции (части Продукции), указанной в пункте 9.6.5 настоящего Договора, Сторона, допустившая неисполнение либо ненадлежащее исполнение, возмещает в полном объёме причиненные другой Стороне убытки, включающие (но, не ограничиваясь) не принятые налоговым органом к вычету суммы НДС, штрафы.

Ответственность Сторон

10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков поставки Продукции, предусмотренных в Спецификации, и/или недопоставки Продукции, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от общей стоимости непоставленной и/или недопоставленной за каждый день просрочки.

10.3. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества или некомплектной Продукции Поставщик уплачивает штраф в размере 10% от стоимости некачественной и/или некомплектной Продукции.

10.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Продукции, Поставщик уплачивает штраф в размере 10% от стоимости Продукции, установленной в пункте 3.1 Договора.

10.5. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

10.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

10.7. В случае несвоевременного исполнения обязательств Сторон по проведению сверки расчетов и (или) нарушения сроков предоставления актов сверки расчетов по п.9.4 Договора любая из Сторон имеет право потребовать от Стороны, по вине которой произошло нарушение, уплаты пени в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей РФ за каждый день нарушения обязательства.

10.8. В случае нарушения сроков замены Продукции, не соответствующей требованиям спецификации по качеству и комплектности (пункт 7.4 настоящего Договора), Поставщик уплачивает штраф в размере 10 % от стоимости некачественной и/или некомплектной Продукции.

10.9. Право Стороны на взыскание неустойки является способом защиты гражданских прав и может быть реализовано Стороной в зависимости от ее воли.

10.10. В случае несвоевременного направления или непредставления Покупателю документов, относящихся к Продукции, Поставщик несет ответственность в виде пени в размере 0,5% от стоимости Продукции за каждый случай ненадлежащего исполнения такого обязательства.

10.11. В случае несвоевременного выполнения обязанности по предоставлению Покупателю счета-фактуры, включая предоставление счета-фактуры, оформленного не в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,05 % от полной суммы, на которую должен быть оформлен счет-фактура согласно условиям Договора, за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за днем, когда Поставщик был обязан предоставить счет-фактуру, и заканчивая датой, когда счет-фактура фактически был предоставлен Покупателю.

10.12. В случае расторжения договора по решению суда, по соглашению сторон или в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных Поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

10.13. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Покупатель вправе зачесть начисленную за данное нарушение неустойку в счет суммы, подлежащей уплате Поставщику за поставленную Продукцию.

Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до ________________, а в части исполнения обязательств – до их полного исполнения.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

11.2.1. По взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительного соглашения;

11.2.2. В одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством и настоящим Договором.

11.3. Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

11.3.1. В случае неполного предоставления Поставщиком информации или предоставления недостоверной информации о бенефициарах в типовой оговорке, представленной в приложении № 1 к распоряжению Госкорпорации «Росатом» от 02.05.2012
№ 1-1/104-Р «Об исполнении поручений Председателя Правительства Российской Федерации».

11.3.2. В случае непредоставления Поставщиком информации о включении его самого и (или) лица, подписавшего договор, в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также информации о том, что он контролируется указанными лицами.

11.3.3. В случае поставки Продукции согласно перечню в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины.

11.3.4. В случае просрочки поставки Продукции более чем на 30 календарных дней против сроков, установленных настоящим Договором.

11.3.5. В иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.

11.4. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, определенных действующим законодательством и настоящим Договором, при условии направления письменного уведомления о данном намерении другой Стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения Договора.

Положения о раскрытии информации о собственниках и руководителях

12.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика __________________ на адрес электронной почты Покупателя _______________, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

12.2. Поставщик представляет Покупателю следующие документы, подтверждающие сведения о Поставщике:

- устав юридического лица (последняя редакция со всеми дополнениями и изменениями).

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (торгового реестра и т.п.), выданная не ранее чем за 30 дней до дня поступления Договора на согласование.

- выписка (справка) из реестра акционеров акционерного общества, выданная не ранее чем за 30 дней до дня поступления Договора на согласование.

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица.

- документы, подтверждающие избрание/назначение единоличного исполнительного органа.

12.3. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

12.4. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

12.5. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.6. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12.7. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также, что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, непредставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

Противодействие коррупции

13.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

14.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

14.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

Уведомления

15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой Стороне, с подтверждением о получении.

15.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическим указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Продукции по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Продукции;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Продукции по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Продукции;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Продукции по настоящему Договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

Порядок разрешения споров

16.1. Правом, регулирующим вопросы заключения, исполнения, прекращения действия настоящего Договора, а также любые иные связанные с настоящим Договором вопросы, в т.ч. вопросы по вытекающим из настоящего Договора спорам между Сторонами, является право Российской Федерации.

16.2. Обращение Стороной в суд допускается только после предварительного направления претензии другой Стороне.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручена другой Стороне под расписку по адресу, указанному в Договоре.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

16.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен другой Стороне под расписку.

16.4. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

АО «УЭХК»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Поставщик: _________________.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо:

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо:

3) в Арбитражном суде Свердловской области, за исключением случаев, предусмотренных ст. 38 АПК РФ (исключительная подсудность).

либо:

4) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

16.5. Стороны признают, что подписанный акт сверки взаиморасчетов подтверждает наличие дебиторской (кредиторской) задолженности у той или иной Стороны и не требует дальнейшего подтверждения при разрешении спора в суде.

Прочие положения

17.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.2. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора оплата, направление документов и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в Договоре. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а также юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону и заключить впоследствии дополнительное соглашение к Договору. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных и иных реквизитов, указанных в Договоре, несет виновная Сторона.

17.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей Стороне.

17.4. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

- Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

- заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит и прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);

17.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Поставщика, второй экземпляр Договора находится у Покупателя.

17.6. Все документы к настоящему Договору могут быть оформлены по факсу/электронной почте и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы факсимильные/электронные экземпляры документов были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного по факсу/электронной почте текста.

17.7. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения к нему:

17.7.1. Приложение № 1 – Спецификация;

17.7.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи Продукции (форма);

17.7.3. Приложение № 3 – Акт сверки взаиморасчетов (форма);

17.7.4. Приложение № 4 – Информация о контрагенте (форма);

17.7.5. Приложение № 5 – Техническое задание от ____________ № ______________.

Юридические адреса и иные реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к Договору № 04/12/______________-Д от _________________

- Посмотреть таблицу с данными

Итого к оплате: _________ руб. __________ коп. (________________ рублей _____________ копеек), в том числе НДС (20%) – _____________ руб. _____________ коп. (___________________ рублей ____________ копеек). В стоимость Продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы по доставке Продукции, страхование Продукции в пути следования и другие обязательные платежи при поставке Продукции.

Оплата поставленной Продукции производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение ________________ с момента поставки Продукции надлежащего качества до места доставки при условии обмена оригиналами накладных, актов, счетов-фактур, договора, подписанными обеими Сторонами.

Качественные характеристики продукции, требования к маркировке и упаковке должны соответствовать требованиям Технического задания от _____________ № ___________________ (приложение № 5 к Договору), утвержденного Покупателем в одностороннем порядке и являющимся неотъемлемой частью договора.

Отгрузка Продукции производится транспортом поставщика.

Место поставки Продукции:

- склад Покупателя – АО «УЭХК», ул. Маневровая 5, г. Новоуральск Свердловской области.

Срок поставки Продукции: _________________.

Продукция должна сопровождаться документацией в соответствии с п. 5.2 Технического задания от _______________ № _______________. Вся документация должна быть на русском языке или иметь приложение с переводом.

Фактический вес определяется на момент поставки, но не более +/- 10% от указанного в спецификации.

Поставщик Покупатель

___________________ /_____________/ _____________________ /____________/

Приложение № 2

к Договору № 04/12/_____________-Д

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ

ПО ДОГОВОРУ № от «___» 20_ г.

(ФОРМА)

Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (АО «УЭХК»), в лице __________________, действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и

________________________ в лице ___________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», c другой стороны, далее именуемые Стороны, оформили настоящий акт о нижеследующем:

Поставщик поставил, а Покупатель получил следующую Продукцию:

________________________________________________________________________________

(описание Продукции)

_

_

Стоимость поставленной Продукции составляет:

________________________________________________________________________________

(сумма за поставленную Продукцию)

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Продукции: счёт, счёт-фактура, товарная накладная по форме ТОРГ-12, транспортная накладная.

Акт подтверждает лишь факт передачи Продукции Поставщиком Покупателю. Приемка поставленной Продукции осуществляется Покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятую Продукцию. С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения Продукции переходят к Покупателю.

Акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр акта находится у Поставщика, второй экземпляр акта находятся у Покупателя.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору № 04/12/_____________-Д

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №______ (форма)

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

ПОКУПАТЕЛЬ

_____________________ /___________/»

м.п

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________________________ __________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

Извещение_(для_публикации)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ ДОКУМЕНТАЦИЯ О

ЗАКУПКЕ

1. Способ закупки: Мелкая закупка

2. Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому

стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»:

СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) Проведение МЗ при закупки стоимостью до 2-х миллионов

рублей с НДС (включительно) для любых видов продукции

3. Наименование заказчика: Акционерное общество "Уральский

электрохимический комбинат"

4. Местонахождение: Ул. Дзержинского, 2, г. Новоуральск,

Свердловская область,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Почтовый адрес: Ул. Дзержинского, 2, г. Новоуральск, Свердловская

область,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактное лицо: Никулина Е.Б.

Контактный телефон/факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2181,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4141

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

5. Предмет договора: 907-O090-24/181 Образцы стандартные

государственные(ГСО)

6. Состав, объем и количество товаров:

Наименование

Ед. изм. Кол-во, ед.

СО ионов ртути 1г/дм3 ампула 5мл

ШТ

5,000

СО ионов селена (lV) 1мг/см3 ампула 5мл

АМЛ

2,000

СО ионов сурьмы (III) 1мг/см3 амп.5мл

АМЛ

10,000

СО ионов олова (IV) 1мг/см3 ампула 5мл

АМЛ

5,000

СО ионов титана (IV) 1мг/см3

АМЛ

10,000

ШТ

1,000

СО ионов ниобия (V) 1мг/г

АМЛ

2,000

СО ионов рения (VII) 1мг/см3 ампула 6мл

АМЛ

6,000

ГСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьП стали типа Ст0 (С2д)

КМП

1,000

СО ионов бора 1мг/см3 ампула 5мл

ШТ

5,000

СО ионов натрия 1мг/см3 ампула 5мл

АМЛ

10,000

СО ионов лития 1мг/см3 ампула 5мл

АМЛ

10,000

СО УЭП-4 0,029См/м

АМЛ

15,000

СО УЭП-4 0,029См/м

АМЛ

10,000

СО фосфат-ионов 1г/дм3 ампула 5мл

АМЛ

100,000

СО ионов циркония 1мг/см3 ампула 5мл

СО ионов марганца (II) 1г/дм3 ампула 5мл

АМЛ

15,000

СО ионов цинка 1мг/см3

АМЛ

15,000

СО УЭП-1 11,2См/м ампула 20мл

АМЛ

15,000

СО УЭП-1 11,2См/м ампула 20мл

АМЛ

10,000

СО УЭП-2 1,29См/м

АМЛ

15,000

СО УЭП-2 1,29См/м

АМЛ

10,000

СО УЭП-3 0,141См/м ампула 20мл

АМЛ

15,000

СО УЭП-3 0,141См/м ампула 20мл

АМЛ

10,000

СО ионов мышьяка (III) 0,1мг/см3_

ШТ

30,000

СО фенола в этаноле 1,0мг/см3 6мл

АМЛ

5,000

ШТ

255,000

СО ионов железа (III) 1мг/см3 ампула 5мл

АМЛ

35,000

СО ионов железа (III) 10мг/см3

АМЛ

40,000

СО ионов калия 1г/дм3 ампула 5мл

АМЛ

10,000

СО ионов кальция 1мг/см3 ампула 5мл

АМЛ

10,000

СО ионов алюминия 1мг/см3

АМЛ

40,000

СО ионов бария 1г/дм3 ампула 5мл

АМЛ

10,000

СО ионов бериллия 0,1мг/см3 ампула 5мл

АМЛ

30,000

СО ионов ванадия (V) 1 мг/см3 ампула 5мл

АМЛ

30,000

СО ионов кобальта 1мг/см3

АМЛ

10,000

СО ионов кадмия 1мг/см3

АМЛ

10,000

СО ионов меди (II) 1мг/см3

АМЛ

15,000

СО ионов молибдена 1мг/см3 ампула 5мл

АМЛ

31,000

СО ионов свинца 1мг/см3 ампула 5мл

АМЛ

10,000

СО ионов стронция 1мг/см3 ампула 5мл

АМЛ

10,000

СО сульфат-ионов 1 мг/см3 ампула 5мл

АМЛ

157,000

СО сульфат-ионов 10мг/см3 ампула 5мл

АМЛ

55,000

СО хлорид-ионов 1мг/см3 ампула 5мл

АМЛ

15,000

СО хлорид-ионов 10мг/см 5мл

АМЛ

10,000

СО фторид-ионов 1мг/см3 ампула 5мл

СО ионов хрома (VI) 1мг/см3 ампула 5мл

АМЛ

30,000

СО ионов магния 1г/дм3 ампула 5мл

АМЛ

10,000

СО ионов никеля 1мг/см3 ампула 5мл

АМЛ

35,000

СО кремний 1мг/см3 флакон 20мл

ФЛК

45,000

ШТ

3,000

СО ионов висмута 1мг/см3

АМЛ

10,000

СО додецилсульфата натрия 1мг/см3 5мл

АМЛ

5,000

СО бромид-ионов 1мг/см3 ампула 5мл

АМЛ

10,000

СО ионы кремния 1г/дм3 ГСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ШТ

25,000

ГСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть конц. вольфрама 1мг/см3

АМЛ

30,000

СО ионов серебра 1мг/см3 ампула 6мл

АМЛ

5,000

СО азот в раств. хлор.аммон. 1мг/см3 5мл

АМЛ

20,000

СО ионов тантала (V) 1мг/см3

ГСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 1мг/см3 ампула 5мл

АМЛ

20,000

7. Срок (период) поставки товара: продукция российского

производства – 20 рабочих дней, продукция зарубежного производства

(аналоги) – 300 календарных дней с момента подписания договора

уполномоченными представителями сторон.

8. Условия поставки товара: доставка продукции до склада Покупателя

за счет Поставщика.

9. Место поставки товара: Свердловская область, г. Новоуральск, ул.

Маневровая 5, склад АО "УЭХК".

10. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

(Пятьсот девять тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 80 копеек,

включая НДС.

11. Соответствующие коды товаров в соответствии с классификаторами

ОКВЭД 2, ОКПД 2: ОКВЭД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.59.5, ОКПД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.59.59.900.

12. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования,

связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям

заказчика: в соответствии с ТЗ от 26.02.2024 № 12-49/1438-УД, утвержденного

Покупателем в одностороннем порядке и являющегося неотъемлемой частью

договора.

13. Форма, сроки и порядок оплаты товара: в течение 30 календарных

дней с момента поставки Продукции надлежащего качества до места поставки

при условии обмена оригиналами накладных, счетов-фактур (или УПД), актов

и договора, подписанного обеими Сторонами.

14. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и

других обязательных платежей): в стоимость включена стоимость продукции,

тары, упаковки, транспортных расходов по доставке продукции до склада

Покупателя, страхование в пути следования, а также все налоги, пошлины,

сборы, и другие обязательные платежи при поставке продукции.

15. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке,

размер порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за

предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая

документация о закупке размещена в открытом доступе; для данного способа

закупки предоставление документации о закупке не предусмотрено.

16. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на

участие в закупке: не предъявляются.

17. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок

на участие в закупке: для данной закупки не устанавливаются.

18. Требования к участникам закупки и перечень документов,

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия

установленным требованиям:

Требование к участникам закупки

участник закупки участник закупки

должен

обладать

гражданской

правоспособностью

в

полном

объеме

для

заключения

и

исполнения

договора

по

результатам закупки, в том числе:

быть

зарегистрированным

в

качестве юридического лица в

установленном в РФ порядке (для

российских юридических лиц);

быть

зарегистрированным

в

качестве

индивидуального

предпринимателя в установленном в

РФ порядке (для российских

индивидуальных

предпринимателей);

быть

зарегистрированным

в

качестве субъекта гражданского

права

в

соответствии

с

законодательством государства по

Перечень документов

1.

копии

документов

о

государственной

регистрации

из

следующих:

- для юридических лиц – копия

выписки из единого государственного

реестра юридических лиц (далее выписка из ЕГРЮЛ);

для

индивидуальных

предпринимателей – копия выписки из

единого государственного реестра

индивидуальных предпринимателей

(далее - выписка ЕГРИП).

Выписка из ЕГРЮЛ или выписка из

ЕГРИП должна быть получена не ранее

чем за 6 месяцев (а если были

изменения – то не ранее внесения таких

изменений в соответствующий реестр)

до дня официальной публикации

извещения о проведении закупки;

допускается

предоставление

указанных выписок, сформированных

с помощью сайта http://egrul.nalog.ru/#;

- для иных физических лиц – копии

документов,

удостоверяющих

личность;

месту

нахождения

иностранных участников);

(для для иностранных лиц – копии

документов

о

государственной

регистрации в качестве субъекта

иметь

право

на

ведение гражданского права в соответствии с

деятельности в соответствии с законодательством государства по

законодательством

РФ

(для месту

нахождения,

российских участников);

сопровождающиеся переводом на

русский язык; в составе заявки,

иметь

право

на

ведение предоставляемой в бумажной форме,

деятельности в соответствии с данные документы предоставляются

законодательством государства по легализованными

(допускается

месту нахождения такого участника апостилирование)

с

нотариально

закупки и в соответствии с заверенным переводом на русский

законодательством

РФ

(для язык

иностранных участников);

2. копия документа, подтверждающего

полномочия лица на подписание

не

находиться

в

процессе 3.

документы,

подтверждающие

ликвидации (для юридического полномочия лица, выполняющего

лица), не быть признанным по функции

единоличного

решению

арбитражного

суда исполнительного

органа

(для

несостоятельным (банкротом);

юридического лица)

4. копии учредительных документов в

не являться организацией, на

действующей

редакции

(для

имущество которой в части,

юридических лиц);

необходимой

для

выполнения

5. представить до момента заключения

договора,

наложен

арест по

договора

сведения

о

цепочке

решению суда, административного

собственников, включая бенефициаров

органа и (или) деятельность,

(в том числе конечных).

которой приостановлена;

соответствовать

требованиям,

установленным

на

основании

поручений

Правительства

РФ:

должен раскрыть информацию в

отношении

всей

цепочки

собственников,

включая

бенефициаров

(в

том

числе

конечных);

не

находиться

в

реестре

недобросовестных

поставщиков,

ведущемся в соответствии с

положениями Федерального закона

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических

лиц».

19. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: для

данной закупки не предусмотрено.

20. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и

подведения итогов закупки: для данной закупки не предусмотрено.

21. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для

данной закупки не предусмотрено.

22. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для

данной закупки не предусмотрено.

23. Контрагент: Информация об участнике не указывается

24. Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в

котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика,

организатора закупки, закупочной комиссии: Центральный арбитражный

комитет Госкорпорации «Росатом» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. (или указывается название

арбитражного комитета дивизиона (АК) и его контактные реквизиты, если таковой АК создан).

25. Горячая линия для направления сообщений о нарушениях: электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; - телефон с автоответчиком

для приема устных сообщений: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок

бесплатный).

26. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение 1: проект договора;

Приложение 2: техническое задание от 26.02.2024 № 12-49/1438-УД.

Техническое_задание_№12-49_1438-УД_от_26.02.2024_(для_публикации)