Тендер - №213 Поставка чистящих и моющих средств на 1-е полугодие 2025 г. №289104944

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть44 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация об организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о заказчике - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с данными Информация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор № 2025/_____

- Посмотреть таблицу с данными

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский дом–интернат для престарелых и инвалидов», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Конькова Константина Валериевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Cтороны», и каждый в отдельности «Сторона», на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее - Закон № 223-ФЗ), протокола _____________заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

Предмет договора
1.1. Предметом договора является поставка чистящих и моющих средств (далее – Товар) для нужд Заказчика.
1.2. Поставщик обязуется поставить Товар в количестве, по цене, с показателями характеристик Товара и их значениями, указанными в Спецификации (Приложение № 1 к договору), согласно Разнарядке (Приложение №2 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях договора.
1.3. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен установленный Правительством Российской Федерации приоритет товаров российского происхождения, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
1.4. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре, без изменения цены договора.
2. Место, срок и условия поставки Товара
2.1. Товар по настоящему Договору поставляется Поставщиком Заказчику по адресу (место поставки): Филиал Нагорный психоневрологический интернат, Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. Азаматовская, д. 1 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
2.2. Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора.
2.3. Доставка и разгрузка Товарав адрес Получателя осуществляются силами и за счет средств Поставщика с 8 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, кроме выходных и нерабочих праздничных дней (указано местное время Удмуртской Республики).
2.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не заложен, не арестован и не является предметом притязаний третьих лиц.
2.5. Товар поставляется в таре и упаковке. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении, простоту учета. Упаковка Товара не должна иметь видимых повреждений. Риски порчи Товара при транспортировке несет Поставщик.
2.6. Информация о поставляемом Товаре должна содержать сведения на русском языке, в том числе: наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя (производителя), юридический адрес изготовителя (производителя), дату выпуска, дату упаковки. Информация должна быть размещена на упаковке или вложена в упаковку.
2.7. Не допускается поставка Товара сверх объема, указанного в Спецификации. Товар, поставленный сверх объема, указанного в Спецификации, Заказчиком не принимается и не оплачивается.
2.8. Поставка Товара сопровождается предоставлением Поставщиком следующих обязательных документов:
- накладная, подтверждающая факт и срок передачи Товара от Поставщика к Заказчику;
- документов, подтверждающих качество Товара – сертификат соответствия или декларация о соответствии на Товар или их копии, заверенные надлежащим образом, в случае если Товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия);
- документ, подтверждающий страну происхождения Товара (при наличии);
- Свидетельство о государственной регистрации товара;
- Акт приемки Товара по установленной договором форме (Приложение № 3 к договору).
2.9. Доставка Товара должна производиться в транспортной упаковке, исключающей повреждения и воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды. Упаковка поставляемого Товара должна отвечать требованиям качества и безопасности, предъявляемым решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».
2.10. Товар, не соответствующий требованиям договора, не принимается и считается непоставленным. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 1 календарного дня с момента получения претензии от Заказчика.
2.11. Получатель вправе самостоятельно осуществлять приемку Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности в соответствии с разделом 5 Договора.
3. Цена договора и порядок оплаты
3.1. Цена Договора составляет _______(_______________) рублей __ копеек.
Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе: стоимость Товара, маркировки; расходы, связанные с доставкой Товара до Заказчика, разгрузкой, временным хранением; расходы на уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.
3.2. Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 12.2. настоящего договора
3.3. Оплата за поставку товара по настоящему договору производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 15 «Юридические адреса и платежные реквизиты сторон» договора.
3.4. Оплата Товара осуществляется Заказчиком по факту поставки Товара в течение 7 рабочих дней с момента подписанния сторонами без замечаний Акта приемки Товара (Приложению № 3 к настоящему Договору) и выставленного Поставщиком счета на оплату.
3.5. В случае, если Акт приемки Товара (Приложению № 3 к настоящему Договору) подписан с замечаниями, Заказчик имеет право произвести окончательный расчет после устранения Поставщиком всех указанных в акте приемки товара замечаний.
Поставщик выставляет счет на оплату, товарную накладную и акт приемки Товара на каждый филиал отдельно:
- с указанием в строке «Грузополучатель»: – наименование филиала получателя, фактический адрес поставки:
Филиал Алнашский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Удмуртская Республика, с. Алнаши, ул. Векшиной, д. 17 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
Филиал Нагорный психоневрологический интернат, Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. Азаматовская, д. 1 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
Филиал Пижильский психоневрологический интернат: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, ст. Пижил, ул. Школьная, д.16 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
Филиал Синтекский психоневрологический интернат, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Кияик, ул. Школьная, д.35 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
Филиал Якшур-Бодьинский психоневрологический интернат, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, с. Маяк, ул. Центральная, д. 6 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
- с указанием в строке «Плательщик» - Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский дом - интернат для престарелых и инвалидов», ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, УР, г. Ижевск, ул. Ключевой поселок, д. 77.
3.6. Документом, являющимся основанием для оплаты Товара является счет (счет на оплату, счет-фактура) представленный Поставщиком в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки Товара (Приложение № 3 к договору) без замечаний.
3.7. В случае не получения оригинала счета (счета на оплату, счет-фактуры), Заказчик вправе задержать оплату по настоящему договору до момента их получения. В этом случае обязательство Заказчика по оплате не считается просроченным.
3.8. Моментом исполнения обязанностей Заказчика по оплате Товара является дата фактического списания денежных средств со счета Заказчика.
3.9. Оплата Товара осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности.
4. Качество поставляемого Товара
4.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах срока годности, установленного производителем, с момента поставки Товара.
4.2. Качество Товара должно соответствовать ГОСТу или ТУ, требованиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации.
4.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах срока годности Товара, установленного производителем.
4.4. Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять: - Посмотреть таблицу с данными5. Порядок и сроки приемки Товара
5.1. Приемка Товара осуществляется в соответствии с условиями договора. Для осуществления приемки Товара Заказчик вправе создать приемочную комиссию.
5.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора, в том числе по качеству, комплектности, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется по его усмотрению. Срок проведения экспертизы Товара включается в общий срок приемки Товара. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора. При этом Поставщик обязан предоставить указанные дополнительные материалы в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
5.3. Общий срок приемки Товара составляет не более 10 рабочих дней с момента доставки Товара Заказчику, а в случае привлечения для проведения экспертизы независимых экспертов, экспертных организаций – не более 30 календарных дней. В указанные сроки Заказчик должен осмотреть Товар, проверить его количество и качество, а также соответствие поставляемого Товара характеристикам Товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к договору) и Техническом задании (Приложение № 2 к договору), в порядке, установленном договором, принять Товар, подписать Акт приемки Товара.
5.4. Приемка Товара по количеству мест, внешнему виду на наличие видимых повреждений тары и (или) упаковки осуществляется в день передачи Товара Заказчику. По факту приемки Заказчик в течение 1 рабочего дня с момента доставки Товара Заказчику подписывает накладную и делает отметку о получении Товара, с указанием фамилии, имени, отчества ответственного лица и даты приемки. Подписание Заказчиком указанной накладной не означает факт приемки Товара по количеству, качеству, комплектности, наименованию, а также соответствие поставляемого Товара характеристикам Товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к договору) и Техническом задании (Приложение № 2 к договору).
5.5. По окончании приемки Товара по количеству, качеству, комплектности, внешнему виду Заказчик подписывает Акт приемки Товара, со дня подписания которого Товар считается принятым Заказчиком.
5.6. При выявлении в ходе приемки какого-либо несоответствия поставляемого Товара условиям договора, в том числе в случаях, если внешние признаки Товара однозначно характеризуют возможное повреждение или недостатки Товара, если при транспортировании и (или) хранении Товара не были соблюдены требования, установленные производителем, Заказчик имеет право без проведения экспертизы приостановить и (или) отказаться от приемки Товара полностью или частично с незамедлительным уведомлением об этом Поставщика.
5.7. Поставщик, получивший уведомление от Заказчика о несоответствии поставляемого Товара условиям договора, обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя не позднее 3 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления. По прибытии уполномоченного представителя Поставщика стороны составляют и подписывают соответствующий акт. Если в указанный срок представитель Поставщика не прибудет в адрес Заказчика для составления соответствующего акта, Заказчик в одностороннем порядке составляет соответствующий акт и не позднее следующего рабочего дня направляет его Поставщику.
5.8. При обнаружении в ходе приемки несоответствия Товара требованиям договора по количеству, качеству, комплектности Заказчик вправе предъявить соответствующее требование, предусмотренное гражданским законодательством Российской Федерации. Требования направляются в письменном виде (в виде факсимильного сообщения). Поставщик обязан удовлетворить требование Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента его получения. Такие требования могут быть указаны Заказчиком в акте, составленном в соответствии с пунктом 5.7. договора, либо оформлены в виде отдельного документа.
5.9. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания Акта приемки Товара Заказчиком.
6. Порядок предъявления требований,
связанных с несоответствием Товара условиям договора
6.1. Сроки обнаружения несоответствия Товара требованиям договора по количеству, качеству, комплектности:
6.1.1. Требования, связанные с нарушением условий договора о количестве Товара, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что такие нарушения обнаружены Заказчиком в ходе приемки Товара (до подписания накладной), за исключением случаев, когда, исходя из характера и назначения Товара, Заказчик не имел возможности обнаружить такие нарушения.
6.1.2. Требования, связанные с недостатками Товара по качеству и/или комплектности, могут быть предъявлены Заказчиком в течение сроков, установленных пунктами 2-5 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.2. В случаях обнаружения нарушений условий договора о количестве, качестве, комплектности после подписания сторонами акта приемки Товара Заказчик обязан известить об этом Поставщика в течение 2 рабочих дней со дня обнаружения таких нарушений, а Поставщик обязан обеспечить прибытие своего уполномоченного представителя для составления соответствующего акта в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 5.7. договора. Требования, предусмотренные подпунктами 6.1.1 и 6.1.2 договора, могут быть указаны Заказчиком в акте, составленном в соответствии с пунктом 5.7 договора, либо оформлены в виде отдельного документа. Поставщик обязан удовлетворить требование Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента его получения.
6.3. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем указано в требованиях, предусмотренных договором, не может быть засчитана в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение или просрочку исполнения обязательств, предусмотренных условиями настоящего договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.
7.2. Ответственность Поставщика.
7.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа, пени).
К неисполнению, ненадлежащему исполнению Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, недостатки и дефекты поставляемого Товара, не предоставление документации, предусмотренной настоящим договором, иные нарушения обязательств по настоящему договору.
7.2.2. В случае нарушения сроков поставки (замены) товара, а также нарушения конечного срока поставки, Поставщик несет ответственность в виде выплаты Заказчику пени в размере 0,3% от стоимости непереданной (незамененной) в срок партии товара за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
7.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе помимо пени, предусмотренной п. 7.2.2. настоящего договора, взыскать с Поставщика штраф в размере 6% от цены настоящего договора.
7.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену настоящего договора.
7.4. В случае обнаружения недостатков или дефектов в поставленном Товаре, если Заказчик не принимает Товар в связи с допущенными Поставщиком нарушениями, то Поставщик обязан безвозмездно исправить допущенные нарушения и устранить недостатки (дефекты) в срок, указанный Заказчиком. В том случае, если Поставщик в указанный срок не исправил допущенные нарушения и/или не устранил недостатки и дефекты, то Заказчик вправе осуществить устранение и/или исправление своими силами и средствами с последующим взысканием расходов с Поставщика. Поставщик обязан компенсировать Заказчику все расходы по устранению недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения соответствующего требования от Заказчика. В случае отказа со стороны Поставщика компенсировать понесенные Заказчиком расходы на устранение и/или исправление допущенных Поставщиком нарушений или недостатков (дефектов), Заказчик вправе удержать данные расходы из суммы, подлежащей уплате Поставщику за Товар по настоящему договору.
7.5. Уплата неустоек, штрафов или возмещение причиненных убытков не освобождают Поставщика от выполнения возложенных на него обязательств по настоящему договору или устранения нарушений.
7.6. Поставщик обязуется компенсировать Заказчику, все понесенные по вине Поставщика убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования.
7.7. Ответственность Заказчика.
7.7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по договору Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени).
7.7.2. За неисполнение своих обязательств в срок Заказчик несет ответственность в виде выплаты Поставщику пени в размере 0,3% от стоимости полученного, но неоплаченного в срок, товара за каждый день просрочки исполнения обязательства.
7.7.3. При неисполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе помимо пени, предусмотренной п. 7.7.2. настоящего договора взыскать с Заказчика штраф в размере 6% от цены настоящего договора.
7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену настоящего Договора.
7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8. Форс-мажор
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникших вследствие обстоятельств непреодолимой силы: чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, землетрясение, наводнения и другие природные и стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов, блокирующих исполнение Договора.
8.2. Сторона, которую коснулись вышеуказанные обстоятельства, не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней после их начала, в письменной форме информирует другую Сторону об их наступлении. Уведомление о наличии и продолжительности данных обстоятельств должно быть подтверждено справкой компетентных органов (МЧС и др.) по месту возникновения таких обстоятельств.
8.3. В течение периода действия форс-мажорных обстоятельств, обязательства Сторон по Договору приостанавливаются до прекращения форс-мажорных обстоятельств. Сроки исполнения обязательств, нарушенные обстоятельствами непреодолимой силы, подлежат корректировке Сторонами в зависимости от продолжительности и последствий таких событий.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 6 (шести) следующих друг за другом месяцев, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
9. Обеспечение Договора
9.1. Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
10.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача/получения взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.
10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела 10 Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После получения письменного уведомления другая Сторона обязана направить подтверждение того, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомления о нарушении.
В письменном уведомлении другая Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или не дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Договора Стороной, ее аффилированными лицами, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.
10.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 10 Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы компетентным органам, в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.
11. Порядок рассмотрения споров
11.1. В случае возникновения между сторонами споров и разногласий в ходе исполнения договора, до обращения с иском в арбитражный суд заинтересованная сторона направляет претензию. В отношении всех претензий, направляемых по договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна направить письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее получения.
11.2. При невозможности разрешения разногласий между сторонами путем переговоров, разногласия решаются в Арбитражном суде Удмуртской Республики, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. Изменение, прекращение и расторжение договора
12.1. Любые изменения и дополнения в настоящий договор оформляются дополнительным соглашением, которое является с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора. Любая договоренность между Заказчиком и Поставщиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из условий настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к договору. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
12.2. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

если цена снижается по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы и иных условий договора;

если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на двадцать процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на двадцать процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;
при снижении цены единицы товара, работы, услуги и (или) максимального значения цены договора (в случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг в договоре не определено).

в случаях, установленных актами Правительства Российской Федерации, принятыми, в том числе, в рамках Федерального закона № 44-ФЗ.

12.3. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или по решению суда, а также в соответствии с п. 12.4. настоящего договора.

12.4. Заказчик имеет право в любое время по своему усмотрению в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора, расторгнуть настоящий договор, направив Поставщику уведомление (решение) о расторжении договора в одностороннем порядке (отказе от исполнения договора), в том числе в следующих случаях:

- нарушения Поставщиком условий настоящего договора;

- несоблюдения Поставщиком требований по качеству товара, в том числе, если исправление некачественно поставленного товара влечет задержку более чем на 10 (десять) календарных дней;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики.

Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком данного уведомления (решения) по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае если невозможно установить факт получения Поставщиком уведомления (решения) Заказчика о расторжении договора в одностороннем порядке (отказа от исполнения договора), Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней после даты направления Заказчиком Поставщику такого уведомления (решения).

С момента расторжения настоящего договора Поставщик обязан прекратить поставку товара, при этом Поставщику подлежат возмещению только расходы, которые были понесены Поставщиком в связи с поставкой товара, и которые были одобрены Заказчиком.

12.5. После того как уведомление (решение) о расторжении и об отказе от исполнения настоящего договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Поставщику до установления стоимости поставленного товара и устранения недостатков и повреждений, возникших во время поставки товара, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, получить от Поставщика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с поставкой товара по настоящему договору, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Поставщику.

12.6. По настоящему договору Поставщик не вправе расторгнуть договор и отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

13. Предотвращение повреждений и ущерба

13.1. Поставщик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба на объекте Заказчика или сторонним собственникам во время поставки товара.

13.2. Поставщик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного имущества во время поставки товара на объекте Заказчика или сторонним собственникам.

13.3. Поставщик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору при поставке товора, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

13.4. Поставщик в полном объеме возмещает понесенные Заказчиком убытки и штрафы по ликвидации аварии, инцидента и их последствий, произошедшие при нарушении Поставщиком правил поставки товара в охранной зоне коммуникаций Заказчика и/или сторонних организаций.

14. Заключительные условия

14.1. Договор вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует по 31 марта 2025 года, а в части исполнения обязательств – до полного их исполнения сторонами.

14.2. Адреса сторон, указанные в договоре, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в договоре, в течение 5 рабочих дней с момента изменения данных реквизитов. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с не уведомлением, или в результате не уведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.

14.3. Все изменения и дополнения к договору имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в тех случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.

14.4. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

14.5. По требованию Заказчика Поставщик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по договору в течение 5 рабочих дней со дня получения такого требования.

14.6. В случае возникновения сложностей при исполнении договора Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.

14.7. Во всем остальном, не предусмотренном договором, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

14.8. Приложения к настоящему договору:

- Спецификация (Приложение № 1 к договору);

- Разнарядка (Приложение № 2 к договору);

- Акт приемки Товара (Приложение № 3 к договору).

15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № 2025/ ________

от « __» ________ 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № 2025/_______

от «___» ____________ 2025 г.

РАЗНАРЯДКА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к договору № 2025/________

от «__» _________ 2025 г.

Форма

Акт приемки Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании _____________, и ______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании ________________________________________________, вместе именуемые «стороны», подписали настоящий акт приемки Товара о нижеследующем:

1. В соответствии с договором на поставку ______________________________ от ____________ №_______ Поставщик на основании накладных от ____________ №_______ передал, а Заказчик принял:

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик претензий к Товару не имеет.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

4. Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными