Тендер - № 25040109106 (60/ЦЗ) Закупка работ по ремонту и техническому обслуживанию сплит-систем №293087414

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.pdf

Обоснование_НМЦ - Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Вместе с указанием цены участник представляет исчерпывающее описание предлагаемого к поставке товара, оказываемой услуге, выполняемой работе (раздел 69 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 г. № ЦДЗ-18 https://rostov-on-don.rzd-medicine.ru/zakupki/polozhenie-o-zakupkah-tovarov-rabot-i-uslug)

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию сплит-систем

Место, условия и сроки выполнения работ: по адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92а, Поликлиника №1;

- г. Батайск, ул. Куйбышева, 140, Поликлиника №2,

в течение 3(Трех) месяцев, после подписания Договора, по заявкам Заказчика, в течение 3 (Трех) дней с момента получения заявки от Заказчика.

Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет, оплата осуществляется, по факту подписания Акта выполненных работ, в течение 30 (Тридцати) банковских дней

Источник финансирования: собственные средства, средства ОМС

- Посмотреть таблицу с данными

Обязательные требования к исполнителю работ (подрядной организации)

- Подрядная организация должна иметь опыт работы в медицинских учреждениях.

- Бригады, проводящие ремонт и техническое обслуживание систем кондиционирования

(сплит-систем), должны состоять не менее чем из двух специалистов;

- Специалисты, проводящие ремонтные работы и техническое обслуживание систем кондиционирования (сплит-систем), должны быть полностью обеспеченны спец. одеждой, носить персональный стерильный одноразовый комплект одежды (поверх своей рабочей), перчатки для работы и противоосколочных очков для защиты глаз; должны иметь медицинскую книжку.

- В помещениях, в которых необходимо производить ремонт и техническое обслуживание систем кондиционирования (сплит-систем), должны быть выполнены подготовительные работы содержащие: укрытие действующего оборудования от пыли полиэтиленовой пленкой, для исключения возникновения запыления при проведении работ.

- Работы в помещениях больничного комплекса, производить в ночное время выходного дня (с субботы на воскресенье), по предварительному согласованию с заведующим отделением.

- При выполнении Работ, находясь по адресу Заказчика, назначить лицо, ответственное за соблюдение сотрудниками Исполнителя установленного на объекте Заказчика режима охраны труда, правил пожарной безопасности, электробезопасности и предоставить копию приказа Заказчику.

Котировочная_заявка ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

На бланке участника

ЗАЯВКА ______________ (наименование участника) НА УЧАСТИЕ В ЦЕНОВОМ ЗАПРОСЕ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06 (60/ЦЗ) - Посмотреть таблицу с данными

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее - участник), а также полностью изучив всю котировочную документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в ценовом запросе №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06 (60/ЦЗ) (далее – ценовой запрос) на право заключения договора на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию сплит-систем.

Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.

Настоящим подтверждается, что _________(наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями котировочной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);

- ценовой запрос может быть прекращен в порядке, предусмотренном котировочной документацией без объяснения причин.

- победителем может быть признан участник, предложивший самую низкую цену.

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. ____ (наименование участника) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора.

Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в котировочной документации;

Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями котировочной документации.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника) согласно передать все права на товары, в случае признания победителем заказчику;

- ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;

- на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у _______ (наименования участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом ценового запроса, и административные наказания в виде дисквалификации.

- Между ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД - Медицина» города Ростов-на-Дону» и __________ отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД - Медицина» города Ростов-на-Дону», член комиссии, или лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом, руководителем ____________________ либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени

__________________________________________________________________

(полное наименование участника)

___________________________________________

Печать (должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ (для юридических лиц)

(в случае, если на стороне одного участника выступает несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)

1. Наименование участника (если менялось в течение последних 5 лет, указать когда и привести прежнее название)

Юридический адрес ________________________________________

Фактическое местонахождения ______________________________

Телефон (______) __________________________________________

Факс (______) _____________________________________________

Адрес электронной почты __________________@_______________

2. Руководитель

3. Банковские реквизиты

4. ИНН

5. КПП

6. ОГРН

7.ОКПО

8. Название и адрес филиалов

9. Контактные лица

Уполномоченные представители заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации об участнике:

Справки по общим вопросам и вопросам управления

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

10. Является ли участник субъектом малого и среднего предпринимательства _______ (указать да или нет)

11. Участник выступает в качестве производителя _____ (указать да/нет)

Имеющий полномочия действовать от имени участника ________________________________________________________

(Полное наименование участника)

_________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО) (печать)

(в случае, если на стороне одного участника выступает несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)

Фамилия, имя, отчество _____________________________________

Паспортные данные ________________________________________

ИНН ____________________________________

Место регистрации__________________________________________

Место фактического проживания _____________________________

Телефон (______) __________________________________________

Факс (______) _____________________________________________

Адрес электронной почты __________________@_______________

Банковские реквизиты_______________________________________

Является ли участник субъектом малого и среднего предпринимательства _______ (указать да или нет)

Участник выступает в качестве производителя _____ (указать да/нет)

Имеющий полномочия действовать от имени участника ________________________________________________________

(Полное наименование участника)

_________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО) (печать)

- Посмотреть таблицу с данными

«____» ___________ 2025 г.

Ценовой запрос▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06 (60/ЦЗ)

Финансово-коммерческое предложение

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО

_____________________________________________________________________________

(Полное наименование участника)

Имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое предложение участника от имени ________________________________________________________

(Полное наименование участника)

_________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО) (печать)

Сведения об опыте поставки товаров (обязательно для заполнения)

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор выполнения работ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06 (__)

- Посмотреть таблицу с данными

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Ростов-на-Дону», именуемое далее «Заказчик», в лице директора Киртанасовой Людмилы Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по __________________________ (далее – Работы) в соответствии с Требованиями к выполнению работ (Приложение № 1 к Договору) и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
1.2. Выполнение Работ осуществляется по адресу:
(указать адрес).

Срок действия договора и срок выполнения Работ
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
2.2. Начало выполнения Работ – с момента подписания Сторонами Договора/конкретная дата.
Окончание выполнения Работ  в соответствии с Календарным планом-графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору).
2.3. Сроки выполнения Работ могут быть изменены на основании дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.
2.4. Заказчик вправе отказаться от выполнения Работ Подрядчиком на любом этапе выполнения Работ.

Стоимость Работ и порядок оплаты
3.1. Стоимость Работ по Договору составляет __________________ (___________________________________) руб. ___ коп., (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании _____________________).
В стоимость Работ включены накладные и плановые расходы Подрядчика, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.
Калькуляция является Приложением № 5 к настоящему Договору.
3.2. Оплата стоимости Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 14 Договора, в следующем порядке:
3.2.1. После выполнения всего объема Работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, при условии получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Подрядчика: счета на оплату, актов сдачи-приемки выполненных работ (2 экз.), счета-фактуры.
3.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в соответствии с Договором с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.4. По согласованию Сторон и в случае прекращения (расторжения) Договора между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Заказчиком.
3.5. В случае существенных изменений факторов, влияющих на формирование стоимости Работ по Договору, а также на сроки и порядок осуществления расчетов по Договору, Заказчик вправе требовать пересмотра условий расчетов за выполняемые по Договору Работы в части уменьшения цены, исчисления сроков и размеров платежей по Договору. Указанные изменения оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к Договору.
3.6. Подрядчик подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия выполнения Работ по Договору, указанные в Требованиях к выполнению работ к Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение стоимости Работ по Договору, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору.

Обеспечение материалами и оборудованием и риск случайной гибели
4.1. Риск случайной гибели результата работ, другого имущества, используемого для выполнения работ, до окончательной приемки Заказчиком результатов Работ по Договору несет Подрядчик. 1

Права и Обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать возмещения убытков в случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ, а также в случае их некачественного выполнения.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Оказывать содействие Подрядчику в вопросах его взаимодействия с соответствующими структурными подразделениями Заказчика при выполнении Работ на условиях, предусмотренных Договором.
5.2.2. Оказывать содействие Подрядчику в получении в структурных подразделениях Заказчика документации, необходимой для выполнения Работ.
5.2.3. Обеспечить доступ персонала Подрядчика к месту выполнения Работ.
5.2.4. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 3-х (трех) календарных дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
5.2.6. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.3 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Договора.
5.3.4. Предъявить Заказчику результаты выполненных Работ к приемке досрочно, уведомив Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ письменно.
5.4. Подрядчик обязуется:
5.4.1.Осуществлять выполнение работ в объеме, указанном в заявке Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», в сроки, установленные настоящим Договором, и передать результаты выполнения работ Заказчику на условиях настоящего Договора.
Осуществление операций в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» производится на безвозмездной основе. По вопросам установки и эксплуатации автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» обращаться по телефону: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, по эл.почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
5.4.2.Обрабатывать полученные от Заказчика заявки в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер», прикреплять всю необходимую документацию, сопутствующую выполнению работ.
5.4.3. В случае отказа от работы с Заказчиком в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» в 3 (Трех) дневный срок с момента заключения Договора направить в адрес Заказчика письменный отказ с указанием причины отказа.
5.4.4. В установленные сроки и надлежащим образом выполнить Работы и представить их результат Заказчику в соответствии с условиями Договора 2 .
5.4.5. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке выполненных Работ, за свой счет в кратчайшие сроки, указанные в пункте 6.3 Договора.
5.4.6. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и незамедлительно сообщить об этом Заказчику.
5.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
5.4.8. Не передавать любую информацию, касающуюся Договора, и не раскрывать сведения, полученные в процессе исполнения Договора, третьим лицам. В случае нарушения данного условия Заказчик вправе требовать от Подрядчика компенсации всех понесенных убытков.
5.4.9. Предоставлять Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений 3 .
5.4.10. При выполнении Работ, находясь по адресу, указанному в пункте 1.2 Договора, назначить лицо, ответственное за соблюдение сотрудниками Подрядчика установленного на объекте Заказчика режима охраны труда, правил пожарной безопасности, электробезопасности 4 .
5.4.11. В случае обмена в целях исполнения Договора информацией на съемных носителях до направления информации Подрядчик обязан осуществить проверку съемных носителей на предмет отсутствия вредоносного программного обеспечения.
5.4.12. Предоставить гарантийный срок на результаты Работ по Договору в течение ______ (______) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

Порядок сдачи и приемки Работ
6.1. В течение ____ (__) календарных дней после выполнения всего объема Работ Подрядчиком по Договору Подрядчик представляет Заказчику 2 (два) подписанных со стороны Подрядчика экземпляра акта сдачи-приемки выполнения работ, счет на оплату, а также счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Не позднее____ (___) календарных дней с момента получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 6.1 Договора, Заказчик осуществляет приемку выполненных Работ и направляет Подрядчику подписанный обеими Сторонами экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ либо мотивированный отказ от принятия выполненных Работ.
6.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия выполненных Работ, Стороны в течение___ (_________) календарных дней составляют акт о выявленных недостатках с указанием существа выявленных недоработок Подрядчика, а также сроков и порядка их устранения.
На основании акта о выявленных недостатках Подрядчик принимает на себя обязательство устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, когда это потребует дополнительных издержек с его стороны, в кратчайшие сроки, но не более 5 (пяти) календарных дней с даты составления акта о выявленных недостатках.
6.4. В случае досрочного выполнения Работ по Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Работы в соответствии с условиями Договора.

Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, введением санкций в отношении Подрядчика, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по Договору.
7.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

Защита информации

8.1. Стороны принимают организационные и технические меры, направленные на:

• обеспечение защиты информации, полученной друг от друга в связи с Договором, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
• обеспечение конфиденциальности информации, полученной друг от друга в связи с Договором.

8.2. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга в связи с Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей информацию Стороны.

8.3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

8.4. Стороны обязуются в течение срока действия Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной ими друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по Договору.

8.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых ими при выполнении Договора, и принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 5 .

9. Ответственность Сторон

9.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к выполнению Работ третьих лиц как за собственные действия, а также самостоятельно осуществлять все расчеты с привлекаемыми третьими лицами 6 .

9.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором и/или Календарным планом, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 5.1 Договора, Заказчик имеет право требовать у Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Работ, указанной в пункте 3.1 Договора за каждый день просрочки.

9.3. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком условий Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям, Заказчик имеет право требовать у Подрядчика уплаты штрафа в размере 1% от стоимости Работ, указанной в пункте 3.1 Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Подрядчик возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме на основании предоставленных Заказчиком документов, доказывающих факт возникновения и размер понесенных убытков.

9.4. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Подрядчика. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Подрядчик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

Для целей расчета неустойки по Договору Стороны применяют цену работ в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по Договору с учетом НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС).

9.5. В случаях, не предусмотренных Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.6. Уплата Подрядчиком неустойки и возмещение убытков не освобождают Подрядчика от выполнения обязательств в натуре по Договору.

9.7. В случае утраты документации, переданной Подрядчику Заказчиком, сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 8 Договора, передачи информации на съемных носителях, содержащих вредоносное программное обеспечение, Подрядчик возмещает Заказчику убытки и уплачивает штраф в размере 3% от стоимости Работ, указанной в пункте 3.1 Договора.

9.8. Обязательство по выплате неустойки у виновной Стороны наступает после получения от потерпевшей Стороны соответствующего письменного требования. Срок удовлетворения такого требования – 10 (десять) календарных дней с даты его получения виновной Стороной.

10. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжение

10.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к Договору.

10.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

10.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения Договора) осуществляется путем направления Заказчиком письменного уведомления об этом Подрядчику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым (прекращенным) с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора.

10.4. В случае расторжения Договора (отказа от исполнения Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.5 Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные Подрядчиком расходы до даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора или подписания соглашения о расторжении Договора.

10.5. В случае расторжения Договора (отказа от исполнения Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора, несоответствием результатов Работ требованиям Договора, Подрядчик не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по Договору денежные средства и возместить доказанные фактические убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

10.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в случае неисполнения Подрядчиком требования, предусмотренного подпунктом 5.4.9 пункта 5.4 Договора 7 .

11. Разрешение споров

11.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе путем отправления писем в порядке, предусмотренном в пункте 12.4 Договора.

11.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

11.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. Прочие условия

12.1. Заказчик приобретает право собственности на результат выполненных работ с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Разработанная документация может быть использована Заказчиком только в отношении тех объектов, для которых она (документация) разрабатывалась 8 .

12.2. Все вопросы, не урегулированные Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

12.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительных соглашений к Договору и подписаны обеими Сторонами.

12.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправки электронного письма или, если не указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/ уведомления, направленного иным способом.

Стороны договорились, что переписка в системах обмена электронными сообщениями (мессенджерах, электронной почте и т.п.) считается юридически значимой и имеющей силу простой электронной подписи. Это значит, что все написанное будет иметь силу доказательства.

12.5. При изменении наименования, местонахождения и иных реквизитов, указанных в разделе 14 Договора, а также при реорганизации одной из Сторон, такая Сторона обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

12.6. Стороны согласовали применение Антикоррупционной и Налоговой оговорок, приведенных в Приложениях № 3 и 4 к настоящему Договору.

13. Перечень приложений

13.1. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

13.1.1. Приложение № 1 – Требования к выполнению Работ;

13.1.2. Приложение № 2 – Календарный план-график Работ;

13.1.3. Антикоррупционная оговорка (Приложение № 3);

13.1.4. Налоговая оговорка (Приложение № 4);

13.1.5. Калькуляция (Приложение № 5).

14. Юридические адреса и реквизиты Сторон - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору выполнения работ

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06 (___) от «___» __________ 20__г.

Требования к выполнению Работ

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование Работ: ______________________________ .

Цель Работ: (указываются ожидаемые результаты Работ).

Требования к Работам: (указываются требования законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов, нормативных документов и внутренних документов Заказчика, которым должны соответствовать ожидаемые результаты Работ).

Содержание Работ: (приводится описание Работ, основные этапы).

Форма предоставления результатов Работ: (указывается форма предоставления результатов Работ).

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору выполнения работ

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06 (___) от «___» ____________ 20__ г.

Календарный план-график работ

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору выполнения работ

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06 (___) от «___» ____________ 2025г.

Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, официальный сайт: rzd-medicine.ru , электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела: ______________________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

Приложение № 4

к Договору выполнения работ

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06 (__) от «___» ____________ 2025 г.

Налоговая оговорка

В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:
1.1. Стороны заверяют друг друга об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно в том, что:
каждая из Сторон является надлежащим образом зарегистрированным юридическим лицом, правомочным в соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение настоящего Договора. Поставщик, не являющийся юридическим лицом, подтверждает, что является правомочным на заключение настоящего Договора надлежащим образом зарегистрированным индивидуальным предпринимателем;
исполнительные органы Сторон находятся и осуществляют функции управления по месту регистрации юридического лица и в них нет дисквалифицированных лиц;
Сторонами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, получены (будут получены) все необходимые одобрения (согласия) на заключение настоящего Договора (если настоящий Договор является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, или по иным причинам требует одобрения (согласования));
лица, подписывающие настоящий Договор, действуют в пределах полномочий, определенных действующим на дату заключения настоящего Договора уставом и (или) доверенностью;
Стороны не находятся в процессе реорганизации или ликвидации и способны надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору;
в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;
Стороны не являются участниками (сторонами) исполнительного, административного, гражданского, уголовного, налогового и т.д. производства (дела), которое бы повлияло на способность Стороны, в том числе, по техническим и финансовым возможностям, исполнить свои обязательства по настоящему Договору;
Стороны ведут бухгалтерский учет и составляют бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляют годовую бухгалтерскую отчетность в налоговые органы;
Стороны ведут налоговый учет и составляют налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, своевременно и в полном объеме представляют налоговую отчетность в налоговые органы;
Стороны не допускают искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражают в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
основной целью заключения и исполнения настоящего Договора не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.
1.2. Подрядчик заверяет о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно, что:
обязательства по настоящему Договору исполняются и будут исполняться Подрядчиком самостоятельно и (или) с привлечением третьего лица (субподрядчика, соисполнителя и т.д.) в порядке, установленном законом и настоящим Договором;
Подрядчик располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения им третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей и т.д.) для исполнения настоящего Договора принимает все меры должной осмотрительности, чтобы указанные лица соответствовали данному требованию, при этом все действия по их привлечению будут оформлены Подрядчиком документально;
Подрядчик располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;
Подрядчик является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
Подрядчик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы, отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;
при исполнении обязательств по настоящему Договору у Подрядчика не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков работ для принятия к вычету сумм НДС;
лица, подписывающие от имени Подрядчика первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия (доверенности);
все обязательства, исполненные в рамках настоящего Договора, будут надлежащим образом отражены в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности Подрядчика и лиц, привлеченных Подрядчиком для исполнения настоящего Договора.

Указанные в пункте 1 выше заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Сторон. Стороны приняли решение о заключении настоящего Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре, с учетом вышеуказанных заверений. Стороны не заключали бы настоящий Договор или заключили бы его на иных условиях, если бы имели сведения о недостоверности вышеуказанных заверений.

Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о том, что указанные в пункте 1 выше заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

Если недостоверность одного, нескольких или всех вместе заверений Подрядчика повлечет предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, процентов, штрафов, отказ в праве включить НДС в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету) и (или) признать расходы для целей налогообложения прибыли по настоящему Договору, то Подрядчик в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации уплачивает Заказчику неустойку в размере сумм всех налоговых доначислений, включая, но не ограничиваясь, суммы:
налогов, пеней, процентов, штрафов, подлежащих уплате (доплате) Заказчиком по требованиям налоговых органов;
НДС, по которым Заказчику отказано в возмещении в результате неподтверждения налоговыми органами права включить суммы НДС по настоящему Договору в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету);
налога на прибыль в результате исключения расходов по настоящему Договору, по которым Заказчику налоговыми органами отказано в признании права учесть их для целей налогообложения прибыли.
При этом способ оформления требований/отказов налоговых органов (информационное письмо, запрос, требование, уведомление, решение по результатам налоговой проверки, мотивированное мнение и т.д.), а также факт оспаривания или неоспаривания налоговых требований/отказов/доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде не влияет на обязанность Подрядчика уплатить неустойку.

В случае если сумма фактически полученной Заказчиком неустойки меньше ее размера, рассчитанного согласно пункту 4 выше, то Подрядчик, вне зависимости от оснований уплаты неустойки не в полном размере, в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обязуется возместить Заказчику имущественные потери, размер которых определяется как разница между суммой неустойки, рассчитанной согласно пункту 4 выше, и суммой фактически полученной Заказчиком неустойки.

Заказчик до обращения за выплатой неустойки обязуется уведомить Подрядчика о фактах получения указанных в пункте 4 выше требований/отказов налоговых органов с приложением копии полученного от налогового органа документа.

Подрядчик вправе принять меры по устранению оснований для предъявления требований/отказов налоговых органов, в том числе представить уточненные налоговые декларации, урегулировать задолженность по уплате налогов и сборов, направить в налоговые органы необходимые пояснения и документы, обеспечить явку своих работников в налоговые органы, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика.

7. Стороны признают, что условия настоящего приложения направлены на обеспечение имущественных интересов каждой из Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности настоящего Договора. В связи с этим Стороны рассматривают условия настоящего приложения в качестве самостоятельного, автономного соглашения и в случае признания настоящего Договора недействительным, незаключенным, расторжения настоящего Договора, истечения срока его действия условия настоящего приложения сохраняют юридическую силу.

Приложение № 5

к Договору выполнения работ

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06 (__) от « ___»__________2025г.

Калькуляция

Наименование Работ:

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель Подрядчика ________________

Главный бухгалтер Подрядчика ________________

- Посмотреть таблицу с данными

^ Раздел включается в текст Договора в случае, если предмет Договора  выполнение работ.

^ В случае использования АСЗ Электронный ордер, учреждению необходимо указать данное условие.

^ Данный пункт не добавляется в договор, если Исполнителем/Подрядчиком является индивидуальный предприниматель.

^ Пункт включается в текст Договора, если работы/услуги осуществляются на территории Заказчика.

^ Пункт включается, если при исполнении Договора осуществляется обработка информации, содержащей персональные данные.

^ В случае если для Заказчика имеет значение, какие именно третьи лица будут привлечены Исполнителем/Подрядчиком для выполнения сопутствующих работ/услуг, то п. 3.5 необходимо дополнить условием об обязанности Исполнителя/Подрядчика предварительно письменно согласовывать с Заказчиком таких лиц и информировать о факте заключении договоров с ними

^ Данный пункт не добавляется в договор, если Исполнителем/Подрядчиком является индивидуальный предприниматель.

^ Абзац включается в текст договора, в случае если в ходе выполнения работ/оказания услуг разрабатывается какая-либо документация.

Извещение о проведении ценового запроса №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

на право заключения договора на «№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06 (60/ЦЗ) Закупка работ по ремонту и техническому

обслуживанию сплит-систем» (далее – Извещение)

для нужд «ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Ростов-на-Дону"»

1

2

3

4

5

6

7

8

Способ закупки

Заказчик

Место нахождения

Почтовый адрес

Официальный сайт место и

порядок предоставления

документации о закупке

Адрес электронной почты

Номер контактного телефона

Ответственное лицо Заказчика

Предмет договора

9

10

11

12

13

14

15

16

Место поставки Товара

Срок годности

Динамический ценовой запрос

ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Ростов-на-Дону"

344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева 92А

344011,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, д. 92а

С документацией можно ознакомиться на сайте

http://zakupki.rzd-medicine.ru/

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

тел:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 доб:

начальник тех.отдела - Колпаков В. В.

«№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06 (60/ЦЗ) Закупка работ по ремонту и

техническому обслуживанию сплит-систем»

Наименование, количество, характеристики Товара указаны

в Техническом задании, размещенном на сайте

http://zakupki.rzd-medicine.ru/

Поликлиника №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ростов-на-Дону, ул.

Варфоломеева, д. 92а

Лот▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМинимальная дата истечения срока годности - не

ранее 31.07.25.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,59 (пятьсот три тысячи девятьсот пятьдесят семь)

рублей 59 копеек.

Заявки подаются на сайте http://zakupki.rzd-medicine.ru/

Начальная (максимальная) цена

договора

Срок, место и порядок подачи

ценовых предложений участников

закупки

Дата и время начала приема

«6» марта 2025 г. в 14 ч. 30 мин.

ценовых предложений

Дата и время окончания приема

«10» марта 2025 г. в 10 ч. 00 мин.

ценовых предложений

Дата рассмотрения ценовых

До «12» марта 2025 г. в 10 ч. 00 мин.

предложений участников закупки

Срок, в течение которого

победитель ценового запроса или

иной участник ценового запроса, с

которым заключается Договор при

уклонении победителя запроса

котировок от заключения

Договора, должен подписать

Договор.

17

1. Договор может быть заключен в течение 2 (двух) дней с

даты размещения на официальном сайте протокола

рассмотрения ценовых предложений. В случаях,

предусмотренных Положением о закупке товаров работ и

услуг для нужд негосударственных учреждений

здравоохранения ОАО «РЖД» от 5 марта 2021 г. №ЦДЗ-18

договор заключается после получения согласия

Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД»

2. Заказчик вправе отказаться от проведения ценового

запроса в любое время, в том числе после подписания

протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при

этом никакой ответственности перед любыми физическими

и юридическими лицами, которым такое действие может

принести убытки.

3. Если победитель ценового запроса не исполнил

необходимые для заключения договора условия, Заказчик

вправе заключить договор с участником закупки,

предложившим в ценовом запросе такую же цену, как и

победитель в проведении ценового запроса, или с

участником закупки, предложение о цене договора (цене

лота) которого содержит лучшие условия по цене договора

(цене лота), следующие после предложенных победителем в

проведении ценового запроса условий. В таком случае

заказчик направляет участнику, с которым заказчик

планирует заключить договор, предложение заключить

договор.

Иные сведения

18

Процедура закупки проводится в соответствии с

требованиями Положения о закупке товаров работ и услуг

для нужд негосударственных учреждений здравоохранения

ОАО «РЖД» от 5 марта 2021 г. №ЦДЗ-18, размещенного на

сайте Заказчика.

Требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

лиц» не распространяются на закупки, осуществляемые

Заказчиком.

Процедура закупки может быть продлена с увеличением

срока окончания приема ценовых предложений, а также

срока рассмотрения ценовых предложений.

Настоящее извещение не должно расцениваться в качестве

объявления о проведении торгов или приглашения принять

участие в торгах, а также не должно рассматриваться как

оферта или приглашение делать оферты. Соответственно,

статьи 437,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Гражданского кодекса Российской

Федерации к проводимому отбору контрагентов не

применяются. Эти процедуры также не являются

публичным конкурсом и не регулируются статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть части второй Гражданского кодекса Российской

Федерации.

Таким образом, проведение данных процедур не

накладывает на Заказчика гражданско-правовых

обязательств по обязательному заключению договора с

победителем таких процедур или иным участником закупки.

Кроме того, Заказчик сохраняет за собой право по

собственному усмотрению отказаться от принятия всех

предложений и от проведения процедуры.