Тендер - Набор моющих и чистящих средств №305196581

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть81 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Контракт_моющие_—

КОНТРАКТ №

на поставку товара

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Слободской «___» _______ 2025 г.

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Слободского» (КОГОБУ ШОВЗ г. Слободского), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директораМалых Ирины Александровны, действующей на основанииУстава, с одной стороны, и_________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), на основании протокола подведения итогов запроса о доставке в электронной форме № ___________ от _______ заключили настоящий Контракт на поставку товара (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется поставить Заказчику товар – моющие средства в объеме и по ценам, в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Наименование, единица измерения, количество, цена за единицу товара и требования к качеству товара определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

2. Цена Контракта и порядок оплаты товара

2.1. Цена Контракта составляет ________ (__________________________) рублей ____копеек (далее - цена Контракта), в том числе НДС % (без НДС) в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, устанавливается в российских рублях. Цена Контракта включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, расходы на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов и сборов, установленных законодательством РФ.

Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта.

2.2. Оплата каждой партии товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета (счета-фактуры).Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме платежными поручениями. Авансовый платеж Контрактом не предусмотрен.

В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

2.3. Обязательство Заказчика по оплате товара считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Источник финансирования Контракта: средства областного бюджета.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, являющимся юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Срок и условия поставки

3.1. Срок поставки товара: в течение 10 календарных дней с момента заключения Контракта.

Товар поставляется единовременно по рабочим дням (понедельник - пятница) с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время местное).

3.2. Поставка товара осуществляется путем его доставки Заказчику по следующему адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Школьная, д.3

3.3. Доставка товара Заказчику со склада Поставщика осуществляются транспортом, силами и за счет средств Поставщика.

3.4. Погрузочно-разгрузочные работы, переноска в складское помещение Заказчика осуществляются силами и за счет Поставщика.

3.5. Товар поставляется в соответствии с условиями Контракта, стандартов (технических регламентов), обеспечивающей сохранность товара при перевозке и хранении. Перевозка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима в зависимости от вида продукции.

3.6. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и хранения, а также при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ.

3.7. Количество товара, его ассортимент должны соответствовать количеству, ассортименту, указанному в товаросопроводительных документах.

4. Требования к качеству и таре (упаковке) товара

4.1. Качество, технические характеристики товара, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого товара и иные показатели товара, должны соответствовать условиям Контракта и обязательным требованиям, установленным законодательством и иными правовыми актами (ГОСТ, СанПиН), техническими требованиями, стандартами, техническими условиями, техническими регламентами, иными нормами и правилами для соответствующего вида товара. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

4.2. Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

4.3. Поставщик обязан предоставить на поставляемый товар документы, подтверждающие качество товара.

4.4. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, не принимается Заказчиком, и считается не поставленным. В случае непоставки, недопоставки, поставки некачественного товара со сроком годности меньшим, чем указано в пункте 4.1. Контракта, и/или не соответствующего характеристикам, указанным в Спецификации, Поставщик по требованию Заказчика производит допоставку недостающего товара, замену некачественного или несоответствующего качеству товара, указанного в Спецификации, товара, не имеющего какого-либо документа, подтверждающего его происхождение, качество, безопасность, в течение 12-ти часов с момента, когда Поставщику стало известно о факте поставки товара, с указанными выше недостатками. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при условии, что они обнаружены в сроки, установленные Контрактом.

4.5. Тара (упаковка) поставляемого товара должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, обеспечивающую сохранность товара при перевозке и хранении.

4.6. Поставляемый товар должен быть затарен (упакован) в соответствии с обязательными требованиями.

4.7. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

4.8. Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества.

4.9. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и(или) функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

5. Порядок приемки товара

5.1. Заказчик организует приемку поставляемого товара по адресу доставки.

5.2. Приемка поставленного товара включает в себя следующие этапы:

- проверка товара на соответствие условиям Контракта и Спецификации;

- проверка наличия и правильности оформления документов, предоставляемых Заказчику;

- проверка соответствия количества товара, указанного в товарной накладной и фактически доставленного Заказчику;

- проверка целостности упаковки, температурного режима перевозки, качества товара, срока его годности.

5.3. Поставщик обязан передать товар, свободный от прав третьих лиц.

5.4. При приемке товара, Заказчик проверяет товар по качеству и количеству, в соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.5. Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику оригиналы или заверенные Поставщиком копии документов, подтверждающих соответствие товара обязательным требованиям к его качеству, предусмотренным для товара данного вида действующим законодательством Российской Федерации (сертификаты, декларации о соответствии и иные документы.).

5.6. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней подписывает товарную накладную. После этого товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

6.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов.

6.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

6.1.4. Отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества товара на все время до устранения недостатков товара либо его замены, а если товар оплачен, то потребовать возврата уплаченных сумм.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Принять и оплатить поставленный товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, ассортименту и соответствию товара иным условиям Контракта.

6.2.2. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара.

6.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки товара по Контракту.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. Осуществить поставку товара Заказчику на условиях, предусмотренных Контрактом и Спецификацией.

6.4.2. Поставлять товар в строгом соответствии с периодичностью поставки товара, указанной в Контракте.

6.4.3. Предоставить на поставляемый товар документы.

6.4.4. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят качеству поставляемого товара либо создают невозможность его поставки в срок.

6.4.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7. Ответственность Сторон

7.1. Все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Контракта, должны быть урегулированы путем переговоров между Сторонами.

7.2. При не достижении соглашения между Сторонами, споры и разногласия рассматриваются в Арбитражном суде Кировской области.

7.3. Заказчик и Поставщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, несут ответственность в виде пени и штрафов.

7.4. Размеры штрафов устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Правила).

7.5. В соответствии с ч. 5 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренныхпунктами 4 -8 Правил):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.9. В соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. В соответствии с ч. 9 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок рассмотрения претензии не может превышать 7 (семь) календарных дней со дня ее получения.

9.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

10.2. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

10.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях, установленных ст.ст. 34 и 95, ч.65.1 ст.112 Федерального закона о контрактной системе:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

10.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с ч. 8-25 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе.

кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

- отказ Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара;

- неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки товаров.

11. Прочие условия

11.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

11.3. Уведомления, требования и сообщения, связанные с исполнением Контракта, должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они направлены по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подтверждения о его вручении.

11.4. В случае изменения адресов и банковских реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней.

11.5. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного сторонами электронными подписями в соответствии с законодательством РФ. После подписания контракта стороны вправе изготовить и подписать копии контракта в письменной форме на бумажном носителе.

11.6. Приложения к Контракту:

11.6.1. Приложение № 1 – Спецификация.

12. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Контракту №________

от________2025г.

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными