Тендер - Набор моющих и чистящих средств №305018226

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• договор.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
ТЗ_Бытовая_химия

Техническое задание на поставку бытовой химии

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

- Посмотреть таблицу с данными

Генеральный директор И.И. Исхаков

Договор № ___

город Набережные Челны «____»_______ 2025 года

ООО «УК Центральный», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Исхакова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», », в лице ________________________, действующего на основании ___________________,(если ИП, то действует на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, ОГРНИП № от ___) с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223 – ФЗ), на основании протокола № __________ от «___» __________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Глава 1. Предмет Договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Поставщик» принимает на себя обязанность поставить ______________ (далее - товар), согласно спецификации, являющейся приложением №1 к настоящему Договору.

1.2. Товар, поставляемый в соответствии с настоящим Договором, должен иметь сертификат качества, иные документы, подтверждающие соответствие качества поставляемого товара установленным стандартам.

1.3. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и иными требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора составляет ________ (_________) рублей с учетом НДС (НДС не облагается при условии применения специального налогового режима). В случае если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена Договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

2.2. Цена настоящего Договора является твердой и изменению не подлежит в течение всего срока действия Договора.

2.3. Оплата товара по настоящему Договору производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами актов-приема передачи товара.

2.4. Источник финансирования: средства предприятия.

2.5. В случае начисления «Заказчиком» «Поставщику» неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, «Стороны» подписывают Акт сверки взаиморасчетов по Договору, в котором, в том числе, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате «Поставщику» по Договору.

2.6. В случае подписания «Сторонами» Акта сверки взаиморасчетов по Договору оплата поставленного товара осуществляется «Поставщику» за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту.

Глава 3. Права и обязанности Сторон

3.1. «Заказчик» вправе:

3.1.1. Требовать исполнения «Поставщиком» обязательств по настоящему Договору;

3.1.2. Уведомив «Поставщика» в течение 5 (пяти) рабочих дней отказаться от принятия товаров, ненадлежащего качества и некомплектных товаров либо поставка которых просрочена;

3.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.2. «Заказчик» обязан:

3.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором;

3.2.2. Возвратить «Поставщику» многооборотные тары и средства пакетирования, в которых поступил товар;

3.2.3. Оплатить поставленный товар.

3.3. «Поставщик» вправе:

3.3.1. Требовать исполнение «Заказчиком» обязательств по настоящему Договору;

3.3.2. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. «Поставщик» обязан:

3.4.1. Произвести поставку товара, предусмотренного настоящим Договором «Заказчику» в срок предусмотренный настоящим Договором;

3.4.2. Одновременно с передачей товара передать «Заказчику» принадлежности, а также относящиеся к нему документы (технические паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и другое), предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;

3.4.3. Передать «Заказчику» товар свободным от любых прав и обременений третьих лиц;

3.4.4. Передать «Заказчику» товар в таре и (или) упаковке;

3.4.5. Передать «Заказчику» товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

3.5. «Поставщик» гарантирует:

3.5.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки.

3.5.2. обеспечение отсутствия недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 4. Срок и порядок поставки товара

4.1. Срок поставки товара: с даты заключения Договора в течение 10 (десяти) дней.

Поставка Товара осуществляется силами и средствами «Поставщика» до местонахождения Заказчика по адресу: г. Набережные Челны, б-р Энтузиастов, д. 11, эт. 7 и включает в себя доставку (7 этаж) и разгрузку товара.

4.2. Досрочная поставка товара может производиться с согласия «Заказчика».

Глава 5. Качество товара

5.1. Качество поставляемого Товара, его упаковки должно соответствовать действующей нормативно-технической документации, санитарным и иным требованиям для продукции этого рода в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Срок предоставления гарантии качества товара 12 месяцев с даты подписания сторонами акта-приема передачи товара.

5.3. Поставляемый товар должен быть: новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), товаром не ранее 2024 года выпуска (изготовления).

Глава 6. Порядок приемки поставленного товара

6.1. Приемка товара проводится представителем «Заказчика» в присутствии представителя «Поставщика» (при наличии такой возможности) в заранее согласованное «Сторонами» время.

6.2. Представитель «Заказчика» вправе требовать от поставщика предоставить для ознакомления Договор, техническое задание, спецификацию и иные документы, определяющие количество, комплектность, объем, и качество товаров и по которым предстоит провести приемку товаров.

6.3. После ознакомления с документами представитель «Заказчика» осматривает товар. На данном этапе представитель «Заказчика» должен проверить соответствие количества, комплектности, объема, качества и безопасности товара требованиям, установленным Договором, техническим заданием, спецификацией. Представитель «Заказчика» вправе потребовать от поставщика проведения в его присутствии проверки свойств или демонстрации использования товара, если это не исключено ввиду характера товара.

6.4. При приемке товара представителю «Заказчика» необходимо:

- установить соответствие принимаемых товаров условиям Договора и приложений к Договору (спецификаций, технических заданий и т.п.);

- проверить принимаемые товары на предмет количества, качества, своевременности;

- получить от поставщика обязательные документы, предусмотренные Договором и приложением к Договору;

- проверить правильность указания сведений в транспортных и сопроводительных документах;

- в рамках своих полномочий осуществить все иные необходимые действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия товаров условиям Договора.

6.5. В случае если по условиям Договора товар должен быть установлен (собран, запущен и др.) поставщиком, представитель «Заказчика» должен обеспечить возможность проведения соответствующих работ, а также проверять их ход и качество.

6.6. При выявлении несоответствий или недостатков в товарах, препятствующих их приемке, в том числе несоответствий количественным, качественным характеристикам, акт сдачи-приемки не подписывается, составляется акт выявленных недостатков.

6.7. Обнаруженные при приемке товара недостатки должны быть зафиксированы в письменном виде и оформлены в виде акта выявленных недостатков с указанием даты, места составления акта, перечислением выявленных недостатков. Такой акт подписывается представителем «Заказчика» и в течение 3 (трех) рабочих дней направляется (передается) поставщику.

6.8. В случае если «Поставщик» не согласен с доводами, изложенными в акте «Заказчиком», «Поставщик» обязуется самостоятельно подтвердить соответствие товара условиям Договора заключением эксперта, экспертной организации и представить «Заказчику» оригинал такого заключения.

6.9. Обо всех нарушениях условий Договора «Заказчик» уведомляет «Поставщика» не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении «Поставщиком» обязательств по Договору составляется «Заказчиком» в письменной форме и направляется «Поставщику» по почте, факсу, электронной почте нарочным либо иным другим доступным средством.

6.10. «Поставщик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан устранить все допущенные нарушения. Если «Поставщик» в установленный срок не устранит нарушения, «Заказчик» вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, если такие действия осуществлялись «Заказчиком» и (или) направить решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.11. В случае установления при приемке товаров полного соответствия количества, комплектности, ассортимента, показателей качества товаров требованиям, установленным Договором, техническим заданием, спецификацией, Представитель «Заказчика» принимает товар, подписывает товарную накладную с обязательным указанием даты проведения приемки товара, оформляет и подписывает акт приема-передачи товара. Акт приема-передачи товара составляется в двух экземплярах, подписывается представителем «Заказчика» и поставщиком. Подписанный акт приема-передачи товара, а также подписанная товарная накладная являются основаниями для оплаты товара «Заказчиком» по Договору.

Глава 7. Ответственность Сторон

7.1. «Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Договором, «Заказчик» направляет «Поставщику» требование об уплате неустоек (пеней, штрафов) в размере 0,5% от всей суммы Договора за каждый день просрочки обязательств.

7.3. Уплата неустойки не освобождает сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.4. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

Глава 8. Форс – мажор

8.1. Обстоятельствами, исключающими ответственность «Сторон» за невыполнение своих обязательств, являются форс-мажорные обстоятельства: стихийные явления, пожар, наводнение, ураган и т.п., а также военные действия, эпидемии, забастовки, противоправные действия федеральных органов власти, третьих лиц, наличие или издание государственных актов, делающих невозможным выполнение «Сторонами» обязательств по настоящему Договору.

8.2. «Сторона», понесшая в связи с обстоятельствами непреодолимой силы убытки из-за неисполнения или приостановления другой «Стороной» исполнения своих обязательств, может потребовать от «Стороны» ставшей объектом действия непреодолимой силы, документ, подтверждающий масштабы произошедших событий, а также их влияние на деятельность пострадавшей «Стороны».

8.3. «Исполнение» обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы отодвигается на срок действия таких обстоятельств.

8.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, продолжающихся более одного месяца, «Заказчик» и «Поставщик» вправе расторгнуть настоящий Договор по обоюдному согласию, после взаиморасчетов по фактически выполненным обязательствам.

Глава 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами своих взаимных обязательств.

9.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не освобождает «Стороны» от гарантийных обязательств (в случае их наличия), ответственности за просрочку исполнения сторонами обязательств по Договору, ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора, а также от оплаты Договора в части исполненных обязательств «Поставщиком».

9.3. Изменение положений настоящего Договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. «Изменения» по соглашению «Сторон» оформляются в письменном виде путем подписания «Сторонами» дополнений к Договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями Договора.

9.4. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

Глава 10. Заключительные положения.

10.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются «Сторонами» путем обязательного досудебного претензионного порядка. При не достижении согласия споры разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.2. По всем иным вопросам, неурегулированным в настоящем Договоре, «Стороны» будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

10.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Глава 11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к Договору

от «__ »______________ 20___ г.

Спецификация (1*)

- Посмотреть таблицу с данными

(1*) Заполняется Заказчиком на основании конкретных показателей, предложенных участником закупки в своей заявке;

(2*) Совместно с наименованием товара указывается товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии);

(3*) Заполняется Заказчиком в обязательном порядке.

- Посмотреть таблицу с данными