Тендер - Набор моющих и чистящих средств №298939345

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть45 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Контракта_моющихся_средств_1

Проект контракта поставки моющихся средств

пос. ж/д ст. Высокая Гора «___» ___________ 2025 г.

ГАУСО «КЦСОН «Эмет» МТЗ и СЗ РТ в Высокогорском муниципальном районе», именуемый в дальнейшем Покупатель, в лице директора Газизова Рафиса Гарафиевича, действующего на основании Устава «Заказчик», с одной стороны и ___________________ , в лице ______________, действующего на основании _____ , именуемое в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, в соответствии с ФЗ РФ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 года N44-ФЗ и по итогам __________ в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол № ____________ от «___» _________ 202__ года), заключили договор (далее по тексту – «Договор»).

ИКЗ__________________________________________________________________________________

Предмет Контракта
1.1. Предметом Контракта является приобретение моющихся средств(далее – Товар) согласно Спецификации (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении), на момент приобретения не должен быть снят с производства, не должен иметь дефектов, вмятин, царапин и т.д.
1.3. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его порчу или уничтожение в период транспортировки. Тара и упаковка являются безвозвратной.

Цена Контракта и порядок оплаты
2.1. Цена Контракта составляет _______________( ______________), включая НДС20%, в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «включая НДС» заменяются на слова «НДС не облагается»).
Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, все расходы по доставке до места назначения, погрузке и разгрузке, а также расходы по уплате налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.3. Аванс не предусмотрен. Оплата производится по факту поставки на основании оформленных Поставщиком Накладной (Универсального передаточного документа) в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Накладной (Универсального передаточного документа). Подтверждающие документы Заказчику могут быть представлены либо посредством системы электронных счетов фактур в сфере закупок Республики Татарстан, либо на бумажном носителе.
2.4. Источник финансирования: ___________________________________________________
2.5. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Датой получения денежных средств считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.6. При наличии предъявленных и неоплаченных на момент подписания Накладной (Универсального передаточного документа) неустоек (штрафов, пени), указанных в разделе 8 Контракта, выплата уменьшается на сумму таких неустоек (штрафов, пени).
2.7. В случае если Заказчик обнаружит дефекты (недостатки) Товара при его приемке, оплата по приобретению Товара Поставщику по Контракту осуществляется только после устранения обнаруженных недостатков или замены его на качественный Товар в срок, установленный Заказчиком.
2.8. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Стороны освобождаются от ответственности в соответствии с п.1 ст.401 Гражданского кодекса РФ, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из бюджета на бюджетный счет Заказчика.

Права и обязанности Сторон
Права и обязанности Заказчика:
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Своевременно принять у Поставщика Товар в сроки и в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.1.2. Осмотреть Товар, проверить его количество, качество (в соответствии со спецификацией (Приложение №1).
3.1.3. Осуществлять контроль соответствия Товара условиям Контракта.
В случае несоответствия Товара условиям Контракта, качество которого не отвечает требованиям Спецификации (Приложение №1), давать предписания об исправлении обнаруженных дефектов с указанием перечня необходимых доработок и сроков их исправления, предъявлять виновной стороне предусмотренные Контрактом санкции.
3.1.4. В случае начисления Поставщику неустойки (штрафа, пени) за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств, перечислить всю сумму такой неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета муниципального образования города Казани на основании платежного документа с указанием реквизитов Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафов, пеней).
3.1.5. Обеспечить оплату за приобретенный Товар в сроки и в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков Товара либо возмещения необходимых расходов по их исправлению.
3.2.2. Привлекать Поставщика к ответственности за нарушение им условий настоящего Контракта.
3.2.3. Отказаться от приемки Товара в случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
3.2.4. Досрочно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями Контракта.
3.2.5. Осуществлять контроль за соблюдением порядка и сроков поставки Товара.
3.2.6. Для проверки соответствия качества приобретаемого Товара установленным требованиям привлекать независимых экспертов.
3.2.7. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
Права и обязанности Поставщика:
3.3. Поставщик обязан:
3.3.1. Произвести поставку Товара Заказчику в сроки и в соответствии с условиями настоящего Контракта по адресу: Республика Татарстан, Высокогорский район, пос.ж.д.ст. Высокая гора, ул. Школьная, д.19.
3.3.2. Поставить товар Заказчику в соответствии с техническими характеристиками, указанными в Спецификации (Приложение №1), осуществить доставку, погрузку, разгрузку собственными силами и за свой счет и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
3.3.3. Поставить Товар в таре (упаковке, контейнере), обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, а также с наличием соответствующей действующему законодательству маркировки и аннотаций на русском языке.
3.3.4. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику всю необходимую документацию (копии сертификатов соответствия, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на Товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.) при наличии, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.5. В соответствии с условиями настоящего Контракта устранить обнаруженные недостатки Товара в течение 20 дней с момента получения письменной претензии Заказчика. Расходы, связанные с устранением недостатков и некомплектности Товара несет Поставщик.
3.3.6. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с требованиями настоящего Контракта.
3.3.7. Согласовать дату и время поставки Товара с Заказчиком не позднее 2-х рабочих дней до даты предполагаемой поставки.
3.3.8. Оплатить проведение экспертизы и нести расходы по ее проведению в случае отказа приемки товара Заказчиком.
3.4. Поставщик» вправе:
3.4.1. Требовать исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту.
3.4.2. С согласия Заказчика поставить Товар в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом.
3.5. Поставщик гарантирует:
3.5.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим поставку товара, являющиеся объектом закупки.

Сроки поставки Товара
4.1. Сроки поставки приобретаемого Товара по Контракту: в течение 5 дней с момента заключения Контракта.

Порядок приемки и качество Товара
5.1. Приемка Товара производится Заказчиком по наименованию, количеству, ассортименту и качеству согласно Спецификации (Приложение №1 к Контракту) в течение 10 рабочих дней со дня получения Накладной (Универсального передаточного документа), подписанных со стороны Поставщика
5.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Накладной (Универсального передаточного документа) Заказчиком.
5.3. В день поставки Товара Поставщик передает Заказчику Накладные (Универсальный передаточный документ) в трех экземплярах, счет и в случае соответствия поставленного Товара условиям Контракта, Заказчик подписывает Накладную (Универсальный передаточный документ) и передает один экземпляр Поставщику.
5.4. Все расходы по возврату и замене брака Товара возмещает Поставщик. При невозможности замены Заказчику возмещается полная стоимость Товара.
5.5. В случае несоответствия приобретаемого Товара условиям Контракта, Заказчик на основании заключения об отказе в приемке Товара отказывается от приемки Товара и в течение 3 (трех) рабочих дней направляет письменный мотивированный отказ от приемки поставленного Товара, с указанием замечаний и сроков их устранения, в том числе, о замене ненадлежащего Товара. Накладная (Универсальный передаточный документ) в этом случае подписывается Заказчиком после устранения Поставщиком недостатков Товара.

Гарантии
6.1. Качество Товара, приобретаемого по настоящему Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара, а также требованиям, изложенным в Спецификации (Приложение №1).
6.2. В случае возникновения у Заказчика претензий по качеству товара, стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии Поставщика с претензиями Заказчика должна быть назначена экспертиза. Поставщик обязан оплатить проведение экспертизы и нести расходы по ее проведению в случае установления его вины за ненадлежащее качество товара.
6.4. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого товара, подтверждением качества со стороны Поставщика являются соответствующие сертификаты.
6.3. На Поставщике лежит риск случайного уничтожения и повреждения Товара до момента сдачи его Заказчику.

Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, наступивших после подписания настоящего Контракта и которые ни одна из Сторон не могла предусмотреть и предотвратить разумными мерами. Форс-мажорные обстоятельства должны непосредственно влиять на невозможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. К форс-мажорным обстоятельствам относятся обстоятельства, на которые не может повлиять ни одна из Сторон, и за которые ни одна из Сторон не несет ответственности, такие как: наводнение, пожары, землетрясения, ураганы и другие стихийные бедствия, войны, забастовки и т.д.
7.2. Сторона, столкнувшаяся с форс-мажорными обстоятельствами, перечисленными в п. 7.1., должна с момента их появления, но не позднее 10 (десяти) дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. О наличии таких обстоятельств и их продолжительности будет служить свидетельство Торгово-промышленной палаты.
7.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, продлевается на срок, равный продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств и их последствий.
Если Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него.
7.4. Если продолжительность невыполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, превышает один месяц, или если после наступления форс-мажорных обстоятельств выявлено, что они или их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев, стороны должны приступить к переговорам с целью изыскания альтернативных и приемлемых условий для исполнения настоящего Контракта или с целью обсуждения его расторжения по обоюдному согласию.

Ответственность Сторон по Контракту
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (войны и военных действий, восстаний, эпидемий, пожаров, землетрясений, наводнений), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор), подтвержденных соответствующими документами или по вине другой Стороны.
При этом инфляционные процессы в экономике, а также повышение стоимости материалов, оборудования и себестоимости выполняемых работ в период действия настоящего Контракта к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.
8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокий размер платы за заключение Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: 10 процентов цены Контракта.
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет: 1000 рублей.
8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Контрактом, размер штрафа составляет: 1000 рублей.
8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафа, пени).
8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.11. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств, если не принимается решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны.
8.13. Выплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
8.14. Поставщик несет ответственность за ущерб, причиненный по его вине третьим лицам при оказании услуг по Контракту, в том числе при ненадлежащем качестве оказания услуг, повлекших причинение вреда третьим лицам, в сумме в совокупности не превышающую сумму настоящего Контракта.
8.15. Поставщик несет административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность за нарушения действующего законодательства, допущенные при исполнении Контракта.
8.16. Убытки, нанесенные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту, могут быть взысканы неустойки в сумме в совокупности не превышающую сумму настоящего Контракта.
8.17. Сторона Контракта, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков. При этом общая сумма в совокупности не превышающую сумму настоящего Контракта.
8.18. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права требовать возмещения в полном объеме убытков, в размере, не превышающем сумму Контракта возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком своих обязательств.

Срок действия и порядок расторжения Контракта
9.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024 года включительно.
9.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности по гарантийным обязательствам (в случае их наличия), при неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта, а также от оплаты Контракта в части исполненных обязательств Поставщиком до даты окончания действия Контракта.
9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка.
10.2. В случае если Стороны не придут к согласию, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.3. До предъявления иска в Арбитражный суд Республики Татарстан обязательно предъявление претензии, которая подлежит рассмотрению в 10-дневный срок.

Прочие условия
11.1. Настоящий Контракт с приложениями, перечисленными в п.13 Контракта, подписывается на площадке bp.zakazrf.ru, а также дублируется на бумажном носителе в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.2. В настоящем Контракте указаны фактический адрес местонахождения, контактные телефоны, электронный адрес, реквизиты банка. В течение 5 (пяти) дней с даты изменения почтового адреса или других реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга.
11.3. Стороны установили, что обмен и передача документов о приемке (акт оказанных услуг и другие) могут быть осуществлены посредством системы электронных счетов-фактур в сфере закупок Республики Татарстан (адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: sedogkz.zakupki.tatar).

Случаи изменения условий Контракта
12.1. При исполнении Контракта, Стороны имеют право изменить условия Контракта по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечень приложений к Контракту

13.1. Приложение №1 – Спецификация

14. Юридические адреса Сторон и реквизиты

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Контракту

№_________от _________года.

Спецификация

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Республика Татарстан,

Высокогорский район, пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Школьная, д. 19

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки: в течение 5 дней с момента заключения Контракта.

- Посмотреть таблицу с данными