Тендер - Набор моющих и чистящих средств №292870362

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть62 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
техническое_задание_моющие

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование Заказчика: МАДОУ «Детский сад №380 комбинированного вида»

Электронный адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Срок оказания услуг: с даты заключения Контракта в течение 10 календарных дней.

Ответственное за приемку товара лицо: Заместитель заведующего по ХР – Павлова Д.В., тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть39

Заведующий МАДОУ «Детский сад №380» ___________________/Т.Н.Акмаева/

М.П. подпись расшифровка подписи

2025_КОНТРАКТ_на_поставку_товара_Набор_моющих_и_чистящих_средств

Контракт №

на поставку товара

г. Казань

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №380 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г. Казани именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Акмаевой Тамары Николаевны действующего на основании Устава, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _________ с другой стороны, в соответствии с ст. 93 ч.1 п.4 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол № ____________от__________), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику ______________ (далее - Товар), в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение №1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях Контракта. Спецификация формируется на основании протокола подведения итогов запроса доставки № _________ от ________г.), в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.2. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

1.3. Наименование Товара, товарный знак (при наличии), технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики Товара и иные характеристики и показатели Товара, наименование страны происхождения Товара, количество Товара, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара определены в Спецификации.

1.4. Поставляемая продукция и оказываемые услуги должны соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительной власти РФ, регулирующих деятельность, связанную с поставкой и оказанием такой продукции и услуг.

2.Цена контракта и порядок оплаты

2.1.Цена Контракта составляет _______ (___________) рублей 00 коп., без НДС и включает:

• • стоимость Товара;
  • стоимость сертификации/декларирования соответствия Товара (при необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ);
  • стоимость доставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара;
  • стоимость упаковки (тары);
  • расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;
  • стоимость гарантийных обязательств (при необходимости);

- все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Контракта в связи с его исполнением.

Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ).

2.2. Оплата товаров и услуг осуществляется Заказчиком в порядке и сроки, определённые настоящим Контрактом, при выполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (универсального передаточного акта (документа) в полном объеме.

2.3.Днем исполнения Заказчиком обязательства по товарам, указанных в п.1.1. Контракта, считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.

2.5. Источник финансирования: муниципальный бюджет города Казани.

2.6.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, заказчик вправе произвести оплату по настоящему контракту за вычетом начисленного размера неустойки (пени, штрафа).

3. Условия поставки

3.1. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии со Спецификацией, условиями Контракта, требованиями действующего законодательства РФ.

3.2. Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями Контракта.

3.3. Место поставки Товара: г.Казань, пр.Ямашева, д.74а.

3.4. Срок поставки Товара: в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта.

3.5. Поставщик либо уполномоченное им лицо передает Товар Заказчику в день поставки по товарной накладной. При передаче Товара Поставщик с товарной накладной предоставляет Заказчику следующие документы:

копию сертификата соответствия/декларации о соответствии на Товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства РФ);

копию санитарно-эпидемиологического заключения на Товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства РФ);

иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства РФ, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие.

В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов Поставщик несет ответственность, предусмотренную п.7.7 Контракта.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.3.5 Контракта.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1.Провести проверку на соответствие Исполнителя единым требованиям, установленным ч.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

4.2.2. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Контракта.

4.2.3. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Контракта.

4.3.3. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1.Соответствовать единым требованиям, установленным ч.1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ

4.4.2. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.

4.4.3. Представить документы, указанные в п.3.5 Контракта.

4.4.4. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.4.5. Поставщик гарантирует, что соответствует единым требованиям к участнику закупки, установленным в соответствии с ч.1 и 1.1. статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, изложенным в Приложении № 2 к настоящему Контракту.

4.4.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и Контрактом.

5. Качество и упаковка товара

5.1. Качество, технические характеристики Товара, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара и иные показатели Товара, должны соответствовать Спецификации, условиям Контракта и действующему законодательству РФ, в том числе требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

5.2. Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

5.3. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям ГОСТ, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

5.4. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6. Порядок приемки товара

6.1. Поставщик не позднее, чем за три дня до момента доставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой доставке.

6.2. Приемка поставленного Товара включает в себя следующие этапы:

- проверка Товара на соответствие условиям Контракта и Спецификации;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если Товар поставляется в упаковке (таре));

- проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с п.3.5 Контракта.

6.3. Поставщик не позднее одного рабочего дня, следующего за днём поставки Товара предоставляет Заказчику документ о приёмке.

6.4. Заказчик осуществляет приёмку Товара в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения документа о приёмке.

6.5. По окончании приёмки Товара Заказчик подписывает документ о приёмке, либо направляет мотивированный отказ от подписания документа о приёмке.

6.6. Документ о приёмке подписывается Сторонами в двух экземплярах, один из которых передаётся Поставщику, а второй - Заказчику.

6.7. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключённых в соответствии с Законом 44-ФЗ.

6.8. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приёмке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.9. Датой приёмки Товара считается дата подписания Заказчиком документа о приёмке.

6.10. При обнаружении недостатков принятого Товара, которые не могли быть обнаружены в ходе приемки Товара, Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи Товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение всего срока годности Товара (гарантийного срока).

При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 3 рабочих дней с момента его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

6.11. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и/или функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

7. Ответственность сторон.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1 000,00 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1 000,00 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

7.11. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

7.12. Просрочкой исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту считается нарушение сроков:

- начала и окончания поставки Товара, предусмотренных п.3.4 Контракта;

- устранения дефектов и недостатков поставленного Товара;

- гарантийных обязательств;

- иные нарушения, ставящие под угрозу достижения целей исполнения Контракта.

7.13. Ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Контракту считается:

- отступление (не соблюдение) от требований, предусмотренных спецификацией, п.4.4 Контракта;

- иные отступления (не соблюдения) от условий Контракта, нарушения, ставящие под угрозу достижения целей исполнения Контракта.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 рабочих дней со дня ее получения.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, досудебном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

9. Порядок изменения, дополнения и расторжения контракта

9.1. Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст.95 Законом 44-ФЗ.

9.2. Расторжение Контракта допускается:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренной п.7.12 Контракта, более чем на 5 дней.

9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

Обстоятельством непреодолимой силы признается введение органом власти ограничения из-за коронавирусной и (или) иной инфекции.

10.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 7 дней письменно информировать другую Сторону о произошедших обстоятельствах и их причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

11. Гарантийные обязательства

11.1. Срок гарантии составляет ____________ (срок гарантии Поставщика на поставляемый Товар должен составлять не менее срока, установленного производителем).

112.2. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами документа о приёмке. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар.

11.3. В пределах гарантийного срока Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

11.4. В течение срока гарантии обнаруженные неисправности должны устраняться по месту нахождения Товара, а в случае необходимости – в месте гарантийного обслуживания. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товар в течение срока гарантии, должны иметь аналогичные функциональные характеристики согласно технической документации на Товар или улучшенные функциональные характеристики, совместимые с исходными комплектующими.

В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с осуществлением гарантийного обслуживания Товара, несет Поставщик, в том числе все расходы, связанные с заменой некачественного Товара (или его элементов).

При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 5 рабочих дней с момента его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

12. Прочие условия

12.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

12.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 декабря 2025г., но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

12.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме.

12.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства РФ и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

Контракт заключается в письменной форме в 2 (двух) экземплярах или в электронной форме в 1 (одном) экземпляре для Заказчика, при наличии у Исполнителя электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) на региональном электронном торговом магазине АГЗРТ, имеющих одинаковую юридическую силу, и подписан уполномоченными представителями обеих Сторон.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с ч.6 ст.95 Закона 44-ФЗ.

12.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

12.7. В случае изменения реквизитов стороны письменно уведомляют друг друга о таких изменениях в срок не позднее 5 рабочих дней со дня соответствующего изменения.

12.8. Исполнением Контракта в полном объеме является приемка Товара (в том числе экспертиза) и итоговая оплата поставленного Товара.

13. Защита персональных данных

13.1. Стороны, подписывая Контракт, выражают согласие друг другу на обработку в течение всего срока действия договора, своих персональных данных, а также персональных данных третьих лиц, в интересах которых действует Сторона, являясь для этих целей представителем указанных лиц, полномочным давать такое согласие. В интересах исполнения Контракта к персональным данным относятся все сведения, которые используются Сторонами в процессе исполнения Контракта.

13.2. При обработке персональных данных Стороны Контракта обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

14. Приложения к контракту

14.1. Приложение №1 – Спецификация.

15. Реквизиты и подписи сторон:

Поставщик Заказчик

- Посмотреть таблицу с данными

Генеральный директор Заведующий

___________/ / __________ /Т.Н.Акмаева/

Приложение №1 к Контракту

№ __________

Спецификация на поставку

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

Поставщик: Заказчик:

______________ / / ________________/ Т.Н.Акмаева/