Тендер - Набор моющих и чистящих средств №290376413

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть13 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Договор_на_поставку ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОГОВОР №

на поставку

г.Лениногорск «__»___________ 2025 г.

_Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Лениногорская детская художественная школа им. М.Х.Хаертдинова», именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Мишевой Ольги Алексеевны, действующего на основании _Устава, и _______________________________ в лице ______________, действующего на основании ______ именуемый в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже следующем,

Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставлять «Моющие средства» в соответствии со спецификацией (приложение № 1).
Спецификация согласовывается и подписывается сторонами одновременно с заключением договора и является его неотъемлемой частью.
Цены на поставляемую продукцию в течение срока действия договора не меняется.
1.2. Источник финансирования: ________________________________________

Стоимость работ по договору
Стоимость работ по настоящему договору составляет: _______________________________ рублей, в том числе НДС 20%_______________________________________________.

Сроки выполнения работ

3.1. Срок поставки с «_____»________ 2025 по «____»________2025 г.

3.2. Срок действия договора с «___»_______ 2025 по «___»_________ 2025г.

4.Обязанности Поставщика

- производить поставку продукции Заказчику в течение ____ дней с даты заключения

муниципального договора;

- производить поставку не более 2-3-х серий товара одного наименования;

- поставлять продукцию в таре, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке и хранении, а также с наличием соответствующей федеральному закону маркировки и аннотаций на русском языке; поставку продукции в возвратной таре не производить;

- предоставить Заказчику всю необходимую документацию на поставляемую продукцию;

- Поставщик обязуется предоставить копии лицензий, официально заверенные, на право

оптовой реализации поставляемой продукции, оформленные в порядке, установленном

законом;

5.Обязанности Заказчика

- принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.

6. Порядок расчета

6.1. Оплата за оказанные услуги по п.1.1 производится путем перечисления на расчетный счет Поставщика, в соответствии со счетами на оплату в течение 10 дней с момента поставки товара и подписания товарной накладной. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа из-за не поступления из местного бюджета денежных средств на свой расчетный счет.

7. Порядок приемки продукции

7.1. Приемка продукции производится Заказчиком по количеству и качеству в соответствии с действующим законодательством.

7.2. При обнаружении боя, брака, недостачи товара вызов представителя Поставщика по

телеграфу, телефону или факсу для его участия в приемке товара обязателен.

Датой поставки продукции считается дата приемки продукции Заказчиком.

В случае обнаружения скрытых дефектов товара и / или поставки некачественного

товара, и / или некомплектного товара стороны руководствуются ст.ст. 475 и 480 Г к РФ.

Наличие дефектов товара должно быть подтверждено надлежащим образом.

7.5. Все расходы по возврату и замене, боя и брака товара возмещает Поставщик. При невозможности замены Заказчику возмещается полная стоимость товара.

7.6. При признаний претензий обоснованный бой и брак заменяется Поставщиком не позднее 10 дней с момента получения Поставщиком возвращенного товара из той же серии, что была поставлена. При невозможности соблюдения этого условия Поставщик предоставляет на заменяемые товара документы по качеству в полном объеме.

8. Качество продукции

8.1. Качество поставляемой продукции и ее упаковки должно соответствовать действующей нормативно-технической документации, санитарным и иным требованиям

для продукции этого года.

8.2. Поставщик удостоверяет качество каждой серии товаров документами, оформленными в строгом соответствии с Правилами проведения сертификации, действующими на момент отправки.

Если Поставщик не представил полного набора документов по качеству товара, необходимых для начала его реализации, то он возмещает Заказчику расходы по проведению анализов и сертификации, а также стоимость товаров изъятых на анализ.

Поставщик предоставляет Заказчику либо оригиналы документов по качеству, либо их копии, заверенные органом, выдавшим сертификат соответствия, действующий на территории Заказчика или держателем подлинника сертификата соответствия, действующего на территории Покупателя. Продукция должна иметь маркировку и инструкции.

Остаточный срок годности продукции на момент отправки ее Заказчику должен оставлять не менее 70%.

9.Ответственность сторон

9.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут имущественную ответственность друг перед другом в соответствии с нормами действующего законодательства.

9.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении порядка исполнения настоящего договора. Оглашение сведений по данному договору, а также передача их третьим лицам может производиться только по взаимному письменному согласию сторон.

9.3. За несвоевременную поставку Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день просрочки.

9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечение установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РТ от неуплаченной в срок суммы.

9.6. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в поставленном товаре Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком пени в размере 10% цены.

9.7. В случае просрочки оплаты за предоставленные услуги Поставщик вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 2,5 % суммы задолженности.

10.Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон своих обязательств по настоящему договору, а именно: наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, блокады, войны и военных действий, а также других независящих от сторон чрезвычайных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и предусмотреть при заключении договора, срок исполнения обязательств переносится на период, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору независящим от нее причинам, должна незамедлительно в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Уведомление должно быть подтверждено соответствующим компетентным органом или организацией.

11.Разрешение споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего договора, или в связи с ним, стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит решению в Арбитражном суде РТ в установленном законом порядке.

11.2. До предоставления иска в Арбитражный суд РТ обязательно заявление претензии виновной стороне, которая подлежит рассмотрению в 20 дневной срок.

12. Прочие условия

12.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон после подписания его сторонами, внесения его в соответствующий Реестр сводных извещений о закупках, а так же в сводный Реестр Муниципальных контрактов, принятия его на учет в Территориальном Отделении Департамента Казначейства РТ. Финансирование договора осуществляется только после внесения его в сводный Реестр Муниципальных контрактов РТ.

12.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сил, по одному экземпляру для каждой из Сторон и для Отделения Департамента Казначейства РТ. С указанием номера лицевого счета, открытого Казначейством для потребителя и учетного номера бюджетного обязательства, и действует до «__»_______2025г.

12.3. В соответствии с Законом РТ № 4-3 РТ от 4 июля 2002 г. Необходимые изменения и дополнения к муниципальному договору вносятся по решению государственного заказчика.

12.4. Недействительность какого-либо из условий настоящего договора не влечет за собой недействительность других условий или всего договора в целом.

12.5. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности третьей стороне без письменного согласия стороны по договору.

12.6. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и других реквизитов не позднее трех дней с даты их изменения.

13.Юридические адреса и реквизиты сторон:

ПОСТАВЩИК:

Директор_______________________

«_____»____________ 2025 г.

ЗАКАЗЧИК

МБО ДО «ЛДХШ им. М.Х.Хаертдинова»

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РТ, г.Лениногорск, пр.Ленина, 4

ЛБГ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЛДХШ, ЛБВ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЛДХШ, ЛБО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЛДХШ

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2221

р/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА РОСИИ//УФК по Республике Татарстан г. Казань

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Директор _____________ Мишева О.А. (Ф.И.О. подпись руководителя)

«_____»____________2025г.

Отметка ТОДК МФ РТ Отметка Реестродержателя

Приложение 1 к договору № от _________________2025г.

(является неотъемлемой частью договора)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого на сумму: 11700,00 (Одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

Заказчик Поставщик

Директор _____________ Мишева О.А. Директор____________