Тендер - Набор для определения органических кислот №297414931

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть31  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_договора_(наборы_для_определения_органических_кислот)

ОКПД2 20.59.52.194, входит в Перечень 2 приложения ПП 1875, п. 58 ограничение

КОНТРАКТ № 11/БР-25

г. Челябинск « » апреля 2025 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Гелетюка Ивана Владимировича действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст.93 федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется в обусловленный настоящим Контрактом срок произвести Заказчику поставку набора для определения органических кислот (далее Товар) в соответствии с описанием объекта закупки (Спецификация), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставляемого товара.

1.2. Место доставки: г. Челябинск, ул. Свободы, 147.

2. Качество, объем и гарантия

• Реактивы, входящие в состав набора, должны сопровождаться паспортами изготовителя на русском языке, либо должны иметь перевод на русский язык, заверенный печатью поставщика. Оригиналы или заверенные копии документов доставляются с товаром. Товар должен быть доставлен в соответствии с требованиями документации на поставляемый товар, с соблюдением температурного режима при транспортировке. Упаковка Товара должна иметь обеспечение защиты от климатических и механических повреждений при транспортировке места поставки. Товар поставляется с актом приема-передачи товара.
• Объем и качество (видимые недостатки) поставляемого Товара определяется в соответствии с описанием объекта закупки (Спецификация), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3. Цена Контракта

3.1. Стоимость Товара устанавливается в рублях Российской Федерации.

3.2. Цена Контракта составляет _____(сумма прописью) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС __% (без НДС).

3.3. Цена Контракта включает в себя расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, все налоги (без НДС), сборы и другие обязательные платежи, стоимость поверки, а также транспортные расходы по доставке оборудования до Заказчика по месту поставки.

3.4. Оплата производится в безналичной форме со счета Заказчика по факту поставки Товара с момента подписания акта приема - передачи Товара по количеству и качеству в течение 7 рабочих дней.

3.5. Расчеты осуществляются за счет средств бюджетного учреждения.

Заказчик уменьшает суммы, подлежащей уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.6. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

3.7. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества Товара и иных условий исполнения контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Обязанности Поставщика

- Осуществить поставку Товара в соответствии с описанием объекта закупки (Спецификация) (Приложение №1 к настоящему контракту) в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

- Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

При поставке товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:

- товарную накладную по форме № ТОРГ-12 (Унифицированная форма, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132), или УПД (Универсальный передаточный документ по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 г. N 1137);

- в случае доставки товара по договору перевозки груза, заключенному между Поставщиком и перевозчиком - транспортную накладную, составленную по форме Поставщика (Перевозчика)

- счет, счет-фактура (при наличии).

4.2. Права Поставщика

- требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.

- требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с подписанным Сторонами актом приема-передачи товара.

4.3. Обязанности Заказчика

- произвести Поставщику оплату за поставленный товар.

- осуществить приемку Товара от Поставщика и проверить его количество и качество в соответствии с условиями настоящего контракта с оформлением акта приема-передачи товара.

- определять лиц, непосредственно участвующих в приеме-передаче Товара по количеству и качеству.

- провести экспертизу поставленного товара предусмотренным условиям контракта, в части их соответствия условиям контракта.

4.4. Права Заказчика

- требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.

- требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) Товара.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, рассчитываемый как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта (этапа)).

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

5.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. Срок поставки товара. Приемка товара

6.1. Товар поставляется в течение 45 (Сорок пять) календарных дней, со следующего дня после заключения контракта.

6.2. Приемка Товара по количеству и качеству производится на складе Заказчика (по месту доставки) Передача Товара осуществляется в месте доставки указанном в настоящем Контракте. Контактное лицо: Слепухина Ирина Николаевна, т. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

6.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено поставщиком.

6.5. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами, срок приемки товара и оформление экспертного заключения не более 5 рабочих дней или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного товара в заключении, могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.6. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения контракта не предусмотрено.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

8.2. В случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд, только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

8.3. Претензионный порядок разрешения споров является обязательным для сторон Контракта.

8.4. До предъявления иска, вытекающего из Контракта, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее – заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

8.5. Претензия должна содержать:

- дату написания претензии;

- адресат претензии;

- четко сформулированные требования;

- обстоятельства, на которых основаны требования;

- разногласия, которые возникли из-за несоблюдения условий Контракта;

- требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), с подробным расчетом суммы неустоек (штрафов, пеней);

- перечисление возможностей урегулирования спора;

- местонахождение и банковские реквизиты отправителя претензии;

- срок для ответа на претензию;

- перечисление приложенных документов.

К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающие изложенные в ней обстоятельства, (могут быть приложены только выписки из этих документов).

8.6. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии, либо устранить нарушения условий Контракта, послужившие основанием для направления претензии.

8.7. В случае неполучения ответа в указанный срок, либо несогласия с ответом, заинтересованная сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Челябинской области.

8.8. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Контракта или в связи с ним, в том числе, касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

8.9. Претензия направляется Сторонами по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны.

Копия Претензии может быть направлена, одним из следующих способов: телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30.06.2025 г.

10.2. Согласно п.9 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару.

Или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям и (или) соответствии поставляемого товара, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта, направляет обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

10.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

10.4. К отношениям Сторон в части, неурегулированной настоящим Контрактом, применяется законодательство Российской Федерации.

10.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и (или) обязанности по настоящему Контракту третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

10.6. Условия форс-мажора определяются в соответствии с действующим законодательством.

11. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту № от « » 2025 г

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными