Тендер - Строительные, ремонтные и монтажные работы. Металлоконструкции. Сметы.: на выполнение работ по проектированию систем АПС и СОУЭ №271582889

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Обоснование.xlsx

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проектированию систем АПС и СОУЭ

Описание объекта

• Наименование объекта: МАДОУ Детский сад № 7 МР Учалинский район РБ;
• Адрес объекта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, городское поселение город Учалы, улица Ленинского комсомола, 12 и ул.Строительная, 6 А;
• Монтаж АПС требуется: в двух корпусах;
• Общая площадь помещений составляет 829,0 кв.м + 1300,0 кв.м;
• Основную пожарную нагрузку составляют: мебель, электроприборы, и т.п.

Нормативные документы

• Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. 30.04.2021 года);
• Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
• Правила противопожарного режима Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479;
• СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;
• СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть*»;
• СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНИП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3».
• СП 484.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.2020 «Системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования»;
• СП 486.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.2020 «Системы противопожарной защиты перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации требования пожарной безопасности»;
• ГОСТ Р 12.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс изм.1 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»;
• ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
• ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
• СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
• ГОСТ 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСистема стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением № 1);
• ГОСТ Р 21.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Основные требования к проектной и рабочей документации»;
• ГОСТ 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;
• ГОСТ 12.2.007.0-75* «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
• ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
• СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
• ПУЭ изд.6 и 7 «Правила устройства электроустановок»;
• РД 25.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов системы»;
• ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
• РД 25.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Система технического обслуживания и ремонта. Автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;
• ГОСТ 21.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«СПДС. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»;
• ГОСТ 21.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»;
• РД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;
• РД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт».

Проектом предусмотреть адресную систему пожарной сигнализации (далее СПС) на базе оборудования компании российских производителей с применением прибора приемно-контрольного и управления пожарный.

Система АПС должна иметь возможность наращивания за счет расширения аппаратной и программной частей.

Вывод сигнала о срабатывании системы ПС должен передаваться на круглосуточный пост пожарной части №24 расположенной по адресу: г.Учалы, ул.Горнозаводская, 3.

СПС должна проектироваться с целью выполнения следующих основных задач:

• своевременное обнаружение пожара;
• достоверное обнаружение пожара;
• сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу;
• взаимодействие с другими системами противопожарной защиты (формирование необходимых инициирующих сигналов управления), инженерными системами объекта.

Достоверность обнаружения должна достигаться комплексом следующих мероприятий:

• выбором типов пожарных извещателей;
• выбором алгоритма принятия решения о пожаре;
• защитой от ложных срабатываний.

Выбор алгоритма работы системы пожарной сигнализации выполнить согласно СП 484.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.2020.

Размещение пожарных извещателей выполнить в соответствии с СП 484.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.2020.

Обследовать пространства за подвесными потолками на предмет необходимости защиты системой пожарной сигнализации рассчитать объем горючей массы (литров на метр) кабельной линии (электропроводки). Данные представить в отчете инженерных изысканий.

Предусмотреть запас по емкости ДПЛС не менее 20%.

Предусмотреть разделение объекта на отдельные зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) согласно п.6.3.3, 6.3.4 СП 484.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.2020, при этом исходить из соображения деления объекта на максимально возможное количество ЗКПС.

Выбор типа системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) осуществить в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009.

СОУЭ должна обеспечивать:

б) общий уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009;

в) в качестве исходных данных для акустического расчёта необходимого уровня звукового давления сигналов СОУЭ следует принять данные СП 51.13330.2011;

г) возможность контроля работоспособности оборудования оповещения, исправности каналов оповещения и источников питания;

д) световое оповещение людей при пожаре предусмотреть в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009;

е) выбор оборудования системы оповещения согласовать с Заказчиком.

Предусмотреть резервный источник питания с аккумуляторной батареей, обеспечивающей непрерывную работу систем АПС и СОУЭ в течение 24 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме тревоги.

Источник питания должен обеспечить передачу сообщений о своем текущем состоянии на пост охраны (охранного предприятия).

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87. Заземление и зануление приборов и оборудования должно выполняться согласно ПУЭ и требованиям технической документации на оборудование.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ ст. 82 – кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и против дымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Предусмотреть проектом использование сертифицированных огнестойких кабельных линий, время работоспособности линии принять не менее 45 минут.

Согласно ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, для прокладки кабельных линий в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.

К СОСТАВУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перед началом выполнения проектных работ Исполнитель совместно с уполномоченным представителем Заказчика, проводит инженерные изыскания: изучение планировки помещений, ознакомление с имеющимися и будущими планировочными и инженерными решениями объекта, с выездом по месту нахождения объекта образования.

При необходимости организации новых каналов связи, выполнить обследование существующей кабельной канализации на возможность ее дальнейшего использования.

Комплект документов должен содержать:

Рабочая документация должна выполняться с учетом требований ГОСТ Р 21.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи содержать следующие разделы:

4.1. Общие данные, изучение объекта, инженерные изыскания, ведомости рабочих чертежей, ведомости ссылочных и прилагаемых документов, алгоритм работы системы, включая исходные данные для программирования технических средств и т.п.;

4.2.Предоставление отчета по инженерным изысканиям

4.3.Авторский надзор с выездом на объект при монтаже АПС, не менее 2 раз.

4.4.Предоставление отчета по авторскому надзору.

4.5.Общие указания – текстовую часть, содержащую:

• Описание защищаемого объекта и его характеристика;
• Состав и описание проектируемой системы;
• Акустический расчет системы оповещения;
• Расчет времени работы системы от резервированных источников питания;
• Размещение указания по монтажу и эксплуатации оборудования;
• Указания по электропитанию и заземлению;
• Указания по монтажу и эксплуатации;
• Указания по выполнению мер по охране труда и технике безопасности.

4.6.Рабочие чертежи должны содержать:

• Лист условно-графических изображений;
• Структурную схему системы;
• Планы размещения оборудования, кабельных трасс и элементов проектируемых систем;
• Схемы электрических соединений системы;
• Таблицу ЗКПС для системы пожарной сигнализации или обозначение на схеме;
• Спецификация оборудования, применяемого при монтаже систем (в спецификации приводится полный перечень применяемых материалов и оборудования с указанием их количества, заводского наименования и производителя);
• пояснительную записку;
• алгоритм работы СПС (допускается приводить в составе пояснительной записки)

Исполнителем предоставляется, оформленная в установленном порядке, рабочая документация на бумажном носителе в 3-х экземплярах нарочно. Также предоставляется электронные версии документов в формате Portable Document Format (PDF) и в формате DWG.

4.7.Сметную документацию, выполненную в соответствии с федеральным реестром сметных нормативов.

Разработанная рабочая и сметная документация предъявляются в двух экземплярах на бумажном и электронном носителе на русском языке.

Формы иных документов, необходимых для выполнения и сдачи/приемки работ, разрабатываются совместно Подрядчиком и Заказчиком в рабочем порядке в процессе выполнения работ по Договору.

Электронные версии документов передаются между сторонами по электронной почте в формате Portable Document Format (PDF).

• Срок выполнения работ по объекту, 30 календарных дней.

5.ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ.

Исполнитель должен иметь лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

В штате должен быть работник, который прошел аттестацию физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию в соответствии Федеральным законом «О пожарной безопасности».

Работник должен иметь образование по специальности «Проектирование средств обеспечения пожарной безопасности».

ДОГОВОР № _____________________

подряда на выполнение проектных работ

г. Учалы «__» ____ 2024 г.

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский сад №7 муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заведующего Ильясовой Зульфии Кануовны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также других законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать Проектную и рабочую документацию на систему автоматической пожарной сигнализации, на систему управления эвакуацией при пожаре и систему передачи извещения о пожаре в соответствии с приложением №2, сдать документацию Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

Проектируемый объект расположен по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, муниципальный район Учалинский район, городское поселение город Учалы, ул. Ленинского комсомола, 12;

453700, Республика Башкортостан, муниципальный район Учалинский район, городское поселение город Учалы, ул. Строительная, 6А.

1.2. Объём работ определяется Техническим заданием на проектирование, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 2).

1.3. Стоимость работ (Приложение № 1 к настоящему договору) указана в п. 3.1. настоящего договора, является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего договора.

1.4. Этапы и сроки выполнения работ: 30 календарных дней с момента подписания.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. принять результат работ с подписанием акта сдачи-приемки результата выполненных работ или заявить мотивированный отказ от его приемки;

2.1.2. использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика строго по назначению;

2.1.3. оплатить предусмотренные настоящим договором работы.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. требовать от Подрядчика качественного выполнения работ, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.2.2. проверять ход выполнения работ по договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

2.2.3. в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и потребовать у Подрядчика возмещения убытков в следующих случаях :

- при нарушении установленного настоящим договором срока выполнения работ более, чем на 30 ( тридцать) календарных дней.

- если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в согласованный Сторонами срок не были устранены.

Сумма возмещения определяется Заказчиком и подлежит выплате Подрядчиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. выполнить инженерные изыскания и разработать проектную и рабочую документацию, являющиеся предметом настоящего договора, строго в соответствии с заданием на проектирование и исходными данными, действующими нормами и правилами и в сроки, установленные настоящим договором;

2.3.2. при обнаружении недостатков в отчетах по инженерным изысканиям, в разработанной проектной и рабочей документации (в том числе при проведении экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий) безвозмездно ее переделать в согласованные с Заказчиком сроки.

2.3.3.назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего договора и в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием объема предоставленных им полномочий;

2.3.4. не передавать проектную документацию третьим лицам без согласия Заказчика;

2.3.5. в случае получения от Заказчика конфиденциальной информации, содержащей техническую или коммерческую тайну, не разглашать ее и не передавать третьим лицам без предварительного письменного разрешения Заказчика;

2.3.6. осуществлять защиту разработанной проектной документации в надзорных органах, уполномоченных для проведения экспертизы проектной документации, являющейся предметом настоящего договора, на момент сдачи проекта в целом. При получении замечаний надзорных органов за свой счет внести изменения в разработанную документацию в срок, не превышающей 10 ( десяти) рабочих дней со дня получения таких замечаний.

2.3.7. иметь все сертификаты, лицензии, свидетельства о допуске и прочие документы, которые требуются действующим законодательством РФ для выполнения работ по настоящему договору и предоставить Заказчику по его запросу их копии, а также иметь в своем штате обученный и аттестованный персонал для выполнения работ.

2.3.8.Выполнять Соглашение о конфиденциальности информации (Приложение № 3 к настоящему договору).

2.3.9. С письменного согласия Заказчика привлекать к выполнению инженерных изысканий третьих лиц.

Подрядчик предоставляет Заказчику заверенную копию договора с третьим лицом.

В случае привлечения к выполнения инженерных изысканий по настоящему договору третьих лиц Подрядчик несет ответственность за их действия и/или бездействия как за свои собственные. Оплата работ, выполняемых третьим лицом, осуществляется непосредственно Подрядчиком.

2.3.10.При выполнении работ соблюдать на объекте требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды, охране труда, противопожарные, экологические, санитарно-гигиенические требования, соблюдать внутриобъектовый пропускной режим.

2.3.11.при согласовании проекта и изменений к нему находится на территории Заказчика (объекта проектирования);

2.3.12.при проектировании предусматривать решения в соответствии с принципами необходимости и достаточности, технико-экономическими показателями.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки результата выполненных работ.

2.4.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с настоящим договором.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена работ, поручаемых Подрядчику по настоящему договору составляет ________(_______________) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке __ % - ________ (___________) рублей _____ копеек или НДС не облагается согласно статьям 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Аванс не предусмотрен

3.2. Финансирование настоящего Договора осуществляется за счет средств бюджетного учреждения.

3.3. Оплата по Договору осуществляется в течении 30 календарных дней по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в пятидневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя несет Исполнитель.

3.4. По окончании выполнения работ Стороны оформляют акт сверки расчетов. По требованию одной из сторон возможно оформление актов сверки и на иные даты.

Сторона, получившая акт сверки расчетов, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней подписать его и направить один экземпляр другой Стороне.

Акт сверки расчетов подписывается руководителем организации или лицом, уполномоченным приказом или доверенностью на подписание данного акта с предоставлением копии подтверждающего документа.

В случае выявления расхождений акт сверки подписывается с расхождениями.

Акт сверки может быть направлен посредством использования факсимильной, электронной связи по следующим телефонам и электронным адресам:

Подрядчик/ Заказчик/

Тел/факс: Тел./факс: (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

e-mail: e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Сторона, отправившая акт сверки по факсу или с использованием иных средств связи, обязана направить другой стороне подлинник заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем передачи уполномоченному представителю Стороны с отметкой о вручении в течение 20 календарных дней с момента направления акта по факсу (иным средствам связи).

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА

4.1.Подрядчик согласовывает с Заказчиком необходимые параметры проектируемых систем, по результатам инженерных изысканий. Окончательные требования к проектируемым системам, Заказчик оформляет в задание на проектирование, на бумажном носителе.

4.2. Подрядчик предоставляет Заказчику для проверки комплект проектной и/или рабочей документации в количестве 1 экземпляра на бумажном носителе или 1 экземпляра в электронном виде.

После получения от Подрядчика проектной и/или рабочей документации Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан ее согласовать в письменном виде, либо предоставить Подрядчику мотивированный отказ с указанием перечня недостатков, подлежащих устранению и сроков их устранения. Выявленные в проектной и/или рабочей документации недостатки устраняются за счет Подрядчика и в установленный Заказчиком срок. После устранения недостатков или при их отсутствии Подрядчик предоставляет Заказчику комплект проектной и/или рабочей документации в количестве 3 экземпляров на бумажном носителе и два экземпляра в электронном виде формата .PDF.

4.3.Подрядчик ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 1 000,00 рублей (одна тысяча рублей 00 коп.) согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором".

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

5.5. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 10 % цены Договора, в размере 45405,63 рублей, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором".

5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.7 Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает сторону от исполнения или надлежащего исполнения обязательств, установленных государственным Договором.

5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

6.1. Результат работ по настоящему договору является созданным по заказу, исключительные права на который принадлежат Заказчику в соответствии со ст.1296 ГК РФ.

Подрядчик не вправе после приемки Заказчиком разработанной проектной документации использовать данную проектную документацию полностью либо в части для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии.

Любые выплаты авторам, иным лицам, связанные с разработкой (созданием) Проектной документации регулируются и осуществляются Подрядчиком самостоятельно.

6.2. Заказчик имеет право без ограничений передавать вышеуказанные права (как исключительные, так и неисключительные; как полностью, так и частично) третьим лицам без ограничений.

6.3. После приемки Заказчиком от Подрядчика результатов инженерных изысканий и разработанной проектной документации ее собственником становится Заказчик и последний вправе распоряжаться проектной документацией по своему усмотрению.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. При разрешении споров, связанных с настоящим договором, Стороны считают обязательным соблюдение досудебного претензионного порядка: до предъявления иска в суд сторона обязана направить другой стороне официальную досудебную претензию с подробным описанием требований и их оснований, с приложением заверенных стороной копий документов, являющихся основанием требований и подтверждающих требования, изложенные в претензии. Досудебная претензия должна направляться в обязательном порядке исключительно в оригинале за подписью надлежащим образом уполномоченного лица только почтовым отправлением по официальному адресу места нахождения адресата. Направление досудебной претензии иными способами и\или по иным адресам, в том числе способами и\или по адресам, указанным в других разделах настоящего договора, не будет считаться соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка. Никакая иная, в том числе сложившаяся между сторонами, обычная деловая практика обмена корреспонденцией, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети, или практика обмена корреспонденцией по иным адресам, не являющимся официальным адресом места нахождения компании, не может считаться согласованием изменения способа направления досудебной претензии. Срок рассмотрения претензии и направления ответа на нее – 30 календарных дней с момента ее получения.

К претензии, содержащей денежное требование, в обязательном порядке прилагается расчет, обосновывающий сумму указанного денежного требования. В противных случаях претензионный порядок не считается соблюденным.

7.2. В случае отказа в удовлетворении претензии, неполучении ответа на претензию в указанный срок и при условии соблюдения вышеизложенного претензионного порядка разрешения споров, сторона по настоящему договору вправе предъявить иск в арбитражный суд по месту заключения договора.

8.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1.Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

8.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим договором.

В случае одностороннего отказа от договора Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о расторжении договора. Договор считает расторгнутым по истечении 15 дней с момента отправки письменного уведомления почтовым отправлением по юридическому адресу.

Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления обязан возвратить Заказчику сумму авансового платежа.

9.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 9.1 настоящего договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2024 г., а в части финансовых обязательств - до полного их исполнения.

10.2. Подрядчик обязан немедленно письменно уведомлять Заказчика об изменении банковских реквизитов, в противном случае Заказчик не несет ответственности за правильность реквизитов, а платеж, произведенный по последним известным Заказчиком реквизитам, считается надлежаще исполненных обязательством Заказчика по оплате.

10.3. Стороны заверяют, что являются надлежащим образом учрежденными и зарегистрированными юридическими лицами или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем; для заключения и исполнения настоящего договора каждая из сторон получила все необходимые согласия,

одобрения и разрешения в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными документами и локальными документами каждой из Сторон.

Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует, что им уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и подается в налоговые органы, и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ; все операции по выполнению работ (оказанию услуг) Заказчику, полностью отражаются в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической или любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Подрядчика. Подрядчик предоставляет Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми подтверждается выполнение работ (оказание услуг) по настоящему Договору.

Непредставление, несвоевременное представление Подрядчиком копий деклараций по НДС, выписки из книги продаж с указанием выставленных в адрес Заказчика счетов-фактур, документа, подтверждающего уплату НДС, предоставляет Заказчику право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с отнесением на Подрядчика всех убытков, понесенных Заказчиком в связи с прекращением настоящего Договора по данному основанию.

10.4.В случае, если по результатам проводимых уполномоченными органами проверок на предмет правильности исчисления и уплаты налогов, будут выявлены какие – либо расхождения в налоговой отчетности Подрядчика и Заказчика, которые повлекут отказ налогового органа в возмещении НДС (предоставлении вычета по НДС) Заказчику либо приведут к отказу во включении в состав по налогу на прибыль и, как следствие, к доначислению и уплате налога на прибыль, иные негативные последствия и/или санкции в отношении Заказчика, в том числе, связанные с ненадлежащим оформлением документов (счет-фактуры, акта выполненных работ и т.д. не в соответствии с разделом «Реквизиты и подписи сторон» настоящего договора) Подрядчик обязан возместить Заказчику сумму НДС, в вычете (возмещении) которой Заказчику было отказано налоговым органом, доначисленный по результатам проверки налог на прибыль, а также все штрафы, пени и убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и подтверждающих документов.

Настоящий пункт договора действует в течение всего срока действия договора и в течение пяти лет после окончания его действия.

10.5.Стороны подтверждают, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), в целях исполнения договора ими получены все требуемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации согласия на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в предоставленной сторонами информации и/или документов, а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных сторонами договора.

Перечень персональных данных, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении сторонами договора обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в предоставленной сторонами информации и/или документов.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.

10.6. Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой - по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.7. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения:

10.7.1. Спецификкация (Приложение N 1).

107.2. Техническое задание на проектирование (Приложение N 2).

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _______________

от «__» ___________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

__________ (_______________) рублей __ копеек, в том числе НДС по ставке __ % - ________ (___________) рублей _____ копеек или НДС не облагается согласно статьям 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № _______________

от «__» ___________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проектированию систем АПС и СОУЭ

Описание объекта

• Наименование объекта: МАДОУ Детский сад № 7 МР Учалинский район РБ;
• Адрес объекта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, городское поселение город Учалы, улица Ленинского комсомола, 12 и ул.Строительная, 6 А;
• Монтаж АПС требуется: в двух корпусах;
• Общая площадь помещений составляет 829,0 кв.м + 1300,0 кв.м;
• Основную пожарную нагрузку составляют: мебель, электроприборы, и т.п.

Нормативные документы

• Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. 30.04.2021 года);
• Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
• Правила противопожарного режима Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479;
• СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;
• СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть*»;
• СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНИП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3».
• СП 484.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.2020 «Системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования»;
• СП 486.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.2020 «Системы противопожарной защиты перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации требования пожарной безопасности»;
• ГОСТ Р 12.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс изм.1 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»;
• ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
• ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
• СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
• ГОСТ 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСистема стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением № 1);
• ГОСТ Р 21.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Основные требования к проектной и рабочей документации»;
• ГОСТ 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;
• ГОСТ 12.2.007.0-75* «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
• ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
• СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
• ПУЭ изд.6 и 7 «Правила устройства электроустановок»;
• РД 25.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов системы»;
• ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
• РД 25.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Система технического обслуживания и ремонта. Автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;
• ГОСТ 21.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«СПДС. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»;
• ГОСТ 21.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»;
• РД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;
• РД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт».

Проектом предусмотреть адресную систему пожарной сигнализации (далее СПС) на базе оборудования компании российских производителей с применением прибора приемно-контрольного и управления пожарный.

Система АПС должна иметь возможность наращивания за счет расширения аппаратной и программной частей.

Вывод сигнала о срабатывании системы ПС должен передаваться на круглосуточный пост пожарной части №24 расположенной по адресу: г.Учалы, ул.Горнозаводская, 3.

СПС должна проектироваться с целью выполнения следующих основных задач:

• своевременное обнаружение пожара;
• достоверное обнаружение пожара;
• сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу;
• взаимодействие с другими системами противопожарной защиты (формирование необходимых инициирующих сигналов управления), инженерными системами объекта.

Достоверность обнаружения должна достигаться комплексом следующих мероприятий:

• выбором типов пожарных извещателей;
• выбором алгоритма принятия решения о пожаре;
• защитой от ложных срабатываний.

Выбор алгоритма работы системы пожарной сигнализации выполнить согласно СП 484.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.2020.

Размещение пожарных извещателей выполнить в соответствии с СП 484.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.2020.

Обследовать пространства за подвесными потолками на предмет необходимости защиты системой пожарной сигнализации рассчитать объем горючей массы (литров на метр) кабельной линии (электропроводки). Данные представить в отчете инженерных изысканий.

Предусмотреть запас по емкости ДПЛС не менее 20%.

Предусмотреть разделение объекта на отдельные зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) согласно п.6.3.3, 6.3.4 СП 484.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.2020, при этом исходить из соображения деления объекта на максимально возможное количество ЗКПС.

Выбор типа системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) осуществить в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009.

СОУЭ должна обеспечивать:

б) общий уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009;

в) в качестве исходных данных для акустического расчёта необходимого уровня звукового давления сигналов СОУЭ следует принять данные СП 51.13330.2011;

г) возможность контроля работоспособности оборудования оповещения, исправности каналов оповещения и источников питания;

д) световое оповещение людей при пожаре предусмотреть в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009;

е) выбор оборудования системы оповещения согласовать с Заказчиком.

Предусмотреть резервный источник питания с аккумуляторной батареей, обеспечивающей непрерывную работу систем АПС и СОУЭ в течение 24 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме тревоги.

Источник питания должен обеспечить передачу сообщений о своем текущем состоянии на пост охраны (охранного предприятия).

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87. Заземление и зануление приборов и оборудования должно выполняться согласно ПУЭ и требованиям технической документации на оборудование.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ ст. 82 – кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и против дымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Предусмотреть проектом использование сертифицированных огнестойких кабельных линий, время работоспособности линии принять не менее 45 минут.

Согласно ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, для прокладки кабельных линий в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.

К СОСТАВУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перед началом выполнения проектных работ Исполнитель совместно с уполномоченным представителем Заказчика, проводит инженерные изыскания: изучение планировки помещений, ознакомление с имеющимися и будущими планировочными и инженерными решениями объекта, с выездом по месту нахождения объекта образования.

При необходимости организации новых каналов связи, выполнить обследование существующей кабельной канализации на возможность ее дальнейшего использования.

Комплект документов должен содержать:

Рабочая документация должна выполняться с учетом требований ГОСТ Р 21.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи содержать следующие разделы:

4.1. Общие данные, изучение объекта, инженерные изыскания, ведомости рабочих чертежей, ведомости ссылочных и прилагаемых документов, алгоритм работы системы, включая исходные данные для программирования технических средств и т.п.;

4.2.Предоставление отчета по инженерным изысканиям

4.3.Авторский надзор с выездом на объект при монтаже АПС, не менее 2 раз.

4.4.Предоставление отчета по авторскому надзору.

4.5.Общие указания – текстовую часть, содержащую:

• Описание защищаемого объекта и его характеристика;
• Состав и описание проектируемой системы;
• Акустический расчет системы оповещения;
• Расчет времени работы системы от резервированных источников питания;
• Размещение указания по монтажу и эксплуатации оборудования;
• Указания по электропитанию и заземлению;
• Указания по монтажу и эксплуатации;
• Указания по выполнению мер по охране труда и технике безопасности.

4.6.Рабочие чертежи должны содержать:

• Лист условно-графических изображений;
• Структурную схему системы;
• Планы размещения оборудования, кабельных трасс и элементов проектируемых систем;
• Схемы электрических соединений системы;
• Таблицу ЗКПС для системы пожарной сигнализации или обозначение на схеме;
• Спецификация оборудования, применяемого при монтаже систем (в спецификации приводится полный перечень применяемых материалов и оборудования с указанием их количества, заводского наименования и производителя);
• пояснительную записку;
• алгоритм работы СПС (допускается приводить в составе пояснительной записки)

Исполнителем предоставляется, оформленная в установленном порядке, рабочая документация на бумажном носителе в 3-х экземплярах нарочно. Также предоставляется электронные версии документов в формате Portable Document Format (PDF) и в формате DWG.

4.7.Сметную документацию, выполненную в соответствии с федеральным реестром сметных нормативов.

Разработанная рабочая и сметная документация предъявляются в двух экземплярах на бумажном и электронном носителе на русском языке.

Формы иных документов, необходимых для выполнения и сдачи/приемки работ, разрабатываются совместно Подрядчиком и Заказчиком в рабочем порядке в процессе выполнения работ по Договору.

Электронные версии документов передаются между сторонами по электронной почте в формате Portable Document Format (PDF).

• Срок выполнения работ по объекту, 30 календарных дней.

5.ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ.

Исполнитель должен иметь лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

В штате должен быть работник, который прошел аттестацию физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию в соответствии Федеральным законом «О пожарной безопасности».

Работник должен иметь образование по специальности «Проектирование средств обеспечения пожарной безопасности».

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №274670467 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР объявляет тендер: Поставка моющих средств для нужд ГБУЗ РКВД	Электронный аукцион #274670467	163 912	6 часов 14.06.2024 25.06.2024
Тендер №274839820 Моющее средство (отбеливатель) для нужд ГБУЗ РБ Федоровская ЦРБ	Электронный аукцион #274839820	29 412 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 294	1 день 18.06.2024 26.06.2024
Тендер №274868595 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САНАТОРИЙ ИМЕНИ С.Т. АКСАКОВА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ объявляет тендер: Поставка моющих средств: стиральный порошок, средство отбеливающее для стирки	Электронный аукцион #274868595	86 576	2 дня 18.06.2024 27.06.2024
Тендер №274876429 Закупка средств дезинфицирующих (салфетки спороцидные)	Электронный аукцион #274876429	58 650 Обеспечение заявки: 587	1 день 18.06.2024 26.06.2024
Тендер №274970779 Закупка универсального чистящего средства	Электронный аукцион #274970779	25 704	2 дня 19.06.2024 27.06.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271582598 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ "СЕМЬ КЛЮЧЕЙ" объявляет тендер: Поставка моющих средств (кальцинированной соды, отбеливателя)	Запрос котировок #271582598	93 257	срок истек 25.04.2024 07.05.2024
Тендер №271581875 Чистящее средство универсальное Pro-Brite Formula X-5 0.3 л 628293 (Моющие, чистящие средства), Размешиватель одноразовый Комус деревянный 140 мм 500 штук в упаковке 1609438 (Канцелярия), Нож кухонный Attribute Chef универсальный лезвие 15 см (артикул п...	Запрос предложений #271581875	См. док.	срок истек 25.04.2024 30.04.2024
Тендер №271581688 Известь строительная (с результатом)	Единственный поставщик #271581688	2 500	срок истек 25.04.2024 -
Тендер №271581683 Хозяйственные товары (с результатом)	Единственный поставщик #271581683	720	срок истек 25.04.2024 -
Тендер №271581648 лак ВД (с результатом)	Единственный поставщик #271581648	64	срок истек 25.04.2024 -

Тендеры из региона Учалы

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271574040 Закупка лекарственного препарата (Афлиберцепт) в 2024 году для нужд ГБУЗ РБ Учалинская ЦГБ (с результатом)	Электронный аукцион #271574040	790 863 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 7 909	срок истек 25.04.2024 06.05.2024
Тендер №271574006 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЧАЛИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" объявляет тендер: ПО Гранд Смета	Запрос предложений #271574006	См. док.	срок истек 25.04.2024 27.04.2024
Тендер №271573718 Строительные, ремонтные и монтажные работы. Металлоконструкции. Сметы.: Проектирование системы АПС (с результатом)	Малая закупка #271573718	289 347	срок истек 25.04.2024 25.04.2024
Тендер №271572634 Безопасность и оборудование для ее обеспечения.: Опахивание и обваловка противопожарных минерализованных полос вокруг СП Наурузовский сельсовет (с результатом)	Малая закупка #271572634	50 000	срок истек 25.04.2024 25.04.2024
Тендер №271567115 Строительные, ремонтные и монтажные работы. Металлоконструкции. Сметы.: Проект систем АПС и СОУЭ (с результатом)	Малая закупка #271567115	289 347	срок истек 25.04.2024 25.04.2024