Тендер - На поставку противогололедных материалов для зимнего содержания автомобильных дорог Лесозаводского городского округа Приморского края в 2025 г. №288067821

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

приложение_1описание_объекта_закупки_(1)

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ от 202 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

На поставку противогололедных материалов для зимнего содержания автомобильных дорог Лесозаводского городского округа Приморского края в 2025 г.

1.Подрядчик обязуется за счёт собственных средств приобрести следующие материалы:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Место и условия поставки материала: г. Лесозаводск (по заявки администрации).

Доставка осуществляется по заявкам Заказчика, круглосуточно без выходных и праздничных дней.

Заявка подается Заказчиком не позднее 19 часов 00 минут текущего дня. Заявка должна быть направлена с помощью средств, позволяющих зафиксировать ее передачу и прием (электронная почта, письмо, и т.д.). В заявке Заказчик указывает объем отгрузки, дату поставки.

Поставщик определяет должностное лицо, ответственное за прием заявок от Заказчика и обеспечения их исполнения. Заявка может корректироваться устно по телефону по согласованию Сторон.

3. Сроки поставки противогололедных материалов: с 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г.

4. Требования к организации и технологии производства работ: качество и безопасность товара должно соответствовать требования Контракта, "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Методы испытаний", "ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы противогололедные. Методы испытаний", техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории РФ на дату поставки и приемки товара. Поставщик несет все расходы по замене некачественного товара, выявленного Заказчиком.

5. Ответственность за безопасное ведение работ несет Подрядчик.

6. Подрядчик по окончании работ предоставляет Заказчику полный комплект документов, подтверждающих качество выполненных работ и применяемых материалов, а именно: документы, удостоверяющие качество материалов (товаров), изделий и конструкций (паспорта, сертификаты, декларации о соответствии, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов и образцов).

7. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, норм охраны труда, здоровья рабочих. Подрядчик обязан обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в соответствии с действующим законодательством во время проведения работ.

8. При выполнении работ, по согласованию с Заказчиком, могут использоваться материалы, являющиеся эквивалентом и соответствующие техническим характеристикам материалов.

9. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

10. Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком работы, а также применяемые материалы, конструкции.

11. Подрядчик обеспечивает безопасные условиядля проведения мероприятий, осуществляет природоохранные и прочие обязательные мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение ущерба Заказчику или третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий) Подрядчика при выполнении работ третьим лицам или Заказчику, Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба пострадавшей стороне.

13. Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 27.12.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000119

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Приморский край, Лесозаводск г, Российская Федерация, Приморский край, Лесозаводск г (по заявкам администрации)

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

26470.40 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок.

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

132352.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения контракта предоставляется в порядке, с соблюдением требований, предусмотренных статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ. В случае если таким способом является предоставление независимой гарантии, участник закупки предоставляет независимую гарантию, обеспечивающую основное обязательство по Контракту. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта, срок независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК ПСС на 2025 год

Проект контракта

1 Контракт закупка материалов

Описание объекта закупки

1 приложение 1описание объекта закупки (1)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке_и_инструкция ред. 2

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Требования_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке_и_инструкция_ред._2

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

• Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
• Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки оператору электронной площадки;
• При проведении электронных процедур документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, а также подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

Контракт_закупка_материалов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №________

На поставку противогололедных материалов для зимнего содержания автомобильных дорог Лесозаводского городского округа Приморского края в 2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Администрация Лесозаводского городского округа, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), в соответствии с результатом проведения запроса котировок в электронной форме, на основании Протокола №______ от _______, размещенного в Единой информационной системе «__» _______ 2023 года, номер закупки ____________ от «___»__________ 2023 года заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить противогололедные материалы для зимнего содержания автомобильных дорог местного значения место поставки г. Лесозаводск Приморского края (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар, поставленный в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.

1.2. Характеристики, ассортимент, количество, цена, место поставки и сроки, согласно которым Поставщик обязуется поставлять товар в рамках Контракта, определены в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар новый (товар, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не является предметом залога и не обременен правами третьих лиц.

1.4. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Источник финансирования по Контракту – бюджет Лесозаводского городского округа.

2.2.Цена Контракта составляет _______ (______) [1] рублей ____ копеек, включая НДС 20%/НДС не облагается.

В случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации, Поставщик в обязательном порядке представляет Заказчику копию документа, подтверждающую освобождение от НДС.

2.2.1.В цену Контракта включены все расходы Поставщика, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, стоимость самого товара, упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), все затраты, издержки, другие установленные налоги, сборы и обязательные платежи, и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта в полном объеме.

2.2.2.Цена Контракта определена на весь срок исполнения Контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2.3.Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2.3.Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика, указанный в разделе 12 Контракта.

2.4.Аванс по Контракту не предусмотрен.

2.5.Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании документа о приемке, в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

2.6.Обязательства Заказчика по оплате суммы, подлежащей к уплате по Контракту, считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 12 Контракта, в пользу Поставщика.

2.7.При заключении Контракта с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается сумма, подлежащая уплате Заказчиком, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.8.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с пунктами 6.2.-6.6. Контракта, а также произвести вычет неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, в случае его предоставления в виде обеспечительного платежа (внесения денежных средств), в соответствии со статьей 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае, если Поставщик не исполнил свои обязательства в полном объеме, Заказчик вправе полностью не возвращать денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения Контракта.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Заказчик обязан:

3.1.1.Принять и оплатить товар в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

3.1.2.Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

3.2.Заказчик вправе:

3.2.1.Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения Контракта.

3.2.2.Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.2.3.Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.

3.2.4.Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Контракте, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.2.5.В случае обнаружения недостатков при сдаче-приемке поставленного товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков.

3.2.6.Осуществить выплату Поставщику суммы, уменьшенной на сумму пени и/или штрафов.

3.3.Поставщик обязан:

3.3.1.Своевременно поставить товар надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта, а также Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту).

3.3.2.Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3.3.Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.3.4.Представлять по запросу эксперта, экспертной организации дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.

3.3.5.Предоставить одновременно с товаром документы, подтверждающие качество товара, в соответствии с действующим законодательством, а также страну происхождения товара, при наличии такого документа.

3.3.6.Сообщать Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме об изменении своего расчетного счета с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.3.7.Представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения.

3.3.8.Оплатить Заказчику пени и/или штрафы в случае, если Заказчик выставил Поставщику требование об их уплате, в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 Контракта.

3.3.9.В случае наличия законных оснований, предоставлять Заказчику необходимые дополнительные документы, в связи с исполнением обязательств по Контракту.

3.3.10.Предоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если такое требование установлено в Контракте.

3.3.11.Предоставить гарантии качества и (или) гарантийное обслуживание поставленного товара на срок и в объеме, установленном в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), если такое требование установлено Контрактом.

3.4.Поставщик вправе:

3.4.1.Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Контракта.

КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ТОВАРА

4.1.Товар, поставленный Поставщиком, но имеющий отклонения от требований, установленных в Описании объекта закупки (Приложение №1 к Контракту) Заказчиком не принимается.

4.2.Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара. Поставщик гарантирует, что товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией или функционированием, при штатном использовании товара.

4.2.1.Качество товара соответствует ГОСТ, ТУ, СанПиН, СП, СНиП и иным нормативным документам, нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на аналогичную и подобную продукцию.

4.2.2.Качество товара подтверждается сертификатами качества или декларациями о соответствии, в случае если такой товар подлежит обязательной сертификации или декларированию.

4.2.3.Товар поставляется Заказчику в упаковке, обеспечивающей качество и целостность товара при хранении и транспортировке, а также возможность его идентификации. Упаковка товара не должна быть деформирована.

4.3.Одновременно с товаром Поставщик предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны оригиналы документов (товарная накладная, либо универсальный передаточный документ), с обязательной ссылкой на номер Контракта, документы, подтверждающие качество товара и иные документы, предусмотренные Контрактом (паспорт, инструкция по эксплуатации, сертификаты, гарантийные талоны). При этом Поставщик несет ответственность за достоверность предоставляемых документов.

4.4.В случае обнаружения производственных недостатков в поставленном товаре, Заказчик уведомляет Поставщика о выявленных недостатках с приложением перечня указанных недостатков. Поставщик обязуется своими силами и за счет собственных средств заменить некачественный товар на новый в течение одного дня с момента оповещения Поставщика. Способы оповещения Поставщика – по телефону или письмом, переданному по электронной почте или факсу. Вывоз некачественного товара осуществляется транспортом Поставщика.

ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

5.1.В течение 5 (пяти) рабочих дней после фактической поставки товара Заказчику, Поставщик формирует и направляет документы о приемке Заказчику с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) в виде структурированного документа о приемке.

5.2.Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного исполнителем, считается дата размещения такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.3.Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

5.4.В срок, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.5.Члены приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.6.В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик должен устранить недостатки, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.7.После устранения недостатков, послуживших основанием для мотивированного отказа, Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в ЕИС в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом. При необходимости к структурированному документу о приемке прилагаются скан-копии документов.

5.8.Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.4.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком, обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

6.4.1.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 1% цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.4.1.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 1% цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.4.2.В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.5.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.6.Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.7.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.8.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.9.За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.10.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11.В случае, предусмотренном пунктом 6.2. Контракта, неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Поставщиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика.

6.12.В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Поставщиком в пятидневный срок со дня получения требования (претензии), Заказчик вправе удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта и находящихся на счете Заказчика;

- из независимой гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;

- из цены Контракта, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени).

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

6.13.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.14.Заказчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты поставленного товара, допущенную из-за несвоевременного поступления бюджетных средств.

6.15.В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

6.16.Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1.Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.2.Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случае, если:

7.2.1.Поставщик поставляет товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

7.2.2.Поставщик неоднократно нарушил сроки поставки товара.

7.3.Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.4.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным документацией об электронном аукционе, требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

7.5.В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик, с использованием ЕИС, формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью, размещает такое решение в ЕИС и не позднее 1 (одного) часа с момента его размещения направляет Поставщику.

7.6.Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

7.7.Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.8.Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случае, если:

7.8.1.Заказчик нарушает сроки оплаты товара.

7.8.2.Заказчиком незаконно отказано в приемке товара.

7.9.Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок, не превышающий 5 (пять) дней с даты его получения.

7.10.Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении Контракта.

7.11.В случае расторжения Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товара, поставленного Поставщиком.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 5 % от начальной максимальной цены контракта и составляет _______________________________________________________. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта.

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.2. Обеспечение гарантийных обязательств по настоящему Контракту не установлено.

8.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

8.4. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

В случае предоставления независимой гарантии в нее должно быть включено условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, не должен превышать 30 (тридцать) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.6. Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения применяется Поставщиком), не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.7. Поставщик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств Заказчику за 3 рабочих дня до формирования, подписания и размещения им в единой информационной системе документа о приемке после выполнения всех работ по Контракту.

Оформление документа о приемке (за исключением отдельных этапов исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и сроки, которые установлены Контрактом.

8.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч.ч.7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст.96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком указанного обязательства, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с ч.7 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.9. В случае нарушения обязательств по Контракту Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения исполнения обязательств по Контракту.

8.10. Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с его исполнением, разрешаются путем переговоров между ними.

9.2.В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат разрешению Арбитражным судом Приморского края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.3.При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.4.В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.3. настоящего Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.3. настоящего Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.5.В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящего пункта Контракта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1.Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товара по соглашению Сторон (пункт 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

10.3.При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4.В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

10.5.При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10.6.Изменения Контракта совершаются в виде дополнительных соглашений к Контракту, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью Контракта.

10.7.Стороны обязуются информировать друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде об изменении своих реквизитов, юридического и фактического адресов, организационно-правовой формы и иных данных, указанных в Контракте.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.Контракт заключен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

11.2.Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2025, а в части расчетов – до полного исполнения денежных обязательств по Контракту. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика (при наличии таких обязательств).

11.3.Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

11.4.К Контракту прилагаются:

- Описание объекта закупки (Приложение № 1);

- Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта (Приложение № 2).

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма прописью ↑

НМЦК_ПСС_на_2025_год - Посмотреть таблицу с данными