Тендер - На поставку порошка стирального №271095819

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

В соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена договора определена заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих предложений поставщиков товара.

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАЯВКА № ЗМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

На поставку порошка стирального для нужд ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница»

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к содержанию заявки на участие в закупке малого объема:

• наименование страны происхождения товара;
• конкретные показатели товара (наименование товара, характеристики товара, в том числе единица измерения), соответствующие значениям, установленным документацией, и указание на товарный знак (при наличии).

2. Порядок оформления заявок в части указания показателей товара:

По всем показателям значения не подлежат изменению и указываются участниками закупки в соответствии с описанием объекта закупки.

ДОГОВОР № ЗМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

На поставку порошка стирального для нужд ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница»

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Коми республиканская клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Абакарова Рамазана Магомедовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку порошка стирального (далее по тексту – Товар) для нужд ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница», в соответствии с Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар.

1.2. Настоящий Договор заключен на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе) и Постановления Правительства Республики Коми от 11 января 2019 года № 1 «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми».

1.3 Товар, поставляемый во исполнение настоящего Договора должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации (если данные требования предъявляются законодательством Российской Федерации), а Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим Договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

1.5. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

1.6. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Договору), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

1.7. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

1.8. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям договора, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. В сроки, указанные в настоящем Договоре, выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2. Достоверно оформить отгрузочные и расчетные документы. При поставке Товара обязательно указывать в сопроводительных и расчетных документах реквизиты (номер, дата) настоящего Договора.

2.1.3. Предоставить Заказчику необходимые копии сертификатов, копии регистрационных удостоверений, подтверждающие качество и безопасность Товара (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

2.1.4. Отгрузить Товар в надлежащей упаковке таким образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки.

2.1.5. Обеспечить соответствие маркировки Товара требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, таким образом, чтобы она обеспечивала возможность количественного учета поставленного Товара.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Консультировать Поставщика по вопросам выполнения условий Договора.

2.2.2. Уведомить Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), условиям Договора, которые невозможно было обнаружить в момент приемки в сроки, определенные разделом 3 настоящего Договора.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика требовать у него соответствующего возмещения убытков.

2.3.2. Осуществлять контроль над исполнением настоящего Договора.

2.3.3. Создать приемочную комиссию для приемки поставленного Товара в порядке, определенном Разделом 3 настоящего Договора.

2.3.4. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком условий Договора.

2.3.5. Проводить экспертизу поставленного Товара своими силами или с привлечением экспертов либо экспертных организаций.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Место доставки товара: ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 114, тел. (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Доставка Товара производится по рабочим дням (понедельник – пятница) с 9.00 часов до 15.00 часов, доставка товара в выходные и нерабочие праздничные дни не допускается, если иное письменно не согласовано с Заказчиком. О дате и времени поставки Товара Поставщик предупреждает Заказчика не менее чем за 1 рабочий день телефонограммой или по факсимильной связи. Заказчик вправе не принимать товар, прибывший в неустановленный день или время.

3.2. Поставка Товара осуществляется за счет и транспортом Поставщика. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика.

3.3. Днем исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара считается дата приемо-сдаточного акта или расписки о получении Товара в накладной.

3.4. Некачественный и (или) некомплектный Товар считается непоставленным.

3.5. Срок поставки Товара: одномоментная поставка Товара в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора Сторонами.

3.6. Остаточный срок годности товара на момент его приемки должен составлять не менее 12 месяцев.

В случае предложения поставщика снизить цену на товар с меньшим сроком годности, при наличии потребности у заказчика в товаре с меньшим сроком годности, поставщик вправе поставить товар с меньшим сроком годности.

Согласие на меньший срок годности отражается в заявке заказчика.

3.7. Каждая партия Товара должна сопровождаться счетом-фактурой (счетом), накладной, документами о качестве Товара.

3.8. Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и хранения. Транспортная упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

3.9. При отсутствии документа, удостоверяющего качество Товара, поступившая партия Товара в счет поставки по Договору не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого Товара осуществляются за счет Поставщика.

3.10. Приемка поставляемого Товара производится в соответствии с:

Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7;

Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6.

3.11. В том случае, если при поставке Товара выявлена недопоставка, повреждение, брак, некомплект или Товар поставлен ненадлежащего качества, не соответствующий условиям договора, Заказчик уведомляет Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках Товара не позднее следующего дня после поставки Товара, письменно посредством телефонограммы или по факсимильной связи. Поставщик обязуется заменить или допоставить Товар в течение 2 рабочих дней после получения уведомления.

3.12. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Договора, а также поставленного товара, осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Договором, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком, либо поставщику заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. Для проверки соответствия предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных Договором, условиям Договора, заказчик проводит экспертизу. Заказчик вправе провести экспертизу самостоятельно (своими силами) либо привлечь к ее проведению экспертов и (или) экспертные организации.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Цена Договора составляет _____ рублей.

4.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

4.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.

4.4. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с хранением, доставкой Товара до Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, а также стоимость соответствующей упаковки, расходы на страхование, обеспечение и подтверждение качества Товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

4.5. Оплата по Договору осуществляется за счет средств бюджетного учреждения за счет средств ФОМС Республики Коми, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

4.6. Срок и условия оплаты поставляемых товаров: в течение 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке товара.

4.7. Форма оплаты – безналичный расчет. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, подтвержденная копией платежного поручения.

4.8. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по Договору Заказчик перечисляет Поставщику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной Договором пени за нарушения сроков исполнения обязательств.

4.9. При заключении Договора с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Поставщик несет полную ответственность за соблюдение условий (в соответствии с установленными требованиями) транспортировки и хранения, обеспечивающих сохранение качества поставляемого Товара.

5.2. Если качество Товара или его части не соответствует условиям Договора (обнаружены недостатки) Заказчик вправе отказаться от принятия этого Товара или его части и потребовать от Поставщика замены Товара. Поставщик по требованию Заказчика за свой счёт, обязан заменить Товар, с обнаруженными дефектами в течение 10 календарных дней. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение, его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктом 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.8. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктом 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

5.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.12. Заказчик вправе удерживать сумму неустойки (штрафов, пени) в бесспорном порядке, без согласия Поставщика при окончательном расчете с Поставщиком.

5.13. Убытки, причиненные Стороне в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора, возмещаются другой Стороной согласно действующему законодательству Российской Федерации.

5.14. Поставщик несёт ответственность за все последствия по приобретению и дальнейшей реализации, полученного не декларированного или недостоверно декларированного товара независимо от того, у кого этот товар приобретался.

5.15. Уплата неустойки (штрафов, пени), а также возмещение убытков не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по Договору.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденными компетентными государственными органами.

6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия, война и т.д.) то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, сроки исполнения настоящего Договора продлеваются на соответствующий период действия этих обстоятельств. Поставщик обязан в течение 5-и календарных дней уведомить Заказчика о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. Это уведомление должно иметь официальное подтверждение возникновения и прекращения обстоятельств непреодолимой силы. Если Поставщик в течение названного срока не сделал уведомления о возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, то он теряет право ссылаться на них, как на обстоятельства, освобождающие его от ответственности.

6.3. Если указанные в п. 6.2. Договора обстоятельства продолжаются более одного месяца, Договор может быть расторгнут полностью или в части в порядке, предусмотренном п.7.2. настоящего Договора. В этом случае ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения причиненного ущерба.

6.4. Если от соответствующей стороны не поступает письменных инструкций, как действовать в сложившейся ситуации, то другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2024 года, а в части оплаты до полного исполнения Заказчиком своих обязательств по данному Договору.

7.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.3. Перечень случаев отказа от исполнения договора, являющихся основаниями, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

отказ Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

7.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случаях, предусмотренных п. 15 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. При изменении адреса местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы, реорганизации Сторон Стороны в десятидневный срок с даты внесения (регистрации) изменений должны письменно известить об этом друг друга путем направления уведомления, при этом заключение дополнительного соглашения не требуется. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по данному Договору вследствие реорганизации юридического лица (Поставщика) в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением и подписываются правомочными представителями сторон.

Во всем остальном, не предусмотренном Договором, стороны действуют на основании законодательства Российской Федерации.

8.3. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путём переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Договор подписан электронно-цифровыми подписями Сторон

Приложение № 1

к Договору № ЗМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот «_____»_____ 2024 года

На поставку порошка стирального для нужд ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница»

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Договор подписан электронно-цифровыми подписями Сторон

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата публикации: 22.04.2024

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: На поставку порошка стирального для нужд ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница» (ЗМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Наименование предмета договора: На поставку порошка стирального для нужд ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница» (ЗМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Сведения о соответствии заявок требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273832351 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УСТЬ-КУЛОМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств для нужд ГБУЗ РК "Усть-Куломская ЦРБ" (перекись водорода)	Электронный аукцион #273832351	47 600 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 31.05.2024 10.06.2024
Тендер №273842786 Поставка дезинфицирующих средств (салфеток) для паллиативного пациента на дому	Электронный аукцион #273842786	6 240 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 31.05.2024 10.06.2024
Тендер №274017786 Поставка средств дезинфицирующих для обработки гибких эндоскопов в репроцессоре ENDOCLENS NSX	Электронный аукцион #274017786	3 288 788 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 32 888	6 дней 04.06.2024 14.06.2024
Тендер №274076864 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫКТЫВКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" объявляет тендер: Поставка дезсредства	Запрос котировок #274076864	116 333 Обеспечение контракта: 5%	5 дней 05.06.2024 13.06.2024
Тендер №274137704 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "ВОРКУТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" объявляет тендер: Поставка бытовой химии	Электронный аукцион #274137704	825 937 Обеспечение контракта: 5%	6 дней 05.06.2024 14.06.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271095736 Химические реактивы (кислота уксусная, кислота сульфосалициловая) (с результатом)	Единственный поставщик #271095736	124	срок истек 18.04.2024 -
Тендер №271095698 Моющие и чистящие средства для учебных корпусов (с результатом)	Единственный поставщик #271095698	1 529	срок истек 18.04.2024 -
Тендер №271095645 Моющие средства (с результатом)	Единственный поставщик #271095645	305	срок истек 18.04.2024 -
Тендер №271095536 Поставка дезинфицирующих средств для эндоскопического кабинета (с результатом)	Электронный аукцион #271095536	781 246 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 7 812	срок истек 18.04.2024 26.04.2024
Тендер №271095482 Поставка хозяйственных товаров (с результатом)	Электронный аукцион #271095482	6 876 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 18.04.2024 26.04.2024

Тендеры из региона Республика Коми

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271095237 Проведение технической экспертизы	Малая закупка #271095237	12 000	срок истек 18.04.2024 19.04.2024
Тендер №271095198 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОКСИТ ТИМАНА" объявляет тендер: Закупка АО "Боксит Тимана" з/ч для FINLAY 694T (id886811)	Запрос предложений #271095198	См. док.	срок истек 18.04.2024 25.04.2024
Тендер №271094810 Средства реабилитации осужденных	Электронный аукцион #271094810	43 267 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 18.04.2024 26.04.2024
Тендер №271093617 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОКСИТ ТИМАНА" объявляет тендер: Закупка запчастей HITACHI, Cummins по заявкам №4.25, 09.02-24Э для АО "Боксит Тимана" (id886804)	Запрос предложений #271093617	См. док.	срок истек 18.04.2024 25.04.2024
Тендер №271093614 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОКСИТ ТИМАНА" объявляет тендер: Закупка АО "Боксит Тимана" з/ч на DM-30II (id886803)	Запрос предложений #271093614	См. док.	срок истек 18.04.2024 25.04.2024