Тендер - На поставку освежителей воздуха №310205926

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ЗК_(освежитель_воздуха).doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул.Глазунова,26, склад.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 25.09.2025 по 02.10.2025Место предоставления документации:Документация о закупке находится в открытом доступе на электронной торговой площадке ЭТП АО «ТЭК-Торг https://www.tektorg.ru/ и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение о проведении запроса котировок среди малых и средних предприятий по 223-ФЗ - Посмотреть таблицу с данными

г. Сочи 2025г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого запроса котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В случае если в Техническом задании содержится указание на товарный знак, марку, модель производителя товара Поставщик может предложить его эквивалент с характеристиками не хуже указанных.

- Посмотреть таблицу с данными

Требование к условиям поставки Товара:

Требование к образцам-эталонам:

Поставщик не позднее 3-х (трех) рабочих дней со дня заключения Договора, представляет по требованию Заказчика, выборочно, образцы – эталоны Товара по адресу Заказчика: Краснодарский край, г.Сочи, ул. Новороссийское шоссе, 5.

Утверждение образцов-эталонов, производится Заказчиком в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня представления их Поставщиком Заказчику.

Требование к поставке:

Поставляемый товар должен соответствовать утвержденным Заказчиком образцам-эталонам.

Поставка товара осуществляется с момента подписания договора по 20.12.2025г., по заявкам Заказчика, в ассортименте и объеме, указанном в заявке. Поставщик поставляет товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика, своими силами в полном соответствии с условиями Договора. Заказчиком предусмотрена возможность частичной поставки товара по конкретным заявкам Заказчика, партиями от одной единицы товара.

РАЗДЕЛ 3 ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №____

на поставку освежителей воздуха

Для субъектов МСП

г. Сочи «__» 2025г

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации «Электроника» именуемое в дальнейшем «Заказчик», лице заместителя директора по общим вопросам Третьякова Романа Владимировича, действующего на основании приказа от 21.04.2023 № 110-осн и Доверенности № 15-Д от 03.04.2025 г., с одной стороны, и _________________, в лице ___________________, действующего на основании ____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а при совместном упоминании «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г., № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иного законодательства РФ на основании результатов размещения заказа путем проведения запроса котировок в электронной форме, извещение № от « » 2025г., протокол № от « » 2025г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется по заявкам Заказчика осуществитьпоставку освежители воздуха(далее – товар), а Заказчик принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора.

Условия и сроки поставки.

Поставщик не позднее 3-х (трех) рабочих дней со дня заключения Договора, представляет образецы – эталоны Товара (в соответствии сприложением № 2 «Техническое задание»настоящего Договора) по адресу Заказчика: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе, 5.

2.2. В случае непредставления Поставщиком в адрес Заказчика образцов-эталонов Товара согласно п. 2.1 настоящего Договора или составления Акта несоответствия требованиям Технического задания (Приложение №2 к Договору) образцов-эталонов Товара, данный факт будет признан Сторонами нарушением существенных условий Договора, и Заказчик вправе применить к Поставщику санкции, предусмотренные п.10.4. настоящего Договора.

2.3. Утверждение образцов-эталонов, производится Заказчиком в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня представления их Поставщиком Заказчику.

2.4. Поставляемый товар должен соответствовать утвержденному Заказчиком образцу-эталону.

2.5. Поставка товара осуществляется с момента подписания Договора по 20.12.2025г., по заявкам Заказчика. Поставщик поставляет товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика (направленной посредством средств связи указанных в п. 14 настоящего Договора), своими силами в полном соответствии с условиями Договора. Заказчиком предусмотрена возможность частичной поставки товара по заявкам Заказчика, партиями от одной единицы товара.

2.6. Поставщик предоставляет в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Договора адрес электронной почты для направления для принятия заявок на поставку товара от Заказчика.

2.7.Приёмка товара по количеству, качеству и состоянию упаковки производится уполномоченными представителями Заказчика по мере поступления товара по настоящему Договору от Поставщика. Поставляемый Товар должен быть доставлен в полном объеме, в соответствии с заявкой Заказчика.

2.8.Датой поставки считается дата подписания Заказчиком или его уполномоченным представителем товарной накладной.

2.9. Вместе с передачей Товара Поставщик обязуется передать Заказчику следующие документы на передаваемый Товар:

- товарную накладную;

- счет фактуру;

- счет;

а также:

- сертификаты качества и т.д.(в случае если Товар, в соответствии с требованиями законодательства РФ, подлежит обязательной сертификации).

2.10.Поставка Товара осуществляется Поставщиком в рабочее время Заказчика с 09:00 до 16:00 по московскому времени, по адресу:

- Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул.Глазунова,26, склад.

2.11. Поставщик гарантирует соответствие качества и комплектности Товара условиям Договора, действующим государственным стандартам РФ и иным обязательным условиям, а также иным требованиям, обычно предъявляемым к Товару такого рода.

2.12. В случае досрочной поставки Товара Заказчик вправе досрочно его принять и оплатить.

2.13. Не заказанный Товар не поставляется Заказчику и соответственно не оплачивается Заказчиком.

2.14. Разгрузка Товара на складе Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.

2.15. В случае доставки товара транспортной компанией, привлеченной для этих целей Поставщиком, Поставщик обязан обеспечить выгрузку товара Заказчику на склад. Оплата услуг по доставке и выгрузке товара на складе Заказчика производится Поставщиком. В случае отказа представителей транспортной компании произвести выгрузку товара Заказчику, Заказчик вправе отказаться от приемки товара.

2.16.Стороны назначают следующих ответственных представителей, уполномоченных согласовывать все вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора (за исключением внесения изменений и дополнений в Договор):

– от Заказчика – ______________ тел._____________.

– от Поставщика – ______________тел______________.

3.СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Общая сумма Договора составляет _____(___) рублей ____ копеек, в том числе НДС (при наличии): ___. Единичная стоимость товара установлена в Приложении №1 «Спецификация».

3.2. В стоимость Договора включены всерасходы Поставщика на изготовление или приобретение товара, доставку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Поставщика, вытекающие из условий Договора.

3.3. Все платежи по настоящему Договору производятся в российских рублях.

3.4. Порядок оплаты:безналичный расчет, оплата производится Заказчиком за фактически поставленный товар после подписания товарной накладной. Оплата производится Заказчиком в течении 7(семи) рабочих дней со дня подписания документов обеими сторонами.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.5.Заказчик удерживает сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим договором, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

4.КАЧЕСТВО ТОВАРА.

4.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать Приложению №2 «Техническое задание» являющиеся неотъемлемой частью Договора.

4.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком, допускается поставка Товара, качество которого является улучшенным по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в Приложение № 1 «Спецификация» и Приложением №2 «Техническое задание», за исключением случая если Поставщику был предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства от 16 сентября 2016 г. N 925. В данном случае не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляется российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре.

4.3. Для проверки соответствия качества Товара, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. В случае несоответствия качества поставляемого Товара Поставщик возмещает Заказчику расходы, связанные с проведением экспертизы определения качества товара на предмет несоответствия качества требованиям, установленным Заказчиком, государственным стандартам, техническим описаниям, иным документам, устанавливающим требования к качеству данного Товара, а также требованиям настоящего Договора.

4.4. В случае несогласия Поставщика с результатами экспертизы определения качества Товара, проведенной независимыми экспертами, привлекаемыми Заказчиком, дополнительные экспертизы и исследования товара, проводятся за счет Поставщика.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

5.1. Права и обязанности Поставщика:

5.1.1 Поставщик обязуется своевременно поставить товар и предоставить все требуемые нормативными актами сопроводительные и санитарно–гигиенические документы на поставляемый товар, а Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить товар. При их отсутствии Заказчик не принимает поставленный товар и составляет Акт выявленных нарушений.

5.1.2 Поставщик обязуется поставлять товар Заказчику по указанному в Договоре адресу, в течение 3(трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика. Поставщик обеспечивает разгрузку товара Заказчику.

5.1.3. Поставщик обязуется осуществлять поставку товара путем доставки товара Заказчику по адресу:- Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Глазунова, 26, склад.

5.1.4. Поставщик гарантирует что в случае не выборки Заказчиком объема товара, предусмотренного настоящим Договором, не иметь претензий к Заказчику, при этом Поставщик обязуется подписать дополнительное соглашение о расторжении Договора в объеме фактически поставленных товаров.

5.1.5. Поставщик вправе требовать оплату за поставленный товар, в сроки, установленные Договором.

5.2.Права и обязанности Заказчика:

5.2.1. Заказчик имеет право возвратить поставленный товар Поставщику в случае несоответствия товара санитарно–гигиеническим нормам. При выявлении Товара ненадлежащего качества составляет акт выявленных недостатках.

5.2.2. Заказчик вправе в любое время проверить качество поставляемой продукции на предмет соответствия заявленных требованиям характеристики товара в специализированной организации. По результатам проверки, если проверяемая продукция не соответствует требованиям по характеристики товара указанных в требовании Заказчика, составляется акт о выявленных несоответствиях или недостатках, данная продукция подлежит замене Поставщиком в течение 24 часов с момента подписания Акта. Все расходы, связанные с заменой товара, несет Поставщик.

5.2.3. Заказчик обязуется оплатить фактически поставленные и принятые Заказчиком товары, в сроки, установленные Договором.

6. ПРИЕМКА ТОВАРА.

6.1.Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, определенном настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

6.2. Поставленный Товар, должен быть осмотрен Заказчиком в течение 3(трех) рабочих дней с момента поступления Товара на склад Заказчика. В случае отсутствии замечаний, Заказчик обязуется подписать товарную накладную на Товар. Заказчик обязан в этот же срок проверить на соответствие Товара сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также на соответствие Техническому заданию (Приложению №2 Договора). В случае выявления несоответствия или обнаружения недостатков Товара, Заказчик обязуется уведомить Поставщика, в течение трех рабочих дней. В этот же срок составляется акт о выявленных несоответствиях или недостатках с перечнем недостатков и сроков для их устранения.

6.3. При получении Поставщиком уведомления о выявленных Заказчиком в ходе приемки несоответствиях или недостатках Товара, Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного уведомления направить своего представителя для составления двухстороннего акта о несоответствиях или недостатках. В противном случае Поставщик признается согласившимся с выявленными несоответствиями или недостатками, и составленный Заказчиком односторонний акт о выявленных несоответствиях или недостатках признается доказательством нарушения Поставщиком своих обязательств.

6.4.При обнаружении несоответствий или недостатков Товара, подтвержденных соответствующим актом, Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения несоответствий или недостатков, а Поставщик обязуется их безвозмездно устранить.

6.5. Если в ходе приемки будет обнаружено несоответствие Товара условиям Договора и/или поставлен Товар ненадлежащего качества, то обязанность Поставщика по поставке считается неисполненной в части такого Товара и такой Товар считается не принятым Заказчиком.

6.6. В случае поставки некачественного Товара, несоответствия или недостачи поставленного Товара или его части условиям Договора, то Поставщик за счет своих средств возмещает Заказчику недостачу Товара и/или заменяет некачественный и/или несоответствующий условиям Договора Товар в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения акта о выявленных недостатках или несоответствиях. Поставщик также за счет своих средств несет расходы по транспортировке некачественного, некомплектного и/или несоответствующего Товара.

6.7. Заказчик вправе отказаться от приемки товара в следующих случаях:

- при отсутствии транспортных и сопроводительных документов;

- при расхождении данных о количестве товара, указанных в товарных накладных, и количестве фактически поставленного товара;

- при отсутствии представителя Поставщика, уполномоченного подписывать акты о несоответствиях или недостатках Товара, получать претензии, расписываться в их получении (полномочия представителя подтверждаются доверенностью, оформленной надлежащим образом);

- при поставке товара без сопроводительных документов, удостоверяющих качество товара (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, протоколы лабораторных испытаний на соответствие показателям безопасности товара и т.п.);

- при нарушении условий, установленных п.п. 2.15. настоящего Договора.

7.ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ТОВАРА.

7.1. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара Заказчику или уполномоченному представителю Заказчика, что подтверждается подписанием им товарной накладной и акта приема передачи Товара.

7.2. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного доступа, полученной друг от друга в рамках настоящего Договора, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением.

8.2. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного самоуправления может быть передана указанным органам только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.3. В случае разглашения информации ограниченного доступа одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты информации ограниченного доступа, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме.

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3.Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства,такая пеня устанавливается Договором в размере1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

9.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в размере 10 % от цены Договора.

9.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств и от иной ответственности по договору, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

9.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

10.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензий 5(пять) рабочих дней.

10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством, а также в случаях, предусмотренных настоящим разделом.

10.3.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

10.3.1. В случае нарушения сроков поставки товара, установленного настоящим Договором, на срок более чем 5 (пять) календарных дней.

10.3.3. В случае составления акта несоответствия поставляемого Товара условиям настоящего Договора.

11.3.4. В случае не предоставления поставщиком документов, подтверждающих качество товара, происхождение товара, а также иных документов на товар, предусмотренных настоящим Договором.

10.3.5.В случае нарушения сроков устранения нарушений, выявленных в ходе приемки товара, а также в случае нарушение сроков устранения скрытых недостатков, выявленных после приемки товара заказчиком, в том числе в период действия гарантийных обязательств

10.3.6. В случае нарушения условий конфиденциальности предусмотренных Договором.

10.3.7. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и/или настоящим Договором.

10.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

10.4.2. Решение об одностороннем расторжении Договора должно содержать дату принятия такого решения, причину принятия решения с указанием положений настоящего Договора, которые были нарушены второй стороной, а также подпись лица, имеющего право действовать от имени стороны, принявшей решение об одностороннем расторжении Договора.

10.5. Решение об одностороннем расторжении Договора направляется второй стороне в оригинале по адресу второй стороны, указанному в настоящем Договоре

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.7. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1.На весь период действия Договора в качестве исполнения принятых на себя обязательств Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двенадцать тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек

11.2.Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком самостоятельно.

11.3.Поставщик вправе согласовать замену способа обеспечения исполнен

ия Договора, направив письменное обращение Заказчику с приложением независимой гарантии или копии платежного поручения, подтверждающего перечисление на счет Заказчика денежного обеспечения. Обращение о согласовании замены способа обеспечения исполнения Договора рассматривается в течение 5 рабочих дней с даты получения обращения. При соответствии независимой гарантии и кредитной организации, при наличии реквизитов для осуществления возврата денежного обеспечения, замена обеспечения может быть согласована.

Денежные средства, перечисленные ранее, возвращаются Поставщику на банковский счет, указанный в его письменном обращении, в течение 10 рабочих дней с даты представления оригинала независимой гарантии.

Независимая гарантия, представленная в качестве обеспечения исполнения договора, возвращается контрагенту в течение 10 рабочих дней с даты поступления средств, перечисленных в качестве обеспечения, на счет Заказчика.

11.4. Независимая гарантия должна быть безотзывной идолжна отвечать также

п. п. 3 -5,7 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 N 1397.

11.5. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

11.6.Срок действия безотзывной независимой гарантии составляет не менее 1 месяца с даты окончания срока исполнения основного обязательства.

11.7.В случае, если обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком обязательств по Договору, в том числе, в случае отзыва лицензии укредитной организации, выдавшего независимую гарантию, Поставщик предоставляет новое обеспечение.

11.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются на счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по Договору.

12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания договора и действует до 31 декабря 2025 года.

12.2. В случае изменения у одной из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

12.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и имеет одинаковую юридическую силу.

12.6.Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства о противодействии коррупции (далее – Антикоррупционные нормы).

При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту. Стороны не совершают действий, которые противоречат Антикоррупционным нормам (в том числе получение или дача взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве или в коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями), и прилагают все необходимые и допустимые усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм их дочерними, зависимыми и аффилированными организациями.

Сторона, получившая сведения о совершенном или готовящемся

нарушении Антикоррупционных норм при заключении и (или) исполнении настоящего Контракта, обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме в порядке, предусмотренном Контрактом. Уведомление должно включать описание совершенного или готовящегося нарушения Антикоррупционных норм, все имеющиеся у уведомляющей Стороны подтверждающие документы.

За нарушение Антикоррупционных норм Стороны несут ответственность, установленную применимым законодательством.

13.Приложения

13.1. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения к Договору:

- приложение № 1 «Спецификация»;

- приложение № 2 «Техническое задание».

14.Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к

Договору №______

от «___» _________ 2025г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

«ЗАКАЗЧИК» «ПОСТАВЩИК»

(Подписано электронной цифровой подписью) (Подписано электронной цифровой подписью)

Приложение №2

к Договору №______

от «___» _________ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«ЗАКАЗЧИК» «ПОСТАВЩИК»

(Подписано электронной цифровой подписью) (Подписано электронной цифровой подписью)

РАЗДЕЛ 4. ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА

Декларация, предусмотреннаяпунктом 9 части 19.1 статьи 3.4. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

Декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

г) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника закупки указанным в документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

Предложение (участника) форма1

начало формы

Приложение № 1 к заявке

от «____»_____________ г. №__________

Предложение о характеристиках и качестве товаров, работ, услуг:

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: _______________(____________) руб. ___коп.

_________________ _______________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество, должность)

конец формы

Участник должен указать итоговую стоимость товаров, работ, услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС в соответствии с итоговой стоимостью. Цену цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например: «▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

Предложение подается в соответствии с требованиями технического задания Раздела 2, заполняется в произвольной форме с расшифровкой (структурой) цены договора.

В случае указания в техническом задании показателейне менее не более указываются точные характеристики товара, В случае указания ±указываются точные характеристики товара.

В случае указазанияв диапозоне не менее не более, от _ и до _ характеристики не изменны.

Сведения об участнике форма2

начало формы

Приложение № 2 к заявке

от «____»_______2025 г. №__________

Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на ___________________________________________________

Сведения об участнике

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

_________________ _______________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество, должность)

М.П.

конец формы

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату Заявки о подаче предложения, приложением к которой является данная форма.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4.В графе 13 указывается уполномоченное лицо Участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

5. Заполненная Участником процедуры закупки анкета должна содержать все

сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово

«нет».

Доверенность на осуществление действий от имени участника форма3

начало формы

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. ___________________ _____________________________________

(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

Организация – участник размещения заказа

_____________________________________________________________________________

(название организации-участника размещения заказа)

доверяет _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии ____________№ ___________ выдан ___ «_____»______________ 20_______ года

представлять интересы

_____________________________________________________________________________

(название организации-участника размещения заказа)

в запросе котировок по выбору организации на право заключения Договора на _____________________________________________________________________________

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись удостоверяем ___________________________ _________________________

(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по « _____ » _______________20__г.

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

организации-участника размещения заказа ___________________________(Ф.И.О.)

М.П.

конец формы

Раздел 4 Обоснование начальной максимальной цены договора (НМЦД)

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными